内部敦格铁路内部承包合同

PAGEPAGE10四川祥盛建筑劳务有限公司项目分包合同甲方：四川祥盛建筑劳务有限公司乙方：双方就共同实施敦格铁路建设项目事宜，本着双方自愿互利的原则，按照甲方职代会及相关文件精神，在履行甲方与建设单位签订的合同前提下，经友好协商，达成如下协议：工程概况：1、工程名称：敦格铁路2、分包合同内容：铁路附属工程2.1本合同分包范围：敦格铁路中铁二十一局三，四工区2.2本合同劳务作业内容：铁路两侧的石头护坡，排水沟、路肩、拱形护坡、护脚及所有护坡作业工程2.3本合同承包方式：包工包料包机具包安全3、工程地点：青海省海西州大柴旦饮马峡4、工程量：公里5、工程单价：5.1护肩：140/m³（按施工图纸结算）护脚：130/m³(按施工图纸结算)拱形护坡：150/m³(按施工图纸结算)6、分包工作期限：开工日期：2014年月日竣工日期：2015年月日6、劳务作业人数：人7、工程款支付：发发包方按乙方每月完成工程量的80%工程款予以支付，每月25日向甲方上报工程量，发包方在次月10日前将工程款支付给承包方，剩余工程款在合同范围工程量完工7个工作日内全部支付。第一条承包方式1、由甲方与建设单位签订《建设工程施工合同》；乙方接受甲方的委派实施本项目：甲方全权委托对本项目实施施工及管理。2、乙方自担风险、自负盈亏，承担和履行《建设工程施工合同》规定的承包人的全部责任和义务，负责施工项目从开工直至竣工验收结算完毕及工程保修期满、项目账务结清全过程管理。3、乙方按本合同规定的向甲方上缴承包管理费。4、甲方按照《合同法》要求，与乙方签订以完成该项目工作任务为期限的合同，乙方必须接受甲方监管机构对施工全过程监管。第二条甲方及其代表的权利和义务1、按甲方职代会及相关文件精神，由代管机构全权负责管理，甲方派出一名现场代表及根据项目管理需要配备的其他管理人员与乙方共同组成项目经理部，对本工程进行管理；甲方所派驻人员代表甲方对项目的进度和质量、安全生产、文明施工、资金铖本进行监督和控制。其他项目管理人员由乙方推荐人选，需经甲方考核并体检合格后上岗。2、甲方派驻项目经理部长期或临时工作人员应享受的待遇和费用均由甲自行方承担。3、代管机构协助乙方组建项目经理部，对于不符合条件和甲方认为不合适的人员，乙方必须无条件更换。4、为了维护甲方形象和信誉，甲方要求工程项目必须评定为优良，没有达到优良的按甲方规定进行处罚。甲方代表有权对项目的施工质量、进度、安全和平和文明施工进行严格监督和管理，对出现或将要出现危及甲方信誉和经济利益的问题时，甲方有权更换项目承包人以及更换施工队伍等必要措施，由此所发生的一切费用及给甲方带来的经济损失全部由乙方承担。5、甲方代表有义务帮助和协助项目经理部对项目进行管理，保持与建设单位的联系，协助办理与项目有关的事宜。6、办理需要甲方或以甲方名义办理的其他事宜，由此发生的费用由乙方承担。7、甲方配合乙方共同与项目管理人员签订以完成该项目工作任务为期限的劳动合同。8、所有符合要求的工程项目必须开办农民工学校。甲方委托甲方人力资源部对乙方开办农民工学校的工作进行指导，办校所需费用由乙方自行承担。9、甲方委派项目管理人员名单由甲方正式书面通知乙方。10、工程竣工后乙方必须配合甲方成本审计部按甲方要求办理工程竣工结算，项目完成工程结算后一月内提交甲方代管机构进行项目终结审计。第三条乙方的权利和义务1、乙方全权履行甲方与总包方的合同条款，并承担合同内容的相关责任。2、乙方享有按甲方职代会文件及相关文件精神规定的权利和义务。3、乙方应根据甲方与总包单位所签施工合同的要求，按公司规定组建项目经理部，提供实施工程所需资金、技术人员、机械和材料物资等，按甲方的标准要求做好开工准备。乙方必须全面履行甲方与建设单位所签施工合同所规定的承包人的全部责任和义务，确保工程质量、工期、安全及文明施工，直到工程圆满通过最终验收，保修期满、保修期责任完成、内外账务结清为止。为维护甲方信誉，工程质量要求达到优良。4、乙方应服从代管机构和甲方代表对项目的监督和管理，乙方应服从甲方开出的整改通知书或罚款单（罚款由甲方财务从当月工程款中扣除），乙方必须将整改情况向甲方做出书面汇报。5、乙方应积极协助总包单位及时办理施工过程中所需的证件。6、乙方使用的劳务队伍必须是通过甲方资质审确定的合格劳务队伍。7、按照甲方推行企业信息化管理的要求和甲方统一部署安排，三千万以上的项目，乙方必须无条件及时安排人员，根据工程进度定期自行录入项目管理系统各模块数据，并保障项目数据资料规范、真实、准确、及时地录入。对未按照甲方要求推行项目信息化管理的项目，最高罚款壹万无，罚款工程款中扣除。8、项目正式组织主体验收和竣工验收前一星期，必须通知甲方代管机构及相关部门对项目进行预验收，未经预验收的项目，甲方一律不予认可，不加盖公司公章。9、对于甲方委派人员不能尽职尽责履行工作职责的，乙方有权要求甲方换人。10、乙方必须遵守甲方各项规章制度。第四条管理费及其他费用1、乙方与甲方经营单位的往来款收付按甲方规定执行，乙方配合提供相关财务资料的复印件。2、因乙方代替甲方缴纳了50000元（五万元）合同履约金，故甲方同意按原价内部承包给乙方作为补偿，甲方不收取乙方任何管理费。1、乙方不得挪用工程款购置大型机械设备和汽车，如确因工程需要添置大型施工设备，需先征得甲方同意，否则甲方有权拒付添置施工设备的费用。2、乙方不得以甲方及项目部名义从事本项目以外的其他业务活动。在本项目的施工过程中未经甲方书面许可，乙方不得：（1）将本合同全部或任何部分权益、利益、责任或义务转给任何第三方；（2）将中标项目的全部或任何部分割、转让、转包或分包给第三方；（3）私刻、伪造甲方及项目相关印章等；（4）擅用印章或以项目部名义对外提供担保、借款和采购、劳务、租赁、签订工程承包合同、收取保证金等经济活动。一经发现，甲方有权无条件收回工程，乙方无条件退场，对甲方造成的损失由乙方负责赔偿，并追究乙方的违约及法律责任。3、项目亏损的处理：项目对外所欠的民工工资、材料款、行政罚款由乙方自有资金支付，如属甲方垫付，甲方有权向乙方追偿，并按垫付金额和垫付进间按每日万分之五计取利息。4、项目出现质量事故、安全事故或建设行政主管部门下发不良行为记录，乙方承担行政处罚和民事赔偿等经济损失后，乙方向甲方另行支付三十万元的违约金，情节严重的依法追究乙方的法律责任。第六条争议的解决1、因履行本合同而产生任何争义或分歧，双方应首先通过友好协商的方式予以解决。2、如不能协商一致的，双方约定按一下第2种方式解决（1）向当地法院或市中心法院起诉；（2）向当地仲裁委员会申请仲裁；3、当双方协商不一致时，任何争议或分歧都不能免除乙方承担和履行甲方与总包单位所签合同中规定的施工单位的义务和责任。第七条附则1、乙方内部承包单价按甲方与总包单位签订的合同单价执行。2、在项目竣工验收后，在合同规定的保修期内由乙方负责该工程的保修、维修。3、在本合同实施期间，由乙方发生的一切债务等经济纠纷，施工过程中的质量、安全及其他法律责任均由乙方负责。4、本合同自双方代表签字，盖章后生效，自该工程甲方与总包单位所签施工合同中约定的合同终止时间及本合同中甲、乙双方无遗留问题后失效。5、本合同不得作为乙方以甲方或者相关项目部名义对外进行担保、借款和融资、租赁、工程分包收取保证金（或管理费等）等经济活动的授权依据。6、本合同二份，甲、乙双方各执一份。7、本合同中若有未尽事宜，甲乙双方协商解决。8、补充条款合同签订地点：青海省海西州德令哈市大柴旦镇甲方：（盖章）乙方（签字）：甲方代表：乙方(按手印):签订日期:2014年月日签订日期：2014年月日附件1工程项目施工管理委托书（施工企业名称）法定代表人：（姓名）今全面委托（项目经理姓名）同志,全面担任本程的项目经理，全面负责履行委托方与建筑总包方所签订的《建设工程施工务合同》受托方必须常驻工程施工现场，按照规定，认真履行委托人与建筑总包方所签订的《建设工程施工劳务合同》内的所有条款。本委托不得转委托。委托方：（公章）受托方：（项目经理签字）（法定代表人签字）200年月日工程项目施工管理承诺书我受本企业法定代表人的委托，全权全面全过程地负责工程现场及有关该工程的一切事务。为了保证本工程优质高速、文明施工，我将严格执行建设工程管理的法律法规，认真遵守《山东省建筑施工企业项目经理资质管理办法》、《山东省建筑施工企业项目经理动态管理办法》，并对本工程的管理工作作出如下承诺：如果违反下列条款并造成对受托单位的不良影响，将承担相关连带责任。1、本人已认真阅读并充分理解劳务合同并将按照合同约定履行本人职责。2、认真履行项目经理管理岗位职责，对工程项目施工全过程及整个现场承担全面管理的责任和义务，并保证常驻现场；3、自觉接受并积极配合各职能部门对工程质量、安全及经营行为的考核；4、工程未取得施工许可证的，决不擅自施工；5、不将施工合同中的工程内容转包或违法分包给其他企业或个人；6、严格按照国家工程建设强制性标准施工；7、及时报告工程质量安全事故，不隐瞒、谎报或者破坏事故现场阻碍对事故的调查；8、遵守国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，做到文明施工，杜绝施工扰民、聚众斗殴等违反社会治安事件；9、决不以任何理由拖欠民工工资，保证民工工资的按时足额发放；10、按要求参加建设管理部门的会议和各种业务学习培训；11、认真合理安置外来民工的生活起居，保证住宿、食堂等公共设施的卫生，搞好工地计划生育工作；12、执行国家、地方政府有关爱卫会和传染病防治各项规定，积极配合政府应对突发性传染病的各项