公路工程监理工程师《合同管理》试题六套DOC

《合同管理》1单选题（10题/10分）1、某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）A．因迟到而自然失效B．必须经要约人发出接受通知后才有效C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺2、FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限A．合同签字日至承包人提交结清单日B．开工日至工程师颁发移交证书日C．开工日至工程师颁发履约证书日D．移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）A．工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B．工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C．顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D．工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担4、某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元A．100B．150C．200D．2505、我国对经济合同争议的处理实行（）A．一裁两审制B．或裁或审制C．只许仲裁D．只许诉讼6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（）A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC土木工程施工合同条件是由（）制定的A．国际咨询工程师联合会B．国际专业工程师联合会C．国际建筑师联合会D．欧洲发展基金会8、FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属（）合同A．固定总价B．调值总价C．单价D．成本补偿9、施工中的费用索赔出现的原因是（）A．只限定事件引起的补偿B．只限定当事人违约而提出的赔偿C．非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D．不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿10、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）A．只交验企业法人营业执照B．只交验企业等级证书C．企业法人营业执照和企业等级证书D．优良工程证书多选题（40题/40分）1、经济合同的担保形式主要有（）A．定金B．保证金C．抵押D．留置权E．保险F．预付款2、合同法律关系的客体包括（）A．行为B．限制流通物C．禁止流通物D．智力成果E．完成一定的工作3、监理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容A．执行监理任务的计划表B．承担监理工作的人员组成C．人员酬金报价表D．要求监理单位提供的设备清单E．提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文件主要内容的是（）A．设计文件B．工程量清单C．施工方案D．投标书的编制要求E．选用的主要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件包括（）A．必须是法人组织B．不得与行政机关有隶属关系C．有从事招标代理义务的场所D．有编制招标文件的能力E．有自己的评标专家6、土木工程施工合同条件由（）组成A．通用条件B．专用条件C．投标书及附件D．协议书E．合同条件F．协议条款7、土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延A．业主延误施工现场移交B．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响D．增加合同外的施工项目E．暂时停工8、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）A．指定另一分包商B．修改分包合同条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D．解除合同9、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（）属业主的风险A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不当造成的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是（）A．投标单位技术力量强B．标价合理、工期适当C．有较好的信誉D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F．愿意让利11、合同成立的有效条件包括（）A．合同主体资格合格B．内容合法C．订立的形式和程序合法D．必须经过鉴证公证E．必须经过主管部门登记批准F．必须经过担保12、质押担保一般是指权利质押，主要包括（）A．房屋及构筑物B．机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D．依法可以转让的股份、股票E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物14、被代理人的主要权利有（）A．代理人按照代理权限自主进行代理活动B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C．要求代理人代为清偿自己的债务D．要求代理人报告完成代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿15、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金16、属于经济合同主要条款的是（）A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款17、无效经济合同的财产后果，可按（）A．追究违约金B．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚金E．追缴财产18、当事人申请仲裁应当具备的条件是（）A．有仲裁协议B．熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为能够胜诉E．属于仲裁委员会受案范围19、经济合同法是指（）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议A．具有平等民事主体的法人B．其他经济组织C．公民D．农民E．个体工商户F．农村承包经营户20、属于下列情况之一，即（）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同A．没有经过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容不合法E．没有经公证处公证F．无效代理21、免除违约责任的条款有（）A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货物的自然损耗E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约22、仲裁协议包括如下（）内容A．请求仲裁的意思表示B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会F．争议调解人23、标底价格由（）组成A．成本B．利润C．税金D．直接费E．间接费24、施工招标时，下列情况（）属于废标A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参加开标会D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时主要考虑因素包括（）A．工程项目的特点B．图纸和技术资料的准备情况C．招标单位的管理能力D．业主与某一施工单位的关系E．施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文件包括（）A．临时支付证书B．竣工结算支付证书C．最终报表D．最终支付证书E．结清单31、分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令A．业主直接送达B．工程师直接送达C．工程师代表直接送达D．承包商代表直接送达E．经承包商代表确认工程师发布32、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格A．暂定金额B．记日工费C．因物价因素调整的费用D．预付款E．保留金33、FIDIC通用条件规定，颁发“解除缺陷责任书”后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务A．财务B．施工C．修补缺陷D．管理34、按照FIDIC条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（）A．监理工程师延发图纸影响了施工进度B．分包商违约C．非承包商责任的暂时停工D．承包商负责的风险发生导致工期延长35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（）等工作A．批准招标B．查处假招标行为C．指定招标代理机构D．核查招标文件并备案E．追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件包括（）A．工程已批准立项B．有能满足施工需要的技术资料和图纸C．已选择了监理单位D．建设资金来源已落实E．建设用地的征用工作已完成37、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A．未密封B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D．内容不全、字迹辨认不清E．同标底吻合F．与标底相差甚远38、按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A．合同签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发发工程移交证证书日C．颁发工程移交证证书日到颁发发解除缺陷责责任证书日D．颁发解除缺陷责责任证书日到到结清单生效效日E．结清单生效日之之后到提出合合同争议日39、承包商的索赔要要求成立必须须同时具备（）A．与合同相比较已已经造成了实实际的额外费费用增加或工工期损失B．造成了费用增加加或工期损失失的原因不是是承包商的过过失C．按合同规定不应应由承包商承承担的风险D．承包商在事件发发生后的规定定时间提出了了书面索赔意意向通知E．承包商提供的证证据足以支持持自己的主张张40、索赔证据的基本本要求是（）A．索赔证据必须具具备真实性B．索赔证据必须具具备全面性C．索赔证据必须具具备特定条件件D．索赔证据必须具具备及时性E．索赔证据必须具具备直观性F．索赔证据必须具具备逻辑性判断题（10题//10分）1、保证合同的当事事人是权利人人和义务人（）2、投保了“建筑工工程一切险”的工程建设设项目，可获获得保险公司司赔偿的受损损失原因包括括地震、盗窃窃和设计错误误等（）3、根据《经济合同同法》的规定定，经济合同同不包括技术术合同（）4、对招投标活动的的监督管理是是建设行政主主管部门的职职责（）5、编制标底应根据据设计文件、投投标文件、标标准、定额等等（）6、建设单位应根据据承包单位的的投标报价与与承包单位协协商确定中标标价格（）7、在评标过程中，将将报价外的其其他因素折算算为货币价值值，并加减到到承包商的报报价中，这是是评标价法评评标（）8、《公路工程施工工监理合同范范本》规定业业主经与监理理单位协商后后方可要求监监理单位更换换不称职的监监理人员（）9、按照FIDICC条款，因特特殊风险而终终止合同时，承承包商有权得得到因终止合合同后给承包包商带来的损损失（）10、FIDIC合同条条件规定，由由于工程变更更，该项目实实施的实际工工程量超过或或小于工程量量表中所注明明工程量的25%以上时，才才考虑费率和和价格的变动动（）简答题（5题/220分）1、审查经济合同是是否有效，应应当注意审查查哪些方面？？2、简述建设工程公公开招标程序序？3、监理工程师接到到承包人提交交的索赔通知知后，监理工工程师应做哪哪些工作？4、《招投标法》规规定，哪些工工程建设项目目必须进行招招投标？5、根据《合同法》的的规定，合同同一般应包括括那些条款？？综合分析题（2题题/20分）1、某高速公路项目目，承包商为为了避免今后后可能支付延延误赔偿金的的风险。要求求将路基的完完工时间延长长6个星期，承承包商的理由由如下：（1）特别严重的降雨雨；（2）现场劳务不足；；（3）业主在原工地现现场之外的另另一地方追加加了一项额外外工作；（4）无法遇见的恶劣劣土质条件。使使路基施工难难度加大；（5）施工场地使用权权提供延误；；（6）工程款不到位。问题1）监理工程程师认为以上上哪些原因引引起的延误是是非承包商承承担风险的延延误，可批准准延长工期。2）哪些是业主的责责任，监理工工程师该如何何处理？2、对某项工程的施施工，业主通通过公开招标标的方式选定定了承包商。签签定合同时，业业主为了约束束承包商能保保证工程质量量，要求承包包商支付了20万元定金。业业主与承包商商双方施工合合同中对工程程预付款、工工程质量、工工程价款、工工期和违约责责任等都作了了具体约定。施工合同履行时，在在基础工程施施工中碰到地地下有大量文文物，使整个个工程停工10天；主体工工程施工中由由于施工机械械出现故障，使使进度计划中中关键线路上上的部分工作作停工15天。两次停停工承包商都都及时提出了了工期索赔申申请，并提供供了施工记录录。问题：1）招标时时对承包商的的资质审查的的内容有哪些些？2）定金与预付款有有何区别？3）监理工程师判定定承包商索赔赔成立的条件件是什么？4）监理工程师对两两次索赔申请请应如何处理理？《合同管理》1答答案一、单选题（100题/10分）1、C2、D3、B4、C5、B6、D7、A8、C9、C10、C二、多选题（400题/40分）1、ABCD2、ABDDE3、CDEE4、ABDD5、BCDE6、ABCCD7、ABCCD8、ABCC9、ADEF10、BCDDE111、ABCC12、CDEEF13、ACD14、BDEE115、ABCC116、ABCCE17、BCE18、ACEE119、ABEEF220、BDFF21、ACD22、ACEE223、ABCCDE224、ABCCD25、ABDE26、ABCC227、AC228、CDEE29、ABCE30、ABDD331、DE332、ABCC33、AD34、AB35、BDEE36、ABDDE37、ABCD38、ABCCD39、ABCCD40、ABCCD三、判断题（100题/10分）1、×2、×3、√4、√5、√6、×7、√88、×9、×110、√四、简答题（5题题/20分）1、答：审查经济合合同是否有效效，主要应从从以下四个方方面进行审查查：1）、合同的主体是是否有合法资资格；2）合同内容容是否违反法法律：3）当事人意意见表示是否否真实；合同同是否按照法法定形式和程程序签定2、答：建设工程公公开招标大致致可分为三个个阶段：1）招标准备阶段，主主要工作包括括选择招标方方式；办理招招标备案；编编制招标有关关文件。2）招标阶段段，主要工作作包括发布招招标广告；进进行资格预审审；出售招标标文件；组织织现场考察；；解答投标人人的质疑。3）决标成交交阶段，主要要工作包括开开标；评标和和定标。3、答：及时检查承承包人的施工工现场同期记记录；审查承承包人的施工工是否受到延延误；核对承承包人是否增增加了施工成成本；分析索索赔事件的合合同责任。4、答：1）大型基基础设施、公公用事业等关关系社会公共共利益、公众众安全的项目目；2）全部或者者部分使用国国有资金或者者国家融资的的项目；3）使用国际际组织或者外外国政府贷款款、援助资金金的项目；4）法律或者者国务院规定定的其他项目目。5、答：1）当事人人的名称或者者姓名和住所所；2）标的；3）数量；4）质量；5）价款或者者报酬；6）履约期限限、地点和方方式；7）违约责任任；8）解决争议议的方法。五、综合分析题（2题/20分）1、答：一）上述11、3、4、5、6种原因引起起的延误是非非承包商承担担风险的延误误，可批准延延长工期。二）上述原因中33、5、6属于业主的的责任，监理理工程师对这这些问题的处处理，对3可要求业主主适当增加工工程款或者适适当延长工期期；对5要求业主按按场地使用权权提供延误时时间顺延工期期；对6要求业主按按合同规定准准时拨付工程程款。2、答：1）对承包包商资质审查查的内容有：：企业营业执执照和资质证证书、人员素素质、设备和和技术能力、财财务状况、工工程经验、企企业信誉等。2）定金与预付款的的区别：①目的不同，定定金的目的是是为了证明合合同的成立和和确保合同的的履行；而预预付款是为了了解决承包商商在工程准备备和材料准备备的资金问题题。②性质不同，定定金是担保形形式，是法律律行为；而预预付款是一种种惯例，是约约定俗成的习习惯，不是法法律行为。③处理不同，定定金视合同履履行情况有不不同的法律后后果；预付款款在工程进度度款中按比例例扣还。3）监理工程师判定定承包商索赔赔成立的条件件：①承包商受到到了实际损失失或损害；②损失不是因因承包商的过过错造成；③损害也不是是承包商应承承担的风险造造成；④承包商在规规定的索赔时时限内提出索索赔申请。4）对第一次索赔：：①判定索赔成成立，这是因因为遇到文物物停工应视为为业主的风险险，不属于承承包商的责任任，工期索赔赔理由成立；；承包商及时时提供了证据据资料和索赔赔申请。②监理工程师师根据监理记记录核实延误误天数。③监理工程师师签发工期变变更指令。对第二次索赔：①①判定索赔不不成立，因为为施工机械故故障造成工期期延误承包商商自己的责任任，索赔无理理由。②监理工程师师应在索赔申申请后10天内作出答答复，表示索索赔不成立。《合同管理》2单选题（10题//10分）1、按照法律规定，（）不能成为建筑施工合同的担保人A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司司2、经济法律关系由由（）三要素组组成A．主体、客体、内内容B．当事人、经经济行为、经经济利益C．法人、经济合同同、经济责任任D．经济管理理、经济协作作、经济责任任3、经济合同担保常常采用定金、保保证、抵押、质质押和留置权权五种形式。下下列说法正确确的有（）A．预付款是定金的的形式之一B．保证人可以是合合同当事人一一方，也可以以是第三人C．抵押人可以是合合同当事人一一方，也可以以是第三人D．留置物的所有人人必须是债务务人4、无效经济合同的的确认权属于于（）A．法院或仲裁机关关B．法院C．工商局D．建设管理理部门5、经济合同的核心心是（），它是当当事人双方权权利和义务的的焦点A．价款B．违约责任C．标的D．履行期限限6、招标文件中的工工程量清单是是（）A．投标单位计算标标价的依据B．竣工结算算的依据C．准确的工程量D．总价承包包时的工程量量7、工程建设监理招招标的宗旨是是对监理单位位（）的选择A．报价B．能力C．资历信誉D．规模和经经济实力8、招标单位在评标标委员会中人人员不得超过过三分之一，其其他人员应来来自（）A．参与竟争的投标标人BB．招标单位位的董事会C．上级行政主管部部门DD．省、市政政府部门提供供的专家名册册9、FIDIC合同条条件下，当业业主与承包商商发生合同争争议时，首先先（）A．由工程师对争议议事项作出决决定B．双方友好好协商C．申请仲裁D．提起诉讼讼10、根据FIDICC条款，监理理工程师越权权下达了对某某项工作的指指令后，承包包商执行了，可可能会出现（）A．承包商无权得到到该项工作的的付款B．承包商是否能得得到该项工作作的付款由业业主决定C．业主给予承包商商一定的补偿偿D．承包商有权得到到该项工作的的付款多选题（40题//40分）1、合同标的是双方方当事人权利利义务所指的的对象，一般般包括（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物2、代理人接受委托托与第三方签签定经济合同同过程中，应应（）A．以自己的名义签签定合同B．与第三方商签过过程中独立地地表示自己的的意志C．在授权范围内单单独与第三方方谈判合同D．在与第三方签定定的合同内规规定代理人的的权利和义务务E．在合同内约定委委托人和第三三方的权利义义务3、法人的行为能力力由（）行使A．法定代表人BB．法人代表C．法人领导导机构D．厂长、经理EE．董事会4、采用质押方式作作为合同担保保时，主要特特点表现为（）A．担保财产需转移移给债权人B．担保财产不需转转移给债权人人C．担保财产在担保保期内债权人人仍可使用D．担保财产在担保保期内债权人人无权使用E．不履行债务时，债债权人可依法法处置担保财财产5、有资格代理招标标的机构应满满足的条件包包括（）A．必须是法人组织织BB．不得与行行政机关有隶隶属关系C．有从事招标代理理义务的场所所D．有编制招招标文件的能能力E．有自己的评标专专家库6、建设行政主管部部门对招标过过程的监督工工作包括（）A．批准招标申请B．审核招标标文件C．负责编制标底D．参加开标标会议E．监督评标过程7、监理招标评审投投标书中的实实施监理工作作计划时，主主要比较（）等方面内内容A．监理工作目标设设置的合理性性B．项目监理班子组组织机构的完完备性C．工作计划的可行行性D．承诺保证提前竣竣工时间的长长短E．提交的方案是否否有创新性8、进行施工招标应应满足的条件件包括（）A．工程已批准立项项B．有能满足施工需需要的技术资资料和图纸C．已选择了监理单单位D．建设资金来源已已落实E．建设用地的征用用工作已完成成9、开标时，投标书书（），招标人人应在公正员员监督下，当当场宣布为废废标A．未密封B．无单位和法定代代表人或其委委托的代理人人印鉴C．未按规定格式填填写D．内容不全、字迹迹辨认不清E．同标底吻合F．与标底相差甚远远10、按照FIDICC合同条件的的规定，在（）期限内承承包商都有权权提出索赔A．合同签字日到发发布开工令日日B．开工令日到颁发发工程移交证证书日C．颁发工程移交证证书日到颁发发解除缺陷责责任证书日D．颁发解除缺陷责责任证书日到到结清单生效效日E．结清单生效日之之后到提出合合同争议日11、承包商的索赔要要求成立必须须同时具备（）A．与合同相比较已已经造成了实实际的额外费费用增加或工工期损失B．造成了费用增加加或工期损失失的原因不是是承包商的过过失C．按合同规定不应应由承包商承承担的风险D．承包商在事件发发生后的规定定时间提出了了书面索赔意意向通知E．承包商提供的证证据足以支持持自己的主张张12、索赔证据的基本本要求是（）A．索赔证据必须具具备真实性B．索赔证据必须具具备全面性C．索赔证据必须具具备特定条件件D．索赔证据必须具具备及时性E．索赔证据必须具具备直观性F．索赔证据必须具具备逻辑性13、经济合同的担保保形式主要有有（）A．定金BB．保证金C．抵押D．留置权E．保险F．预付款14、合同法律关系的的客体包括（）A．行为B．限制流通通物C．禁止流通通物D．智力成果E．完成一定定的工作15、监理招标文件中中，（）是财务建建议书的主要要内容A．执行监理任务的的计划表B．承担监理理工作的人员员组成C．人员酬金报价表表D．要求监理理单位提供的的设备清单E．提供自备仪器设设备的报价表表16、属于招标文件主主要内容的是是（）A．设计文件B．工程量清清单C．施工方案案D．投标书的编制要要求E．选用的主主要施工机械械17、下列合同中，属属于主合同的的是（）A．施工承包合同B．施工分包包合同C．担保合同D．监理合同同E．工程保险合同18、土木工程施工合合同条件由（）组成A．通用条件B．专用条件C．投标书及及附件D．协议书E．合同条件F．协议条款款19、土木工程施工合合同通用条件件规定，属于于（）的情况，承承包商可以获获得工期展延延A．业主延误施工现现场移交B．监理工程程师延误图纸纸移交C．不利施工的自然然条件或障碍碍影响D．增加合同同外的施工项项目E．暂时停工20、FIDIC合同条条件下，如果果承包商有理理由拒绝和指指定分包商签签定合同时，监监理工程师有有权采取的措措施是（）A．指定另一分包商商B．修改分包合同条条款C．发布“变更”指指令，安排承承包商自己去去完成该项工工作D．解除合同21、在FIDIC土木工工程施工合同同条件中，（）属业主的的风险A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气气D．设计不当造成的的损失和破坏坏E．业主提前使用永永久工程一部部分造成的损损失和破坏F．有经验承包商无无法预测和防防范的自然力力的作用22、评标的条件是（）A．投标单位技术力力量强B．标价合理、工期期适当C．有较好的信誉D．有保证质量和安安全措施、有有保修期内进进行保修的措措施E．主要工种有施工工方案、大型型工程有施工工组织设计，且且先进合理、切切实可行F．愿意让利23、合同成立的有效效条件包括（）A．合同主体资格合合格B．内容合法法C．订立的形式和程程序合法D．必须经过过鉴证公证E．必须经过主管部部门登记批准准F．必须经过过担保24、质押担保一般是是指权利质押押，主要包括括（）A．房屋及构筑物B．机器设备C．汇票、支支票、本票、债债券、存款单单、仓单、提提单D．依法可以以转让的股份份、股票E．依法可以以转让的商标标专用权、专专利权、著作作权中的财产产权F．依法可以以质押的其他他权利25、合同标的是双方方当事人权利利义务所指向向的对象，一一般包括（）A．建筑物B．工资资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物26、被代理人的主要要权利有（）A．代理人按照代理理权限自主进进行代理活动动B．要求代理理人移交代理理活动所产生生的法律后果果C．要求代理理人代为清偿偿自己的债务务D．要求代理理人报告完成成代理事务的的情况E．代理人不不履行职责而而给被代理人人造成损害时时要求赔偿27、按照担保法的规规定，可以由由第三者出面面替当事人担担保的方式有有（）A．保证B．抵押CC．质押D．留置E．定金28、属于经济合同主主要条款的是是（）A．标的B．价款CC．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款款29、无效经济合同的的财产后果，可可按（）A．追究违约金B．．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚罚金E．追缴财产产30、当事人申请仲裁裁应当具备的的条件是（）A．有仲裁协议B．．熟悉仲裁规规则C．有具体的的仲裁请求和和事实、理由由D．自己认为为能够胜诉E．属于仲裁裁委员会受案案范围31、经济合同法是指指（）相互之间间，为实现一一定经济目的的，明确相互互权利义务而而订立的协议议具有平等民事主体体的法人B．其他经济济组织C．公民D．农民E．个体工商商户FF．农村承包包经营户32、属于下列情况之之一，即（）为无效经经济合同，是是国家法律不不承认其效力力的合同A．没有经过上级主主管部门审批批B．主体不合合格C．没有经工工商局鉴证D．内容不合合法E．没有经公公证处公证F．无效代理理33、免除违约责任的的条款有（）A．对方过错B．国国家计划调整整C．自然灾害D．货物的自自然损耗E．合同涉及及的第三人违违约所造成的的债务人违约约34、仲裁协议包括如如下（）内容A．请求仲裁的意思思表示B．不向法院院起诉的承诺诺C．仲裁事项D．双方争议议的解决方式式E．所选定的的仲裁委员会会F．争议调解解人35、标底价格由（）组成A．成本B．利润CC．税金D．直接费E．间接费36、施工招标时，下下列情况（）属于废标标A．投标书未密封BB．投标书逾逾期到达C．投标单位位未参加开标标会D．投标书未未按规定格式式填写E．投标单位位提送标书后后发觉有误，在在截止日期前前补充函件的的37、建设行政主管部部门对招标过过程的监督工工作包括（）A．批准招标申请BB．审核招标标文件C．负责编制制标底D．参加开标标会议E．监督评标标过程38、下列哪些属编制制标底应遵循循的原则（）A．一个工程只能编编制一个标底底B．标底应考考虑价格变动动因素C．根据设计计文件、招标标文件、标准准、定额等编编制标底D．标底价格格应与投标者者协商确定39、工程招标时，可可能造成招标标失败的原因因有（）A．投标单位不足法法定数B．部分投标标者未出席开开标会C．各投标者者报价均不合合理D．决标前发发现标底有某某些漏误40、施工招标划分合合同工作范围围时，应考虑虑的影响因素素包括（）A．有利于本地区的的承包商B．有利于本本系统的承包包商C．施工内容容的专业要求求D．避免施工工现场的交叉叉干扰E．对项目建建设总投资的的影响判断题（10题//10分）1、施工招标的招标标广告属于要要约（）2、被仲裁机构裁定定为可撤消的的合同，自裁裁定之日起，合合同不再具备备法律效率（）3、保证合同的当事事人是债权人人和保证人（）4、对招投标活动的的监督管理是是建设行政主主管部门的职职责（）5、编制标底应根据据设计文件、投投标文件、标标准、定额等等（）6、根据“担保法‘‘的规定，医医院、学校不不能作为保证证合同的担保保人（）7、在法律上，把订订立经济合同同的全过程划划分为协商和和签约两个阶阶段（）8、当递交最终报表表之后，承包包商根据合同同进行索赔的的权力终止了了（）9、业主指定的分包包商，在施工工中受到非自自己应承担责责任原因事件件的干扰而受受到损害时，他他应向监理工工程师提交索索赔报告（）10、在索赔事件发生生后的28天内，承包包商必须向监监理工程师提提出书面的索索赔意向通知知书，否则就就丧失了索赔赔的权利（）简答题（5题/220分）1、简述合同法律关关系三要素？？2、承担违约责任有有哪些方式？？3、解决合同争议的的方法有哪些些？4、《招投标法》对对招标人的能能力有何要求求？5、根据FIDICC条款，组成成合同的文件件有哪些？综合分析题（2题题/20分）1、某高速公路项目目利用世行贷贷款修建，施施工合同采用用FIDIC合同条件，业业主委托监理理单位进行施施工阶段监理理。该工程在在施工过程中中，陆续发生生了如下索赔赔事件（索赔赔工期和费用用数据均符合合实际）：（一）施工期间，承承包方发现施施工图纸有误误，需设计单单位修改，由由于图纸修改改造成停工20天。承包方方提出工期延延期20天与费用补补偿2万元的要求求。（二）施工期间因因下雨，为保保证路基工程程填筑质量，总总监理工程师师下达了暂时时停工令，共共停工10天，其中连连续4天出现低于于工程所在地地雨季平均降降雨量的雨天天气候和连续续6天出现50年一遇特大大暴雨。承包包方提出工期期延期10天与费用补补偿2万元的要求求。（三）施工过程中中，现场周围围居民称承包包方施工噪音音对他们造成成干扰，阻止止承包方的混混凝土浇筑工工作。承包方方提出工期延延期5天与费用补补偿1万元的要求求。问题：针对承包方方提出的上述述索赔要求，监监理工程师应应如何签署意意见？2、某工程项目业主主委托了一监监理单位进行行监理，在委委托监理任务务前，业主与与施工单位已已经签定了施施工合同。监监理单位在执执行合同中陆陆续遇到一些些问题需要进进行处理，若若你作为监理理工程师，对对遇到的下列列问题，请提提出处理意见见。（一）在施工招标标文件中，按按工期定额计计算，工期为为550天。但在施施工合同中，开开工日期为1997年12月15日，竣工日日期为1999年7月20日，日历天天数为581天，请问监监理的工期目目标应为多少少天？为什么么？施工合同同规定，业主主给施工单位位提供图纸7套，施工单单位在施工中中要求业主再再提供3套图纸，施施工图纸的费费用由谁来支支付？（二）在基槽开挖挖土方完成后后，施工单位位未按施工组组织设计对基基槽四周进行行围栏防护，业业主代表进入入施工现场不不慎掉入基坑坑摔伤，由此此发生的医疗疗费用由谁支支付，为什么么？在结构施工中，施施工单位需要要在夜间浇筑筑混凝土，经经业主同意并并办理了有关关手续。按地地方政府规定定，在晚上11点以后一般般不得施工，若若有特殊需要要需给附近居居民补贴，该该项费用应由由谁来支付？？《合同管理》2答答案一、单选题（100题/10分）1、A2、A3、C4、A5、C6、A7、B8、D9、A100、D二、多选题（400题/40分）1、ACD2、BCEE3、AC4、ADEE5、BCDDE6、ABDE7、ABCCE8、ABDDE9、ABCCD10、ABCCD11、ABCD12、ABCCD13、ABCCD14、ABDDE155、CDEE16、ABD17、AD118、ABCCD19、ABCCD20、ABCC21、ADEF22、BCDDE223、ABCC24、CDEEF25、ACD26、BDEE227、ABCC228、ABCCE29、BCE30、ACEE331、ABEEF332、BDFF33、ACD34、ACEE335、ABCCDE336、ABCCD37、ABDE38、ABCC339、AC330、CDEE三、判断题（100题/10分）1、×2、×3、√4、√55、√6、√7、×8、√9、×10、√四、简答题（5题题/20分）1、答：合同法律关关系包括合同同法律关系主主体、合同法法律关系客体体、合同法律律关系内容三三个要素。合合同法律关系系主体是参加加合同法律关关系，享有相相应权利、承承担相应义务务的当事人，可可以是自然人人、法人、其其他组织；合合同法律关系系客体是指合合同法律关系系主体享有的的权利和承担担的义务所共共同指向的对对象，主要包包括物、行为为、智力成果果；合同法律律关系内容是是指合同约定定和法律规定定的权利和义义务。2、答：承担违约责责任的方式主主要有：继续续履行、采取取补救措施、赔赔偿损失、支支付违约金、定定金罚则3、答：合同争议的的解决方式有有和解、调解解、仲裁和诉诉讼四种。其其中和解和调调解的结果没没有强制执行行的法律效力力，要靠当事事人的自觉履履行，4、答：①有与招标标工作相适应应的经济、法法律咨询和技技术管理人员员；②有组织编制制招标文件的的能力；③有审查投标标单位资质的的能力；④有组织开标标、评标、定定标的能力。5、答：按照优先支支配地位次序序，组成合同同的文件有：：①合同协议书书及附件；②中标通知书③投标书及投投标书附录；；④合同专用条条款及数据表表；⑤合同通用条条款；⑥技术规范；⑦图纸；⑧标价的工程程量清单；⑨投标书附表表；⑩构成合同的的其他文件。五、综合分析题（2题/20分）1、答：（一）这是是非承包方原原因造成的，故故监理工程师师应批准工期期补偿和费用用补偿。（二）由于异常恶恶劣气候造成成的6天停工是承承包方不可预预见的，应签签证给予工期期补偿6天，而不应应给予费用补补偿。对于低低于雨季正常常雨量造成的的4天停工是承承包方应该预预见的，故不不应签证给予予工期补偿和和费用补偿。（三）这是承包方方自身原因造造成的，故不不应给予工期期补偿和费用用补偿。2、答：（一）按照照合同文件的的解释顺序，协协议条款与招招标文件在内内容上有矛盾盾时，应以协协议条款为准准。故监理的的工期目标为为581天。合同规定业主提供供7套图纸，施施工单位再要要3套图纸，超超出合同规定定，故增加的的图纸费用应应由施工单位位支付。（二）在基槽开挖挖土方后，在在四周设置围围栏，按合同同文件规定是是施工单位的的责任。未设设围栏而发生生人员摔伤事事故，所发生生的医疗费用用应由施工单单位支付。夜间施工已经业主主同意，并办办理了有关手手续后应由业业主承担有关关费用。《合同管理》试题题3一、单项选择题：：（每题1分，共10分）1、FIDIC条款中中对合同拥有有解释权的是是（）。A、承包商BB、业主C、第三方D、监理2、世行贷款公路项项目主要采用用（）A、单价合同B、总价合同C、成本加酬金合同同D、设计施工工总承包合同同3、承包人独自参与与的保险，按按FIDIC条件应该是是（）。A、人身身伤亡险B、承包人装装备险C、工程一切险D、第三方责责任险4、业主在得到承包包人动员预付付款保函后，支支付动员预付付款的最长时时间不得超过过（）。A、144天B、7天C、21天D、28天5、赔偿损失，作为为违约责任的的方式之一，是是指违约方不不履行合同或或不完全履行行合同时依法法或根据合同同的规定赔偿偿对方当事人人所受损失的的责任。从性性质上讲，违违约赔偿损失失实际上是（）。A、对违约方的一种种惩罚B、对守约方方的一种补偿偿C、对违约方履约的的一种要求D、对违约方方的一种经济济制裁6、工程项目不允许许采取的招标标方式是（）A、公开招标B、邀请招标C、议标D、竞争性招招标7、《工程变更令》由由（）下达。A、业主主B、工程师C、现场监理D、上级主管管部门8、《合同法》规定定，建设工程程合同中没有有规定的，适适用（）的有关规规定。A、委托托合同B、技术合同C、承揽合同D、买卖合同同9、颁发有关整个工工程的移交证证书之后（）天之内，承承包人应向工工程师呈交一一份竣工报表表。A、84天B、65天C、56天D、21天10、建设工程合同是是一种（）。A、双务合同B、有偿合同C、诺成合同D、要物合同同二、多项选择；（每每题1分，共计40分）1、要约邀请的主要要形式有（）A、商品价目表B、招标公告C、投标书D、广告2、合同成立的要件件主要有（）A、存在双方的订约约主体B、必须具有有双方当事人人C、当事人对合同内内容协商一致致D、应具备要要约邀请和承承诺阶段3、合同的书面形式式主要有（）A、电报报B、电话C、电传D、电子邮件件4、同时抗辩权制度度具有的作用用（）。A、贯彻公平、平等等原则，平衡衡合同当事人人间利益B、促进合同履行，维维护交易秩序序C、贯彻诚实信用原原则，增进双双方协作D、维护社会经济秩秩序5、合同终止的原因因主要是（）A、合同解除B、合同变更C、债务相互互抵销D、债权人免除债务务6、同时抗辩权适用用的合同有（）A、居间合同B、买卖合同C、承揽合同D、租赁合同同7、合同解除与合同同无效的区别别主要在于（）A、标的不同B、原因不同C、效力不同同D、主体、途径不同同8、在（）情情况下可以提提存。A、债权人无正当理理由拒绝受领领B、债权人下下落不明C、债务人下落不明明D、债权人死死亡而未确定定继承人9、违约责任的种类类主要为（）A、主要责任和次要要责任B、过错责任任和无过错责责任C、单独责任和共同同责任D、单方责任任和混合责任任10、合同解释应遵循循的原则为（）A、主次原则B、整体解释释原则C、历史解释原则D、参照惯例例原则11、合同争议解决的的方式主要有有（）A、和解BB、仲载C、调解D、起诉12、承揽合同的定作作人主要义务务是（）A、提供材料的义务务B、协助的义义务C、支付报酬的义务务D、受领承揽揽人完成的工工作成果的义义务13、建设工程合同的的类型有（）A、协议合同B、总包合同C、分包合同D、主从合同同14、公路工程建设中中的招标形式式主要有（）A、议标BB、设计招标C、监理招标D、施工招标标15、《招标投标法》遵遵循的主要原原则是（）A、公开BB、公平C、自由竞争D、诚实信用用16、《招标投标法》规规定招标人应应具备的条件件为（）A、法人人B、自然人C、其他组织D、法人代表表17、投标文件通常可可分为（）A、要约约文件B、商务文件C、技术文件D、价格文件件18、（）有权提提出工程变更更A、工商管理机关B、业主C、监理D、承包人19、施工合同的担保保合同属于（）A、从合同BB、主合同C、分包合同D、有偿合同同20、下列机构可以作作为合同的担担保人的是（）A、政府机构B、社会团体C、保险公司D、银行21、在采取建设项目目总承包时，业业主一般仅与与（）发生直接接关系。A、总承包单位B、总承包单单位各职能部部门C、专业承包单位D、项目经理理22、公路工程施工合合同的发包人人是指（）A、取得建设项目总总承包资格的的总承包单位位B、监理单位C、建设单位D、承包单位位23、公路工程施工合合同中的工程程师是指（）A、监理单位委派的的总监理工程程师B、发包方的总工程程师C、发包人指定的履履行合同的负负责人D、承包方的总工程程师24、公路工程施工合合同文件主要要有（）组成A、中标通知书B、协议书C、通用条件D、专用条件件25、建设工程施工合合同文本其有有三个附件，下下列（）不是施工工合同的附件件。A、承包人承揽工程程项目一览表表B、合同协议议书C、工程质量保修书书DD、合同专用用条件26、按计价方式的不不同，公路工工程施工合同同可划分为（）。A、总价合同BB、单价合同C、成本加酬酬金合同D、总包合同同27、在工程建设过程程中，因（）造成工期期延误，经工工程师确认，工工期可以顺延延。A、业主主不能按合同同的约定提出出开工条件B、一国内非承包人人原因停水，停停电、停气造造成停工累计计超过8小时C、承包人设备损坏坏D、不可抗力28、公路工程施工合合同解除的条条件有（）。A、因不可抗力使合合同无法履行行B、承包人将工程分分部转包C、业主不按约定支支付工程款使使合同无法履履行D、合同当事人协商商一致29、我国《担保法》规规定担保的方方式主要有（）A、定金BB、抵押C、质押D、保证30、下列合同与施工工合同具有主主从关系的是是（）A、勘测设计合同B、施工保险险合同C、监理服务合同D、履约担保保合同31、根据FIDICC合同条件67条规定的争争端解决的程程序中所出现现的重要时限限有（）。A、56天B、211天C、70天D、84天32、公路工程施工项项目管理的管管理者是（）A、建设单位BB、项目管理理公司C、监理D、承包人33、在FIDIC条件中中与工程延期期有关的条款款有（）A、第42条B、第553条C、第6条D、第40条34、工程师可以将自自己的权力以以书面的形式式委托给工程程师代表，该该委托送达到到（）后开始生生效。A、业主BB、监理C、上级主管管部门D、承包人35、在指定分包的定定义中必须具具备（）等要素方方能成立。A、指定行为B、工程款在在有效合同价价中支付C、业主单独付款D、用暂定金金支付36、承包人与业主联联合参与保险险的项目有（）A、人身伤亡险B、货物运输输险C、第三方责责任险D、工程一切险37、工程变更与FIIDIC条件中（）有关。A、第772条B、第51条C、第52条D、第32条38、工程延期应具备备的条件是（）A、非承包人原因B、在施工过过程中发生C、与监理有关DD、满足FIDIC条件第53条的规定39、工程分包一般可可以由（）批准A、承包人B、业主C、监理D、上级主管管部门40、依法对合同真实实性合法性进进行确认的机机构是（）A、业务主管部门B、公证机构C、法院D、工商管理局三、判断题（每题题1分，共10分）1、建筑工程合同特特殊情况下，可可采用推定形形式的合同（）2、《合同法》规定定：承揽合同同中没有规定定的，适用于于建设工程合合同的有关规规定。（）3、建设工程合同是是一种诺成合合同，合同订订立后双方应应严格履行。（）4、索赔对业主不利利（）5、根据FIDICC条款的有关关规定，计量量一般用净值值计量。（）6、保留金待竣工验验收合格后一一次发还。（）7、对承包人超出设设计图纸范围围和因承包人人原因造成返返工的工程量量，工程师不不予计量。（）8、工程师要求承包包人进行规范范未曾指明的的检验，承包包人进行了此此种检验，据据此承包人可可向监理申请请延期或费用用索赔。（）9、指定分包是业主主将分包人指指定给承包人人。（）10、不论委托合同是是有偿或无偿偿的，处理委委托事务的报报酬不能代替替支付处理委委托事委的费费用。（）四、简答题（每题题4分，5×4＝20分）1、根据FIDICC条款的有关关规定，业主主与承包人产产生争端后其其按什么程序序来解决争端端？2、当监理工程师向向承包人发生生口头指示后后，承包人明明智的做法是是什么？承包包人怎样将监监理工程师的的口头指示变变成书面指示示？3、工程变更的估价价，一般包括括几个方面？？4、工程师审批工程程延期的程序序及依据是什什么？5、工程分包的种类类及特点是什什么?五、综合分析题：：（每题10分，共计20分）1、某工程项目的施施工合同总价价为8000万元人民币币，合同工期期18个月，在施施工过程中由由于业主提出出对原有设计计文件进行修修改，使施工工单位停工待待图1.5个月。在在基础工程施施工中，为了了使施工质量量得到保证，施施工单位除了了按设计文件件要求对基底底进行了妥善善处理外，还还将基础混凝凝土的强度由由C15提高到C35，施工完完成后，施工工单位向监理理工程师提出出工期和费用用索赔，其中中费用索赔计计算中有以下下两项。1、由于业主修改变变更设计图纸纸延误，损失失1.5个月的的管理费和利利润：现场管理费=合同同总价÷工期×现场管理费费费率×延误时间=80000÷188×12%××1.5=80（万元）公司管理费=合同同总价÷工期×公司管理费费费率×延误时间=80000÷188×7%×11.5≈46.677（万元）利润=合同总价÷工期××利润率×延误时间=80000÷18××5%×1..5≈33.333（万元）合计=80+46.667+33..33=1660（万元）2、由于基础混凝土土强度的提高高索赔15万元。问题监理工程师是否应应同意给予费费用索赔？是是否应同意索索赔费用的计计算方法？2、某工程下部为钢钢筋混凝土基基础、上面安安装设备。业业主分别与土土建、安装单单位签订了基基础、设备安安装工程施工工合同。两个个承包商都编编制了相互协协调的进度计计划。进度计计划已得到批批准。基础施施工完毕，设设备完装单位位按计划将材材料及设备运运进现场准备备施工。经检检测发现有近近1/6的设备预埋埋螺栓位置偏偏移过大，无无法安装设备备，须返工处处理。安装工工作因基础返返工而受到影影响，安装单单位提出索赔赔要求。问题：1.安装单位的的损失应由谁谁负责？为什什么？2.安装单位提提出索赔要求求，监理工程程师应如何处处理？《合同管理》3答答案一、单项选择：1、D2、A3、A4、A5、B6、C7、B8、A9、D10、D二、多项选择1、A、B、D2、A、B、C3、A、C、D4、A、B、C5、A、C、D6、B、C、D7、A、B、C、D8、A、BB、D9、B、C、D10、B、C、D11、A、B、C、D12、A、B、C、D13、B、C、D14、B、C、D115、A、B、D16、A、C17、B、C、D188、B、C、D19、B、D20、C、D21、A、D22、A、C23、A、C24、B、C、D25、B、D26、A、B、C277、A、B、D28、A、B、C、D29、A、B、C、D330、B、D31、A、C、D32、B、C333、A、B、C、D34、A、D35、A、D336、C、D37、B、D338、A、D39、B、C40、B、D三、判断题1、×2、√3、×4、×5、√6、×7、√8、×9、×10、√四、简答题1、FIDIC条款第第67条？2、FIDIC条款第第2条第5款？3、FIDIC条款第第52条？4、①程序FIDIC条款553条？②依据eq\o\ac(○,a)事实依据据eq\o\ac(○,b)合同依据eq\o\ac(○,c)延期事件是否在监监理批准的网网络图的关键键线路上。5、1)分分包种类:a.一般分包.b.指定分包.22).特点:《合同管理理》教材P216和P217五、综合分析题1、对第1项监理工工程应同意给给予施工单位位费用补偿。因因为修改设计计造成了施工工单位的部分分停工，可能能造成人工调调动、生产率率不降及机械械设备闲置等等。但背景材材料中所列的的计算方法不不正确，因为为管理费和利利润的计算不不能以合同总总价为基数乘乘相应费率，而而应以直接费费为基数乘相相应的费率来来计算，所以以监理工程师师不应同意以以上提出的索索赔费用，而而应要求施工工单位重新计计算。对第2条监理工程师不应应同意其索赔赔要求。因这这一保证质量量措施是施工工单位的技术术措施，而不不是规范、设设计、合同的的要求，所以以这一措施造造成的成本增增加应由施工工单位自己承承担。2、①安装单位的损失应应由业主负责责，因安装单单位和业主有有合同关系，业业主没能按合合同规定提供供安装单位施施工工作条件件，使安装工工作不能按计计划进行。业业主应承担由由此引起的损损失。（安装装单位与土建建施工单位没没有合同关系系，虽然安装装工作受阴是是由于土建施施工单位施工工质量问题引引起的，但不不能直接向土土建施工单位位索赔）。业业主可根据合合同规定，向向土建施工单单位提出赔偿偿要求或给予予其处罚。②监理工程师收到安安装单位索赔赔要求后，应应审核索赔要要求，进一步步核实由此引引起的损失金金额和延误的的工期，并组组织业主和安安装单位进行行协商，协商商一致的形成成文件报业主主批准，监理理工程师党政政军需签证批批准的索赔补补偿。如果业业主对土建施施工单位提出出赔偿要求，监监理工程师应应提供土建施施工单位违约约证明。对于地脚螺栓偏移移的质量问题题，监理工程程师应向土建建施工单位发发出整改通知知，要求施工工单位返工处处理，对施工工单位提出的的具体施工措措施，监理工工程师应进行行审核，并严严格监督检查查施工处理情情况，处理完完成后，应进进行检查验收收，验收合格格后，组织办办理移交签证证，交由安装装单位进行安安装作业。《合同管理》试题题4单项选择题（每题题1分，共10分）1、下列合合同不适用合合同法的是（）A、买卖合同B、借款合同同C、委托合同D、收养合同同2、甲公司司向乙公司提提出购买1000吨钢材，每每吨价格3000元，乙公司司同意供1000吨钢材，但但认为价格太太低，要求每每吨提高到3200元，甲公司司表示同意，乙乙公司的行为为属于（）A、要约BB、承诺C、要约邀请D、要约引诱诱3、行为人没有代理理权、超越代代理权或代理理终止后以被被代理人名义义订立的合同同，属于（）A、无效合同BB、可撒销或或可变更的合合同C、效力待定合同D、附生效力力合同4、依据据《合同法》，合合同生效后，当当事人就履行行费用的负担担不明的，应应由（）A、履履行义务一方方负担BB、债权人一一方负担C、债权人、债务人人平均分担D、由监理工工程师裁定5、在行使留置权的的过程中，债债权人所留置置的财产（）A、可以是债务人的的任何财产B、只能是本本债权债务的的标的C、债权人合法占有有的财产D、必须是处于债权权人控制之一一的债务人的的所有财产6、我国《合同法》规规定的违约责责任的归责原原则是（）A、过借责任原则B、过失责任任原则C、公平责任原则D、严格责任任原则7、监理工程师有权权反对承包商商任何不称职职的人员，其其依据是（）A、FIDIC条款第第16条B、FIDIC条款第17条C、FIDIC条款第第37条D、FIDIC条款第63条8、如果监理合同中中所包括的文文件之间出现现矛盾，应以以（）A、文件所列次序优优先为准B、双方最后后确认的文件件为准C、监理工程师裁定定为准D、主导语言言为准9、在现场考察时招招标单位向投投标单位介绍绍工程情况，投投标人由此得得出的推论是是（）A、由业主负负责B、由设计单单位负责C、由承包商商负责D、由业主与与承包商各负负一半10、FIDIC条款660条是（）A、支付的核核心条款B、工程变更更的核心条款款C、索赔应遵遵循的程序D、工程延期期应遵循的程程序多项选择题（每题题1分，共计40分）1、法律关系的三个个要素是（）A、目的BB、主体C、客体D、内容2、下列合同属于从从合同（）A、分包合同BB、监理合同C、借款合同D、担保合同同3、合法代理的条件件（）A、事先取得委托书书B、经过公证证或鉴证C、以委托人的名义义D、在委托范范围内4、当事人订立合同同的程序是（）的阶段A、要约引诱BB、要约邀请C、要约D、承诺5、合同是平等主体体的（）之间设立立、变更、终终止民事权利利义务关系的的协议A、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关关6、当当事人对合同同的格式条款款的理解发生生争议时（）A、应按通常常的理解予以以解释B、有两种以以上解释的，应应作出不利于于提供格式条条款的一方的的解释C、有两种以上解释释的，应作出出有利于提供供格式条款的的一方的解释释D、在格式条款与非非格式条款不不一致时，应应采用非格式式条款7、按照《合同法》的的规定，下列列（）等内容属属于各类合同同一般应包括括的条款A、数量和质量的约约定B、合同担保保方式C、合同价款和支付付方法D、解决合同同争议的方法法8、无效合同的确认认权属于（）A、合同当事人双方方的上级B、监理工程程师C、仲裁机构D、人民法院院9、建设工程合同是是一种（）A、双务合同BB、有偿合同同C、诺成合同DD、要物合同同10、合同同当事人订立立仲裁协议的的作用是（）A、市市场竞争的需需要B、