桩基础工程施工合同模板（精选4篇）

桩基础工程施工合同模板（精选4篇）桩基础工程施工合同模板（精选4篇）

桩基础工程施工合同模板篇1

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和相关的法律法规，经甲乙双方协商，甲方将丹东海德热电厂锅炉房的桩基础工程的施工发包给乙方施工事宜，现达成全都。为明确双方的权利与义务，特订立此合同，双方共同遵守。

第1条工程概况

1.1工程名称：丹东海德电厂锅炉房桩基工程

1.2工程地点：丹东市振兴区经山街

1.3工程内容：桩基础工程

1.4设计单位：沈阳热力工程设计讨论院

1.5监理单位：丹东市建设工程监理公司

1.6承包方式：乙方包工、包料

1.7技术要求：《建筑桩基础工程技术规程》

第2条工程图纸

2.1图纸供应日期：20xx年7月20日。

2.2图纸供应套数：桩基础施工图壹套

第3条双方驻工地代表

3.1甲方驻工地代表委派人员名单：

3.2甲方驻工地代表的权力和职责

3.2.1联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜;

3.2.2代表甲方实施权力和职责;

3.2.3监督现场施工质量;

3.2.4协调工程生产方案，确定施工变更;

3.2.5验收签证乙方工程技术资料;

3.2.6协调工程实施中乙方与有关部门和周邻关系。

3.3乙方驻工地代表人员名单：

3.4乙方驻工地代表的权力和职责

3.4.1联络甲方、协调施工现场的各项工作;

3.4.2代表乙方实施权力和职责;

3.4.3帮助甲方现场管理工作;

3.4.4负责协调管理部门的管理工作;

3.4.5实施现场管理工作。

第4条工期

4.1开工日期：20xx年7月21日。

4.2竣工日期：20xx年7月30日。

4.3由于风雨等不行抗力或甲方缘由等非因乙方造成的工期延误，则双方商定的上述工期相应顺延。

第5条合同价款

5.1本合同价款的货币形式：人民币;

5.2合同价款：本工程桩总费用为元。(大写：叁拾陆万陆仟捌佰贰拾元整)。本合同价款在本合同签订后，不因市场的物价变动和政府文件、定额变更而调整。

5.3合同预算依据

《辽宁省建筑预算定额(20xx)》;

第6条付款方式：

本合同双方签订完，乙方桩基及材料等进场并开头施工后，甲方支付工程总造价的30%工程款，待施工结束后，经甲方验收合格后，于一个月内结清该工程剩余全部款项。

第7条工程、材料质量及验收标准：

7.1质量标准：工程质量及材料等级为优良同时必需符合国家相关规定的质量标准;乙方需按设计图纸和施工规范进行施工。

7.2验收：工程竣工后(此项目保温工程)，乙方须向甲方提交并申请验收，由甲方按合同商定的标准进行验收，验收合格后，双方可以结算。

第8条双方责任

8.1甲方责任

8.1.1保证乙方进入现场前施工场地的"三通一平'，其详细含义及说明如下：

(1)路通：全部施工设备机具和工程材料能顺当进入施工现场;

(2)电通：在施工现场供应容量不小于80KW的供电电源;

(3)场地平整：场地地面强度应保证施工设备正常操作和行走;

8.1.2开工前清除施工场区范围内空中及地下不明障碍物，包括树根、混凝土面层等;

8.1.3向乙方供应场区工程地质勘察报告，施工图及设计要求等有关技术文件和相关说明;

8.1.4向乙方供应场区范围内各类地下建筑、管线分布图和有关资料文件;

8.1.5供应足够的材料堆放和加工场地;

8.1.6按有关规范科学管理工程，施工期间准时帮助乙方解决有关施工中的难以解决的问题;

8.1.7按期向乙方拨付工程款;

8.1.8爱护乙方有关技术不受侵害，未经乙方允许，不得将乙方供应的工程技术资料及有关文件向他人传播或在其它工程中借用。

8.2乙方责任：

8.2.1严格根据有关施工规范和技术要求施工，保证满意工程质量要求;

8.2.2安全生产，杜绝重大人身机械事故;

8.2.3文明施工，保证施工现场场地干净，成品不受破坏，准时对邻近建筑和地下管线的爱护提出建议措施和要求;

8.2.4保证全部施工材料和机具符合施工质量要求;

8.2.5帮助甲方做好现场管理工作;

8.2.6准时向甲方通报说明工程进度及有关状况;

8.2.7按期完成外业施工和提交完整的竣工档案资料贰套;

8.2.8接受各有关管理部门的检查和监督及管理;

8.2.9乙方在签订合同后必需按合同规定日期完工，不能以任何理由延误工期。

8.3.0、严格根据工程设计图纸和国家规定的质量验收标准施工，确保工程质量达到合同商定质量验收标准。

8.3.1、乙方应听从甲方指挥，搞好现场文明施工，进场材料及人员由乙方自行看护和管理，并听从甲方的各项规定。乙方施工人员进入施工现场要进行安全教育，持证上岗，仔细遵守安全施工操作规程和行业施工规范进行施工，乙方因违反消防条例和违规操作造成的火灾事故及一切安全事故，均由乙方自行担当(包括赔偿经济损失和担当一切法律责任)。

8.3.2、工程未移交甲方前，负责对现场的一切施工材料和工程成品进行爱护看管。

8.3.3、乙方保证供应的施工材料符合国家质量标准。

8.3.4、保证施工现场的干净，交工前做好卫生清扫和处理工作。

8.3.5、乙方供应的施工材料需向甲方供应全部材料的合格证，及生产厂家的资质证明和相关部门所做原材料检验。

第9条违约责任

9.1甲乙双方应当严格根据合同约履行义务，不得擅自提前解除合同，如一方擅自解除合同，需按合同总价款的10%向对方偿付违约金，并赔偿因此给对方造成的一切损失;因乙方缘由解除合同的，同时乙方需返还甲方已付合同价款。

9.2工程质量未达到合同商定的质量标准及验收标准，乙方返还甲方已付工程款，并担当工程总价款20%的违约金。

9.3在施工过程中经检验达不到国家验收标准，不能保证接下来的工程质量，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价款，造成返工视损失状况乙方赐予经济赔偿。

9.4因乙方缘由延误工期，每延误一日需向甲方偿付1000元的违约金，逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付合同价。

9.5乙方保证供应的施工材料及工程质量符合国家质量标准，如有不符，发生的一切损失及后果由乙方负责。

9.6乙方承包工程范围内的项目，必需自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全部经济损失由乙方担当。

第10条双方商定的其它条款

10.1本工程发生的意外民事责任，均由引发方负责;

10.2本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。

第11条解决争议方式

本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成时，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第12条其他事宜

12.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

年月日：

桩基础工程施工合同模板篇2

发包方:___________________________(以下简称甲方)。

承包方:___________________________(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条款》的有关规定，遵照自愿、公正、诚信原则，结合本工程详细状况，为加强施工管理，明确双方的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商，为保证工程质量准时按时完工，特签订本工程以下条款共同信守。

一工程概况

1工程名称：宝塔区川口乡冯坪村灾后重建安置小区。

2工程地点：川口乡冯坪村冯坪盖。

3工程内容及质量：3#3A#4#5#6#桩基按图纸要求和现场管理人员，包括监理在内指导和要求实施。

二、承包工程期限

详细施工期限由甲乙双方现场拟定，如甲方在正常施工场地能满意的状况下，乙方不得以任何理由推迟工期，假如延期工程，甲方的一切损失由乙方担当，如遇设计变更，停水、停电、天气变化及不行抗拒的因素等，所引起的工期耽搁，甲方不予任何补偿。

三、工程选价及标准

1成桩每米190元，如遇塌桩方需要加固套筒甲方不在另行计费。

2成桩后甲方按排验收和清桩。

四、工程款的支付

在施工过程中以借支生活费，全部桩完成后，总工程款在一周内付到80%，剩余部分在三个月内付清。

五、甲乙方的权利及义务

1甲方指派技术人员负责放线。

2甲方由安全指导及检查的权利。

3乙方按甲方技术人员放线为准，确保桩移位和错位的发生。

4乙方必需严格根据《建设工程施工现场管理规定》加强建设工程现场管理，确保安全生产，文明施工，如果发生安全事故，由乙方担当全部责任。甲方概不负责。

5乙方应听从现场监理的监督和管理。

六、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签字之日起生效，工程款结清后终止。

甲方代表签字：乙方代表签字：

桩基础工程施工合同模板篇3

总施工(发包)单位：____________________________简称甲方分部施工(承包)单位：_______________简称乙方

依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合

本工程详细状况，未明确各自的责任，相互协作，使工程施工顺当进行，保质保量完成本工程任务，经双方共同商定如下条款，共同遵守。

第一条：建设单位

其次条：工程名称：__________________________________。

第三条：工程地点：：____________________。

第四条：工程范围：：_____________桩、桩径______________暂定桩长____________米。条数_______________条、数量________________米、工程概算_____________万元。

第五条：承包方式：按__________包形式承包本工程的桩基部分：

第六条：工程量的结算方式及单价

(1)工程量的计算：由现场施工自然地面至桩尖(包括桩尖)的实际如图深度，按设计要求送桩_______________________________。

(2)单价：每米(立方)_________元，按双方现场签证桩记录的实际入土深度工程量结算，甲方必需指定代表负责现场签证_________________________。

第七条：工程的支付方式

(1)甲方应在设备进场当天或试装之日支付_____万元给乙方作为设备进场费和材料款，然后按进度完成至____%时，支付工程造价的______%，完工前___天内付至总工程造价的____%，余款____%，在桩基础工程验收合格或桩基础完工_____天内一次性支付乙方。

(2)机械进退场费________台____________元。

(3)由于停水、电或变更设计，地质状况或四邻关系等缘由而造成乙方停工，甲方应支付乙方停工损失费，定额台班______________元。

第八条：施工工期

本合同施工工期为_____日(正常工作日)开工时间为_________年______月_______日，竣工时间为________年______月_______日。

第九条：甲方责任

(1)负责该工程的全部报建工作，包括做好四邻关系工作，道路的占用损坏及围封施工、话线、电线及所影响施工的障碍物拆迁，桩位内的旧地基清晰，保证施工顺当进行，如因地下旧基础或地质缘由造成断桩、烂桩需补桩甲方负责。

(2)负责做好施工场地"三通一平'供应施工生活用水、电，本工程施工用电总功率为_______千瓦，施工场地地耐力每平方米___________吨。

(3)负责向乙方提交施工图纸，地质勘察报告及有关技术资料，放线定桩位，准时解决乙方在施工过程中遇到的问题。

第十条：乙方责任

(1)开工前熟识施工图纸、地质资料并依据本工程的特点编制施工组织方案。供应桩基使用证及施工人员的各种上岗证件。

(2)乙方必需严格根据国家"建筑安装工程及验收规范'按设计图纸要求进行施工，在施工过程中发觉质量问题应准时向甲方反应，并接受甲方、设计单位指导、监督。

(3)乙方在施工过程中如消失质量及安全事故，若属于乙方责任的其经济损失应由乙方负责，如有争议时质量由质监部门仲裁，安全由建设主管部门和有关部门仲裁。

(4)乙方要指定专人做好施工的桩记录，工程竣工后应准时将资料整理好移交给甲方。

第十一条：其他事项

(1)甲方负责协调各方面工作，并供应良好施工环境。乙方应听从甲方统一指挥共同做好文明施工。

(2)若因设计变更、场地处理不准时、资金不能按期到位而导致材料无法供应造成停工、工期延误由甲方负责。

(3)因四邻危房、危墙等纠纷所引起的费用与责任，均与乙方无关。

(4)若因人力不行抗拒的自然灾难，经济责任和及本合同未详尽之处，双方应本着实事求是的精神协商妥当解决，双方确认修改签证或补充协议时本合同的组成部分。

第十二条：本工程施工机械______台、机号__________________________________________第十三条：本合同一式_______份、各执_______份、自双方签字起生效，验收结算支付完工程款后合同自然失效。

甲方：(盖章)乙方(盖章)

甲方代表签名：乙方代表签名：

年月日年月日

桩基础工程施工合同模板篇4

甲方：(项目部(施工局)全称)

乙方：(营业执照登记名称，全称)

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚恳信用原则，经自愿、公平协商就工程施工事项达成全都，且乙方已充分留意、理解本合同各项格式条款的商定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

1、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

2、合同范围

2.主要合同内容

详细以施工图(含业主同意变更的部分)为准。

2.2主要施工工序

(1)

(2)

(3)

以及为完成本合同工程所做的其它一切预备工作。

2.3主要工程量

2.4合同工期

2.4.开工日期年月日，完工日期年月日。节点掌握工期见下表：

2.4.2工期延误

假如关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：

a、重大设计变更;

b、不行抗力;

c、由于业主缘由要求停工;

d、甲方书面同意工期顺延的其它状况。

2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项准时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按商定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采纳的不同意或不完全同意的处理看法。

2.4.4因乙方缘由导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方担当由此造成的一切经济损失和赶工费用。

2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行商定。

3、承包方式

依据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。

若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述缘由影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。

4、合同价格

4.合同总价

合同总价：(人民币)大写元，小写：(含%税金)，固定总价暂定总价。

4.2合同单价

合同单价见附件B《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及协作人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等全部可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再担当由于任何风险引起的费用。

4.3税费的担当

营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方担当，税金%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。

5、双方权利与义务

5.甲方权利与义务

5..甲方负责工程施工期间工程总进度方案支配、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。

5..2甲方负责供应施工图纸、有关施工文件，并供应施工场所。

5..3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。

5..4甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

5..5双方商定甲方的其他权力与义务：

5.2乙方权利与义务

5.2.在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。

5.2.2乙方负责组织人员讨论和熟识施工图纸、根据施工总布置要求、做好各项施工预备工作。

5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。

5.2.4乙方必需按甲方要求的进度方案组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满意方案进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行;但并不免除因乙方缘由造成的工期延误和应由乙方担当的一切损失责任。

5.2.5双方商定乙方应做的其他工作：

6、施工帮助设施

6.施工供水

6.2施工