2022年设备监理师之设备监理合同通关题库(附答案)

2022年设备监理师之设备监理合同通关题库(附答案)单选题（共100题）1、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。A.出卖人B.承运人C.买受人D.出卖人与买受人【答案】C2、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】B3、如果承包商需要另外临时征地作为附加工作区域，应当征得()同意。A.业主B.工程师C.工程师代表D.政府主管部门【答案】B4、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。A.承包商为此工作实际支付的成本B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润【答案】D5、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。A.承包人行使优先权的期限为1年B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】C6、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D7、承包商将运达现场的承包商的主要设备移出现场时，应经()同意。A.业主B.工程师C.工程师助理D.项目经理【答案】B8、设备工程合同管理的根本任务是()。A.设备工程合同的签订、履行、保修B.设备工程合同约定的设计、制造、安装C.设备工程合同质量、进度、投资控制D.与业主签订委托监理合同【答案】C9、下列单位可以作保证人的是()。A.教育部直属高校B.医科大学附属医院C.社会团体D.企业法人的子公司【答案】D10、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。A.业主B.工程师C.工程师代表D.承包商【答案】D11、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】D12、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A.企业赔偿责任、商家赔偿责任B.民事责任、行政责任、刑事责任C.一切责任D.产品责任、缺陷责任【答案】B13、业主退还履约保证给承包商的期限是()天内。A.工程师签发接收证书后的14B.业主接收工程后的21C.缺陷通知期届满后的14D.业主收到工程师签发的履约证书副本后的21【答案】D14、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。A.低于当地同行业的标准B.高于当地同行业的标准C.低于本国同行业的标准D.高于本国同行业的标准【答案】A15、工程师管理合同过程中，无权处理的事项是()。A.指示承包商调查引发工程质量缺陷的原因B.撤销对承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中业主的职责D.为了检验承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C16、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A.是否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【答案】A17、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。A.开工日期起，至竣工日期B.签发开工通知起，至竣工时间届满C.开工日期起，至签发工程接收证书D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】C18、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。A.真实性、合法性、客观性B.合法性、客观性、公正性C.合法性、客观性、关联性D.真实性、关联性、公正性【答案】C19、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】B20、根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。A.外商投资工业项目B.涉及国家安全工程C.关系社会公共利益的大型基础设施D.抢险救灾工程【答案】C21、恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】C22、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】B23、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B24、津滨工程公司是设立在天津市滨海新区的建筑施工企业，是中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业。津滨工程公司办理安全生产许可证时，应当向()提出申请。A.国务院建设行政主管部门B.国务院负责安全生产监督管理的部门C.天津市人民政府建设行政主管部门D.天津市人民政府责安全生产监督管理的部门【答案】C25、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通招标投标C.投标人以行贿手段谋取中标D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】D26、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】A27、合同法律关系的内容是()。A.权利和义务B.权利和责任C.法律事实D.法律行为【答案】A28、根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D29、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是()之日。A.进行工程竣工试验B.签发接收证书C.接收工程D.工程竣工【答案】B30、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。A.总承包单位B.总承包单位施工负责人C.分包人D.施工人员【答案】C31、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。A.委托人不履行合同，无权请求返还定金B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】D32、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断【答案】B33、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。A.行使同时履行抗辩权B.变更合同C.行使撤销权D.中止履行合同【答案】D34、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A35、业主可以使用某部分工程的条件是()。A.工程师为该部分工程签发了接收证书B.承包商完成了该部分工程的全部施工C.已经对该部分工程进行了竣工试验D.业主已对该部分工程支付了工程款【答案】A36、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】A37、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.5年C.两个采暖期、供冷期D.2年【答案】C38、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。A.合同价格B.最终付款证书中确认的金额C.竣工结算总额D.中标合同金额【答案】D39、承包商应当在()之前，任命承包商代表。A.基准日期B.开始现场工作C.提交履约担保D.开工日期【答案】D40、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D41、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。A.视为数量和质量符合约定B.视为数量和质量不符合约定C.卖方可以行使催告权D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】A42、业主谈判的目的不包括()。A.宣传自己的优势B.了解报价的构成C.讨论并共同确认某些局部变更D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】A43、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期D.承包商可自行完成竣工试验【答案】A44、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】C45、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商按照合同提交索赔报告后的()天内，工程师应当作出处理决定。A.14B.28C.35D.42【答案】D46、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。A.按约索赔B.依法索赔C.项目索赔D.费用索赔【答案】A47、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。A.通过竣工试验后B.完成缺陷修补工作后C.缺陷通知期期满后D.承包商提交最终报表前【答案】C48、在下列各项中，符合代理特征的是()。A.代理人不应仅限于代理权限内实施代理行为(滥用代理权)B.代理人以自己的名义实施代理行为C.代理人在授权范围内独立地表现自己的意思D.代理结果归属代理人【答案】C49、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C50、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。A.交付设备B.交付设备所有权凭证和其他凭证C.移交设备中体现的知识产权D.接受设备检验【答案】C51、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。A.返还委托人已支付的定金B.免收设计费C.双倍返还定金D.委托人继续履行合同【答案】C52、设备采购合同对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的设备，应于()规定缺陷责任期或保修期。A.安装调试验收后B.安装调试验收前C.设备采购合同内D.设备交于采购方后【答案】C53、甲公司按合同向乙公司出售一台通用设备，但合同中未约定设备的质量标准，则甲公司应按照()履行交货义务。A.地方标准B.国家标准C.乙方要求D.甲方企业标准【答案】B54、某厂开发一种新型节能炉具，先后制造出10件样品，后来样品有6件丢失。1996年某户居民的燃气罐发生爆炸，查明原因是使用了某厂丢失的6件样品炉具中的一件，而该炉具存在重大缺陷。该户居民要求某厂赔偿损失，某厂不同意赔偿，下列理由中哪一个最能支持某厂立场()。A.该炉具尚未投入流通B.该户居民如何得到炉具的事实不清C.该户居民偷盗样品，由此造成的损失应由其自负D.该户居民应向提供给其炉具的人索赔【答案】A55、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。A.中标合同金额的5%B.中标合同金额的10%C.合同价格的5%D.合同价格的10%【答案】A56、承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。A.业主B.承包商项目经理C.承包商D.工程师代表【答案】B57、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。A.以银行贷款年利率计算B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】C58、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。A.安全设施B.安全警示标志C.安全疏散标志D.安全报警装置【答案】B59、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。A.撤销事由发生之日起1年内没有行使B.撤销事由发生之日起2年内没有行使C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】C60、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。A.无权代理B.表见代理C.越权代理D.委托代理【答案】B61、承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。A.1周B.2周C.1个月D.2个月【答案】C62、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。A.合同约定B.买受人提供C.银行延期付款规定D.法律规定【答案】A63、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A.有关行政监督部门B.仲裁机构C.人民法院D.行业协会【答案】A64、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。A.开标B.组织现场踏勘C.发出投标邀请书D.发布招标公告【答案】D65、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差责任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差处理结果分析【答案】D66、某建设项目施工招标时，三家投标人组成了联合体参加竞标，最终该联合体中标，应与招标人签订合同的是()。A.联合体B.联合体各方C.联合体中的牵头人D.联合体中的资质较高方【答案】B67、根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。A.设计文件规定的合理使用年限B.双方约定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C68、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。A.质物可以是正在建造的建筑物B.质权分为动产质权和不动产质权C.质权人对质物孳息享有收取权D.质权人有权使用质物【答案】C69、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。A.收到违约通知不改正B.企业破产C.放弃工程D.不按合同规定实施工程【答案】B70、下列关于保证的说法不正确的是()。A.学校不得为保证人B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】B71、设备监理工程师的合同管理对象是()。A.合同内容B.设备工程C.监理合同D.设备合同【答案】D72、劳动争议仲裁时效期间为()。A.60天B.6个月C.1年D.2年【答案】C73、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段【答案】D74、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。A.接收证书B.履约担保C.履约证书D.保留金【答案】C75、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。A.工程师向助手签发授权委托书时B.业主和承包商收到授权委托书副本时C.工程师向助手签发授权委托书后第14天D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天【答案】B76、下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织B.被告不提出答辩将败诉C.被告不到庭案件将无法审理D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】D77、甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。A.撤销案件B.中止审理C.终结审理D.缺席判决【答案】D78、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。A.提供现场的地下管线资料B.派出必要的现场服务人员C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】A79、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。A.安全生产监督管理部门B.煤矿安全监察机构C.劳动监察主管部门D.建设行政主管部门【答案】D80、在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】D81、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。A.14B.28C.42D.56【答案】B82、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。A.避免风险事件的发生B.避免风险事件对保险标的的损害C.发生风险事件后得到经济补偿D.发生风险事件后转移责任【答案】C83、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以()进行。A.英语B.法语C.世界语D.合同规定的交流语言【答案】D84、代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人协商后的意思表示C.代理人独立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C85、按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。A.安全生产监督管理部门B.煤矿安全监察机构C.劳动监察主管部门D.建设行政主管部门【答案】D86、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件B.降低条件，宣布综合得分最高者中标C.否决所有投标D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】C87、FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。A.DAB决定B.友好协商C.仲裁D.诉讼【答案】C88、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。A.修改施工计划B.解除承包商根据合同应承担的责任C.在工程进行中向承包商发布信息和指示D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】C89、只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。A.接收证书B.履约证书C.最终付款证书D.结清证明【答案】B90、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。A.追认权或者拒绝权B.催告权或者撤销权C.追认权或者撤销权D.同意权或者拒绝权【答案】A91、下列关于联营体的说法，错误的是()。A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任B.联营体的牵头方应由联营体各方认可C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位【答案】C92、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。A.乙公司B.甲公司C.邮电部门D.双方各一半【答案】B93、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。A.可撤销合同B.附期限合同C.附条件合同D.无效合同【答案】C94、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B95、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。A.生产、运输、储存B.生产、使用、储存C.生产、运输、使用D.生产、经营、储存【答案】D96、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。A.工程竣工B.业主接收工程C.签发工程接收证书D.签发履约证书【答案】C97、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】D98、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D99、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。A.财产关系B.人身关系C.支配关系D.生产关系【答案】A100、FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。A.工程师签发期中付款证书后的28B.工程师完成工程量计量后的56C.工程师收到报表和证明文件后的56D.工程师签发期中付款证书后的56【答案】C多选题（共50题）1、下列关于仲裁的说法，正确的有()。A.仲裁行为是国家行政行为B.仲裁机构对案件的管辖权来自于当事人的协议C.仲裁机构是司法机关D.刑事、行政案件不能作为仲裁的对象E.仲裁是民间性质的民事、经济纠纷化解方式【答案】BD2、根据我国《合同法》，当事人承担违约责任的方式有()。A.继续履行B.赔礼道歉C.采取补救措施D.双倍赔偿E.赔偿损失【答案】AC3、下列情形中，可能导致业主向承包商提出索赔的有()。A.承包商没有如约提交履约保证B.承包商没有按合同中的规定办理保险C.政府干扰导致暂停施工D.业主雇请他人运出承包商没有执行工程师指示从现场运出的不合格材料E.飓风导致已完工程垮塌【答案】ABD4、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，内部责任主体有()。A.设计者B.生产者C.销售者D.运输者E.仓储者【答案】D5、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的行为有()。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的信息B.设定的资格条件与履行合同无关C.对投标人采取不同的评标标准D.指定特定的供应商E.要求投标人具有较高的资质等级【答案】ABCD6、根据《民法通则》，下列承担法律责任的方式中，属于承担民事责任的方式有()。A.返还财产B.排除妨碍或消除危险C.罚金D.支付违约金E.赔偿损失【答案】ABD7、根据《合同法》，受要约人对要约内容中的下列条款作出了变更，属于实质性变更的有()。A.合同标的B.价款或者报酬C.履行期限D.违约责任E.履约担保【答案】ABCD8、评标过程中，初步评审的主要内容包括()。A.投标人的合格性B.投标担保C.资格证明文件D.业绩E.报价的合理性【答案】ABCD9、根据我国相关规定，评标方法包括()。A.经评审的最低投标价法B.综合打分法C.平均分值法D.经验估计法E.设备寿命周期成本评标价法【答案】AB10、从业主角度讲，设备工程合同总体策划的内容一般包括()。A.确定每个合同的工作范围B.确定合同中的重要条款C.选择评标方法D.明确评标程序E.编制设备工程合同管理计划【答案】AB11、合同的成立必须经过()。A.要约邀请B.要约C.承诺D.鉴证E.公证【答案】BC12、根据《招标投标法》，下列工程建设项目的施工采购，必须进行招标的有()。A.需要采用不可替代的专利技术的项目B.大型基础设施项目C.使用外国政府贷款的项目D.采购人依法能够自行建设的项目E.使用世界银行贷款的项目【答案】BC13、房地产开发企业以土地使用权出让方式取得的土地使用权，属于()。A.自物权B.用益物权C.担保物权D.动产物权E.不动产物权【答案】B14、下列选项中，属于行政责任方式的有()。A.罚款B.拘留C.管制D.责令停产停业E.消除危险【答案】AD15、设备工程合同中，对设备工程接收条件的约定通常有()。A.工程已按合同约定基本完成并通过了竣工试验B.工程已按合同约定全部完成并通过了竣工试验C.工程师已签发了工程接收证书D.承包商已经完成了全部扫尾工作E.业主组织了联合检查，并形成书面文件【答案】AC16、结清证明的生效条件有()。A.承包商已经完成全部合同义务B.工程师已经确认最终的结算金额C.收到业主退还的履约保证D.业主已经支付最终付款证书中指明的应付金额E.工程师签发了最终付款证书【答案】CD17、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。A.抽象行政行为B.行政处罚行为C.国家外交行为D.终局行政裁决行为E.行政处分行为【答案】ACD18、根据《仲裁法》，仲裁协议的内容包括()。A.仲裁时限B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.法律依据E.选定的仲裁委员会【答案】BC19、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，雇主应承担由于战争而导致的()损失或损坏的风险。A.工程B.货物C.承包商文件D.工程师文件E.承包商设备【答案】ABC20、在买卖合同中，双方当事人就标的物的交付地点没有约定的，其交付地的确定规则是()。A.由当事人补充协议B.不能达成协议的，按合同有关条款或交易习惯C.标的物需要运输的，以第一承运人承运地为交付地D.标的物不需要运输，当事人不知道标的物所在地的，以出卖人订立合同时的营业地为交付地E.标的物不需要运输，当事人于合同订立时都知道标的物所在地的，以标的物所在地为交付地【答案】ABD21、某施工单位因施工需要，向社会公开招聘工程管理人员和技术工人，在对新录用的人员进行安全生产教育和培训时，按照《安全生产法》的规定，培训的内容应当包括()。A.安全生产知识B.安全生产管理能力C.安全操作规程D.安全生产规章制度E.安全操作技能【答案】ACD22、根据我国《招标投标法》的规定，招标代理机构应当具备的条件有()。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有可以作为评标委员会人选的技术、经济等方面的专家库D.有自己的名称的事业单位E.经有关行政机关批准成立【答案】ABC23、代理的特征有()。A.代理人在代理权限内独立地为意思表示B.任何行为均可代理C.代理是代理人代替被代理人为民事法律行为D.代理权是依据法律的直接规定而产生E.代理人应当在代理权范围内实施代理行为【答案】AC24、保险合同中投保人的主要义务有()。A.交付保险费的义务B.如实告知义务C.降低保费的义务D.危险增加通知义务E.保险事故通知义务【答案】ABD25、招标人拒收投标文件的情形有()。A.投标文件逾期送达的B.投标文件未送达指定地点的C.投标文件未密封的D.提交投标文件的投标人少于3人的E.投标单位的法定代表人未签字的【答案】ABC26、设备工程合同中，确定承包商工作范围的文件有()。A.业主要求B.资料表C.投标书D.中标通知书E.承包商建议书【答案】AB27、设备工程合同有很强的不可预见性，导致合同价格变化的原因有()A.市场因素B.工程所在地法律、法规、条例、细则等发生变化C.工程变更D.误期损害赔偿费和提前竣工奖金E.不可抗力【答案】ABCD28、相对其他合同计价方式而言，固定单价合同的优点有()。A.编制工程量清单不需要花费一定的物质成本和时间成本B.承包商所做的每项工作都能在合同价格中得到体现，承包商能够根据工程量估算自己的工作范围并据此制订适当的实施计划C.如果工作范围不发生变化，业主的财务支出将是固定的D.填入单价的工程量清单有利于业主通过汇总价评判投标人的报价优劣情况E.在一定程度上可激励承包商降低成本，以提高单位直接成本的效益【答案】BCD29、设备工程合同正式签字前，当事人双方的代表或其助手要复核准备签字的正式文本。双方应审查()。A.合同文件是否符合法律、行政法规、相关标准规范的规定B.合同的完备性C.合同双方的责、权、利的对等性D.合同语言文字的准确性E.履约保证的有效性【答案】ABCD30、某一属于工程建设项目招标范围的项目，项目总投资2000万元。建设过程中需要进项的下列采购中，可以不进行招标，直接采购的有()。A.专业工程施工发包，单项合同估算价150万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币C.设计合同单项合同估算价90万元人民币D.勘察合同单项合同估算价60万元人民币E.监理合同单项合同估算价30万元人民币【答案】A31、根据《物权法》，用益物权包括()。A.留置权B.居住权C.土地承包经营权D.地役权E.建设用地使用权【答案】CD32、招标文件的作用表现在()。A.是广泛吸引投标人参与竞争的文件B.是一种有限竞争的招标方式C.是投标人准备投标文件和参加投标的依据D.是招标投标活动当事人的行为准则和评标的重要依据E.是招标人和投标人订立合同的基础【答案】CD33、下列选项中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈手段订立的合同B.一方以胁迫手段订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】CD34、下列关于不安抗辩权的叙述，正确的有()。A.不安抗辨权是先履行义务一方当事人享有的权利B.不安抗辨权是后履行义务一方当事人享有的权利C.不安抗辨权的行使方式是中止履行合同义务D.不安抗辨权的行使方式是终止履行合同义务E.不安抗辨权的适用条件是对方当事人死亡或丧失行为能力【答案】AC35、业主的设备工程合同总体策划的内容包括()。A.确定合同的谈判策略B.按合同类型选择合同范本C.确定每个合同的范围和采购方式D.编制设备工程合同管理计划E.明确重大合同问题的决策程序【答案】BCD36、承包商向工程师提交的最终报表草案中，应包括的内容有()。A.根据合同完成的所有工作的价值B.根据合同业主已向其支付的全部款额C.承包商认为根据合同或其他规定，业主应向其支付的其他款额D.承包商认为根据合同或其他规定，应向业主支付的其他款额E.业主最终应付的款额【答案】AC37、根据《行政诉讼法》，下列行政行为中，不属于行政诉讼受案范围的有()。A.抽