2023年监理工程师之交通工程目标控制模拟题库及附答案

2023年监理工程师之交通工程目标控制模拟题库及附答案单选题（共100题）1、立方体抗压强度试件的标准尺寸立方体的边长为（）。A.50B.100C.150D.200【答案】C2、落实监理机构中进度控制的人员、具体任务和职能分工属于进度控制中的（）。A.组织措施B.经济措施C.合同措施D.信息管理措施【答案】A3、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10—2016），公路工程监理应实行（）。A.项目经理负责制B.监理机构负责制C.总监理工程师负责制D.监理工程师负责制【答案】C4、预防洞口坍塌措施，不符合规定的是（）A.按设计要求进行边坡仰坡放线，自上而下逐段开挖，不得掏底开挖或上下重叠开挖B.宜采用深眼大爆破开挖边（仰）坡C.洞口支挡工程应结合土石方开挖一并完成D.清除洞口上方可能滑塌的表土、树木及危石等【答案】B5、因设计缺陷造成的质量问题，由（）提出处理方案。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】C6、（）建造悬臂与连续体系梁桥时，不需要在河道（海水）中搭设支架，而直接从已建墩台顶部逐段向跨径方向延伸施工，每延伸一段就施加预应力，使其与成桥部分联结成整体。A.平衡悬臂施工法B.有支架施工法C.逐跨顶推施工法D.活动支架法【答案】A7、下列清单支付的项目中，不属于总额包干的是（）。A.保险费B.安全生产费用C.计日工D.施工标准化费用【答案】C8、下列情形属于I级事故的是（）。A.55人重伤B.经济损失1.1亿元C.危及55人生命安全D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故【答案】C9、防水层铺设施工，铺挂的固定点间距（）。A.拱部宜为0.5~0.7mB.侧墙宜为0.5~0.7mC.拱部宜为0.7~1.0mD.在凸处适当加密固定点【答案】A10、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A11、水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（）m有一个水准点。A.300B.250C.150D.200【答案】D12、关于抗滑支挡工程施工说法不正确的是（）。A.应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工B.抗滑桩与挡土墙共同支挡时，应先施作挡土墙C.抗滑桩、锚索施工应从两端向滑坡主轴方向逐步推进D.各种支挡结构的基底应置于滑动面以下，并应嵌入稳定地层【答案】B13、某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。A.＜12％B.12%～13%C.13％～14%D.＞14％【答案】C14、孔深大于（）或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】B15、对多个施工段、多道工序，如果（），就可以在不增加资源的情况下，达到缩短工期的目的。A.合理分配施工资源B.找到一个最佳的施工顺序C.提高工程所需材料的质量D.全部由一家单位进行施工【答案】B16、公路工程中，安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率按不少于（）计取。A.2%B.1.5%C.9%D.7.42%【答案】B17、下列四种时差中，对紧前紧后工作均没有影响的是（）。A.总时差B.局部时差C.相关时差D.独立时差【答案】D18、工人在作业中，由于触电发生了坠落事故，该事故属于（）。A.高处坠落B.触电C.物体打击D.机械伤害【答案】B19、关于开工预付款的描述错误的是（）。A.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，一般为5%～35%B.开工预付款的预付比例在合同工程的专用条款数据表中约定，通常约定为有效合同价的10%C.有的工程项目的招标文件或合同专用条件约定，开工预付款在施工准备阶段分两次支付D.承包人都应向监理机构提交开工预付款的支付申请，监理机构应在召开第一次工地会议之前编制完成支付证书报送发包人支付【答案】A20、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D21、隧道冻害的现象与危害不包括的是（）。A.衬砌冻胀开裂B.衬砌结构的失稳破坏C.降低衬砌结构的安全可靠性D.隧道的衬砌和设备会受到浸蚀【答案】D22、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B23、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。A.监理工程师B.施工单位C.建设单位D.设计单位【答案】A24、关于季节性冻土地区路基施工说法不正确的是（）。A.季节性冻土地区路基宜在非冰冻季节施工B.高速公路、一级公路的土质路堤以及半填半挖地段、填挖交界处，不得在冰冻期施工C.越冬路基压实度应满足设计及规范要求D.春融期路基宜在开春后施工【答案】D25、当安全生产条件符合率在60%以下，应（）。A.不扣分B.视情节扣除5～10分C.视情节扣除5～15分D.视情节扣除10～30分【答案】D26、要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人、材料、机械设备、方法和环境这五大要素着手，简称（）法。A.4E1MB.4M1EC.2M3D.1P4C【答案】B27、工程量计算的副本应提交给（）并由（）保存。A.监理人，发包人B.发包人，监理人C.监理人，监理人D.发包人，监理人【答案】C28、对于钢桥施工质量要求，焊接完毕后，必须进行检查验收，外观检查合格后，零、部（杆）件的焊缝应在24h后进行（）检验。A.气密性B.无损C.压强D.水流【答案】B29、施工合同段的综合应急预案的编制人是（）。A.建设单位技术负责人B.施工单位项目技术负责人C.施工单位项目经理D.安全总监【答案】B30、下列属于工艺参数的有（）。A.施工过程B.施工段C.流水步距D.工作面【答案】A31、监理工程师应对施工单位管理人员和作业人员安全教育培训制度落实情况进行审查，三类人员在证书有效期内至少参加一次由交通运输主管部门组织的、不少（）的安全生产继续教育。A.8学时B.15学时C.20学时D.30学时【答案】A32、在品质工程评价标准中，不设分值的是（）。A.基本要求B.评价指标C.加分指标D.总体评价【答案】D33、支付月报表由（）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】B34、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A35、软基处理方法中，强夯置换施工说法不正确的是（）。A.强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料B.粒径大于300mm的颗粒含量宜不大于总质量40%C.夯点可采用正方形或等边三角形布置，间距宜为5－7mD.在强夯能级不变的条件下，宜采用重锤、低落距【答案】B36、在进行项目敏感性分析时，最基本的项目效益指标指标是（）A.折现率B.内部收益率C.净现值D.净年值【答案】B37、工程项目按照确定的建设内容、建设规模、建设标准、功能要求和使用要求等全部建成并验收合格交付使用所需的全部费用，是指的（）。A.建设投资B.运营费用C.工程造价D.流动资金【答案】C38、面层水泥混凝土使用的天然砂的细度模数宜在（），面层水泥混凝土使用的机制砂的细度模数宜在（）。A.2.2-3.5，2.3-3.7B.2.2-3.4，2.5-3.1C.2.0-3.7，2.3-3.1D.2.0-3.8，2.6-3.1【答案】C39、对重大风险制定动态监测计划，定期更新监测数据，（）不少于1次，并单独建档。A.每周B.每旬C.每月D.每季度【答案】C40、喷射混凝土施工应采用（）工艺。A.湿喷B.干喷C.半湿喷D.潮喷【答案】A41、下列费用中，属于规费的是（）。A.环境保护费B.文明施工费C.失业保险费D.安全施工费【答案】C42、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。A.未达到国家规定的环境质量标准的地区B.共伴生组分多的矿产地C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A43、隧道洞口开挖采用台阶法施工时，上台阶高度宜为（）m，装渣机械应紧跟开挖面，减少扒渣距离。A.1.5B.2.0C.2.5D.3.0【答案】C44、水泥混凝土面层养护初期，人、畜、车辆不得通行，达到设计弯拉强度的（）后可允许与工程施工有关的行人通行。A.40％B.50％C.75％D.100％【答案】A45、在隧道施工过程中，出现大量超挖，增大出渣量和填塞量，此时产生的质量问题是（）。A.洞口坍塌B.塌方及冒顶事故C.洞口段洞顶出现偏压D.拱顶下沉【答案】B46、某工程签约合同价为1500万元，合同规定开工预付款数额为签约合同价的10％，5月份完成200万元的工程内容，且到该月时，累计支付工程金额为600万元。则该月应扣回开工预付款的金额为（）万元。A.40B.30C.20D.10【答案】B47、下列不属于施工进度分析步骤的是（）。A.工程进度分析前的准备B.找出工程完成情况差的原因C.进行因素分析，找出影响最重要的因素D.提出建议和结论【答案】A48、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A49、上封层施工结束后即可通车，但在12~24h之内应设专人控制车辆匀速行驶，且车速不得超过（）km/h，严禁紧急制动。A.10B.15C.20D.25【答案】C50、对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。属于工程费用监理的（）措施。A.组织B.经济C.技术D.合同【答案】C51、施工进度计划反映了工程从（）开始，直到工程竣工为止的全部施工过程。A.施工准备工作B.购买招标文件C.正式施工D.人员设备进场【答案】A52、利润指施工企业完成所承包的工程获得的盈利，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的（）计算。A.3.42%B.5.42%C.7.42%D.9.42%【答案】C53、下列关于森林更新的原则和标准的表述中，不正确的有（）。A.人工促进天然更新，补植.补播后的成活率和保存率达到人工更新的标准B.人工更新的当年成活率应当不低于90%C.人工更新，3年后保存率应当不低于80%D.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的树种幼树不少于6000株E.天然更新，每公顷皆伐迹地应当保留健壮目的幼苗不少于6000株，更新均匀度应当不低于60%【答案】B54、“建造-经营-移交”模式的英文缩写是（）。A.BOTB.PFIC.PPPD.ABS【答案】A55、“三定一落实”中的“三定”是指（）。A.定点、定时、定措施B.定人、定时、定措施C.定人、定时、定方法D.定点、定人、定方法【答案】B56、用高压机械喷种，厚度不小于7cm，其中基层厚（）cm，表层（）cm。A.4，3B.5，2C.3，4D.2，5【答案】A57、工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地就要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种（）过程。A.主动控制B.动态控制C.正馈控制D.反馈控制【答案】B58、某工程有5个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3d，施工过程之间的组织间歇合计为6d。该工程的流水施工工期是（）d。A.18B.24C.30D.36【答案】C59、物理、化学性危险和有害因素属于（）。A.人的因素B.物的因素C.环境因素D.管理因素【答案】B60、隧道冻害的现象与危害不包括的是（）。A.衬砌冻胀开裂B.衬砌结构的失稳破坏C.降低衬砌结构的安全可靠性D.隧道的衬砌和设备会受到浸蚀【答案】D61、直接经济损失为7500万元的特大桥主体结构垮塌，属于（）质量事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B62、（）编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.交通运输主管部门【答案】A63、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。A.324.54B.331.10C.331.28D.344.29【答案】D64、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（）。A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mmB.当软土地层平坦，横坡缓于1：10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧C.当横坡陡于1：10时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实【答案】C65、明洞施工方法中，（）适用于浅埋地段，或地质条件较好、开挖后边坡能够稳定的地段。A.拱墙整体灌注法B.先墙后拱法C.先拱后墙法D.墙拱交替法【答案】A66、（）是决定混凝土强度和耐久性的主要因素，选用水灰比不得超过有关规范规定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.减水剂D.用水量【答案】B67、按照交通运输部标准文件规定，下列内容能计量的是（）。A.模板B.弃土场排水沟C.脚手架D.弃土压实【答案】B68、（）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它要求把安全工作落实到每一个生产组织管理环节中去。这是解决生产管理中安全与生产同一的一项重要原则。A.安全工作的五同时原则B.三管三必须原则C.三同时原则D.安全生产动态管理原则【答案】A69、下列不属于工程项目管理目标体系特征的是（）。A.动态性B.均衡性C.层次性D.独特性【答案】D70、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.15B.25C.20D.30【答案】D71、水泥混凝土路面材料选择中，对水的检测时间是（）。A.开工前B.开工前和水源有变化时C.开工后和水源有变化时D.水源有变化时【答案】B72、监理工程师应要求对导线桩点进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过（）个月，并做好抽检工作。A.3B.6C.9D.12【答案】B73、网络计划中，（）是指在不影响任何一个紧后工作的最迟开始时间的条件下，工作所拥有的最大机动时间。A.时间间隔B.总时差C.自由时差D.时距【答案】B74、按功能的重要程度划分,产品的功能一般可划分为（）。A.使用功能和美学功能B.使用功能和美学功能C.基本功能和辅助功能D.过剩功能和不足功能【答案】C75、在提高产品或作业价值的主要途径中，（）是最理想的提高价值的途径。A.双向型B.改进型C.节约型D.投资型【答案】A76、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。A.11%B.5%C.4%D.3%【答案】A77、每批钢筋进厂检验的检验数量要求应符合的是（）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一规格D.不得大于30t【答案】C78、填石路堤采用易风化岩石或软质岩石石料填筑时，应按设计要求采取边坡封闭，顶部设置（）等措施。A.粘层B.排水垫层C.过渡层D.防渗层【答案】D79、价值工程的工作程序不包括（）A.准备，分析B.创新C.实施与评价D.反馈【答案】D80、公路工程施工阶段监理的起止时间为（）。A.监理合同签订之日至工程竣工之日B.监理合同签订之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程竣工之日D.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日【答案】D81、强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料，粒径宜不大于夯锤底面直径的（）。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍【答案】B82、二次衬砌的施作时，应满足隧道位移相对值已经达到相对位移量的（）。A.40%～60%B.60%～80%C.80%～90%D.90%以上【答案】D83、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C84、施工单位要建立安全培训教育制度，对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.2【答案】B85、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。A.1B.2C.3D.5【答案】B86、某桥的总跨径长度为878m，此桥按照总长和跨径的分类，应当属于（）。A.特大桥B.大桥C.中桥D.小桥【答案】B87、一般地，提前工期奖金累计最高不得超过合同总价的（）。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】C88、高速公路、一级公路零填和挖方路段路床0.8－1.2m范围的膨胀土应进行换填处理，对强膨胀土路堑，路床换填深度宜加深到（）。A.1.1－1.2mB.1.2－1.3mC.1.3－1.5mD.1.2－1.5m【答案】D89、监理抽检工作中，对钢筋、水泥、沥青、石灰和碎石等原材料，抽检频率按批次应不低于规定施工检验频率的（）。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】B90、关于沥青的选用说法不正确的是（）。A.对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用黏度大的沥青B.对冬季寒冷的地区，宜选用黏度小、低温延度大的沥青C.对温度日温差、年温差大的地区应选用针入度指数大的沥青D.对旅游公路应选用黏度较大的沥青等级【答案】D91、在推进交通强国建设过程中，交通运输工程专业的监理单位或监理工程师应把"建设（）工程"作为开展监理工作的总目标。A.精品工程B.平安工程C.平安百年品质工程D.品质工程【答案】C92、钻孔灌注桩钻孔底沉淀物厚度，对于摩擦桩，要符合设计规定，设计未规定时，对于直径≤1.5m的桩应不大于（）mm。A.20B.30C.40D.50【答案】A93、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。A.建设单位B.监理工程师C.施工单位项目经理D.施工单位技术负责人【答案】B94、根据《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016），驻地办应对已完成的（）进行质量评定。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.合同段工程【答案】B95、施工单位法定代表人、生产经营负责人、项目经理每年接受安全培训的时间不得少于（）学时。A.20B.30C.40D.50【答案】B96、某企业年初借入流动资金1000万元，一年后付息100万元，该流动资金借款的年利率为（）。A.8%B.12%C.10%D.15%【答案】C97、现金流量的三要素不包括的是（）A.现金数额B.现金流入或流出C.现金发生的时间点D.现金支付方式【答案】D98、工厂制作焊缝长度为800mm时，每条焊缝应为（）处。A.0B.1C.2D.3【答案】B99、监理计划应由（）主持编制，经监理单位审核后报建设单位批准。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.监理员【答案】B100、某工程某月完成工作应支付1000万元工程款，此期间材料费上涨30%，材料费占比为20%，该月应支付工程款为（）万元。A.1000B.1100C.1060D.1300【答案】C多选题（共50题）1、墩台主要包括的构造物有（）。A.桥墩墩身B.桥墩盖梁（墩帽）C.系梁D.桥台台身E.挡土墙【答案】ABCD2、关于热拌沥青混合料拌和的说法正确的有（）。A.粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料应分开堆放B.拌和应将集料包括矿粉充分地烘干C.过度加热的混合料应废弃D.沥青的加热温度、石料加热温度、混合料的出厂温度、运到施工现场的温度均应满足规范要求E.每个料源的材料应进行抽样试验，检验合格后方可使用【答案】ABCD3、桥梁荷载试验分为动载试验和静载试验，试验阶段分为（）。A.试验准备B.现场实施C.试验结果修正D.试验结果分析E.试验过程分析【答案】ABD4、根据《民事诉讼法》的规定，在人民法院发出支付令前，申请人可以撤回申请，下列说法不正确的是：A.人民法院对申请人撤回申请的申请要经过审查，以决定是否批准B.人民法院对申请人撤回申请的申请无须决定批准与否，而直接作出终结督促程序的裁定C.人民法院批准后，债务人不可就同一事实再次依督促程序向人民法院提出请求D.人民法院不能直接作出终结督促程序的裁定【答案】ACD5、标准试验也是现场质量控制的重要手段。标准试验包括（）。A.标准击实试验B.集料的级配试验C.混合料的配合比试验D.结构的强度试验E.验证实验【答案】ABCD6、施工过程就是生产建筑产品的过程，它是由一系列的施工活动所组成的。根据各种活动在性质上以及对产品所起的作用的不同特点，施工过程分为（）。A.施工准备过程B.基本施工过程C.辅助施工过程D.操作过程E.施工服务过程【答案】ABC7、路基植物防护包括（）。A.坡面植物防护B.三维植物网防护C.水泥混凝土骨架防护D.水泥混凝土空心预制块骨架防护E.坡面喷浆【答案】ABCD8、下列费用属于材料预算价格组成部分的有（）。A.材料原价B.材料运杂费C.场内运输损耗费D.采购及保管费E.场外运输损耗【答案】ABD9、工程网络计划的优化是指寻求（）的过程。A.工程总成本不变条件下资源需用量最少B.时间-费用优化C.资源有限条件下最短工期安排D.工期不变条件下资源均衡安排E.工期固定条件下资源强度最小【答案】BCD10、材料、设备预付款的支付条件包括（）。A.材料、设备符合规范要求并经监理人认可B.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据C.承包人已提供材料、设备预付款担保D.材料、设备已现场交货,且存储良好,监理人认为材料、设备存储方法符合要求E.承包人已提交材料、设备预付款支付申请单【答案】ABD11、要以（）为原则作为应急救援培训与演习的指导思想。A.加强基础B.居安思危C.边练边战D.安全第一E.逐步提高【答案】AC12、按照公路工程管理权限,各级交通运输主管部门应于年初制订年度竣工验收计划，并按计划组织竣工验收工作。列入竣工验收计划的项目，项目法人应提前完成竣工验收前的准备工作。以下属于公路工程竣工验收应具备的条件有（）。A.通车试运营3年以上B.交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕,并经项目法人验收合格C.竣工文件已按相关规定完成D.各参建单位已按交通运输部规定的内容完成各自的工作报告E.工程决算已按交通运输部规定的办法编制完成，竣工决算已经审计，并经交通运输主管部门或其授权单位认定【答案】BCD13、出现下列哪种情况需要求施工单位重新修订施工进度计划（）。A.工程初期曲线是凹形B.工程初期曲线不是凹形C.施工稳定期间曲线完全不是直线D.工程后期曲线呈凸形E.工程后期曲线不呈凸形【答案】BC14、隐患治理工作应坚持（）的原则。A.单位负责B.行业监管C.分级管理D.社会监督E.内部执行【答案】ABCD15、下列规定中符合钢筋网铺挂规定的有（）。A.应在钢架施工后进行挂网铺设B.钢筋网与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于30mmC.采用双层钢筋网时，两层钢筋网之间的间距应满足设计要求D.钢筋网钢筋每节长度不宜小于2.0mE.钢筋网应与锚杆牢固联结，可采用钢架固定【答案】CD16、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服判决，向B市中级人民法院提起上诉，二审人民法院经过审理，驳回了张某的上诉。经查，刘某居住在D市X区，张某在B市C区的银行有存款4000元。则本案的执行人民法院是B市中级人民法院C.甲市人民法院依法执行该市商标管理局作出的行政处罚决定，经查明，被执行人金胜公司的财产在乙市，则甲市人民法院应当请求乙市人民法院的上级人民法院指定其执行，而不能直接委托乙市人民法院执行D.甲乙两个公司因合同纠纷，到某仲裁委员会进行仲裁。裁决后，如果甲不履行仲裁裁决，那么乙可以向仲裁委员会所在地的人民法院申请执行【答案】BCD17、支架及拱架卸落顺序正确的有（）。A.模板、支架的拆除应遵循后支先拆、先支后拆的原则B.拆除梁、板等结构的承重模板时，在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落C.连续梁宜从支座向跨中依次循环卸落D.简支梁宜从跨中向支座依次循环卸落E.悬臂梁结构的模板宜从悬臂端开始顺序卸落【答案】ABD18、对于集料的压碎值要求，说法正确的有（）。A.一般公路的底基层不大于40%B.二级和二级以下公路基层不大于35%C.二级和二级以下公路底基层不大于40%D.二级公路的基层不大于30%E.对于高速公路和一级公路不大于30%【答案】BC19、建设项目的环境影响报告书应当包括（）。A.建设项目概况B.建设项目周围环境现状C.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估D.对建设项目实施环境监测的建议E.建设项目对环境影响的经济效益分析【答案】ABCD20、被告朱某在庭审过程中发现书记员与原告代理律师显得很熟悉，事后查明二人乃大学同寝室的同学。第二次开庭时，朱某申请该书记员回避，对此法院则应当如何处理？()A.本案应中止审理B.本案可延期审理C.朱某之申请已逾法定期限，庭审照常进行D.审判长有权决定该书记员是否回避【答案】BD21、关于施工准备阶段安全监理，审查施工单位安全生产管理体系的说法，正确的有（）。A.将检查结果向建设单位报备B.在施工单位提交交底核查申请后7天内完成检查工作C.检查施工现场各种安全标志和临时设施的设置D.检查、督促施工单位与分包单位之间签订施工安全生产协议书E.检查施工单位安全技术措施或文明施工措施费用的使用计划【答案】ACD22、在对钢筋网进行质量检验时，一般项目是（）。A.钢筋网喷射混凝土保护层厚度B.网格尺寸C.搭接长度D.钢筋直径E.钢筋位置【答案】AC23、生产配合比设计应包括的技术内容有（）。A.确定料仓供料比例B.确定水泥稳定材料的容许延迟时间C.确定结合料剂量的标定曲线D.确定施工参数E.确定混合料的最佳含水率、最大干密度【答案】ABC24、下列选项中，属于蒙特卡洛法的实施步骤的有（）。A.分析哪些原始参数应属于随机变量B.确定出经济评价指标的概率分布C.根据模拟试验结果，计算出经济评价指标的一系列总体值D.建立经济评价指标的数学模型E.检验试验次数是否满足预定的精度要求【答案】ABD25、根据民事诉讼法的规定，对于当事人的下列哪些请求，可以适用督促程序？()A.甲要求乙向其支付所借的已到清偿期的3万元钱B.甲要求乙在规定的期间内完成玉雕工艺品的义务C.甲要求乙将借自己的一台电脑按期返还D.甲要求乙向自己交付以现金交换所得的2万元国库券【答案】AD26、从力学特性出发，将路面划分为（）。A.柔性路面B.刚性路面C.水泥混凝土路面D.半刚性路面E.沥青路面【答案】ABD27、公路交通主要标志按其作用，可分为（）。A.警告标志B.禁令标志C.指示标志D.辅助标志E.指路标志【答案】ABC28、隧道洞口坍塌的原因包括（）。A.地质条件不良B.土质松散C.稳定性差D.采用全断面法开挖E.开挖隧道又破坏了原有的土体平衡状态【答案】ABC29、下列对于监理机构安全责任体系中安全生产责任的说法，正确的有（）。A.监理机构和监理人员应按照法律法规.规章和标准实施监理，并对工程项目安全生产承担监理责任B.监理机构应审查施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案（是否符合工程建设强制性标准）C.监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求建设单位整改D.情节严重的，应当下达工程暂停令要求施工单位暂时停止施工，并及时报告总监理工程师E.监理单位应当如实记录安全事故隐患和整改验收情况，对有关文字.影像资料应当妥善保存【答案】AB30、下列关于基层原材料的说法中，正确的是（）。A.水泥的强度等级为32.5或42.5级，且满足要求的普通硅酸盐水泥等。B.高速公路和一级公路用石灰应宜采用磨细消石灰粉C.水泥稳定煤矸石可以用于高速公路和一级公路D.高速公路和一级公路极重、特重交通荷载等级基层的4.75mm以上粗集料应采用单一粒径的规格料E.高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%【答案】AD31、关于二次衬砌，衬砌模板拆除与混凝土养护正确的是（）。A.不承受外荷载的拱、墙混凝土的强度应达到5.0MPa，方可拆除模板B.围岩和初期支护变形未稳定，或在塌方地段浇筑的衬砌混凝土应达到设计强度的100%，方可拆除模板C.衬砌混凝土拆模后的养护应及时，养护时间不得少于14dD.掺加引气剂或引气型减水剂时，养护时间不得少于14dE.隧道内空气湿度不小于90%时，可不洒水养护【答案】ABD32、费用支付的基本原则包括（）。A.高效、迅速B.以合同为依据C.遵循规定的程序D.以工程计量为基础E.准确、及时【答案】BCD33、下列关于人民法院与其他组织之间的受案范围理解正确的有：()A.某市A区张某和李某因宅基地纠纷，张某向A区人民调解委员会申请调解，而李某不同意调解，向A区人民法院起诉，因为张某向A区人民调解委员会申请调解在先，对于李某的起诉，A区法院不应当受理B.北京市海淀区刘某与孔某因为履行合同发生争议，刘某按照合同中的仲裁条款向北京市仲裁委员会申请仲裁，而孔某怕仲裁对自己不利而向海淀区法院起诉，海淀区法院对于本案不应受理C.胡某就职于广东省番禺区某高新科技公司，因工资薪酬问题与公司发生争议，胡某向番禺区人民法院起诉，番禺区法院应当受理D.高某与孙某就收养子女问题达成协议，并在协议中约定一旦事后发生争议，由上海市仲裁委员会仲裁，后高某欲解除收养关系而向上海市仲裁委员会申请仲裁，孙某也向上海市某区法院起诉要求宣告仲裁协议无效，对于本案，该区法院可以受理【答案】BD34、以下适用《民事诉讼法》移送管辖规定的做法，哪些是错误的？A.甲市人民法院立案后发现对案件没有管辖权，但是被告一方没有提出管辖异议，出于诉讼效率考虑还是审理了此案B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送来的案件后发现还是没有管辖权，遂将之另行移送到了丙市人民法院C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后发现还是没有管辖权，只好提交本院审判委员会处理解决D.丁市人民法院本来已经受理某案，结果由于行政区域变更，在审理之前失去了管辖权，于是又将之移送给刚刚获得管辖权的戊市人民法院【答案】ABCD35、甲公司因乙公司拒绝履行生效法律文书所确定的给付120万元的义务，向区人民法院申请执行。在执行过程中，区人民法院发现乙公司已停业半年之久，无可供执行的财产，但是乙公司曾在一年前购买上市公司丙公司的股票，价值110万元，对此，区人民法院可以：()A.扣押股票，并强制乙公司按照公司法的有关规定转让B.直接对乙公司的股票进行拍卖或者变卖，用于清偿债务C.直接将股票抵偿给甲公司D.将丙公司变更为本案的被执行人【答案】ABC36、施工单位应进行路基填筑试验路段的包括（）。A.二级及二级以上公路的路堤B.填石路堤C.土石路堤D.土方路堤E.特殊填料路堤【答案】ABC37、下列选项属于工程费用监