2023年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(二)及答案

2023年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(二)及答案单选题（共100题）1、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（）。A.予以验收B.重新进行验收C.鉴定验收D.协商验收【答案】B2、国外工料测量师在立约后阶段的投资控制任务是（）。A.对拟建项目做出初步的经济评价B.根据建筑师和工程师提供的建设工程的规模、场址、技术协作条件，对各种拟建方案制定初步估算C.就工程的招标程序、合同安排、合同内容等提出建议D.回顾、分析项目管理和执行情况【答案】D3、（）是施工进度控制的前提，同时也是设备供应进度控制的前提。A.建设工程进度控制B.设计进度控制C.监理进度控制D.设计准备进度控制【答案】B4、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。A.-45.84B.-1.57C.27.76D.42.55【答案】B5、影响工程进度的因素中，复杂的工程地质条件属于（）。A.自然环境因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】A6、在施工准备阶段，专业监理工程师应检查施工试验室的内容不包括（）。A.试验室资质等级及试验范围B.试验室管理制度C.试验设备的合格证书D.试验人员资格证书【答案】C7、下列实际进度监测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实测实量已完工程量C.进行实际进度与计划进度的对比分析D.确定本期已累计完成的工作量【答案】D8、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。A.现场质量管理体系B.勘查实施方案C.重要岗位人员的上岗证D.勘察成果报告【答案】C9、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。A.表面及棱角不受损伤B.不出现侧向弯曲变形C.不出现裂缝D.试件强度达到抗压强度标准值【答案】A10、用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。A.徐变量B.凝结时间C.稠度D.弹性模量【答案】C11、（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。A.ISO9000：2015B.ISO9001：2015C.ISO9004：2009D.ISO19011：2011【答案】C12、严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的工程质量事故属于()。A.一般质量事故B.严重质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】B13、《卓越绩效评价准则》是引导企业持续改进、永无止境地追求卓越的（）标准。A.符合性B.成熟度C.操作性D.系统性【答案】B14、在卓越绩效模式中，以（）应该作为组织质量管理的首要原则。A.强调大质量观B.顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调质量对组织绩效的增值和贡献【答案】B15、关于工程网络计划的说法，正确的是()A.关键线路上的工作均为关键工作B.关键线路上工作的总时差均为零C.一个网络计划中只有一条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移【答案】A16、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。A.总承包服务费B.工程排污费C.安全施工费D.文明施工费【答案】A17、工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。A.施工单位未经批准擅自施工B.施工存在质量事故隐患C.施工单位采用不适当施工工艺D.施工单位未按施工方案施工【答案】A18、关于注册建筑师执业，以下哪项论述是不正确的？()A.注册建筑师一经注册，便可以以个人名义执业B.一级注册建筑师执业范围不受建筑规模和工程复杂程度的限制，但要符合所加入建筑设计单位资质等级及其业务范围C.注册建筑师执行业务，由建筑设计单位统一接受委托，并统一收费D.注册建筑师的执业范围包括建筑物调查及鉴定【答案】A19、（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。A.随机抽取3个成型钢筋试体B.随机抽取2个成型钢筋试体C.随机抽取1个成型钢筋试体D.全数检查所有成型钢筋【答案】A20、在编制物资供应计划的准备阶段，监理工程师必须明确物资的（）。A.供应单位B.供应方式C.供应数量D.总造价【答案】B21、下列因素中，不影响基准收益率大小的是()A.加权平均资本成本率B.投资的机会成本率C.贷款准备金率D.通货膨胀率【答案】C22、工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。A.组织关键工作流水作业B.组织关键工作平行作业C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间【答案】C23、某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批【答案】B24、美国建筑协会(AIA)定义建筑信息模型中数据细致程度(LOD)的概念，分LOD100，LOD200，LOD300，LOD400，LOD500五个等级，LOD400所达到的要求是()。A.整合设计模型B.搭建模型C.建造加工D.维护维修【答案】C25、工程网络计划中某工作的实际进度偏差影响总工期时，可通过压缩（）的工作持续时间来进行调整。A.总时差最小B.自由时差最小C.总时差最大D.自由时差最大【答案】A26、某工程施工过程中发生质量事故，造成3人死亡，6000万元直接经济损失，则该质量事故等级属于（）A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】C27、（2020年真题）根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据均值服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布【答案】B28、（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。A.程序文件B.质量计划C.作业指导书D.质量记录【答案】A29、实施见证取样后，试验室应出具一式两份的报告，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是()的重要依据。A.工程竣工验收B.承包单位进行自检C.工序产品质量评定D.施工过程作业活动【答案】C30、关于罪数，下列哪些选项是正确的（不考虑数额和情节）？A.甲捡到一纸箱，里面装有一把枪支、一摞假币，甲将其拿回家中放于床下，甲成立非法持有枪支罪与非法持有假币罪，属于想象竞合犯B.甲盗窃军服后实施诈骗行为，对甲应按牵连犯择一重罪处罚C.甲盗窃交通工具零部件，造成交通工具毁坏而危害公共安全的，成立盗窃罪与破坏交通工具罪的想象竞合犯D.甲在乙心脏病发作的时候，故意盗走乙的救心丸，致乙死亡，甲成立盗窃罪与故意杀人罪的想象竞合犯【答案】C31、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的（）时，才能批准工程延期。A.总工期B.自由时差C.总时差D.合同工期【答案】C32、下列选项中属于BIM技术主管岗位职责的是()。A.负责协同各BIM操作人员工作内容B.负责BIM项目规划、管理和执行C.负责将BIM项目经理的项目安排落实到BIM操作人员D.负责对BIM项目在各个阶段实施过程中进行技术指导及监督E负责制定BIM工作计划负责设计环境的保障监督【答案】A33、隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由()组织进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位项目负责人【答案】A34、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80【答案】C35、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。A.224.00B.224.36C.224.72D.225.10【答案】D36、与横道计划相比，网络计划的特点不包括（）。A.可以找出关键线路和关键工作B.可以明确各项工作的机动时间C.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整D.直观明了【答案】D37、当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先()。A.确定需要采取的调整措施B.确定后续工作和总工期的限制条件C.确定进度偏差的原因D.确定可调整进度的范围【答案】D38、（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.施工现场组织管理简单C.专业工作队能够连续施工D.有利于实现专业化施工【答案】A39、某工程主体结构的钢筋分项已通过质量验收，共20个检验批。验收过程曾出现1个检验批的一般项目抽检不合格、2个检验批的质量记录不完整的情况，该分项工程所含的检验批合格率为()A.85%B.90%C.95%D.lOO%【答案】A40、（2021年真题）关于设计概算编制的说法，正确的是（）。A.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑后续价格变动B.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑施工条件影响C.应按编制时项目所在地的价格水平编制，还应按项目合理工期预测建设期价格水平D.应按编制时项目所在地的价格水平编制，不考虑建设项目的实际投资【答案】C41、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。A.变形缝B.工程量C.施工段D.楼层【答案】A42、规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.材料供应单位【答案】C43、制定适宜的质量方针和质量目标，同时还要创造一个良好的组织内部环境，激励员工积极地工作，充分参与质量管理，为实现质量方针和质量目标做出应有的贡献的是（）。A.组织者B.领导者C.投资者D.执行者【答案】B44、抹灰层由底层、中层、面层组成，中层的作用是()。A.粘结B.找平C.装饰D.粘结和找平【答案】B45、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其目的是为了（）。A.表明其履行施工合同的能力B.听取监理工程师的建设性意见C.请求监理工程师优化施工进度计划D.解除其对施工进度计划的责任和义务【答案】B46、2015年12月5日，王某因涉嫌盗窃被某县公安局刑事拘留，同月11日被县检察院批准逮捕。2016年3月4日王某被一审法院判处有期徒刑二年，王某不服提出上诉。2016年6月5日，二审法院维持原判，判决交付执行。2017年3月2日，法院经再审以王某犯罪时不满16周岁不予追究刑事责任为由撤销生效判决，改判其无罪并当庭释放。王某申请国家赔偿，下列哪一选项说法正确？A.本案的赔偿义务机关为一审法院B.王某应当自知道合法权益受到侵犯之日起2年内以书面或口头方式申请国家赔偿C.申请材料不齐全的，赔偿义务机关应当在收到申请之日起5日内书面通知赔偿请求人需要补正的全部内容D.赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当口头通知赔偿请求人，说明不予赔偿的理由【答案】B47、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。A.计时工资B.奖金C.加班工资D.管理人员工资【答案】D48、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。A.采用滑模的模板工程B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系C.高度50m的落地式钢管脚手架工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程【答案】B49、水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土结构强度不足B.混凝土结构被破坏C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂【答案】A50、任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的（）内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。A.12小时B.24小时C.2天D.7天【答案】B51、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见C.处理记录整理归挡D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】D52、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于（）。A.业主因素B.施工技术因素C.组织管理因素D.社会环境因素【答案】B53、（2019年真题）监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.目标监控【答案】B54、关于刑事证据规则的表述，下列哪一选项是正确的？A.“证明证人可信品行的证据，只能在该证人的诚信已受到攻击时才能采纳”，这一规定体现了传闻证据规则B.“依法应当出庭作证的证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证，其庭前证言真实性无法确认的，不得作为定案根据”，这一规定体现了意见证据规则C.“不得强迫任何人证实自己有罪”，这一规定体现了关联性规则D.“书证的副本、复制件不能反映原件及其内容的，不能作为定案的根据”，这一规定体现了最佳证据规则【答案】D55、建设工程流水施工中普遍采用的方式是（）。A.一般的成倍节拍流水施工B.非节奏流水施工C.加快的成倍节拍流水施工D.固定节拍流水施工【答案】B56、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中的材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】D57、根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.建设单位所在地县B.工程所在地县C.建设单位所在地市D.工程所在地市【答案】B58、（2021年真题）某进口设备，按人民币计算的离岸价格210万元，国外运费5万元，国外运输保险费0.9万元。进口关税税率10%，增值税税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税税额为（）万元。A.27.300B.28.067C.30.797D.30.874【答案】D59、下列()信息无需添加到BIM数据模型之中。A.墙体长宽高B.门窗材质C.施工时间D.招投标信息【答案】D60、在施工总进度计划的编制过程中，确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素是()。A.各承包单位的资质条件和技术力量B.按照先易后难的原则安排施工顺序C.尽量提前建设可供施工使用的永久性工程D.各单位工程尽可能同时开工和完工【答案】C61、（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机【答案】C62、某公司以单利方式一次性借入资金2000万元，借款期限3年，年利率8%，到期一次还本付息，则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。A.2160B.2240C.2480D.2519【答案】C63、项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，（）属于程序性审查。A.勘察场地的工程地质条件B.岩土工程问题C.对工程勘察报告的内容和深度进行检查D.工程勘察成果的齐全、可靠【答案】D64、项目监理机构在设备监造过程中的质量控制工作是（）。A.审查工艺方案B.检查生产人员上岗资格C.控制加工作业条件D.检查设备出厂包装质量【答案】C65、单位工程质量竣工验收表中的验收结论由（）填写。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.设计单位【答案】B66、下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。A.研究试验费B.工程保险费C.供水、供电管线安装费D.室外管道铺设费【答案】D67、在建设单位的计划系统中，根据初步设计中确立建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划，称为()A.工程项目B.工程项目前期工作计划C.工程项目年度计划D.工程项目进度平衡计划【答案】A68、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15S【答案】B69、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.1【答案】A70、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（）。A.采用更先进的施工机械B.增加工作面C.实施强有力的调度D.增加施工队伍【答案】A71、下列费用属于企业管理费的是（）。A.采购及保管费B.业务招待费C.燃料动力费D.劳动竞赛奖【答案】B72、工程网络计划优化的目的是寻求（）。A.最短工期条件下费用最少的计划安排B.工程总成本最低时的工期安排C.资源需用量最小时的工期安排D.工期固定前提下资源需用量最少的计划安排【答案】B73、在吊顶内铺放纤维吸声材料时，应采取的施工技术措施是：()A.防潮措施B.防火措施C.防散落措施D.防霉变措施【答案】C74、估算工程量单价合同结算工程价款的主要依据是投标单价和()。A.工程量清单中提供的工程量B.承包人投标书中填报的工程量C.按合同及设计文件要求实际完成的工程量D.工程标底计算所依据的工程量【答案】C75、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质监部门【答案】B76、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）给出组织应用这一原则能够采取的措施。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动【答案】D77、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.子项目C.时间进度D.专业工程【答案】B78、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差为零B.持续时间最长C.总时差最小D.与后续工作的时间间隔为零【答案】C79、某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.124C.126D.108【答案】D80、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。A.类似工程业绩B.质量管理体系文件C.经营收入情况D.人员持证上岗情况【答案】A81、某钢筋混凝土结构工程分项，某月份的计划单价和计划工程量分别为420元/m3和3000m3，该月份的实际单价和实际完成工程量分别为450元/m3和4800m3。则利用赢得值法计算出的该月份混凝土工程的进度绩效指数（SPI）为（）。A.1.07B.1.6C.0.93D.1.05【答案】B82、项目监理机构的组织形式和规模，应考虑的因素不包括（）。A.合同约定的服务内容B.施工企业技术水平C.技术复杂程度D.工程特点【答案】B83、《劳动法》第十三条规定：“妇女享有与男子平等的就业权利，在录用职工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。”对此，下列说法错误的是A.《劳动法》不属于我国的基本法律B.相对于《妇女权益保障法》，该条规定属于特别法，在劳动争议解决中，应优先适用C.该条文中对价值问题的处理，体现了比例原则D.该条规定所追求的价值是法的最高价值【答案】C84、项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。A.定期观测和必要的判断B.分析和必要的论证C.检查验收和必要的鉴定D.征询设计单位意见【答案】C85、（2018年真题）在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品【答案】D86、为了优选设计单位，保证工程设计质量，降低设计费用，缩短设计周期，应当通过（）选定设计单位。A.设计招标B.直接指定C.设计方案竞赛D.优化设计竞赛【答案】A87、根据生产连续性和生产控制稳定性等情况，检验批抽样方案可采用（）A.多次抽样B.计数抽样C.全数检验D.调整型抽样【答案】D88、对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才能实施。A.设计代表B.承包单位技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师【答案】C89、下列费用中，属于建筑安装工程规费的是()。A.教育费附加B.地方教育附加C.职工教育经费D.住房公积金【答案】D90、下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是()A.直接费会随着工期的缩短而增加B.直接费率会随着工期的增加而减少C.间接费会随着工期的缩短而增加D.间接费率会随着工期的增加而减少【答案】A91、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()A.改善劳动条件B.实行包干奖励C.采用更先进的施工机械D.增加工作面和施工队伍【答案】D92、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《中华人民共和国节约能源法》C.《建筑工程施工许可管理办法》D.《民用建筑节能条例》【答案】D93、下列选项中，关于时标网络计划中的关键线路叙述不正确的是（）。A.凡自始至终不出现波形线路的为关键线路B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差【答案】D94、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。A.施工单位项目负责人B.专业监理工程师C.总监理工程师D.安装单位项目负责人【答案】B95、检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理【答案】A96、下列抽样检验方法中，（）广泛用于原材料、构配件的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。A.简单随机抽样检验法B.分层随机抽样检验法C.系统随机抽样检验法D.多阶段抽样检验法【答案】A97、某双代号网络计划中，已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；工作C的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（）天。A.5B.7C.9D.11【答案】B98、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。A.流水节拍B.时间间隔C.间歇时间D.流水步距【答案】D99、建设工程项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。A.勘察阶段B.设计阶段C.招标阶段D.施工阶段【答案】B100、下面这组数据“23、29、20、32、23、21、33、25”的中位数是（）。A.23B.24C.25D.27【答案】B多选题（共50题）1、进度计划的调整方法有（）。A.改变某些工作间的逻辑关系B.缩短某些工作的持续时间C.将顺序进行的工作改为流水作业D.将顺序进行的工作改为搭接作业E.缩短关键线路上的后续工作时间【答案】AB2、当采用装运港船上交货价进行进口设备采购时，下列行为中属于卖方的责任有（）。A.提供出口国政府或有关方面签发的证件B.负责租船C.支付运费D.负责货物装船前的一切费用E.办理进口手续【答案】AD3、下列施工过程中，作为建造类施工过程而必须列入流水施工进度计划之中的有（）。A.混凝土构件预制B.基础混凝土浇筑C.建筑材料运输D.砂浆预制E.主体结构工程【答案】B4、建设投资的组成包括（）。A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费C.工程建设其他费用D.建设期利息E.无形资产【答案】ABC5、关于回避，下列哪些说法是错误的？A.发回重新审判的案件，在第一审人民法院作出裁判后又进入第二审程序或者死刑复核程序的，原第二审程序或者死刑复核程序中的合议庭组成人员需要回避B.被告人以审判长是被害人的校友为由提出回避申请，该申请被驳回后，被告人可以在恢复庭审前申请复议一次C.侦查人员是被害人的胞兄，在对其的回避决定作出前，该侦查人员不能停止对案件的侦查D.被告人以审判员张某违反规定会见本案被害人的诉讼代理人为由提出回避申请，应当提交证据材料，法院院长决定审判员张某回避后，审判员张某可以申请复议一次【答案】ABD6、下列情况，监理工程师有必要编制进度计划的是（）。A.单位工程施工的进度计划B.大型建设项目的施工总进度计划C.分期分批发包又没有负责全部工程的总承包单位的施工总进度计划D.大型建设工程的工程项目进度计划E.采用若干个承包单位平行承包的【答案】C7、单项工程综合概算中，设备及安装工程概算包括（）。A.通风工程概算B.机械设备及安装工程概算C.电气设备及安装工程概算D.器具、工具及生产家具购置费概算E.电气照明工程概算【答案】BCD8、企业未来生产经营净现金流量与（）等有关。A.净利润B.折旧C.无形资产摊销D.利润分红E.利息【答案】ABC9、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，下列属于循证决策的基本内容有（）。A.收集与目标有关的数据和信息B.建立组织的发展前景C.过程策划D.了解组织的现状和发展趋势E.权衡决策【答案】AD10、（四）县安监局认定某国际物流公司经营的危险品仓库系违法经营，予以罚款100万元，A不服，向市安监局申请复议，在市局作出罚款120万元决定后向法院提起诉讼，法院审理认为该国际物流公司属于合法经营。请回答第题。A.被告为县安监局和市安监局B.被告为市安监局C.县安监局所在地的法院对本案有管辖权D.市安监局所在地的法院对本案有管辖权【答案】BCD11、建设工程设计准备工作阶段主要包括（）。A.确定规划设计条件B.提供设计基础资料C.分析进度偏差影响D.选定设计单位、商签设计合同E.咨询设计审批【答案】ABD12、下列费用中，属于与项目建设有关的其他费用的有（）。A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费D.工程监理费E.工程保险费【答案】AD13、关于公务员的处罚，下列选项哪些说法是正确的？A.钱某曾受过刑事处罚，后在公务员招考中表现突出被录用为公务员，在试用期表现优异，机关决定提前5个月结束试用期B.县公安局副局长收到撤职处分，应当同时降低级别和工资待遇C.市司法局办公室科员吴某受警告处分，处分期间因表现优秀可以晋升工资档次和级别D.解除降级、撤职处分的，不视为恢复公务员的原级别、原职务【答案】BD14、下列关于合同价款的说法正确的有（）。A.工程质量保证金应按合同中约定数额扣留B.我国现行计价规范规定，进度款支付比例最高不超过95%C.工程质量保证金的约定归还时间可以根据工程质量缺陷期的规定及合同的约定按期退还D.合同争议解决的常用方法有协商、调解、仲裁和诉讼等E.施工中如果出现现场签证，通常由承包人在索赔事件发生后的28天内提出索赔金额【答案】ACD15、下列不属于对检察官予以辞退的情形的是、()A.旷工1年内累计达到32天的B.无正当理由逾假不归持续7天的C.不履行检察官义务，经教育仍不改正的D.不胜任现职工作，又不接受另行安排的【答案】B16、进度计划表也是建设工程进度计划的一种表达方式，包括（）。A.时间形象进度计划表B.计算进度计划表C.工作日形象进度计划表D.日历进度计划表E.时间进度计划表【答案】CD17、在施工阶段监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件包括（）。A.建筑工程施工质量验收统一标准B.施工材料及其制品质量的技术标准C.质量管理体系标准D.控制施工作业活动质量的技术规程E.有关的新材料、新技术的质量标准【答案】ABD18、（2018年真题）建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。A.各专业工作队不能在施工段上连续作业B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.各施工段的流水节拍相等D.专业工作队数等于施工过程数E.施工段之间没有空闲时间【答案】BD19、根据评价时间不同，项目后评价可以分为()。A.效益评价B.跟踪评价C.实施进度评价D.实施效果评价E.影响评价【答案】BD20、工程项目建设总进度计划的表格部分包括（）。A.年度计划项目表B.年度竣工投产交付使用计划表C.年度建设资金平衡表D.投资计划年度分配表E.工程项目进度平衡表【答案】D21、工程质量检测单位的质量责任和义务中档案管理制度中，需要按年度统一编号的有（）。A.检测合同B.委托单C.原始记录D.项目台账E.检测报告【答案】ABC22、在建设工程施工过程中，监理工程师获得工程实际进度情况的方式有()。A.定期收集由承包单位提交的有关进度报表资料B.查阅施工日志和记录C.现场跟踪检查工程实际进展D.定期组织现场施工负责人召开现场会议E.播放工程实况录像【答案】ACD23、项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，质量事故书面报告应包括（）。A.质量事故发生的时间、地点、工程部位B.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失C.事故发生原因D.事故发生后采取的措施及处理方案E.事故处理的过程及结果【答案】AD24、下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有()。A.特殊地区施工津贴B.劳动保护费C.社会保险费D.职工福利费E.支付给个人的物价补贴【答案】A25、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程安全文明施工费的有（）。A.环境保护费B.医疗保险费C.施工单位临时设施费D.建筑工人实名制管理费E.已完工程及设备保护费【答案】ACD26、下列费用中，承包人可以获得补偿的有（）。A.异常恶劣气候导致的人员窝工费B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用C.法定人工费增长增加的费用D.发包人责任导致的施工机械窝工费E.发包人责任引起工程延误导致的材料价格上涨费【答案】BCD27、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是从动的。A.结果B.战略C.顾客与市场D.资源E.过程管理【答案】AD28、监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段最重要的监理工作，勘察成果应()。A.按规定的程序进行审批B.经过专家评审后再提交给监理工程师审核C.按质量管理有关程序进行检查和验收D.满足技术标准和合同规定的要求E.满足勘察任务书的要求【答案】ACD29、下列人员可以担任公证员的是、()A.赵某，17周岁，某政法院校学生B.钱某，曾因盗窃罪受到刑事处罚C.孙某，曾因交通肇事罪受到刑事处罚D.李某，因私自出具公证书，情节严重被吊销公证员执业证书【答案】C30、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括（）。A.钢筋工程B.模板工程C.现浇结构工程D.通风与空调E.地基与基础工程【答案】ABC31、根据BIM应用程度不同可将BIM工程师主要分为()。A.BIM战略总监B.BIM项目经理C.BIM技术主管D.BIM协调师E.BIM操作人员【答案】ABC32、工程合同价款中暂列金额的主要用途有（）。A.不可抗力造成承包人停工损失的补偿B.总承包服务费的支付C.施工中发生工程变更的支付D.合同约定调整因素出现的合同价款调整E.索赔、现场签证确认的费用【答案】ACD33、（2020年真题）下列检测方法中，属于砌体结构抗压强度现场检测方法的有（）。A.回弹法B.轴压法C.扁顶法D.吊坠法E.剪切法【答案】BC34、向生产厂家订购设备质量控制中，下列属于设备供货能力直接体现的有（）。A.生产能力B.装备条件C.技术水平D.资产负债情况E.人员组成【答案】ABC35、根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设工程竣工验收应该具备条件的有（）。A.有施工单位签署的工程保修书B.完成建设工程设计和合同约定的各项内容C.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进厂试验报告D.有完整的技术档案和施工管理资料E.有勘察.设计.施工.工程监理等单位共同签署的质量合格文件【答案】ABD36、铝合金窗用型材表面采用粉末喷涂处理时，涂层厚度