某陶瓷公司新建工程施工合同

目录HYPERLINK封面HYPERLINK合同条件HYPERLINK协定条款HYPERLINK工程总价确认单HYPERLINK法人代表资格证明书HYPERLINK授权委托书HYPERLINK中标通知书HYPERLINK承诺书HYPERLINK报价须知HYPERLINK议价会议记录图纸答疑工程招投标补充说明建材规格明细表（总表）建材规格明细表（附件）各建筑单体空间材料划分表HYPERLINK工程补充说明工程标单（中标厂商提供）单价分析表（中标厂商提供）建筑工程施工说明（已获取）地质勘探报告（已获取）合同号：建设工程施工合同信亿（宜兴）陶瓷有限公司（土建）工程一期新建工程(正本)第一册共一册业主：信亿（宜兴）陶瓷有限公司承包商：建築工程施工合同合同條件詞語涵義及合同文件第1條詞語涵義。建設工程施工合同文本，由建設工程施工合同條件（以下簡稱合同條件）和建設工程施工合同協定條款（以下簡稱協定條款）組成。其用詞用語除協定條款另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：發包方（簡稱甲方）：協定條款約定的、具有發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協定條款中指定的代表人。承包方（簡稱乙方）：協定條款約定的、具有承包主體資格並被發包方接受的當事人。乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在協定條款中指定的代表人。社會監理：甲方委託具備法定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。設計單位：甲方委託的具備相應資質等級的設計單位。工程質量監督部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或其授權的工程質量監督機構。工程：協定條款約定具體內容的永久工程。10．合同價款：按有關規定或協定條款約定的各種取費標準計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。11．經濟支出：在施工中已經發生，經甲方確認以後以增加預算形式支付的合同價款。12．費用：甲方在合同價款之外，需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。13．工期：協定條款約定的合同工期。14．開工日期：協定條款約定的工程開工日期。15．竣工日期：協定條款約定的工程竣工日期。16．圖紙：由甲方提供或乙方提供或乙方提供經甲方代表批准，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。17．施工場地：經甲方批准的施工組織設計或施工方案中施工現場總平面圖規定的場地。18．書面形式：根據合同發生的手寫、打字、複寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會義紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。19．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災、以及協定條款約定等級以上的風、雨、雪等對工程造成損害的自然災害。20．協定條款：結合具體工程，甲、乙方協商後簽訂的書面協定。21．合同天數：本工程所有天數之定義皆以日曆天計算。合同檔及解釋順序。合同檔應能互相解釋，互相說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：協定條款；合同條件；議價會議記錄、工程補充說明、洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協定；圖紙；報價承包工程的中標通知書，報價書和報價檔；工程量清單或確定工程造價的工程預算書；標準、規範和其他有關技術資料、技術要求。有關本工程合同檔上所載工法、用法、規格、專案、品質及數量等有出入時，其解釋效力順序依報價須知規定。當合同檔出現含糊不清或不相一致時，按甲方代表的意見解決。合同檔使用的語言文字、標準和適用法律。合同檔使用漢語或協定條款約定的少數民族語言書寫和解釋、說明。適用于合同檔的法律是國家法律、法規，及協定條款約定的部門規章或工程所在地的地方法規。乙方應於報價前仔細閱讀建築工程施工說明書（含工程規範及材料），對其中不明了、不清楚或不能獲得之內容，應於報價截止日前向甲方書面提出，報價截止日前未提交的，視為報價廠商已完全清楚明瞭建築工程施工說明書之全部內容，並已獲得全部的工程規範、技術、標準及材料規範。第4條圖紙。甲方在開工日期前，向乙方提供完整的施工圖紙8套，乙方按協定條款要求做好圖紙保密工作。需要特殊保密的措施費用由乙方承擔。乙方需要增加圖紙份數，甲方應代為複製，複製費用由乙方承擔。雙方一般責任甲方代表。甲方任命駐施工現場的代表，按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：甲方代表可委派有關具體管理人員，承擔自己部分權利和職責，並可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前通知乙方。甲方代表的指令、通知，由其本人簽字後，以書面形式交乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間後生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令3天內提出書面確認要求。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。甲方代表按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批准、圖紙並履行其他約定的義務，否則乙方應在約定時間後24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的後果通知甲方代表，由甲方代表在72小時內予以答復，因甲方延誤出現的損失及損害乙方有權向甲方提出索賠。實行社會監理的工程，甲方委託的總監理工程師按協定條款的約定或甲方與監理單位之監理合同履行職責，但無權解除合同中乙方的義務。乙方須配合甲方及監理機構的工作。甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前通知乙方，後任繼續承擔前任應負的責任（合同檔約定的義務和其職權內的承諾）。乙方駐工地代表及乙方工作人員。乙方駐工地代表。乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：乙方的要求，請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間，甲方代表需以72小時書面回復；乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。乙方代表易人應提前7天通知甲方，未經甲方代表同意，不得易人，後任繼續承擔前任應負的責任（合同文件約定的義務和其職權內的承諾）。乙方工作人員乙方應向現場提供與工程施工和竣工以及修補其任何缺陷有關的下述人員：熟悉他們各自行業的、有經驗及能力對工程進行正確監督的工作人員；為使乙方適當並按期履行合同義務所需要的此類熟練的技術工人。甲方代表有權反對並要求乙方於24小時內從該工程中撤掉由乙方提供的而甲方代表認為是瀆職者或不能勝任工作或怠忽職守的任何人員，以及甲方代表從其他方面考慮認為不宜留在現場的人員，而且無甲方代表的同意不得允許這些人員重新從事該工程的工作。甲方必須以書面形式向乙方提出上述要求，且需經甲乙雙方事前協商。乙方不得以辭退、更換工作人員為由向甲方要求賠償損失及延長工期。乙方雇用的職員除合同另有規定外，乙方應自行安排從當地或其他地方雇用的所有職員，以及他們的報酬、住房、膳食和交通。乙方雇用職員情況和乙方設備情況的報告如果甲方代表提出要求，乙方應按甲方代表可能預選規定的某種格式和時間間隔，向甲方代表送交表明乙方在現場雇用的各種等級職員的詳細報告。當甲方代表可能需要時，還應送交有關乙方設備的此類報告。甲方工作。甲方按協定條款約定的時間和要求，一次或分階段完成以下工作：辦理土地徵用等手續，確保土地使用權行使無法律障礙；向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料；甲方提供的工程地質資料僅供乙方參考，不保證資料的準確性。本合同價款中已包括挖掘清除舊有基楚，在任何性質的土壤裹進行土方工程及基楚工程施工至設計深度，在任何情況下合同價款都不會因土壤性質的改變而改變，甲方對此不會對乙方做出金錢或工期的補償；將水準點與座標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗；組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。第8條乙方工作。乙方需完成承包範圍內之一切工作。乙方按協定條款約定的時間和要求做好以下工作：清除地面、架空和地下障礙，使施工場地具備施工條件，提供準確測量資料，負責工地內之放線，並在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題；將工程圖說所需及施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至施工必須地點，並保證施工期間的需要；開通施工場地與城鄉公共道路的通道及施工場地內的主要交通幹道，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的各通道及幹道的暢通；辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及鐵路專用線的申報批准手續；在其設計資格證書允許的範圍內或聘請相同資質的設計單位於施工前兩個月，按甲方代表的要求完成施工圖設計或與工程配套的設計，經甲方代表批准後使用。在甲方要求時，乙方需立即提供所有準確的施工記錄報告；向甲方代表提供季、月、雙周、周、日工程進度計畫及相應進度統計報表、工程事故報告、不可抗力事故報告；按工程需要提供和維修施工使用的照明、看守、圖欄、現場圖牆、警衛及工地標誌等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任及發生的費用；按協定條款約定的數量和要求，向甲方代表及監理人員提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發生的費用由乙方承擔；遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和環境保護等管理規定，防止污染公害。廢棄物的清運依照有關法規規定，不得任意傾置，同時乙方在施工期間，應負責提供適當的消防設備，在工程現場設置滅火設施及防火標誌，乙方承擔由此發生的費用。違反上述規定引起的一切後果均由乙方承擔；10．已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完成工程的成品保護工作以及存於工地的設備、材料的保管工作，保護、保管期間發生損壞、遺失的，乙方自費予以修復和補充，乙方承擔由此發生的費用，如因此造成的公共危險應由乙方負責；如果甲乙使用已完成工程的成品將視為甲方認可並接受，乙方不負責保護。如因乙方質量問題，由乙方負責修繕。11．按合同的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作，並承擔有關費用。 11．1對交通和毗鄰財產的干擾在符合合同要求的範圍內，在進行工程施工、竣工以及修補其任何缺陷所必需的一切操作時，不應給下列各方帶來不必要的不適當的干擾：公眾的便利；或者公用道路或私人道路，以及通往或屬於甲方或任何他人所有財產的街道的進入、使用、佔用。乙方應保護和保證甲方免於承擔由乙方負責的上述事項所導致的或與之有關的一切索賠、訴訟、損害賠償費、訴訟費、指控費及其它費用。 11．2避免損壞道路 11．2．1乙方應採取一切合理的措施，防止乙方或其任何分包商的任何運輸對連接現場的或通往現場的道路或橋樑造成破壞或損傷，乙方特別應該選擇運輸線路，選用運輸工具，限制和分配載運重量，以便使來往於現場的材料、工程設備、乙方設備或臨時工程運送所不可避免出現的任何這類特殊交通運輸受到盡可能合理的限制，從而避免這些道路和橋梁造成不必要的損害或損傷。 11．2．2除合同另有規定外，為了便利甲方的設備或臨時工程的運輸，乙方應負責對通往現場或位於通往現場路線上的任何橋樑的加固或道路的改建或改善，並支付其費用，並應持續保障甲方免於承擔由於此類運輸造成任何橋樑和道路損害而引的一切索賠，包括可能直接向甲方提出的此類索賠，乙方應出面談判並支付純粹由此類損害而引起的一切索賠。儘管有第款的規定，但如果發生因運輸材料或設備而對通往現場或位於通往現場路線上任何橋樑或道路造成任何損害時，乙方在得知此類損害之後，或者收到有權提出此類索賠機構的任何索賠要求之後，應立即通知甲方代表，並將一份副本呈交給甲方。當根據任何法律或規章規定，要求該材料或設備的承運人給予道路管理機構損害賠償時，甲方不應對與此有關的訴訟費、指控費和其他費用負責，乙方應負全責。在工程性質要求乙方使用水路運輸時，本條上述各項規定的術語“道路”應解釋為：包括水閘、碼頭、海堤或與水路有關的結構物，而“運輸工具”一詞的含義應包括船舶，而且具有與上述規定相應的效力。12．保證施工現場清潔符合有關規定。交工前清理現場達到合同檔的要求。在工程施工期間，乙方應合理地保持現場不出現不必要的障礙物，存放並處置好乙方的任何設備和多餘的材料並從現場清除運走任何廢料、垃圾或不再需要的臨時工程。上述費用由乙方負擔。在工程竣工驗收交付甲方使用時，乙方應從現場清除並運出乙方的全部設備、多餘材料、垃圾和各種臨時工程，並保持現場和工程清潔整齊，達到使甲方代表滿意的使用狀態。乙方承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。乙方不履行上述各項義務，造成工程損失的，應對甲方的損失給予賠償。13．配合、協調由甲方另行發包的相關工程及設備的施工專案。不得收取其他相關工程之承包商收取配合費，更須配合業主生產設備鋪設道路道渣及鐵板,不涉及追加。乙方如因不能有效協調而致發生錯誤或延誤工期或發生意外事故，由此而發生的一切損失，乙方願接受甲方的裁定並負責補償。14．乙方在施作期間內無論何時均須雇用足夠的工人以適合工程需要，其人數以甲方代表認可在合同固定期間內竣工為准，如因工程遲緩，甲方有權要求乙方增加人數或加開夜班追趕工期如期完成的目的，乙方不得推諉或藉詞要求補償費用。15．現場視察15．1甲方向乙方提供由甲方根據有關該項工程的勘察所取得的水文地質資料，前述僅供參考，甲方不保證其準確性，乙方應對他自己對上述資料的解釋負責。15．2乙方在提交報價書之前，已對現場和其周圍環境及與之有關的可用資料進行了視察和檢查，並對以下幾點在費用和時間方面的可行性感到滿意：（1）現場的形狀和性質，包括地質條件；（2）水文的和氣候的條件；（3）為工程施工和竣竣工以及修補補其任何缺陷陷所需的工作作和材料的範範圍和性質；；（4）進入現場的手段段以及乙方可可能需要的食食宿條件。乙方的報價書是以以甲方提供的的可利用的資資料和乙方自自己進行的上上述視察和檢檢查為依據的的。16．報價書的完完備性應當認為乙方對自自己的報價書書以及單價明明細表中開列列的各項費率率和價格的正正確性與完備備性是滿意的的，所有這些些應包括瞭解解他根據合同同應當承擔的的全部義務，包包括有關物資資、材料、工工程設備、稅稅金或服務的的提供以及意意外事件準備備的臨時金額額，以及該工工程的正確實實施、竣工和和修補其任何何缺陷所必須須的全部有關關事宜。本合合同所附之工工程估價單單單價分析表中中數量部份、專專案部分為乙乙方獨自依圖圖紙計算所得得，與圖紙相相比，工程估估價單中少計計算、未計算算、未列部份份，乙方仍須須依圖紙自行行承擔全部費費用施工，不不得以此為由由，要求增加加合同價款、順順延工期。施工組織設計和工工期進度計畫。乙方應應在協定條款款約定的日期期，將施工組組織設計（或或施工方案和和進度計畫提提交甲方代表表。甲方代表表有權予以批批准或提出修修改意見（甲甲方代表的批批准、意見不不能免除乙方方的違約責任任），乙方需需依照甲方意意見修改。乙方必須按甲方批批准的施工組組織設計（或或施工方案）和和進度計畫施施工，接受甲甲方代表對進進度的檢查、監監督。工程實實際進展與進進度計畫不符符時，乙方應應按甲方代表表的要求提出出改進措施，報報甲方代表批批准後執行。第10條延期關工。乙乙方按協定條條款約定的開開工日期開始始施工。乙方方不能按時開開工，應在協協定條款約定定的開工日期期5天之前，向向甲方代表提提出延期開工工的理由和要要求。甲方代代表不同意延延期要求或乙乙方未在規定定時間內提出出延期開工要要求，竣工日日期不予順延延。暫停施工。甲方代代表在確有必必要時，可要要求乙方暫停停施工，並及及時提出處理意見。乙方按甲甲方要求停止止施工，妥善善保護已完成成工程，實施施甲方代表處處理意見後向向其提出復工工要求，甲方方代表批准後後繼續施工。甲甲方未作答復復之前，乙方方不得自行復復工，停工責責任在甲方，由由甲方承擔經經濟支出，相相應順延工期期；停工責任任在乙方，由由乙方承擔發發生的費用，工工期不予順延延。本工程乙乙方不得無故故停工或遲延延履行。工期延誤。對以下下原因造成竣竣工日期推遲遲或延誤，經經甲方代表確確認，工期相相應順延。甲方代表安排的額額外工作或附附加工作和設設計變更；合同中約定或甲方方代表同意給給予順延的其其他情況。乙方在以上情況發發生後5天內，就延延誤的內容、因因此發生的經經濟支出、順順延工期向甲甲方代表提出出報告，並提提交相關證明明文件。該報報告經甲方代代表確認方能能生效。非上述原因，工程程不能按合同同工期竣工，乙乙方承擔違約約責任。甲、乙雙方對工程程順延的天數數不能達成一一致的，以甲甲方的意見為為准，乙方無無異議。工期提前。施工中中如需提前竣竣工，雙方協協商一致後簽簽訂提前竣工工協定，合同同竣工日期可可以提前，乙乙方按此修訂訂進度計畫，報報甲方批准。提提前竣工協定定包括以下主主要內容：提前的時間；乙方採取的趕工措措施；甲方為趕工提供的的條件；趕工措施的經濟支支出和承擔。質量與驗收檢查和返工。乙方方應認真按照照標準、規範範和設計的要要求以及甲方方代表依據合合同發出的指令施工工，隨時接受受甲方代表及及其委派人員員的檢查檢驗驗，為檢查檢檢驗提供便利利條件，並按按甲方代表及及委派人員的的要求返工、修修改，承擔由由自身原因導導致返工、修修改的費用。以以上檢查檢驗驗合格後，又又發現由乙方方原因引起的的質量問題，仍仍由乙方承擔擔責任和發生生的費用，賠賠償甲方的有有關損失，工工期不得順延延。如甲方驗收人員認認為工程與合合同及其附件件內容規定不不符時，有開開挖或拆除一一部分工作，以以作檢驗之必必要時，乙方方不得推委或或拒絕，並應應無償修復，其其無法修繕部部分，乙方應應負責無償拆拆除重做。凡凡甲方驗收所所需工人、工工具、鷹架或或其他驗收之之必要設備，概概由乙方供給給。費用已包包含於工程總總價中，不另另行給付。工程質量等級。工工程質量達到到國家或有關關專業的質量量檢驗評定標標準的優良等級，乙方承諾在在此要求下按按期竣工，並並且不增加合合同價款。達達不到約定條條件或甲方要要求的部分，甲甲方代表一經經發現，可要要求乙方返工工，乙方應按按甲方代表要要求的時間返返工，直到符符合約定條件件。隱避工程和中間驗驗收。工程具具備覆蓋、掩掩蓋條件或達達到協定條款款約定的中間間驗收部位，乙方自自檢合格後在在隱蔽和中間間驗收48小時前通通知甲方代表表及甲方委託的的監理單位參參加。通知包包括乙方自檢檢記錄、隱蔽蔽和中間驗收收的內容、驗驗收時間和地地點。乙方準準備驗收記錄錄。驗收合格格，甲方委託託的監理單位位在驗收記錄錄上簽字後，方方可進行隱蔽蔽和繼續施工工。驗收不合合格，乙方在在限定時間內內修改後重新新驗收，工期期不予順延。甲方代表及甲方委委託的監理單單位沒有及時時檢查的，乙乙方不得擅自自進行隱蔽或或繼續施工。若若造成工期延延誤，工期延延誤以報驗後後48小時開始始計算。混凝凝土澆置，乙乙方必須提前前7天通知甲方方，乙方並應應於混凝土澆澆置24小時前提提前交甲方現現場施工照片片及有關甲方方要求的記錄錄。驗收和重新檢驗。甲甲方代表不能能按時參加驗驗收或試車，須須在開始驗收收或試車24小時之前向乙乙方提出延期期要求，延期期不能超五天天。甲方代表表未能按以上上時間提出延延期要求，不不參加驗收或或試車的，乙乙方不得自行行組織驗收或或試車。無論甲方代表是否否參加驗收，當當其提出對已已經隱蔽工程程重新檢驗的的要求時，乙乙方應按要求進行剝露露，並在檢驗驗後重新進行行覆蓋或修復復。檢驗合格格，甲方承擔擔由此發生的的經濟支出。檢檢驗不合格，乙乙方承擔發生生的費用，工工期不予順延延。合同價款與支付第18條合同價款及及調整。本合合同價款包括括施工設備、勞勞務、管理、勞勞工安全衛生生管理費、材料、安安裝、裝飾、維維護、保險、利利潤、稅金、政政策性檔規定定以及本合同同所包含的所所有風險、責責任等各項應應有費用。合合同價款在協協定條款內約約定後，乙方方不得以任何何理由要求加加價或以江蘇蘇省定額要求求增加工程價價款，將來不不得以工資及及材料漲落、物物價波動、金金融匯兌之效效力、國家稅稅法的變更或或其他理由要要求補貼或增增加給付，乙乙方願意照本本合同價款、工工程期限及圖圖紙規定等全全部完成工程程。任何一方方不得擅自改改變合同價款款。甲方有權權在工程報價價單、單價分分析表、建材材規格品牌明明細表等所規規定的廠牌、商商標、規格、質質量等級、產產地的範圍內內選擇材料、設設備，乙方不不得拒絕，並並不得以此為為由要求增加加合同價款或或順延工期。協協定條款另有有約定或發生生下列情況之之一的可作調調整。甲方代表確認的設設計變更；甲方代表確認的由由甲方安排的的額外或附加加工作引起的的工程量增減減；雙方約定的其他增增減或調整。乙方應在上述情況況發生後3天內，將調調整的原因、金金額以書面形形式通知甲方方代表，由甲甲方代表批准准後生效，甲甲乙雙方對上上述情況導致致的合同價款款的調整有爭爭議的，以第第28條爭議條條款規定處理理。第19條工程款預付付。工程總造造價的百分之之十。第20條工程量的核核實確認。乙乙方按協定條條款定時間，向向甲方代表提提交已完成工工程量的報告告。甲方代表表按設計圖紙紙核實已完工工數量（以下下簡稱計量），工程估價單中未列、少列的專案，甲乙雙方同意不予計量，工程估價單中列明的，但實際未施工的，甲乙雙方同意不予計量，甲方有權在計量前通知乙方進行現場計量，乙方應提供便利並派人參加。乙方無正當理由不參加計量，甲方自行進行，計量結果視為有效，作為工程價款支付的依據。甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量或因自身原因造成返工的工程量，不予計量。第21條工程款支付付。甲方根據據協定條款的的約定的時間間、方式和甲甲方代表確認認的工程量，按按構成合同價價款相應的工工程報價單、單單價分析表取取費標準計算算，支付工程程價款。暫停停付款。乙方方有下列情形形之一時，甲甲方有權暫停停付款，至其其原因消失後後再予付款；；本合同約定的情形形；因使用材料規格或或施工品質不不符圖紙規範範，經甲方通通知乙方限期期改善工作缺缺陷，乙方尚尚未如期完成成時；乙方之實際施工進進度較施工計計畫進度落後後達百分之十十，而甲方認認為乙方未採採取具體有效效之趕工措施施者；乙方工地負責人不勝任任，經甲方函函告要求更換換，7個日曆天以以內仍未見乙乙方執行者；；乙方工地負責人或或乙方之分包包商及其工人人藉故滋事不不受約束，或或與甲方人員員發生糾紛者者；乙方若有違約或不不履行本合同同而產生後果果或損害賠償償責任時。材料設備供應第22條甲方供應材材料設備。甲甲方供應本工工程所需材料料設備由乙方方負責保管之之責任。甲方按照協定條款款約定的材料料設備種類、規規格、數量、單單價、質量等等級和提供時時間、地點的的清單供應材材料設備。甲甲方代表在所所供材料設備備驗收24小時前將將通知送達乙乙方，乙方派派人與甲方一一起驗收。無無論乙方是否否派人參加驗驗收，驗收後後由乙方妥善善保管，發生生損壞丟失，由由乙方負責賠賠償，相應保保管費用含于于合同價款內內。甲方不按按規定通知乙乙方驗收，乙乙方不負責材材料設備的保保管，損壞丟丟失由甲方負負責。乙方採購材料設備備。乙方按照照設計和規範範的要求採購購工程需要的的材料設備，並並提供產品合合格證明。本本工程所需材材料設備若有有未載明於相相關檔中，但但為工程技術術所不可缺者者，乙方均應應採購，且不不得以此為由由要求增加付付款及延長工工期。本工程程所使用的材材料，乙方應應於施工前一一個月呈送樣樣品，做成樣樣品板或完成成小區施工，提提交或通知甲甲方確認，作作為將來驗收收的依據。甲甲方代表應在在施作前155天給予確認認。在材料設備到貨224小時前通通知甲方代表表驗收。對與與設計和規範範要求不符合合的產品，甲甲方代表拒絕絕驗收，由乙乙方按甲方代代表要求的時時間運出施工工現場，重新新採購符合要要求的產品，承承擔由此發生生的費用，工工期不予順延延。所有經甲甲方認可的在在場設備、材材料未經甲方方同意不得運運出施工場外外。甲方不能按時到場場驗收，驗收收後發現材料料設備不符合合規範設計要要求，仍由乙乙方修復或拆拆除及重新採採購，但由甲甲方承擔發生生的費用，賠賠償乙方的損損失。由此延延誤的工期不不予順延。根據工程需要，甲甲方代表可以以要求或批准准乙方使用代代用材料（系系指工程報價價單、單價分分析表、建材材規格品牌明明細表所列之之外的材料）。因因甲方原因造造成使用代用用材料時，由由甲方承擔發發生的與原材材料價值差額額增減；因乙乙方原因使用用時，由乙方方承擔發生的的費用增加部部分。甲方可根據需要，經經乙方同意後後方可變更原原擬由乙方採採購之材料、設設備的種類、型型號、數量、質質量等級或將將原擬由乙方方採購這材料料變更為由甲甲方採購，合合同價款依合合同條件第225條及合同同附件之工程程報價明細表表之規定辦理理。乙方之實際施工進進度較當月施施工計畫進度度落後達百分分之十，經甲甲方催搞仍無無明顯改善。甲甲方有權按施施工需要直接接採購材料、代代乙方發包單單項工程，所所需全部費用用、款項從應應付合同價款款中扣除，乙乙方的責任並並不因此減少少。設計變更設計變更。施工中中甲方對原設設計進行變更更，向乙方發發出變更通知知，乙方按通知進行變更。乙乙方按甲方代代表要求，進進行下列變更更；增減合同中約定的的工程數量；；更改有關工程的性性質、質量、規規格；更改有關部分的標標高、基線、位位置和尺寸；；增加工程需要的附附加工作；改變有關工程的施施工時間和順順序。因本條及本合同第第18條規定的的變更導致合合同價款增加加的，增加部部分由甲方另另行支付，延誤的工期經經甲方代表同同意後相應順順延；因本條條及本合同第第18條規定的的變更導致合合同價款減少少的，減少部部分甲方有權權從合同價款款中扣除，乙乙方不得以任任何理由提出出異議或要求求賠償。確定變更價款。發發生第24條規定的的變更後，依依本合同規定定，乙方按下下列方法提出變更價格，報報甲方代表批批准後調整合合同價款和竣竣工日期：合同中已有適用於於變更工程的的價格，按合合同已有的價價格計算、變變更合同價款款；合同中只有類似於於變更情況的的價格，可以以此作為基礎礎雙方協商確確定變更價格格，變更合同同價款；合同中沒有類似和和適用的價格格，由乙方提提出適當的變變更價格，送送甲方代表批批准執行。甲方代表不能同意意乙方提出的的變更價格，雙雙方協商解決決。如有爭議議，以第288條爭議條款款規定處理。竣工與結算竣工驗收。工程具具備竣工驗收收條件，乙方方按國家工程程竣工有關規規定，在20005年02月15日前向甲甲方代表提供供完整的竣工工資料（包括括交工報告）和和竣工驗收報報告，按協定定條款約定的的日期和份數數向甲方提交交竣工圖。甲甲方代表收到到竣工驗收報報告表示同意意消防部門或或質量監督部部門進行驗收收後，乙方應應在五日內協協助業主組織織有關部門配配合甲方的驗驗收，在300天內報審完完畢。如有特特殊情況甲乙乙雙方協商解解決。乙方提提交工程竣工工驗收報告後後，若該工程程通過甲方及及工程質量監監督部門（包包括消防部門門）的驗收且且達到約定的的質量等級（包包括使用證書書），則乙方方提交工程竣竣工驗收報告告日期視為竣竣工日期；若若甲方或工程程質量監督部部門（包括消消防部門）要要求乙方進行行修補，乙方方修補後工程程通過甲方及及工程質量監監督部門（包包括消防部門門）的驗收且且達到約定的的質量等級的的，該修補完完成日視為竣竣工日期。竣竣工驗收合格格後10天內，乙乙方辦理全部部交付工程手手續，將工程程交付給甲方方（乙方提前前交付工程、甲甲方提前使用用工程均不視視為甲方對工工程質量符合合合同規定的的認可、亦不不視為竣工驗驗收）。竣工工驗收的費用用已包含于本本合同總價款款中。1驗收由業主組織。2工程預驗收由由監理組織，業業主代表參與與驗收。3工程施工，整整改及資料整整理由承包商商完成。竣工結算。竣工報報告批准後，乙乙方應按條款款約定的時間間、方式向甲甲主代表提出出結算報告，辦辦理竣工結算算。甲方代表表收到結算報報告後應及時時給予批准或或提出修改意意見，在協定定條款約定時時間內支付工工程款。保修。乙方按國家家有關規定和和協定條款約約定的保修專專案、內容、範範圍、期限及及保修金額和和支付辦法，進進行保修並支支付保修金。保保修期從乙方方依合同約定定將工程交付付甲方使用之之日起算。保保修期限以國國家規定和協協定條款中期期限長者為准准，如保修期期滿前國家關關於保修期的的規定發生變變化，變化的的規定超過上上述保修期限限，按變化的的國家規定執執行。保修期期間，乙方應應在接到修理理通知之日起起四十八小時時內派人修理理，否則，甲甲方可委託其其他單位或人人員修理，因因乙方原因造造成返修的費費用，甲方在在保修金內扣扣除，不足部部分，由乙方方交付。因乙乙方之外原因因造成返修的的經濟支出，由由甲方承擔。甲甲方應在保修修期滿後300天內結算；；將剩餘保修修金無息退還還乙方，保修修金已被扣除除，尚有不足足部份由乙方方另行支付給給甲方。爭議、違約和索賠賠爭議。甲乙雙方因因合同發生爭爭議，要求調調解、起訴的的，可按協定定條款的約定，採用以下一種種或幾種方式式解決：向協定條款約定的的單位或人員員要求調解；；向有管轄權的人民民法院起訴。發生爭議，在有管管轄權的人民民法院作出的的判決生效之之前，除出現現下列情況雙雙方都應繼續續履行合同，保保持施工連續續，保護好已已完工程，乙乙方不得以此此要求增加費費用及延展工工期：雙方協定停止施工工；調解要求停止施工工，且為雙方方接受；經法院判決確定停停止施工。（判判決確定前工工期照算）出現上述情況，乙乙方有義務保保護好已完成成工程，除非非甲方代表提提出相反要求求。違約。乙方不能按按合同工期竣竣工，施工質質量不到設計計和規範的要要求，或發生其他使合同無法法履行的行為為，按協定條條款約定違約約金，賠償因因其違約給甲甲方造成的損損失。除非雙雙方協定將合合同終止，或或因乙方違約約使合同無法法履行，乙方方承擔上述違違約責任後仍仍應繼續履行行合同。有下下列情形之一一的，甲方可可解除合同：：本合同約定的其他他情形；因不可抗力致使不不能實現合同同目的；在履行期限屆滿之之前，乙方明明確或以自己己的行為表示示不履行主要要債務，或乙乙方擅自全面面停工五天以以上（含5天）；乙方遲延履行主要要債務，經催催告後在合理理期限內仍未未履行，作業業無常或工人人料具設備不不足，甲方認認為不能依限限完工而甲方方通知後五天天內仍未改善善；乙方遲延履行債務務或者其他違違法行為致使使不能實現合合同目的；乙方違反本合同第第35條之規定定的；乙方出現本合同第第21條“暫停付款”規定的情形形，經甲方通通知超過100日仍未改善善。合同自解除通知到到違乙方時解解除，甲方有有權要求保證證人進場施工工或另雇他人人繼續施工，所所有場內之材材料器具設備備均甲方使用用，乙方在現現場施工的機機器、設備應應在甲方通知知期限前搬離離現場，乙方方逾期不搬離離的，甲方有有權另雇他人人搬離或委託託有關機構拍拍賣，所得款款項及費用在在工程完工時時再行結算。若若有短缺或乙乙方因此所受受一切損失應應由乙方承擔擔。續造工程程的費用及延延期損失等，甲甲方有權從合合同價款及履履約保險金內內扣除，不足足部分由乙方方承擔，乙方方已完成的工工作成果根據據已完成的工工程量及已用用材料價值，經經甲方認可照照數結清並由由甲方接受本本工程，乙方方不得異議或或要求賠償損損失。保證人人按協定條款款的約定承保保證責任。乙方索賠。甲方未未能按合同約約定支付各種種費用、順延延工期、賠償償損失，乙方應按以下規定向向甲方索賠（索索賠包括但不不限於各種費費用、順延工工期、賠償損損失），否則則視為放棄索索賠權利：有正當索賠理由，且且有索賠事件件發生時的有有關證據；索賠事件發生後77天內，向甲甲方發出要求求索賠的通知知。甲方在接到通知後後28天内給予批准准，或要求乙乙進一步補充充索賠理由和和證據，否則則視為默認。十、其他安全施工。乙方按按有關規定，採採取嚴格的安安全防護措施施，承擔由於於自身安全措施不力造成事事故的責任和和因此發生的的費用，同時時乙方保障甲甲方免于承受受任何人員的的死亡、受傷傷或任何財產產的損失與損損害相關的賠賠償責任。發發生重大傷亡亡事故，乙方方應按有關規規定立即上報報有關部門並並通知甲方代代表。同時按按政府有關部部門要求處理理。乙方在動力設備、高高電壓線路、地地下管道、密密封防震車間間、易燃易爆爆地段以及臨街交通要道附近近施工前，應應依法採取嚴嚴格的安全保保護措施，並並向甲方代表表提交相應的的書面檔備案案。由乙方承承擔防護措施施費用及責任任。在有毒有有害環境中施施工，乙方應應按有關規定定提供相應的的防護措施，並並承擔有關的的費用。專利技術、特殊工工藝和合理化化建議。圖說說中採用專利利技術和特殊殊工藝，乙方須負責辦理相應應的申報、審審批手續，承承擔申報、試試驗等費用。並並負責試驗等等有關工作。如如乙方提出使使用專利技術術和特殊工藝藝，須報請甲甲方代表批准准後以上約定定辦理，有關關費用由乙方方承擔。乙方方提出合理化化建議涉及到到圖紙、設計計和施工組織織設計的更改改及對原定材材料、設備的的換用，必須須經甲方代表表批准。乙方應保護和保障障甲方免於承承擔由於工程程所用的或與與工程有關的的或供工程使使用的任何乙乙方的設備、材材料或工程設設備方面侵犯犯任何專利、設設計商標或其其他受保護的的權利而引起起的一切索賠賠和訴訟，並並應保護和保保障甲方免於於承擔由於導導致或與此有有關的一切損損害賠償、訴訴訟費、指控控費和其他費費用。第34條地下障礙和和文物。乙方方在施工中發發現文物、古古墓、古建築築基礎和結構構、化石、錢幣等有考古古、地質研究究等價值的物物品或其他影影響施工的地地下障礙物時時，應在4小時內通知知甲方代表，並並報告有關管管理部門和採採取有效保護護措施。第35條工程分包。乙乙方經甲方書書面同意可以以按報價書和和協定條款約約定分包部分分工程，禁止分包單位位將其承包的的工程再分包包，建築工程程的主體結構構的施工必須須由乙方自行行完成，乙方方與分包單位位簽訂分包合合同後，將副副本送甲方代代表，乙方有有義務向甲方方提供有關工工程內被雇傭傭的或將被雇雇傭的任何分分包單位的詳詳細情況，在在任何分包合合同上，均需需列入當本合合同乙方承包包權被終止時時（不論任何何原因）分包包單位與乙方方之間的分包包合同應隨即即終止。分包包合同與本合合同發生抵觸觸，以本合同同為准。若該該分包單位無無法履行其分分包合同約定定的內容，甲甲方仍有權禁禁止分報並有有權撤換該分分包人。分包合同不能解除除乙方任何義義務與責任。乙乙方應在分包包場地派駐相相應監督管理理人員，保證合同的的履行。分包包單位的任何何違約或疏忽忽，均視為乙乙方的違約或或疏忽。乙方方須依法選擇擇分包商。在在得到甲方書書面同意後，方方可分包。分包工程價款由乙乙方與分包單單位結算，具具體見協定條條款。乙方與與分包商之一一切糾紛皆由由乙方負完全全責任，與甲甲方無涉。分分包方就其完完成的工作成成果與乙方共共同承擔連帶帶責任。乙方不得將其承包包的全部工程程轉包給第三三人或將其承承包的全部建建設工程肢解解以後以分包包的名義分別別轉包第三人人。乙方與分分包商之一切切糾紛皆由乙乙方負完全責責任，與甲方方無涉。第36條不可抗力。不不可抗力發生生後，乙方應應迅速採取措措施，盡力減減少損失，並並在24小小時內向甲方方代表通報受受害情況，按按協定條款約約定的時間向向甲方報告損損失情況和清清理、修復的的費用。災害害繼續發生，乙乙方應每天向向甲方報告一一次災害情況況，直到災害害結束。甲方方應對災害處處理提供必要要條件。因災害發生的費用用分擔：工程本身的損害超超過承擔保人人支付的賠償償金以外部份份由乙方承擔擔；人員傷亡由其所屬屬單位負責，並並承擔相應費費用；造成乙方設備、機機械的損壞、停停工等損失及及所需清理修修復工作的責責任與費用由由乙方承擔。保險。乙方應辦理以甲方方為受益人的的建築工程和和在施工場地地甲方人員及及第三方人員員生命財產的保險，並並支付一切費費用。乙方辦理自己在施施工場地人員員生命財產和和機械設備的的保險，並支支付一切費用用。上述保險乙方應對對全部工程連連同材料和工工程配套設備備進行保險；；投保範圍。上述保險應從現場場開始工作至至工程竣工驗驗收合格後交交付甲方使用用時止。如果因乙原因導致致未能從承保保人那裏收回回賠償額。乙乙方應對未收收回的賠償額額向甲方承擔擔賠償義務，甲甲方有權從工工程款中扣回回，不足部分分，乙方應另另行賠償。保險證據和保險條條款。乙方應在現場工作作開始之前向向甲方提供證證據，說明按按照合同要求求投保的險種種已經生效，並應在在開工之日起起15天內向甲甲方提供保險險單。上述保保險單應符合合本合同及甲方要求求。乙方應根根據甲方同意意的條件，在在承保人處投投保其負責的的所有保險專案。保險的充分性。乙方應把工程施工工的性質、範範圍或進度計計畫方面的變變化情況通知知承保人及履履行保險合同中規定定之義務，並並保證按合同同條款在整個個期間內有備備的保險。並並在需要時，向向甲方出示生生效的保險單單及本期保險險費的支付收收據。對乙方未辦理保險險的補救。若乙方未按合同要要求進行任何何投保並保持持其有效，或或者未在本條條第5款要求的期限內向甲方提提供各項保險險單，則在任任何此種情況況下，甲方均均可以進行任任何此類保險險並保持其有有效，支付為為此目的可能能需要的任何何保險費，並並可隨時從任任何應付或將將付給乙方的的款項中扣除除上述支付的的費用，或視視為到期債權權向乙方收回回上述費用。8．若乙方未能能遵守根據合合同生效的保保險單規定的的條件，乙方方應保證甲方方免受此類過過錯而造成的一切損損失和索賠。投保後發生事故，乙乙方應在155天內向甲方方提供損失情情況和估價的的報告，如損損害繼續發生，乙方在在15天後每10天報告一一次，直到損損害結束。乙方未依本款規定定辦理保險，造造成的損失由由乙方承擔。工程停建或緩建。由由於政策變化化、不可抗力力以及甲乙雙雙方之外原因因導致工程停建或緩建，使使合同不能繼繼續履行，乙乙方應妥善做做好已完工程程和已購材料料、設備的保護和移交交工作；按甲甲方要求將自自有機械設備備和人員撤出出施工現場。甲甲方應為乙方撤出提供供必要條件，並並按合同規定定支付已完工工程價款。已經訂貨的材料、設設備由訂方負負責退貨，不不能退還的貨貨款和退貨發發生的費用，由由訂方承擔。任任何情況下，乙乙方均放棄對對本工程留置置權。連帶保證。見協定定條款。合同的生效與終止止。本合同自協定條款款約定的生效效之日起生效效。在竣工結結算、甲方支支付完畢，乙乙方將工程交交付甲方後，除除有關保修條條款、索賠條條款及法律規規定仍然生效效的條款外，其其他條款告終終止，保修期期滿後，有關關保修條款終終止。合同份數。合同正正本兩份，具具有同等效力力，由甲乙雙雙方簽字蓋章章後分別保存存。副本份數按協定條條款約定，由由甲乙雙方分分送有關部門門，副本與正正本矛盾、衝衝突的地方，以以正本為准。建設工程施工合同同協定條款甲方：信億（宜興興）陶瓷有限限公司乙方：按照《中華人民共共和國合同法法》的原則，結結合本工程具具體情況，雙雙方達成如下下協定。第1條款工程概況。1工程名稱：信億（宜宜興）陶瓷有有限公司工程地點：宜興市市陶都工業園園工程內容：詳設計計圖紙。承包範圍：信億（宜興）陶瓷瓷有限公司土土建工程一期期新建工程，包包括但不限於於：土建工程程等，詳如報報價須知、設設計圖紙、承承攬合同、施工工說明書、補補充說明及附附圖、工程報報價單、單價價分析表所示示。本期工程舊有地上上所有障礙物物清除。2開工日期：20004 年08月16日竣工日期：20005年02月15日工期總日曆期：乙乙方應於開工工日起1880日曆天天內（雨天、星星期天例假及及年節假日均均含在內不得得扣除）竣工工。3質量等級：合格。4合同價款：人民幣幣22000萬元整（含稅稅）（人民幣幣貳仟貳佰萬萬元整）合同檔使用的語言言文字、標準準和適用法律律。2．1合同語言：中文2．2適用法律法規：中中華人民共和和國和國國家家法律、行政政法規。2．3適用用的標準與規規範：本工程程適用的標準準與規範乙方方已獲得，如如該標準與規規範低於國家強制的標標準，規範的的要求時，以以國家強制的的標準，規範範為准。圖紙。4．1圖紙提供日期：甲甲方于簽定合合同前已提交交乙方。4．2圖紙提供套數：88份（含合約約製作及施工工用）。4．3圖紙特特殊保密要求求和費用：非非經甲方同意意不得將圖紙紙內容之全部部或部份向第第三者透露。保密的措措施費用由乙乙方承擔。甲方駐工地代表：：已書面通知知乙方。乙方駐工地代表。乙乙方須派駐施施工場地（包包括但不限於於）專案經理理及專案副經經理各一人，勞勞動安全人員員，及電腦繪繪圖員二人，並並配有電腦（含含AUTOCCADR20000繪圖軟軟體）二台及及印表機一台台。乙方應按報價檔規規定，提供符符合本工程建建設需要的工工作人員，乙乙方保證所提提供人員資料料的準確與真真實。若甲方方發現乙方工工作人員與報報價文件不符符，或發現乙乙方擅自撤換換工作人員，或或乙方工作人人員同時在其其他工程中兼兼職，甲方有有權依合同條條件第21條暫停付付款或第300條解除合同同，且甲方有有權從合同價價款中扣除相相應款項作為為賠償（其中中撤換專案經理的，扣扣除額為人民民幣50萬元，撤撤換專案副經經理的，扣除除額為人民幣幣45萬元；撤撤換其他工作作人員的，扣扣除額為人民民幣5萬元/人。如有特特殊情況由甲甲乙雙方協商商解決。乙方方更換人員必必須經甲方書書面同意。第7條甲方工作。7．1土地徵用。7．2工程地質資料的提提供時間：甲甲方于簽定合合同前已提交交乙方。7．3水準點與座標控制制點位置提供供和交驗要求求：開工後五五日內，交驗驗要求：甲方方于簽定合同同前已提交乙乙方。第8條乙方工作。 8．1提供計畫、報表和和名稱、時間間和份數；提提供三份資料料含電腦檔案案。工程進度計畫-進進度展開前兩兩日內。進度統計報表-進進度計畫節點點後兩日內。工程事故及不可抗抗力事故報告告-事故發生後後24小時內。2施工防護工作的要要求：各單項項工程施工前前。8．3向施工代表提供辦辦公區和生活活設施的要求求：設施要求求詳報價須知知，並於開工工後七日內完成。第9條進度計畫。1乙方提供施工組織織設計（或施施工方案）和和進度計畫的的時間：開工工前7日。工期延誤。乙方每每遲延竣工一一日，應罰本本合同總價款款的千分之三三違約金，甲甲方並得逕自自應給付乙方方之工程款中中扣除，乙方方不得異議。工程質量等級：優優良（品質符符合國家規範範標準）。工程量的核實確認認。20．1乙方提交交工程量報告告的時間和要要求：每月225日提交。工程款支付。13．1工程款支支付方式：本本工程按每月月實際工作量量估算付款，已已進場材料未未施作前不予計價，乙方方應於每月二二十五日申請請估驗計價一一次，計價時時應提出下列列文件供甲方方為付款之認認定，經甲方方核實無誤後後方可撥款。請款單連同發票（發發票需符合甲甲方要求及本本工程所在地地稅務機關要要求且需為稅稅務局蓋章之之發票）；經甲方及監造建築築師簽認之工工程進度勘驗驗單；施工照片及其它必必要之檢驗文文件。13．2工程程款支付金額額和時間：AA.合同簽簽訂支付預付付款10%B.進度款支支付:每月25日申報工工程量,次月5日支付完成成工程量的225%,竣工工支付至工程程款總額500%,竣工後後三個月支付付總工程款的的35%.設計變更。甲方對對本工程有隨隨時變更計畫畫或增減工程程數量或變更更材料品種型型號花色之權權，乙方不得得異議。甲方方提出設計變變更內容通知知乙方，乙方方須在工程未未進行前，書書面提出變更更之金額，對對於合約所載載專案甲方提提出增減數量量時，依本合合約所定之單單價，如有新新增專案，應應由雙方議定定合理單價，經經乙方呈報甲甲方後，依呈呈報後甲方之之核定結果執執行。本工程所需工料如如有未盡載明明於圖說內，但但為工程技術術上所不可缺缺者，乙方均均願照做，絕絕對不得要求求變更合同價價款。加減賬除依議價方方式辦理另有有協定約定者者外，其加賬賬部分均於驗驗收合格一併併給付，減帳帳部分甲方有有權從合同價價款中扣除。竣工驗收。15．1乙方提交交竣工資料和和驗收報告的的時間：竣工工五日前，五五份（另含電電腦檔案）。15．2乙方提交交竣工圖的時時間和份數：：竣工五日前前，五份（另另含電腦檔案案）。竣工結算。 16．1結算方式式：甲方書面面通知。 16．2乙方提交交結算報告的的時間：竣工工前由甲方書書面通知。保修。17．1保修內容容、範圍：包包含本工程承承攬範圍及工工程變更內容容之全部。17．2保修期限限：（一）基基礎設施工程程、房屋建築築的地基基礎礎工程和主體體結構工程，為設計檔規定的該該工程的合理理使用年限。（二）屋面防水工工程、有防水水要求的衛生生間、屋頂和和外牆面的防防滲漏，為55年；其他保修期限限為乙方將全全部工程交付付甲方使用之之日起二年，保保修期限以國家規定和協定條條款中期限長長者為准，如如保修期滿前前國家關於保保修期限的規規定發生變化，變化化後的規定超超過上述保修修期限，按變變化後的國家家規定執行。17．3保修金金額：工程實實際施工總價價款的百分之之十五。17．4保修修金利率：無無息。17．5保修修金的退還時時間：保修期期滿30天。（如如保修金已全全部扣除，則則不退還）。爭議。29．1爭議議的解決程式式：由甲方所所在地人民法法院管轄。違約。19．1違約約的處理：甲甲方有權依第第30.2條處處理。19．2違約約金的數額：：乙方每遲延竣工一一日，應罰合合同價款的千千分之三違約約金；乙方擅自停工的，每每停工一天，應應罰合同價款款的千分之三三違約金；乙方2004年008月05日仍不開開工的，每延延期開工一天天，應罰合同同價款的千分分之三違約金金；工程不符合合同約約定的質量條條款的，應罰罰合同價款的的百分之五違違約金；乙方遲延履行主要要債務，經催催告後在合理理期限內仍未未履行，包括括但不限於乙乙方開工後工工程進行遲緩緩，作業無常常或工人料具具設備不足，甲甲方認為不能能依限完工或或當月工程進進度而甲方通通知後2次後五天內內仍未改善，乙乙方支付甲方方合同價款11%的違約金金；乙方出現合同條件件第13條“暫停付款”規定的情形形，乙方支付付甲方合同價價款人民幣伍伍仟-伍萬不等的的違約金。甲方因合同條件第第19條之原因因解除合同的的，乙方支付付甲方合同價價款20%的賠償償金。上述違約金、賠償償金甲方並得得逕自應付乙乙方之工程款款中扣抵，乙乙方不得異議議。不可抗力。雙方約約定下述情況況為不可抗力力。風力-10級以上上。雨-30年一遇。地震-7級以上。雪-積雪10cm以上上。50年一遇洪水戰爭飛行器墜落其他未描述之不可可抗力情形。合同生效與終止。40．1合同生效效日期為20004年08月10日。合同份數：41．1合同副本本份數：四份份。41．2合同副本本的分送責任任：由乙方負負責分送相關關單位。41．3合同書制制定費用：由由乙方負擔。合同訂立時間：22004年08月10日發包方（章）承包包方（章）信億（宜興）陶瓷瓷有限公司地址：地址：法定代表人：法定定代表人：電話：電話：開戶銀行：開戶銀銀行：帳號：帳號：郵政區號：郵政區區號：承包商（章）地址：法定代表人：電話：開戶銀行：帳號：郵編：施工注意事項各承包廠商之任何何分項應先依依圖紙、施工工規範或標準準圖紙之要求求先行小區施施工，待監理或建築師事事務所現場負負責人及業主主認可後始得得依查驗核可可之標準大量量施工。各承包商若對圖紙紙之內容或施施工規範認為為與當地質檢檢標準或政府府規定有矛盾盾時，應于施施工二周前提提出釋義，否否則依圖紙及及合同內容之之解釋為准，不不得異議。投標廠商就發包圖圖說及檔內容容充分瞭解，工工程項目中若若與法令規章章有所抵觸或或予盾，應於於投標前以書書面提出，並並取得業主回回覆，得標後後不得以任何何理由拒絕辦辦理或要求追追加款項，規規範未能說明明之部份則依依國家規範辦辦理。投標廠商應赴工地地現場詳細勘勘查，並對工工程範圍內外外之現況進行行深度瞭解，凡凡因本程所影影響之事項（如如工程介面銜銜接、公共設設施申請與復復原、除外工工程之配合事事項….等），均屬屬本工程施工工範圍。廠商于議價時需提提出樣品。交業主使用前第一一次供水（水水池、管道）消消毒費用由廠廠商負責。圖紙未注明但按國國際工程慣例例需施作內容容，廠商須確確實施作。不不得要求加價價（包括但不不限於維修孔孔等）。土建承商除應配合合水電、空調調、制程….等各工程施施工外，另得得依業主需求求變動工序與與計畫，凡因因業主通知之之設備進場、安安裝及空間使使用，承商均均因配合施工工且不得以趕趕工、增加工工期及任何理理由拒絕辦理理或要求追加加款項。各種磁磚大量施作作前須先於現現場試貼，待待核可後始得得大量採購施施工。裝修材料須於施工工前一個月提提交選樣，若若因送樣時間間遲緩而延誤誤工期，甲方方概不負責。施工廠商須提報每每日之報表、各各工種自主檢檢查記錄、雙雙周進度表、月月進度表。各類裝修材料預降降厚度（地坪坪）於施工前前須於送審注注明。土方工程摘要：整地工程- 工程程範圍內之地地表整平。 1．挖方- 原基基地內之土方方開挖。 2．填方- 原基基地開挖後之之土方回填（並並依規定予以以夯實）。 3．運方- 原基基地開挖後之之土方運送（含含基地內與園園區內之運送）。 4．棄方- 原原基地內不可可利用土方、雜雜物、污泥及及腐植作物等等廢棄物之運運棄（應依當當地之法令規規章辦理）。 5．基層夯實- 配合各項工工程施作，原原基地地表之之土壤應夯實實達93%以上，如施作上必必要時應配合合挖掘土溝（降降水）或更換換不適用之土土壤。 6．級配夯實- 級配（混道道渣、碎石）回回填及夯實應應逐層（≤30cm）施作。本工程之數量均為為實方（未開開挖或夯實後後之體積）基地內外高程不同同時，除基地地內應依設計計施工外，臨臨基地外之高高程差均應自自範圍線（退退縮距離）作作450邊坡處理。主體工程摘要：伸縮縫工程：本工工程屬責任施施工，凡本工工程範圍內伸伸縮縫各部位位均應配合設設計圖說與規規範繪製施工工大樣，並提提送施工計畫畫交業主審查查，廠商不得得拒絕辦理或或要求追加款款項。輕鋼架隔間工程：：本工程應符符合規範所規規定之強度及及材質，因工工程使用上所所應配合之事事項（如石材材裝修、門窗窗開口…等）均應配配合施作，不不另列項計價價。裝修工程摘要：各類地坪材料預降降厚度1.整體粉光：：免 2．磁磚 : 3cm (含水泥砂漿漿) 3.磨石子(大大石粒) : 3.5cmm(含含水泥砂漿)) 4.磨石子(小小石粒) : 3cm(含含水泥砂漿))結構體施作前考慮慮裝修厚度調調整高程並繪繪製平面示意意圖交業主審審查。假設工程內舉凡辦辦公廳、臨時時道路或施工工中必須安裝裝之設備等，均均不得影響本本工程管線之之佈置，若因因此而增加之之工程費概由由乙方負責，不不得要求加價價。建材專案名稱釋義義及其它說明明。PS隔熱板-即即為擠塑聚苯苯乙烯保溫隔隔熱板（參見見蘇J98001）。鋼筋-須為非水水淬鋼筋。本案工程所使用之之建材均需經經由建築師及及業主確認後後方可施工。本補充說明效力優優於合同內容容。法人代表人資格證證明書單位名稱:地址:姓名:性別:年齡:職職務:現系:的的法定代表人人法定代表人簽字為為:特此證明.乙方(蓋章)日期:西元年月日日授權委託書本授權委託書聲明明:我系(下稱本公公司)的法定代表表人,現授權委託託為本公司代代理人,以本公司的的名義參加信信億（宜興）陶陶瓷有限公司司的土建工程的報報價,議價,合同談判,合同簽定活活動,參代理人中中任一代理人人在談判,議價,合同談判過過程中所簽署署的一切檔和和處理與之有有關的一切事事務及簽訂之之工程項目合合同,我及本公司司予以承認..代理人無轉委託權權,特此委託.代理人:性性別:身份證證號碼:代理人:性性別:身份證證號碼:地址:報價單位:(公章章)法定代表人:(簽簽字蓋章)日期:年月日中標通知書信億（宜興）陶瓷瓷有限公司((以下稱”業主”)的一期新建建工程(土建工程),,經議價後業業主評定.確認為中標標單位,雙方經議價價確認合同價價款為人民幣幣2200萬整（人民幣幣貳仟貳佰萬萬圓整）（含含稅）,開工日期為為20004年08月05日起算算工期,20005年年02月04日竣工.工期180(日曆天).中標單位收到中標標通知書後,,須履行下列列義務:1.在年月日前完完成合同草案案送審.2.在年月日前與與業主簽訂建建築工程施工工合同.建設單位:(蓋章章)信億（宜興興）陶瓷有限限公司法定代表人:(蓋蓋章)日期:年月日承諾書鑒於：（以下稱我我公司）參加加信億（宜興興）陶瓷有限限公司一期新新建工程（土土建工程）的的報價：信億億（宜興）陶陶瓷有限公司司（以下稱貴貴公司）。為此我公司作出如如下承諾：1．合同總價款為：：人民幣（￥￥）整2．我公司同意貴公公司的付款方方式為：合同簽訂支付預付付款10%。進度款支付:每月月25日申報工工作量,次月20日支付完完成工程量的的25%。工程竣工支付至550%。竣工後三個月後支支付總額355%。質保金15%保修修期滿30天內付清清(一年保修期期)。3．我公司同意2004年08月05日即為為工程開工日日期。4．貴公司有權依工工程估價單，圖圖紙規定的範範圍選擇材料料，設備的廠廠牌，種類，型型號，數量，質質量等級，我我公司均不要要求增加合同同價款。5．貴公司可根據需需要，變更原原擬由我公司司採購之材料料，設備的種種類，型號，數數量，質量等等級或原擬由由我公司採購購之材料變更更為由貴公司司採購，合同同價款依合同同條件第255條及合同附附件之單價分分析表之規定定辦理；且我我司若未能在在7日內完成選選定建材發包包則貴公司有有權抽會自行行辦理發包並並依實際發包包金額自工程程款中扣除。我公司對由信億（宜宜興）陶瓷有有限公司向我我公司簽發中中標通知書（以以下稱中標通通知）表示同同意且無任何何異議；我公司須按照中標標通知中要求求的時間、地地點，與信億億（宜興）陶陶瓷有限公司司簽署合同（我我公司對合同同條款無任何何異議）。我公司如在報價須須知規定的有有限期內，撤撤回報價或擅擅自修改報價價；或如果我公司收到信信億（宜興）陶陶瓷有限公司司的中標通知知書後；或撤回報價或擅自修修改報價；或或不能或拒絕按中標標通知的規定定簽署合同；；或我公司承諾一旦中中標，我司承承諾對本案報報價總額已完完全考量鋼筋筋建材市場漲漲價波動風險險並承諾工期期1880天。我公司對本案工程程之價格已依依總價承攬精精神及考量所所有建材上漲漲之成本因素素報價，並承承諾未來工程程所有建材上上漲之風險由由我公司全部部承擔絕無異異議。一旦我公司中標，我我公司將依上上述承諾予貴貴公司簽訂合合同並履行合合同。（蓋章）負責人：工程總價確認單工程名稱：信億（宜宜興）陶瓷有有限公司一期期新建工程（土土建工程）標價：人民幣：仟佰拾萬萬仟佰拾圓整整完工期限:如報價價須知內之期期限上項工程,經領到到圖紙及說明明書後,即遵照報價價須知,親赴工程地地點實地勘察察,按照所需工工料確實估價價.並確認無錯錯誤或漏算專專案,並可在規定定期限內全部完工.報價廠商名稱:負責人:簽名:蓋章:地址:西元：年月日工程補充說明一.承包商應確實實遵照相關主主管單位公佈佈之有關工程程規章（如營營造安全衛生生設施標準等等），如發生生意外概由承承包商負責。二.本工程所有材材料于開工時時應由承包商商負責提前準準備，不得於於事後以缺貨貨等任何理由由要求變更或或更換。三.工期規定之補補充說明：本本工程應於合合約規定限期期完工，除天天災或人力不不可抗拒之因因素，得由甲甲方視工地情情況核實順延延外，國定假假日等均已計計算在內，不不得扣除。四.開工前承包商商應自行向當當地勞工檢查查機構呈報勞勞工安全衛生生管理人員名名冊,副本抄送甲甲方及保險公公司備查，若若有人員增減減情形，則依依規定及時辦辦理名冊變更更，並辦理相相關事項。五.本工程除應依依和約有關規規定辦理外，並並需等繳交竣竣工圖後始可可申請正式驗驗收及計價。六、承包商對其砂砂石、廢土、建建材等協力廠廠商，應要求求不得發生超超載或其他行行車違規行為為，並禁止違違法及超載車車輛進出工地地，違者其工工地負責人應應負連帶責任任予以議處。七、承包商除依規規定進行材料料送審及提送送協力廠商計計畫外，未經經甲方許可，均均不得擅自施施作。八、承包商為配合合甲方及設計計及監造單位位之指示，修修改施工圖面面及繪製施工工簽認圖，應應於