版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1严峻疫情下的
工程造价痛点破解与人员职场转型之道
穿越疫情
驾驭造价
奔向未来
马楠住房与城乡建设部政策研究中心特聘专家中国建设工程造价管理协会专家委员会中国建筑业协会专家委员会专家委员教授高级工程师国家注册造价工程师版权说明:广联达公司及马楠教授保留对本课件的版权所有,未经本人书面许可,任何人不能以任何形式采用任何手段复制或传播受版权保护的内容1严峻疫情下的住房与城乡建设部政策研究中心特聘专家中国建设工12目录三
疫情洗礼下造价人员职场转型之道疫情下的造价痛点破解与应对策略严峻疫情下不得不应对的造价难题一二2目录三疫情洗礼下造价人员职场转型之道疫情下的造价痛点23一.
穿越疫情,洞察形势疫情防控工程造价项目复工3一.穿越疫情,洞察形势疫情防控工程造价项目复工32.144一.
穿越疫情,洞悉形势疫情形势,顺利“拦”下,依然严峻十字教训瞒昏麻疏烦假急诡密惨
2.16
2.16当当网
北京一
员工
机关
2.15
广州天
河两例
2.15
格力大
巴车司
机深圳宝安华润
万家
2.14重庆巴南钛业
2.12内蒙赤峰电厂
2.13
青岛
2.12杭州滨
江苏州
2.8湖南娄
2.8山西某
电厂珠海一小区保
安底海螺
水泥
齐齐哈
尔一老
年公寓
14起2.102.144一.穿越疫情,洞悉形势疫情形势,顺利“拦”下,45一.
穿越疫情,洞悉形势复工形势,困“难”
重重,全国动员利剑高悬想动难重大安全事故工人返岗交通难材料供应到位难防疫物资采购难产业链困境与所有企业生存发展都是息息相关5一.穿越疫情,洞悉形势复工形势,困“难”重重,全国56一.
穿越疫情,洞悉形势经济形势,焦头“烂”额,恐慌停摆企业难复产项目难复工造价难痛点多6一.穿越疫情,洞悉形势经济形势,焦头“烂”额,恐慌67二.
疫情催生下的造价难题
看不清的疫情拐点
透儿清的造价难点
造价十大痛点工期延误一停工损失增加物流受阻一材机价格上涨民工慌起一人工费用暴增抗疫不懈一特增防控费用疫期工资一支付标准不一疫后抢工一又增赶工费用力保复工一管理费用猛涨合同违约一变更解除成本下游索赔一分包供费增加招标投标一做到未雨绸缪7二.疫情催生下的造价难题 造价十大痛点78三.疫情洗礼下造价人员的对策
提认知疫情洗礼下的造价新思维
修内功疫情洗礼下的造价新方法
强落地穿越疫情后造价人新作风-激情与智慧8三.疫情洗礼下造价人员的对策 提认知 修内功 强落地89⚫
提认知-疫情洗礼下的造价新思维
系统全局思维
大格局、大视野、大胸怀
大智慧、敢担当
策划先行思维
未雨绸缪、疫前策划
疫后谈判、结算增效
商法融合思维
造价、合同、法务结合起来协同管理思维技术、成本、合约、采购、法务、财税六方协同管理重心前移思路
增值导向、结果倒逼、将工作
重点放在当下换位着想思维
甲乙双方都是疫情受害者、独
立人格、受人尊敬、智慧造价9⚫提认知-疫情洗礼下的造价新思维协同管理思维910⚫
修内功-疫情洗礼下的造价新方法修内功理清工作思路罗列工作清单编制工作计划学习总结沉淀加强知识转化蓄力造价重任10⚫修内功-疫情洗礼下的造价新方法修内功理清工作思路学1011⚫
强落地-穿越疫情后造价人新作风-激情与智慧
只争朝夕,不负韶华埋头苦干,抬头看路激情活力,奋发图强善于思考,道术双休放大格局,把握关键独立人格,敢于担当智慧造价,幸福人生11⚫强落地-穿越疫情后造价人新作风-激情与智慧埋头苦干1112目录一
严峻疫情下不得不应对的造价难题
二
疫情下的造价痛点破解与应对策略
三
疫情洗礼下造价人员职场转型之道12目录一严峻疫情下不得不应对的造价难题1213疫情引发工期及停工费用的计价疫情导致人材机涨价谈判及计价疫情防控费的证据收集分析计价疫情过后赶工补偿费的分析要点疫情过后招投标的计价要点对策疫情下的造价痛点破解与应对策略二痛点一痛点二痛点三痛点四痛点五13疫情引发工期及停工费用的计价疫情下的造价痛点破解与应对策131
疫情引发工期延误事件的法律定性1.1
法律及合同依据我国《民法总则》第180条、《合同法》第117条规定的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,此次疫情显然符合以上特征。全国人大法工委宣布:本次疫情构成不可抗力。住建部《施工合同(2017范本)》通用条款第17.1款:不可抗力包括地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。综上所述:此次疫情为不可抗力,但具体工程具体分析。1.2
疫情引发工期、费用损失的承担责任划分《合同法》第117条规定,“因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任”。因此,承包人可以可主张免除责任,申请工期顺延及费用损失。具体责任划分按照有约定从约定、没有约按法定,即按照2017《合同范本》及《清单计价规范》按照以下三类分别由各方承担。痛点一疫情引发工期及停工费用计价1疫情引发工期延误事件的法律定性痛点一疫情引发工期及停工141
疫情引发工期延误事件的法律定性
1.2
疫情引发工期、费用损失的承担责任划分
1.2.1
由发包人独自承担的损失:
(1)工程本身损害、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因
工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失;
(2)停工期间必须支付的工人工资;
(3)发包人要求赶工而增加的赶工费用;
(4)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用;
(5)疫情期间承包人需额外支出的防疫人员、器材费用;
(6)承包人因克服疫情复工高价雇佣工人的工日差价损失;
(7)承包人因克服疫情复工高价采购材料、设备的差价损失;
(8)因防疫需要,承包人降效施工的费用损失;
1.2.2
由承包人独自承担的损失:
(1)因疫情停工期间承包人施工设备损坏的损失;
(2)因疫情停工期间承包人自身人员伤亡和财产的损失;
(3)承包人因春节与冬季施工期正常停工的损失。
1.2.3
由承包人与分包人共同分担的损失:
(1)承包人因疫情造成的其他停工损失;
(2)承包人因疫情造成工期延长的其他损失。痛点一疫情引发工期及停工费用计价1疫情引发工期延误事件的法律定性痛点一疫情引发工期及停工15
2
疫情引发工期延误事件的处理路径承包人应依据相关规定按以下三步程序处理:(1)承包人首先要在事件发生后及时向发包方发出《不可抗力通知书》,说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供先期的证明;(2)疫情持续影响的,承包人应定期寄送《中间情况报告》;(3)疫情结束后28日内,承包人提交《不可抗力事件最终报告》及相关证据资料。
操作注意点:承包人应在合同约定期限内,向发包人、监理人同时发送以上三类报告,以免过期失权,主张工期与费用补偿失败。《不可抗力通知书》的目的是向发包人表明愿望、要求或声明保留权利,内容包括以下四方面:(1)事件发生的时间、地点和简单的事实情况描述;(2)事件发生的动态;(3)依据和理由;(4)事件对工程成本和工期产生的不利影响。
注:承包人寄送通知时,建议采用EMS快递方式,并注
明所寄内容详情,并妥善保管底单及投递记录。痛点一疫情引发工期及停工费用计价 2疫情引发工期延误事件的处理路径痛点一疫情引发工期及停16第二个时间段在当地政府允许开复工日之后的时间段,是否可以计算延误工期,需要具体情况分析。如因设备或材料的供货延迟导致的工期延迟,根据供货延迟是否发生在关键上来计算。但需提供相关证据(后讲)3.4
关于隔离14天的计算在项目复工后,如当地规定对于返程人员必须自我隔离14天。此时应视隔离人员占施工人员比例,确定14天的工期延误时间。3
疫情引发工期延误的计算与确定
3.1
固定原计划复工与实际的时间、测算工期延误时间
工期延误计算,应按照实际工期与计划工期对比进行测算。没有计划工期无法计算延长工期。因此,承
包商首先要确定原计划春节后的开工时间。关于原计划开工时间,如果有正常春节停复工的计划并报送发包
人或监理审批的,以原计划为准;如没有正常施工计划的,原施工组织方案中有相应规定的以此规定为准;
都没有规定的以行业惯例为准。
3.2
春节7天假期不能顺延
此次疫情与春节假期重合,根据规定春节公共假期为7天即1月24日至31日放假调休,2月1日上班。
3.3
春节假期后的延误时间需(分两个时间段)具体情况具体分析
第一个时间段
从2月1日至当地政府明确要求的开复工日之间的时间,承包商显然是有权计算延误工期的;痛点一疫情引发工期及停工费用计价第二个时间段在当地政府允许开复工日之后的时间段,是否可以计算17费用项目内容说明费用计算基础人工费平均工资上涨按工资价格指数和人工费调整文件计算现场生产工人停工、窝工按实际停工时间和报价中的人工费单价降低生产效率损失按正常状态下的实际生产效率或计划生产效率,或双方商定的生产效率,以及报价中的人工费单价材料费由于工期延长,材料价格上涨材料价格指数,未完工程中的材料费机械使用费因机械设备延长在工地时间引起固定费用支出增加(有大修理费、保养费、折旧、利息、保险、租金等)按延长时间和报价中的相关费率工地管理费现场管理人员工资支出按延长时间、管理人员数量以及报价中的工资标准人员的其他费用,包括工地补贴、交通费、劳保费、工器具费、度假费用等按延长时间、人工使用量和报价中单价及费率现场临时设施按实际延长时间和报价中相关费率现场日常管理费支出按实际延长时间、报价中的相关费用、计划总工期等计算其他附加费分包商索赔按分包商可提出或可能提出的合理的索赔额由于通货膨胀对未完工程合同价格的调整未完工程计划工作量、价格指数或人、材、机价格指数各种保险费、保函和银行的费用按实际延长时间和报价中相关费率4工期延误引发停工费计算与确定4.1
停工费计算痛点一疫情引发工期及停工费用计价费用项目内容说明费用计算基础人工费平均工资上涨按工资价格指数181.加强沟通、相互谅解。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的,承包商应按照合同约定及时向发包人提出工期顺延申请,积极取得发包人或者监理人签证。2.采取措施,避免损失。对于疫情引发的工期费用损失,承包人应当积极采取措施减少损失的扩大。如及时撤出非必要的现场人员和机械设备,合理安排项目人工、机械使用、做好项目现场管理等内容,并提供此方面的证据资料。3.要求赶工,编好方案。因此次疫情引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担(后面专项讲解)。4.分包分供,加强协调。根据项目进度,协调好分包商和供货商的合同履行,关注分包商和供货商受疫情影响情况,及时了解对分包/供货合同的履约是否受到疫情的影响,并要求其提交影响说明,作出相应的应对方案。5应对疫情引发工期延误风险的建议痛点一疫情引发工期及停工费用计价1.加强沟通、相互谅解。因施工人员返岗延迟等疫情相关原5应对1920疫情引发工期及停工费用的计价疫情导致人材机涨价谈判及计价疫情防控费的证据收集分析计价疫情过后赶工补偿费的分析要点疫情过后招投标的计价要点对策疫情下的造价痛点破解与应对策略二痛点一痛点二痛点三痛点四痛点五20疫情引发工期及停工费用的计价疫情下的造价痛点破解与应对策20
由于疫情导致后续工程项目人材机价格上涨的费用,处理的总体原则是依据合同约定、《建设工程工程量清单计价规范》、并结合工程所在地住建部门发布的调整文件规定,分别按照以下思路谈判和计价:1.1
人工费的调整
人工费用通常作为政策性调整的内容,合同约定风险外应由发包人承担,应予以调整。合同约定不能调整的,发承包双方应依据工程的实际情况,按情势变更原则,通过签订补充协议重新约定。1.2
材机费的调整
(1)对于原合同明确约定可调整并有调整方案的,有约从约,则执行原合同约定,同时要关注市场行情的变化情况,收集价格信息,进行调整测算与审核、确定工作。
(2)对于原合同明确约定可调整但没有给出调整方案的,即约定不明的,依据当地政府最近发布的规范性文件、《清单计价规范》的原则,双方协商一致后及时签订补充协议,进行价差调整。
(3)如果合同为闭口合同,约定不随价格涨跌而调整。此时要判断:如果由于疫情导致价格涨幅严重超出承包人的预期,就不属于正常的商业风险。建议承包商尽快收集疫情对人材机价格上涨的证据,可按照情势变更的原则,力争与发包人进行协商沟通,达成新的书面协议。
(4)如果确属疫情导致工期顺延而导致涨价,可向建设单位申请重新计价。《建设工程工程量清单计价规范》9.8.3款规定“因非承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者”。所以承包人在工程出现非因承包人原因导致工期变长的情况时,可向发包人提出申请,要求改变原合同中对承包人不利的材料计价方式,重新计价。
(5)若是采取前述措施无法协商一致的,且价格涨幅确实令承包人遭受重大损失,必要时通过诉讼、仲裁等手段按照公平原则处理。1疫情导致人材机上涨费用的计价路径痛点二疫情导致人材机涨价谈判及计价 由于疫情导致后续工程项目人材机价格上涨的费用,处理的212.1
对于即将招标、正在招标或订立建设工程施工合同阶段的项目:
建议发承包双方在招标文件、招标文件约谈记录、建设工程施工合同中明确人工、材料、机械等费用可能上涨因素,明确疫情专项防控措施,合理明确建设工程合同调价机制,合理分配疫情导致的合同履约风险,避免签约后在合同履行、合同结算时出现争议,或出现争议时有据可依;2.2
对于已签订合同,合同处于履约阶段的项目:
由于当前随着疫情后大面积集中开复工,遇到用工紧缺、材料需求集中爆发猛增猛涨,引起人材机大幅上涨,则建议按以下原则处理:
主要材料设备费:合同中有约定材机调整方法的,按照合同约定执行。如合同中未约定调整办法或约定的调整办法显失公平的,发承包双方应根据实际情况及市场因素,按情势变更原则,通过签订补充协议合理确定价格调整办法。2.3
关于人工费用的对策(1)收集政策依据。收集当地疫情防控期间相关人工费政策和价格信息,为人工费的调整提供政策依据;(2)做好工人实名登记,明确计量依据。在应对疫情停工期间,承包人应及时撤离不必要的现场人员,并收集保存现场必要人员的人员名单、支出费用凭证,作为计量依据。(3)做好工人市场工资的调查。因疫情影响工人短缺,工资变化幅度较大,及时做好建筑市场人工工资的调查,对行业主管部门的人工费指数,要与市场实际价格对比,承发包双方应本着实事求是的原则,疫情防控期间完成的工程量,其人工费可由承发包双方签证确认并按实调整。2疫情导致人材机上涨费用的应对策略痛点二疫情导致人材机涨价谈判及计价2.1对于即将招标、正在招标或订立建设工程施工合同阶段的2223疫情引发工期及停工费用的计价疫情导致人材机涨价谈判及计价疫情防控费的证据收集分析计价疫情过后赶工补偿费的分析要点疫情过后招投标的计价要点对策疫情下的造价痛点破解与应对策略二痛点一痛点二痛点三痛点四痛点五23疫情引发工期及停工费用的计价疫情下的造价痛点破解与应对策231
疫情防控费的性质
疫情防控费是指施工单位作为疫情防控主体,落实疫情防控和服务保障措施所产生的涉及防疫物资储备、落实消毒管理措施以及临时设施调整多个方面产生的费用。考虑到本次疫情的突发性,其性质属于工程造价中的特定措施项目费。2
疫情防控费的承担主体
在认定本次疫情属于不可抗力的基础上,疫情防护费作为应对不可抗力事件支出的费用,当然由发包人承担。3
疫情防控费的计算依据
《疫情防控专项方案》4
疫情防控费的计算方法
3.1
单价计算法物品数量乘以综合单价
3.2
成本计算法按照疫情期间涉及防疫范围的人员及(推荐浙江算法:每人每天40元);按照规定消耗的防护用品数量,单价采用成本法加适度酬金的方法;按照增加的基数乘以合同约定的系数
3.3
基数系数法计算。痛点三疫情防控费的证据收集分析计价1疫情防控费的性质 3.1单价计算法按照疫情期间涉及245
疫情防控费计算期限
由于疫情防控费系在当前疫情状况下,根据各地相关政策要求产生的额外支出,其与疫情发生、持续及结束时间存在紧密联系。因此疫情防控费的发生与计算应限定在疫情持续期间或疫情虽已结束、但相应防护措施仍在履行的一段期限内。6
疫情防护费的索赔所需证据材料:
建议可固定的证明材料包括但不限于:
(1)证明此次疫情为不可抗力事件的材料(前已列举)
(2)证明工期延误的材料,如:发包方/监理方的停工指令/停工通知、复工指令/开工通知、往来函件及邮寄底单、施工日志、会议纪要(若由于疫情原因导致会议只能通过视频方式进行,注意保留视频完整记录及电子签名);
(3)证明实际损失的材料,如按照发包人要求留守的必要管理人员及保卫人员的签到表、工资发放清单,口罩、测温计、消毒液等疾病控制用品的购买凭证等。上述证明材料均应保存原件。痛点三疫情防控费的证据收集分析计价5疫情防控费计算期限痛点三疫情防控费的证据收集分析计价2526疫情引发工期及停工费用的计价疫情导致人材机涨价谈判及计价疫情防控费的证据收集分析计价疫情过后赶工补偿费的分析要点疫情过后招投标的计价要点对策疫情下的造价痛点破解与应对策略二痛点一痛点二痛点三痛点四痛点五26疫情引发工期及停工费用的计价疫情下的造价痛点破解与应对策261疫情之后赶工的风险预控建议
疫情风险影响消除后,发包人为避免工期延误损失,必然会要求承包人进行赶工,赶工则意味着需加大人工、材料、机械设备等投入,必然带来成本的增加。对此,建议采取如下措施:1.1
发出赶工指令如果发包人要求赶工,其首先要以书面形式发出赶工指令;承包人就赶工时间、费用等与发包人协商达成一致;1.2
编制赶工方案
承包商收到赶工指令后,应当编制书面的《赶工计划和专项方案》,明确载明采取的赶工措施、增加投入、工期对比、产生费用等,并报发包人/监理人书面确认,以作为日后计算赶工补偿费的依据;此方案应特别满足以下四化:
措施程序化
内容明细化
管控精细化
物料清单化(注:是后续赶工补偿费的计算依据)1.3
收集赶工资料在赶工期间,对于包括但不限于类似新增人员进场情况及相关费用、夜间施工增加费用、新增机械设备进场情况及相关费用、材料增加情况及相关费用、因赶工产生新增项目的费用、增加的安全文明施工费用等各类费用支出情况,通过工作联系单、工程签证、会议纪要、往来函件等形式,做好证据固定工作。痛点四疫情过后赶工补偿费的分析要点1疫情之后赶工的风险预控建议 疫情风险影响消除后,发包人为避27费用项目索赔内容说明索赔费用计算基础人工费增加劳动投入、不经济地使用劳动力使生产效率降低的额外损失。报价中的人工费单价、实际劳动力使用量、已完成工程中劳动力计划用量节假日加班、夜班补贴实际加班数,合同规定或劳资合同规定的加班补贴标准材料费增加材料投入、不经济地使用材料的额外损失实际材料使用量,已完成工程中材料计划使用量,报价中的材料价格或实际价格因材料提前交货,给供应商的补偿实际支出改变运输方式材料数量、实际运输价格、合同规定的运输方式的价格材料代用代用数量、价格差机械费增加机械投入,不经济地使用机械实际费用,报价中机械费,实际租金等。增加管理人员的工资计划用量,实际用量,报价标准工地管理费增加人员的其他费用,如福利费、工地补贴、交通费、劳保、假期等实际增加数,报价中的费率标准增加临时设施费实际增加量,实际费用现场日常管理费支出实际开支数,原报价中包含的数量其他附加费分包商索赔、总部管理费同“工期延长索赔”的计算基础2赶工补偿费的构成与计价模板痛点四疫情过后赶工补偿费的分析要点费用项目索赔内容说明索赔费用计算基础人工费增加劳动投入、不经2829疫情引发工期及停工费用的计价疫情导致人材机涨价谈判及计价疫情防控费的证据收集分析计价疫情过后赶工补偿费的分析要点疫情过后招投标的计价要点对策疫情下的造价痛点破解与应对策略二痛点一痛点二痛点三痛点四痛点五29疫情引发工期及停工费用的计价疫情下的造价痛点破解与应对策29(一)疫情之后招标人编制招标控制价及招标要点1
对于即将招标的项目发包人应在招标文件及招标控制价编制时,结合疫情防控实际在招标工程量清单、招标控制价中单列疫情防控专项经费,作为暂估金额,专款专用,按实结算。2对于已经招标但尚未签订合同的项目发承包双方在合同签订时,可根据疫情防控实际,按照当地政府相关文件精神,在合同约定中明确疫情防控专项经费的相关结算方法。3对于已签订合同但尚未开工的项目若工程开工后仍处于疫情防控期间的,可按照当地政府相关文件精神,
由发承包双方协商签订补充协议,按实计取疫情防控专项经费。4对尚未签订施工合同的非招标项目发承包双方在合同签订时,可根据疫情防控实际,按照当地政府相关文件精神,在合同中增加疫情防控专项经费,专款专用。5招标项目对物价波动的充分考虑招标人在编制招标文件、招标控制价时,应充分考虑人、材、机可能的上涨因素,适当降低合同约定的风险幅度,避免签约后在合同履行阶段出现争议。痛点五疫情过后招投标的计价要点对策(一)疫情之后招标人编制招标控制价及招标要点2对于已经招标但301投标报价要考虑开工时间虽然各地建筑市场陆续在2月10日以后开始复工,但由于疫情的影响不同,正式恢复生产还需要一段时间。在疫情期间投标的项目,要充分评估项目开工的时间和条件,如果要求3月底之前开工的项目,在施工进度安排的时候,至少要考虑2~3月的恢复期。如果还是要投标人按招标文件要求工期完成的话,恢复期以后的时间要加大资源投入,投标报价时必须依据合同工期考虑相应的赶工费用。2投标报价必须考虑疫情防控费(二)疫情之后投标人报价要点及对策
由于在疫情期间招投标的项目就不在适用不可抗力条款,所以,投
标人在投标的时候就要充分考虑疫情对项目实施的影响,为此疫情
期间投标人在报价时应该着重考虑以下六个要点:痛点五疫情过后招投标的计价要点对策1投标报价要考虑开工时间虽然各地建筑市场陆续在2月10日以后313提前锁定分包商及劳务人员
投标人在投标阶段就要与分包商做好充分的沟通,重新评估分包商的能力,要确定分包商的人员来源,疫情影响,分包价格,这些都要在投标阶段落实清楚,在投标计价中充分考虑。
对于国际项目报价,因疫情影响,国际上有些国家对入境进行了管制,在这些国家投标时,投标人要尽可能的使用当地劳务人员或第三国劳务人员,避免或减少项目中标后的不确定风险。4投标计价要充分考虑人工、材料涨价风险
本次疫情对人材机价格上涨的影响可能不是短期的,要有较长时间持续上涨的风险意识。首先研究招标文件中合同条款对材料价格上涨是怎么约定的,一般有四种情况:据实调整、按信息价格调整、超过一定的百分比可以调整、概不调整,投标人要针对不同的招标项目,制定不同的投标策略。
无论招标文件中合同条款如何约定,都要和材料供应商客观的确定材料价格在疫情后的变化。如果招标文件中合同条款约定材料价格不调整,投标人要及时给业主发出答疑,要求业主澄清疫情对工资、材料涨价的影响,投标时根据材料供应商的报价及涨价分析、业主的答疑澄清,决定是否在投标报价中考虑工资、材料涨价的风险。痛点五疫情过后招投标的计价要点对策3提前锁定分包商及劳务人员 投标人在投标阶段就要与分包商做好325要及时对疫情影响进行投标答疑对疫情的影响,投标人必须对开标时间、开工时间、人工及材料价格波动等条款提出投标答疑问题,根据业主的答疑澄清,确定投标报价的策略。比如陕西省住建厅2月14日《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间建设工程计价有关的通知》中约定:已发出招标文件但尚未开标的工程,发包人应对已发生疫情影响事项和可预见疫情影响事项的各种因素,及时地对招标文件进行修改、补遗、完善,明确疫情防控对工程价款确定、支付、调整等相关合同条款,必要时应延后开标时间,招投标双方应充分考虑因疫情影响而产生的价格波动。6合同洽谈必须严谨、有操作性投标人对项目所在地“关于疫情防控期间工程计价的规定”等政策高度关注,就这些政策与招标人沟通,按照地方政策报价;对已发出中标通知书但尚未签订合同的工程、签订合同但尚未实施的工程,中标人及时按已有的政策积极与业主沟通,协商疫情对项目的影响,避免或减少固定总价合同,特别对人材机涨价调整的条款逐条进行谈判,协商一致后及时签订施工合同或补充协议。对招标答疑不明确,和业主沟通、洽谈不理想的项目,投标人可以采取高报价的策略,也可以放弃投标。痛点五疫情过后招投标的计价要点对策5要及时对疫情影响进行投标答疑对疫情的影响,投标人必须对开标3334目录三
疫情洗礼下造价人员职场转型之道疫情下的造价痛点破解与应对策略严峻疫情下不得不应对的造价难题一二34目录三疫情洗礼下造价人员职场转型之道疫情下的造价痛34思路理念身份定位工作内容价值观念技术手段方式方法应对态度职业方向华丽八转身思路理念技术手段华丽八转身35
进入工程造价全过程精细化管理的新时代,我们必须树立“全过程控制、精细化管理、重心前移、流程再造、商法融合、合同协同、价税双控“的新理念。一、思路理念转型 进入工程造价全过程一、思路理念转型36
必须由过去的造价员华丽转身为高级工程商务管理人员,而高级工程商务管理人员必须做到“技经跨界、商法融合”,必须成为“懂技术、会管理、精造价、通合同、善法务、晓财税”的综合型人才。二、身份定位转型 必须由过去的造价员华二、身份定位转型37
必须由过去以“计量计价“为主要工作内容的传统造价工作向以”合约规划、商务法务、项目管理、投融资“为主要工作内容转变,做到合同协同、商法融合、价税双控!三、工作内容转型 必须由过去以“计量计三、工作内容转型38
必须由过去以手工计算为主的工作转变为利用新技术、新工具提高效率上来,加强现代信息技术的学习和应用,利用BIM、大数据、云计算、人工智能、VR等现代化的手段,提高工作效率。四、技术手段转型 必须由过去以手工计算为四、技术手段转型39
工程造价管理工作必须由过去单纯地追求数字结果向追求过程精细控制转变,要由过去追求精确向追求项目增值转变。五、价值观念转型 工程造价管理工作必须五、价值观念转型40
必须从单打独斗一人作战的工作方式向团队合作、专业分工、联合作战的方式转变。六、方式方法转型 必须从单打独斗一六、方式方法转型41
面对经济新常态,以及急剧改变的投融资模式和造价咨询技术手段的更新,我们造价人员必须积极应对,而不能被动地接受改变。我们要亲近变化,控制变化,利用变化。七、应对态度转型 面对经济新常态,以及急七、应对态度转型42
面对巨变的新时代,我们的方向必须瞄准社会发展浪潮,面对风口,聚焦PPP、迎接建筑工业化,不断调整自己,发现新机遇、迎接新挑战八、职业方向转型 面对巨变的新时代,八、职业方向转型43更精彩的课程及后续政策发布平台更精彩的课程及后续政策发布平台44谢谢大家!谢谢大家!451严峻疫情下的
工程造价痛点破解与人员职场转型之道
穿越疫情
驾驭造价
奔向未来
马楠住房与城乡建设部政策研究中心特聘专家中国建设工程造价管理协会专家委员会中国建筑业协会专家委员会专家委员教授高级工程师国家注册造价工程师版权说明:广联达公司及马楠教授保留对本课件的版权所有,未经本人书面许可,任何人不能以任何形式采用任何手段复制或传播受版权保护的内容1严峻疫情下的住房与城乡建设部政策研究中心特聘专家中国建设工462目录三
疫情洗礼下造价人员职场转型之道疫情下的造价痛点破解与应对策略严峻疫情下不得不应对的造价难题一二2目录三疫情洗礼下造价人员职场转型之道疫情下的造价痛点473一.
穿越疫情,洞察形势疫情防控工程造价项目复工3一.穿越疫情,洞察形势疫情防控工程造价项目复工482.144一.
穿越疫情,洞悉形势疫情形势,顺利“拦”下,依然严峻十字教训瞒昏麻疏烦假急诡密惨
2.16
2.16当当网
北京一
员工
机关
2.15
广州天
河两例
2.15
格力大
巴车司
机深圳宝安华润
万家
2.14重庆巴南钛业
2.12内蒙赤峰电厂
2.13
青岛
2.12杭州滨
江苏州
2.8湖南娄
2.8山西某
电厂珠海一小区保
安底海螺
水泥
齐齐哈
尔一老
年公寓
14起2.102.144一.穿越疫情,洞悉形势疫情形势,顺利“拦”下,495一.
穿越疫情,洞悉形势复工形势,困“难”
重重,全国动员利剑高悬想动难重大安全事故工人返岗交通难材料供应到位难防疫物资采购难产业链困境与所有企业生存发展都是息息相关5一.穿越疫情,洞悉形势复工形势,困“难”重重,全国506一.
穿越疫情,洞悉形势经济形势,焦头“烂”额,恐慌停摆企业难复产项目难复工造价难痛点多6一.穿越疫情,洞悉形势经济形势,焦头“烂”额,恐慌517二.
疫情催生下的造价难题
看不清的疫情拐点
透儿清的造价难点
造价十大痛点工期延误一停工损失增加物流受阻一材机价格上涨民工慌起一人工费用暴增抗疫不懈一特增防控费用疫期工资一支付标准不一疫后抢工一又增赶工费用力保复工一管理费用猛涨合同违约一变更解除成本下游索赔一分包供费增加招标投标一做到未雨绸缪7二.疫情催生下的造价难题 造价十大痛点528三.疫情洗礼下造价人员的对策
提认知疫情洗礼下的造价新思维
修内功疫情洗礼下的造价新方法
强落地穿越疫情后造价人新作风-激情与智慧8三.疫情洗礼下造价人员的对策 提认知 修内功 强落地539⚫
提认知-疫情洗礼下的造价新思维
系统全局思维
大格局、大视野、大胸怀
大智慧、敢担当
策划先行思维
未雨绸缪、疫前策划
疫后谈判、结算增效
商法融合思维
造价、合同、法务结合起来协同管理思维技术、成本、合约、采购、法务、财税六方协同管理重心前移思路
增值导向、结果倒逼、将工作
重点放在当下换位着想思维
甲乙双方都是疫情受害者、独
立人格、受人尊敬、智慧造价9⚫提认知-疫情洗礼下的造价新思维协同管理思维5410⚫
修内功-疫情洗礼下的造价新方法修内功理清工作思路罗列工作清单编制工作计划学习总结沉淀加强知识转化蓄力造价重任10⚫修内功-疫情洗礼下的造价新方法修内功理清工作思路学5511⚫
强落地-穿越疫情后造价人新作风-激情与智慧
只争朝夕,不负韶华埋头苦干,抬头看路激情活力,奋发图强善于思考,道术双休放大格局,把握关键独立人格,敢于担当智慧造价,幸福人生11⚫强落地-穿越疫情后造价人新作风-激情与智慧埋头苦干5612目录一
严峻疫情下不得不应对的造价难题
二
疫情下的造价痛点破解与应对策略
三
疫情洗礼下造价人员职场转型之道12目录一严峻疫情下不得不应对的造价难题5713疫情引发工期及停工费用的计价疫情导致人材机涨价谈判及计价疫情防控费的证据收集分析计价疫情过后赶工补偿费的分析要点疫情过后招投标的计价要点对策疫情下的造价痛点破解与应对策略二痛点一痛点二痛点三痛点四痛点五13疫情引发工期及停工费用的计价疫情下的造价痛点破解与应对策581
疫情引发工期延误事件的法律定性1.1
法律及合同依据我国《民法总则》第180条、《合同法》第117条规定的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,此次疫情显然符合以上特征。全国人大法工委宣布:本次疫情构成不可抗力。住建部《施工合同(2017范本)》通用条款第17.1款:不可抗力包括地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。综上所述:此次疫情为不可抗力,但具体工程具体分析。1.2
疫情引发工期、费用损失的承担责任划分《合同法》第117条规定,“因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任”。因此,承包人可以可主张免除责任,申请工期顺延及费用损失。具体责任划分按照有约定从约定、没有约按法定,即按照2017《合同范本》及《清单计价规范》按照以下三类分别由各方承担。痛点一疫情引发工期及停工费用计价1疫情引发工期延误事件的法律定性痛点一疫情引发工期及停工591
疫情引发工期延误事件的法律定性
1.2
疫情引发工期、费用损失的承担责任划分
1.2.1
由发包人独自承担的损失:
(1)工程本身损害、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因
工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失;
(2)停工期间必须支付的工人工资;
(3)发包人要求赶工而增加的赶工费用;
(4)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用;
(5)疫情期间承包人需额外支出的防疫人员、器材费用;
(6)承包人因克服疫情复工高价雇佣工人的工日差价损失;
(7)承包人因克服疫情复工高价采购材料、设备的差价损失;
(8)因防疫需要,承包人降效施工的费用损失;
1.2.2
由承包人独自承担的损失:
(1)因疫情停工期间承包人施工设备损坏的损失;
(2)因疫情停工期间承包人自身人员伤亡和财产的损失;
(3)承包人因春节与冬季施工期正常停工的损失。
1.2.3
由承包人与分包人共同分担的损失:
(1)承包人因疫情造成的其他停工损失;
(2)承包人因疫情造成工期延长的其他损失。痛点一疫情引发工期及停工费用计价1疫情引发工期延误事件的法律定性痛点一疫情引发工期及停工60
2
疫情引发工期延误事件的处理路径承包人应依据相关规定按以下三步程序处理:(1)承包人首先要在事件发生后及时向发包方发出《不可抗力通知书》,说明不可抗力和受阻碍的详细情况,并提供先期的证明;(2)疫情持续影响的,承包人应定期寄送《中间情况报告》;(3)疫情结束后28日内,承包人提交《不可抗力事件最终报告》及相关证据资料。
操作注意点:承包人应在合同约定期限内,向发包人、监理人同时发送以上三类报告,以免过期失权,主张工期与费用补偿失败。《不可抗力通知书》的目的是向发包人表明愿望、要求或声明保留权利,内容包括以下四方面:(1)事件发生的时间、地点和简单的事实情况描述;(2)事件发生的动态;(3)依据和理由;(4)事件对工程成本和工期产生的不利影响。
注:承包人寄送通知时,建议采用EMS快递方式,并注
明所寄内容详情,并妥善保管底单及投递记录。痛点一疫情引发工期及停工费用计价 2疫情引发工期延误事件的处理路径痛点一疫情引发工期及停61第二个时间段在当地政府允许开复工日之后的时间段,是否可以计算延误工期,需要具体情况分析。如因设备或材料的供货延迟导致的工期延迟,根据供货延迟是否发生在关键上来计算。但需提供相关证据(后讲)3.4
关于隔离14天的计算在项目复工后,如当地规定对于返程人员必须自我隔离14天。此时应视隔离人员占施工人员比例,确定14天的工期延误时间。3
疫情引发工期延误的计算与确定
3.1
固定原计划复工与实际的时间、测算工期延误时间
工期延误计算,应按照实际工期与计划工期对比进行测算。没有计划工期无法计算延长工期。因此,承
包商首先要确定原计划春节后的开工时间。关于原计划开工时间,如果有正常春节停复工的计划并报送发包
人或监理审批的,以原计划为准;如没有正常施工计划的,原施工组织方案中有相应规定的以此规定为准;
都没有规定的以行业惯例为准。
3.2
春节7天假期不能顺延
此次疫情与春节假期重合,根据规定春节公共假期为7天即1月24日至31日放假调休,2月1日上班。
3.3
春节假期后的延误时间需(分两个时间段)具体情况具体分析
第一个时间段
从2月1日至当地政府明确要求的开复工日之间的时间,承包商显然是有权计算延误工期的;痛点一疫情引发工期及停工费用计价第二个时间段在当地政府允许开复工日之后的时间段,是否可以计算62费用项目内容说明费用计算基础人工费平均工资上涨按工资价格指数和人工费调整文件计算现场生产工人停工、窝工按实际停工时间和报价中的人工费单价降低生产效率损失按正常状态下的实际生产效率或计划生产效率,或双方商定的生产效率,以及报价中的人工费单价材料费由于工期延长,材料价格上涨材料价格指数,未完工程中的材料费机械使用费因机械设备延长在工地时间引起固定费用支出增加(有大修理费、保养费、折旧、利息、保险、租金等)按延长时间和报价中的相关费率工地管理费现场管理人员工资支出按延长时间、管理人员数量以及报价中的工资标准人员的其他费用,包括工地补贴、交通费、劳保费、工器具费、度假费用等按延长时间、人工使用量和报价中单价及费率现场临时设施按实际延长时间和报价中相关费率现场日常管理费支出按实际延长时间、报价中的相关费用、计划总工期等计算其他附加费分包商索赔按分包商可提出或可能提出的合理的索赔额由于通货膨胀对未完工程合同价格的调整未完工程计划工作量、价格指数或人、材、机价格指数各种保险费、保函和银行的费用按实际延长时间和报价中相关费率4工期延误引发停工费计算与确定4.1
停工费计算痛点一疫情引发工期及停工费用计价费用项目内容说明费用计算基础人工费平均工资上涨按工资价格指数631.加强沟通、相互谅解。因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的,承包商应按照合同约定及时向发包人提出工期顺延申请,积极取得发包人或者监理人签证。2.采取措施,避免损失。对于疫情引发的工期费用损失,承包人应当积极采取措施减少损失的扩大。如及时撤出非必要的现场人员和机械设备,合理安排项目人工、机械使用、做好项目现场管理等内容,并提供此方面的证据资料。3.要求赶工,编好方案。因此次疫情引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担(后面专项讲解)。4.分包分供,加强协调。根据项目进度,协调好分包商和供货商的合同履行,关注分包商和供货商受疫情影响情况,及时了解对分包/供货合同的履约是否受到疫情的影响,并要求其提交影响说明,作出相应的应对方案。5应对疫情引发工期延误风险的建议痛点一疫情引发工期及停工费用计价1.加强沟通、相互谅解。因施工人员返岗延迟等疫情相关原5应对6420疫情引发工期及停工费用的计价疫情导致人材机涨价谈判及计价疫情防控费的证据收集分析计价疫情过后赶工补偿费的分析要点疫情过后招投标的计价要点对策疫情下的造价痛点破解与应对策略二痛点一痛点二痛点三痛点四痛点五20疫情引发工期及停工费用的计价疫情下的造价痛点破解与应对策65
由于疫情导致后续工程项目人材机价格上涨的费用,处理的总体原则是依据合同约定、《建设工程工程量清单计价规范》、并结合工程所在地住建部门发布的调整文件规定,分别按照以下思路谈判和计价:1.1
人工费的调整
人工费用通常作为政策性调整的内容,合同约定风险外应由发包人承担,应予以调整。合同约定不能调整的,发承包双方应依据工程的实际情况,按情势变更原则,通过签订补充协议重新约定。1.2
材机费的调整
(1)对于原合同明确约定可调整并有调整方案的,有约从约,则执行原合同约定,同时要关注市场行情的变化情况,收集价格信息,进行调整测算与审核、确定工作。
(2)对于原合同明确约定可调整但没有给出调整方案的,即约定不明的,依据当地政府最近发布的规范性文件、《清单计价规范》的原则,双方协商一致后及时签订补充协议,进行价差调整。
(3)如果合同为闭口合同,约定不随价格涨跌而调整。此时要判断:如果由于疫情导致价格涨幅严重超出承包人的预期,就不属于正常的商业风险。建议承包商尽快收集疫情对人材机价格上涨的证据,可按照情势变更的原则,力争与发包人进行协商沟通,达成新的书面协议。
(4)如果确属疫情导致工期顺延而导致涨价,可向建设单位申请重新计价。《建设工程工程量清单计价规范》9.8.3款规定“因非承包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格,应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者”。所以承包人在工程出现非因承包人原因导致工期变长的情况时,可向发包人提出申请,要求改变原合同中对承包人不利的材料计价方式,重新计价。
(5)若是采取前述措施无法协商一致的,且价格涨幅确实令承包人遭受重大损失,必要时通过诉讼、仲裁等手段按照公平原则处理。1疫情导致人材机上涨费用的计价路径痛点二疫情导致人材机涨价谈判及计价 由于疫情导致后续工程项目人材机价格上涨的费用,处理的662.1
对于即将招标、正在招标或订立建设工程施工合同阶段的项目:
建议发承包双方在招标文件、招标文件约谈记录、建设工程施工合同中明确人工、材料、机械等费用可能上涨因素,明确疫情专项防控措施,合理明确建设工程合同调价机制,合理分配疫情导致的合同履约风险,避免签约后在合同履行、合同结算时出现争议,或出现争议时有据可依;2.2
对于已签订合同,合同处于履约阶段的项目:
由于当前随着疫情后大面积集中开复工,遇到用工紧缺、材料需求集中爆发猛增猛涨,引起人材机大幅上涨,则建议按以下原则处理:
主要材料设备费:合同中有约定材机调整方法的,按照合同约定执行。如合同中未约定调整办法或约定的调整办法显失公平的,发承包双方应根据实际情况及市场因素,按情势变更原则,通过签订补充协议合理确定价格调整办法。2.3
关于人工费用的对策(1)收集政策依据。收集当地疫情防控期间相关人工费政策和价格信息,为人工费的调整提供政策依据;(2)做好工人实名登记,明确计量依据。在应对疫情停工期间,承包人应及时撤离不必要的现场人员,并收集保存现场必要人员的人员名单、支出费用凭证,作为计量依据。(3)做好工人市场工资的调查。因疫情影响工人短缺,工资变化幅度较大,及时做好建筑市场人工工资的调查,对行业主管部门的人工费指数,要与市场实际价格对比,承发包双方应本着实事求是的原则,疫情防控期间完成的工程量,其人工费可由承发包双方签证确认并按实调整。2疫情导致人材机上涨费用的应对策略痛点二疫情导致人材机涨价谈判及计价2.1对于即将招标、正在招标或订立建设工程施工合同阶段的6723疫情引发工期及停工费用的计价疫情导致人材机涨价谈判及计价疫情防控费的证据收集分析计价疫情过后赶工补偿费的分析要点疫情过后招投标的计价要点对策疫情下的造价痛点破解与应对策略二痛点一痛点二痛点三痛点四痛点五23疫情引发工期及停工费用的计价疫情下的造价痛点破解与应对策681
疫情防控费的性质
疫情防控费是指施工单位作为疫情防控主体,落实疫情防控和服务保障措施所产生的涉及防疫物资储备、落实消毒管理措施以及临时设施调整多个方面产生的费用。考虑到本次疫情的突发性,其性质属于工程造价中的特定措施项目费。2
疫情防控费的承担主体
在认定本次疫情属于不可抗力的基础上,疫情防护费作为应对不可抗力事件支出的费用,当然由发包人承担。3
疫情防控费的计算依据
《疫情防控专项方案》4
疫情防控费的计算方法
3.1
单价计算法物品数量乘以综合单价
3.2
成本计算法按照疫情期间涉及防疫范围的人员及(推荐浙江算法:每人每天40元);按照规定消耗的防护用品数量,单价采用成本法加适度酬金的方法;按照增加的基数乘以合同约定的系数
3.3
基数系数法计算。痛点三疫情防控费的证据收集分析计价1疫情防控费的性质 3.1单价计算法按照疫情期间涉及695
疫情防控费计算期限
由于疫情防控费系在当前疫情状况下,根据各地相关政策要求产生的额外支出,其与疫情发生、持续及结束时间存在紧密联系。因此疫情防控费的发生与计算应限定在疫情持续期间或疫情虽已结束、但相应防护措施仍在履行的一段期限内。6
疫情防护费的索赔所需证据材料:
建议可固定的证明材料包括但不限于:
(1)证明此次疫情为不可抗力事件的材料(前已列举)
(2)证明工期延误的材料,如:发包方/监理方的停工指令/停工通知、复工指令/开工通知、往来函件及邮寄底单、施工日志、会议纪要(若由于疫情原因导致会议只能通过视频方式进行,注意保留视频完整记录及电子签名);
(3)证明实际损失的材料,如按照发包人要求留守的必要管理人员及保卫人员的签到表、工资发放清单,口罩、测温计、消毒液等疾病控制用品的购买凭证等。上述证明材料均应保存原件。痛点三疫情防控费的证据收集分析计价5疫情防控费计算期限痛点三疫情防控费的证据收集分析计价7026疫情引发工期及停工费用的计价疫情导致人材机涨价谈判及计价疫情防控费的证据收集分析计价疫情过后赶工补偿费的分析要点疫情过后招投标的计价要点对策疫情下的造价痛点破解与应对策略二痛点一痛点二痛点三痛点四痛点五26疫情引发工期及停工费用的计价疫情下的造价痛点破解与应对策711疫情之后赶工的风险预控建议
疫情风险影响消除后,发包人为避免工期延误损失,必然会要求承包人进行赶工,赶工则意味着需加大人工、材料、机械设备等投入,必然带来成本的增加。对此,建议采取如下措施:1.1
发出赶工指令如果发包人要求赶工,其首先要以书面形式发出赶工指令;承包人就赶工时间、费用等与发包人协商达成一致;1.2
编制赶工方案
承包商收到赶工指令后,应当编制书面的《赶工计划和专项方案》,明确载明采取的赶工措施、增加投入、工期对比、产生费用等,并报发包人/监理人书面确认,以作为日后计算赶工补偿费的依据;此方案应特别满足以下四化:
措施程序化
内容明细化
管控精细化
物料清单化(注:是后续赶工补偿费的计算依据)1.3
收集赶工资料在赶工期间,对于包括但不限于类似新增人员进场情况及相关费用、夜间施工增加费用、新增机械设备进场情况及相关费用、材料增加情况及相关费用、因赶工产生新增项目的费用、增加的安全文明施工费用等各类费用支出情况,通过工作联系单、工程签证、会议纪要、往来函件等形式,做好证据固定工作。痛点四疫情过后赶工补偿费的分析要点1疫情之后赶工的风险预控建议 疫情风险影响消除后,发包人为避72费用项目索赔内容说明索赔费用计算基础人工费增加劳动投入、不经济地使用劳动力使生产效率降低的额外损失。报价中的人工费单价、实际劳动力使用量、已完成工程中劳动力计划用量节假日加班、夜班补贴实际加班数,合同规定或劳资合同规定的加班补贴标准材料费增加材料投入、不经济地使用材料的额外损失实际材料使用量,已完成工程中材料计划使用量,报价中的材料价格或实际价格因材料提前交货,给供应商的补偿实际支出改变运输方式材料数量、实际运输价格、合同规定的运输方式的价格材料代用代用数量、价格差机械费增加机械投入,不经济地使用机械实际费用,报价中机械费,实际租金等。增加管理人员的工资计划用量,实际用量,报价标准工地管理费增加人员的其他费用,如福利费、工地补贴、交通费、劳保、假期等实际增加数,报价中的费率标准增加临时设施费实际增加量,实际费用现场日常管理费支出实际开支数,原报价中包含的数量其他附加费分包商索赔、总部管理费同“工期延长索赔”的计算基础2赶工补偿费的构成与计价模板痛点四疫情过后赶工补偿费的分析要点费用项目索赔内容说明索赔费用计算基础人工费增加劳动投入、不经7329疫情引发工期及停工费用的计价疫情导致人材机涨价谈判及计价疫情防控费的证据收集分析计价疫情过后赶工补偿费的分析要点疫情过后招投标的计价要点对策疫情下的造价痛点破解与应对策略二痛点一痛点二痛点三痛点四痛点五29疫情引发工期及停工费用的计价疫情下的造价痛点破解与应对策74(一)疫情之后招标人编制招标控制价及招标要点1
对于即将招标的项目发包人应在招标文件及招标控制价编制时,结合疫情防控实际在招标工程量清单、招标控制价中单列疫情防控专项经费,作为暂估金额,专款专用,按实结算。2对于已经招标但尚未签订合同的项目发承包双方在合同签订时,可根据疫情防控实际,按照当地政府相关文件精神,在合同约定中明确疫情防控专项经费的相关结算方法。3对于已签订合同但尚未开工的项目若工程开工后仍处于疫情防控期间的,可按照当地政府相关文件精神,
由发承包双方协商签订补充协议,按实计取疫情防控专项经费。4对尚未签订施工合同的非招标项目发承包双方在合同签订时,可根据疫情防控实际,按照当地政府相关文件精神,在合同中增加疫情防控专项经费,专款专用。5招标项目对物价波动的充分考虑招标人在编制招标文件、招标控制价时,应充分考虑人、材、机可能的上涨因素,适当降低合同约定的风险幅度,避免签约后在合同履行阶段出现争议。痛点五疫情过后招投标的计价要点对策(一)疫情之后招标人编制招标控制价及招标要点2对于已经招标但751投标报价要考虑开工时间虽然各地建筑市场陆续在2月10日以后开始复工,但由于疫情的影响不同,正式恢复生产还需要一段时间。在疫情期间投标的项目,要充分评估项目开工的时间和条件,如果要求3月底之前开工的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《立定跳远》的教学反思
- 《快乐英语》第三册教案
- 体育场馆电缆网络顶管施工协议
- 城市绿化钻孔桩施工合同
- 环保产业园项目招投标资料
- 建筑工人休息室空调节能办法
- 公共交通枢纽防火门招投标资料
- 物业公司医疗保健人员合同模板
- 招投标合同变更法律风险
- 研发项目招投标实施细则
- 初中劳技园艺教案
- 金宝高效能矿物质在猪上的应用
- 新苏科版八年级上册初中数学全册教案
- 联想云教室lenovo eclass用户手册
- 机械伤害应急预案演练记录
- 仿古木作工程施工组织设计方案
- 钢铁及合金牌号统一数字代号体系(GB/T17616-2013)
- 《好听的声音》PPT课件
- 拼音拼读练习过关训练(无汉字)
- 电厂氨区液氨储罐置换方案
- 地理说课ppt课件
评论
0/150
提交评论