2014年一建法规试题精选

2014年一级建造师法规试题精选长沙理工大学陈万求1.有权制定地方性法规的主体是（）A.省人大常委会B.省人民政府C.省建设行政主管部门D.市人民政府2．下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是()。A．上海市建筑市场管理条例B．建筑业企业资质管理规定C．工程建设项目施工招标投标办法D．安全生产许可证条例3.光华建筑公司是甲省一家建筑施工企业。2005年，公司参与承建乙省的某大型基础设施建设项目。现发现就某一事项的规定，《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，而《乙省建筑市场管理条例》又与《建设工程质量管理条例》冲突，但《甲省建筑市场管理条例》与《建设工程质量管理条例》则规定一致。应如何适用？（）。A.适用《甲省建筑市场管理条例》B.适用《乙省建筑市场管理条例》C.适用《建设工程质量管理条例》D.由国务院裁决适用4.《民法通则》（1986）136条规定：身体受到伤害要求赔偿以及出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效均为一年；而《产品质量法》（1993）第45条规定：因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年。则根据我国《立法法》确定的原则，就不合格产品致人损害案件的诉讼时效，应（）。A.适用民法通则B.适用产品质量法C.由人民法院决定适用D.由全国人大常委会裁决5.根据《立法法》，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A．地方性法规与地方政府规章B．部门规章C．部门规章与地方性法规D．地方政府规章与部门规章E．同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定6.就建筑业企业办理意外伤害险事项，某地方法规（2003年颁布）与某部门规章（2004年颁布）规定不一致，此种情况下，应当（）。A.适用地方法规B.适用部门规章C.由国务院裁决D.由国务院提出意见7．某市政府投资的环城公路改造项目，甲建设单位经公开招标确定了乙施工单位为中标人，中标价为12.03亿元。该合同已经过该市招投标行政主管部门备案。项目竣工后，经有关审计部门审计，确定最终审计价格为11.35亿元。关于本案，说法正确的是（）。A．审计结论与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，审计结论无效B．审计结论与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，合同约定的价格无效C．施工单位不服审计结论的，有权对审计部门提起行政复议D．该审计结论对被审计单位具有约束力，但不得作为法院审理判决的依据8．在某工程项目施工中，经项目经理签字并加盖项目专用章的材料采购合同，未能按时付款，则对此承担法律责任的主体是()。A．施工企业B．项目经理C．建设单位D．项目经理部9．甲委托乙购买设备，乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的原因，乙未支付设备款，在向丙说明情况后，丙的权利正确的是（）A只能要求甲支付B只能要求乙支付C可以要求甲或乙支付D甲和乙承担连带责任10．由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照法律规定，与乙招标代理公司签订了一份合同，指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作。甲乙之间的这种法律关系属于（）。A.法定代理B.指定代理C.委托代理D.表见代理11．某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有()。A.诉讼终结B.当事人解除委托C.代理人辞去委托D.委托代理人死亡E.委托代理人有过错12（无权代理）.某单位甲委托某乙代为采购10吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替。则本案说法错误的是（）A.乙的行为属于表见代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.如甲同意，应由甲承担付款义务13（表见代理）.张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现在以甲公司的名义与其长期负责的大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是（）A.甲建筑公司B.建筑设备租赁公司C.张某D.张某、王某与建筑设备租赁公司14（授权不明）．某单位甲委托某乙代为采购10吨16mm螺纹钢，但并未限定最高采购价格。乙持授权委托书向供应商某丙采购，约定采购价格6000元/吨，3日内送货。但丙将货物发到后，甲单位认为该价格明显过高，拒绝付款。则（）A.丙只能要求甲承担付款责任B.丙只能要求乙承担付款责任C.丙可以要求甲，也可以要求乙承担付款责任D.丙只能要求甲返还货物，不得向甲主张付款责任15．某单位甲委托某乙代为采购10吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替，后因水泥不符合要求发生质量事故。则该部分损失，某甲（）。A.只能向乙主张赔偿B.只能向丙主张赔偿C.只能要求乙、丙承担相应赔偿责任D.可以要求乙、丙承担连带责任更多考试信息和绝密资料，请加QQ群：373246597，群验证码：2014520或与欧文老师联系，QQ：2251267877电话，加其为好友，工程考证能辅助你顺利通过考试！16．以下属于用益物权的是（）A.地役权B.抵押权C.质权D.留置权17.根据《物权法》，正在建造的建筑物可以作为抵押物。说法错误的是（）。A．施工单位可以将其承建的在建工程抵押B．应将建设用地使用权一并抵押C．在建工程抵押权自登记时设立D．抵押合同应当以书面形式订立18.下列抵押财产中，抵押权自登记时成立的有（）A.建筑物B.建设用地使用权C.生产设备、材料D.在建工程E.在建船舶19．当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力表现为（）。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力20.3月1日甲将房屋70万元卖给乙，但借故未办理过户登记。3月5日，乙取得房屋钥匙进行装修。丙得知此事后，向甲表示愿意加价10万元购买。4A.乙自房屋交付时起取得房屋所有权B.由于甲乙未办理过户登记，故甲乙房屋买卖合同无效C.由于甲丙已办理过户登记，故甲丙房屋买卖合同有效D.如甲乙签订房屋买卖合同后及时办理预告登记，则预告登记生效期间，甲丙的房屋转让行为不发生物权效力（二级知识点，了解）21.某单位在工程施工中采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可请求（）。A.确认物权B.排除妨碍C.恢复原状D.返还原物E.赔偿损失22．甲车超载，经过某桥梁时，桥梁突然坍塌，致使正从桥下经过的某货船被击沉，则船主应向（）提出索赔。A.甲车车主B.桥梁管理部门C.建设单位与施工单位D.交警部门23.2011年8月赵某的损失可以向该办公楼的（）主张。A、物业管理单位B、总承包单位C、消防分包单位D、监理单位24.某采石场将本应发给建筑公司的200吨碎石错发给了某路桥公司。采石场向路桥公司要求无偿返还，路桥公司却要求采石场支付保管费用。下列说法正确的是（）A.路桥公司与采石场之间没有债务关系，不用返还B.路桥公司负有不当得利之债，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用C.路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用D.基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并有权要求采石场支付保管费用25．某住宅小区工程项目，甲招标人委托乙招标代理公司组织公开招标，乙招标代理公司指定工作人员王某编制招标文件。后乙招标代理公司依法向投标人出售招标文件，按每份500元价格收取了费用。则该招标文件的著作权归（）完全所有。A、甲招标人B、乙招标代理公司C、全体投标人D、王某26.某施工单位购买了一套正版结构计算软件，由于该软件不能在WIN7系统下正常运行，施工单位又委托钱某对软件作了必要修改，后监理李某提出为了学习该软件的设计原理，希望施工单位提供一个备份，则（）。A.需经过软件著作权人许可B.需经过钱某许可C.施工单位的修改和制作备份行为属于非法使用D.可以不经任何人许可27.某培训机构在委托教师陈某授课时录制随堂课件，双方约定该音像作品著作权共同所有。后培训机构将该音像作品定价300元在网上销售，被黑客王某破解后定价150元销售。培训机构发现后及时委托律师制止该侵权行为，现已查实王某共销售课件300份，扣除制作成本和销售成本后共非法获利2万元。培训机构因此侵权行为实际损失6万元，支付的律师费用和其他必要开支1.8万元。则培训机构可以向王某主张赔偿（）。A、3.8万元B、7.8万元C、10.8万元D、50万元28．某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半，经其他投标人投诉，招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则（2）A.施工合同无效，履约保函有效B.施工合同无效，履约保函也无效C.施工合同有效，履约保函也有效D.施工合同与履约保函效力没有相关性29．根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供的担保方式是（）A.保证B.抵押C.质押D.留置30．在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的有（）。A．保证B．抵押C．动产质押D．权利质押E.定金31．某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。回答(1)(2)题。(1).（）可以作为保证人。A．街道办事处B．建设单位上级公司财务部C．国有商业银行D．私立医院(2).保证合同应当由（）签订。A．甲建设单位与银行B．甲建设单位与保证人C．银行与保证人D．甲建设单位、银行与保证人32．甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（）A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿33．某银行为建设单位向施工单位提供工程款支付担保，保证合同中没有明确约定保证范围。工程交工后，建设单位拖欠施工单位工程款530万元，迟延履行利息7万元，违约金15万元。施工单位起诉产生的诉讼费用40万元。则施工单位有权向保证人主张（）A．530万元B．537万元C．552万元D．592万元34．甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）。A、丙的保证方式为一般保证B、保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C、如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任D、如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任35．某项目招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程采用的担保方式包括（）Ａ、保证Ｂ、抵押Ｃ、动产质押Ｄ、权利质押Ｅ、定金36.根据有关担保的法律规定，属于不得抵押的财产有（）。A．土地所有权B.农村集体宅基地土地使用权C.学校游泳馆产权D.荒地承包经营权E.被扣押的房屋37．施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。A．10B．20C．30D．5038．某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。保证方式没有约定。工程竣工后，甲建设单位无力偿还贷款5000万元，则银行有权（）A．与甲建设单位协议折价B．向法院起诉拍卖该工程项目后优先受偿C．自行变卖该工程项目D．自行转移占有该工程项目E.直接要求保证人代为清偿债务39.某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲乙的借款，甲乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）。A．由于均未办理抵押登记，抵押权不成立B．甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C．同一财产重复抵押的，甲乙按照债权比例清偿D．同一财产禁止重复抵押，乙抵押权无效，无优先受偿权40．甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的不包括（）。A．存款单B．仓单C．房屋所有权产证D．汇票41.甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，征得车行同意将iPhone手机一枚留下，约定交清修理费时取回手机，则车行对该手机享有（）。A.处分权B.抵押权C.质押权D.留置权42.承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。A．抵押权B．质押权C．抵消权D．留置权43．甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以（）A、行使质押权变卖全部水泥B、行使质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥44．因（）发生的债务，不适用留置权。A．保管合同B．货物运输合同C．加工承揽合同D．建设工程施工合同45．甲向乙购买1000吨水泥，约定6月1日到货，甲同时向乙支付定金8万元，6日乙发来700吨货物后无货可交，则甲有权要求乙返还（）。A.10.4万元B.8万元C.4.8万元D.16万元46．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为10030万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25法正确的是（）。A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同B.买卖合同自6月1C.定金合同自6月1日成立D.若卖方不能交付货物，应返还50E.若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还5万元47．《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）规定，工程开工前，（）应当为建设工程办理保险，并支付保费。A．发包人B．承包人C．发包人与承包人D．工程建设各方48．以下因（）引起的损失和费用属于建筑工程一切险保险责任范围。A．自然灾害B．设计错误C．自然磨损D．材料缺陷49．2004年2月年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险开始生效日为（）。A．2004年2月10日B．C．2004年5月1日D．200450.2009年2月单明细表中列明的保险期限为2年（保险终止日为2011年2月1日）。2011年1月1日，建设单位将底层大堂装修为售楼处，接受客户预售登记。该工程实际于2011年2月15日竣工验收合格，2011年3月2日工程交付使用。该工程保险终止日为（A．2011年1月1日B．2011C．2011年2月15日D．51．某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险，在机械设备安装过程中基于下列原因造成损失，其中应由保险公司承担损失的原因是（）。A．短路、过电压B．材料瑕疵C．机械结构不合理D．战争、暴乱52．某安装工程项目于2010年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6实际竣工日期为7月1日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，其间在8月20日至9月20日因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切保险期限的说法中，正确的有（）。A．试车考核期的保险责任至10月15日B．试车考核期的保险责任至11月C．维修期应从6月30日开始算D．维修期应从7月E．保险责任可以拖延至3年的维修期满日53.下列属于行政处罚的是（）。A.没收财产B.罚金C.撤职D.责令停产停业54．某施工企业安全生产许可证有效期满未及时办理延期手续，继续从事施工活动。则其9可能受到的行政处罚不包括（）。A．责令在建项目停止施工B．罚款C．没收违法所得D．没收财产55．以下招投标不正当竞争行为中，情节严重可能构成犯罪的是（）A投标人之间相互约定抬高或降低报价B投标人低于成本报价竞标C投标人以他人名义投标D投标人中标后转包E投标人行贿谋取中标56．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门中请领取（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.安全生产许可证57．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。A.北京故宫修缮工程B.长江汛期抢险工程C.工地上的工人宿舍D.某私人投资工程E.部队导弹发射塔58.某大型体育馆项目总投资6000万元，经划拨方式取得建设用地使用权。施工合同价4000万元，工期18个月。则领取施工许可证前，应当具备的开工条件不包括（）。A．已经取得建设用地批准书和建设工程规划许可证B．已经确定施工单位和监理单位C．到位资金必须超过1800万元D．已经过消防设计审核合格59.某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应当事先取得的批准文件不包括（）。A．建设用地批准书B．建设工程规划许可证C．安全生产许可证D．消防设计审核批准文件60.某建设单位于2011年3月该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在（）开工。A.2011年5月1日B.2011C.2011年9月1日D.201161.2009年7月，某医院将住院部大楼及其裙楼发包给总承包商甲，工程开工后不久即因分包商乙发生严重安全事故而导致在建大楼被勒令停工整改，直到2010年6月方达到复工条件。则恢复施工前，（）A．医院应当向施工许可证发证机关报告，且需要核验施工许可证B．医院应当向施工许可证发证机关报告，但不需要核验施工许可证C．总承包商甲应当向施工许可证发证机关报告，且需要核验施工许可证D．分包商乙应当向施工许可证发证机关报告，不需要核验施工许可证62.《建筑法》规定，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当（）A．重新办理施工许可证B．重新办理安全生产许可证C．向发证机关申请施工许可证延期D．报发证机关核验施工许可证63．某灌区节水改造项目2008年元月15日取得开工报告批复，因故未能按时开工，建设单位于3月10日、5月10日两次向主管部门报告开工准备的进展情况，08年7月1日方始开工建造。则（）A.该项目应在08年4月15日前开工B.项目应在C.因故不能按时开工的应及时申请延期D.因故不能按时开工的应当重新办理开工报告的批准手续E.因故不能按时开工的应当重新核验开工报告64．新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，（）不是必备的条件。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的技术装备D.有符合规定的工程业绩更多考试信息和绝密资料，请加QQ群：373246597，群验证码：2014520或与欧文老师联系，QQ：2251267877电话，加其为好友，工程考证能辅助你顺利通过考试！65．一级施工总承包企业的资质证书和安全生产许可证有效期分别为（）。A．3年，3年B．5年，3年C．5年，5年D．3年，5年66.甲为二级施工总承包企业、乙为三级钢结构施工企业，甲乙合并后成立丙企业，该企业注册资本、专业技术人员和技术装备条件均符合一级施工总承包企业要求。则丙领取营业执照后首次申请办理资质等级，主管机关可以核定其资质为（）A．一级施工总承包B.二级施工总承包C．三级钢结构施工D.暂定级67.某二级施工企业因建设单位拖欠尾款而拒不履行保修义务，造成严重后果。则其（）年后方可以提出资质升级或增项申请。A.1年B.2年C.3年D.5年68．甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头某丙。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠某丙600万工程款。现某丙打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（）。A、某丙与甲公司无合同关系，法院不宜受理B、只有在乙无支付能力时，甲才需要对丙承担付款责任C、某丙可以向甲公司主张500万元D、某丙可以向甲公司主张600万元69．分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的①项目负责人、②技术负责人、③项目核算负责人、④质量管理人员、⑤安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同（）A．肢解发包B．劳务分包C．再分包D．允许他人以本企业名义承揽工程70.甲某在施工单位担任项目经理，2008年在某省报名通过全国一级建造师执业资格考试（建筑工程专业），并办理了初始注册。2009年甲某又办理了机电安装专业的增项注册。则以下关于甲某的注册和执业管理，说法正确的是（）A其只能在本省范围内以一级注册建造师名义执业B其注册证书和执业印章应由单位保管，由本人使用C其在每一注册有效期内应接受120学时继续教育D其信用档案信息不属于个人隐私，应按规定向社会公示E其所负责项目未办理竣工验收手续前，不得办理变更注册71.以下关于注册建造师在其执业活动中形成的施工管理文件上签字盖章的行为，表述正确的是（）A.注册建造师签章完整的施工管理文件方为有效B.注册建造师签章的施工管理文件有错误的，单位可自行修改C.注册建造师有权拒绝在含有虚假内容的施工管理文件上签字盖章D.分包工程施工管理文件，应当由分包企业注册建造师签章E.分包竣工验收合格文件上，必须加盖总包项目负责人签章72.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法错误的是（）。A．某办公楼投资额5600万元，其中120万元为财政资金，必须招标B．某体育场投资额2800万元，施工单项合同1200万元，必须招标C．施工单项合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施工招标73.某高铁交通项目系国家重点项目，在（）情形下，经批准可以不进行施工招标。A、地质条件特殊B、项目技术复杂C、受自然地域环境限制D、主要技术采用特定专利74．下面关于项目招标的说法错误的是（）。A、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标B、个人投资的项目不需要招标C、施工主要技术采用特定专利的项目可以不招标D、涉及到公众安全的项目必须招标E、符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价100万元人民币以上项目必须招标75．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标76．某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：①成立招标组织；②签收投标文件；③编制招标文件和标底；④发布招标公告。下列排列顺序正确的是（）。A．①、②、③、④B．①、②、④、③C．①、④、③、②D．①、③、④、②77.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是()。A.审查投标人资格B.编制标底C.组织开标D.进行评标78．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）。A．投标人须知B．技术条款C．施工组织设计D．合同主要条款79.某招标文件规定6月30日为提交投标截止时间，6月文件中有两个重要的数据打印错误，要求招标人澄清，则（）A.招标人口头回复该投标人即可B.招标人以书面形式通知该投标人即可C.招标人应当以书面形式澄清，并通知所有招标文件收受人D.招标人应当以书面形式向所有招标文件收受人澄清，并书面通知推迟投标截止时间80招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。A.1B.2C.3D.481．资格预审文件中，不需要载明资格预审的（）A．条件B.标准C．方法D.目的82.公开招标的建设工程项目在资格审查时，投标人或潜在投标人应符合的条件是（）。A具有独立订立合同的权利B.具有履行合同的能力C.具有承担该工程的专业技术力量D.在近三年内没有骗取中标和严重违约问题E.没有受过责令改正、罚款的行政处罚83．某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1堵于2008年3月1A、招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B、经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C、经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D、由评标委员会按废标处理84．开标会议上，无权检查投标文件密封情况的是（）A投标人B投标人推选的代表C招标人委托的公证机构D评标委员会主任85.某项目评标委员会由7人组成，其中招标人代表的名额最多为（）A.1人B.2人C.3人D.5人86．某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）A、减少一名招标人代表，专家不再增加B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家87.下列标书不应认定为废标的是（）。A．技术标存在缺页和漏页B．标书中附有修改报价的函件C．多方案报价未声明哪一个有效D．投标保证金有效期超出投标有效期15天88．书面评标报告作出后，中标人应由()确定。A.评标委员会B.招标人C.招标代理机构D.招标投标管理机构89.在招标程序中，（）等将作为未来合同文件的组成部分。A．招标文件B．中标人的投标文件C．中标函D．未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E．发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改90．某项目2008年3月1日确定了中标人，2008年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（）。A、2008年3月16C、2008年4月791．在某项目评标中，某施工单位的投标报价为5000万元，考虑到其工期提前，评标价为4800万元。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，双方按照5000万元的价格签订了中标合同并办理备案。同时另签订了一份让利100万元的补充协议。双方后来因工程款结算产生纠纷，根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为()万元。A．4700B．4800C．4900D．500092．以下不属于招标文件内容的是（）。A工程量清单B.合同主要条款C.评标标准和方法D.商务和技术偏差表E．施工组织设计93.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人()。A.可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收94．某公开招标项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金。则下列说法中正确的是（）A、评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B、评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C、评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D、评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包95．某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（）A．3月20日B.3月C．4月25日D.4月96.某招标文件中确定的开标时间是7月1日，投标有效期是3个月，某投标人于615日提交投标书和投标保证金。问：该投标保证金的有效期应设定为（）。A.6月15日—9月30日B．7月1C．6月15日—10月30日D．7月197.某钢结构招标项目在投标有效期即将结束时，发生不可抗力，招标人书面要求所有投标人延长投标有效期一个月。则以下符合法律规定的是（）A.甲投标人同意延长，但因为近期钢材价格上涨过快，要求修改报价B.乙投标人表示只要能按原招标文件规定时间收回投标保证金，就同意延长C.丙投标人拒绝延长，并要求收回投标保证金D.丁投标人同意延长，但要求对因延长有效期造成的损失给予适当补偿98.下列关于投标有效期，说法正确的是（）A、投标有效期由招标文件预先规定B、投标有效期从投标人提交投标文件之日起计算C、投标有效期应超出投标保证金有效期30天D、投标人拒绝延长投标有效期的，其投标保证金将被没收99.关于投标保证金，说法错误的是（）A．投标保证金由招标文件预先规定B．投标保证金可以由本人提供，也可以由银行出具C．投标保证金最高额为80万元D．投标保证金有效期应当与投标有效期一致100.某招标人于2008年4月1日（周日）向中标人发出了通知书，双方于2008年15日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。A．2008年4月5日B．2008C．2008年4月25日D．101.某招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）A、投标人在投标有效期内撤回投标文件B、投标人在开标前撤回投标文件C、中标人拒绝提交履约保证金D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E、中标人拒绝签订合同102.投标人在投标过程出现（）时，招标人可以没收投标保证金。A.投标报价低于成本B.投标保证金形式不符合招标文件要求C.在投标有效期内撤回其投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对标书中错误的修正103.某投标人在投标截止时间前递交了投标文件，但投标保证金晚于投标截止时间两分钟送达，招标人均进行了受理，同意其投标文件参与开标.下列说法正确的是（）A.应要求投标人就该事件进行书面澄清B.投标保证金不应受理，投标有效C.投标文件作为废标处理，并没收投标保证金D.投标无效，投标保证金不应受理104．根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）。A．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人B．招标人预先内定中标人C．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利D．招标人从几名中标候选人中确定中标人105.以下构成招标人与投标人串通投标行为的是（）A．招标人在投标截止时间后接受投标文件B．招标人泄露标底C．招标人在中标候选人以外确定中标人D．招标人以不合理条件限制潜在投标人106．某投标人通过行贿的手段中了标，中标结果公布后，经过其他投标人投诉，有关行政主管部门着手进行调查。则对这一事件，不一定产生（）的法律后果。A．中标无效B．责任人承担相应的行政责任或刑事责任C．重新招标D．给他人造成损失的，承担民事赔偿责任107.某大型建筑工程招标项目，甲、乙、丙公司组成联合体投标，甲为牵头人，则下面说法正确的是（）。16/59A、该联合体是以一个投标人的身份投标B、该联合体成员资质必须是同一专业C、该联合体中标后，应向招标人提交共同投标协议D、该联合体中标后，甲对承包合同的履行承担主要责任108．某招标项目，甲乙丙组成联合体参加投标，甲为牵头人。该联合体中标后，以下做法符合法律规定的有（）A.以甲本人名义提交的投标保证金，仅对甲有约束力B.中标后，招标人要求联合体补充共同投标协议C.中标结果公示期间，未中标人要求招标人公开评标委员会成员名单D联合体中标后，丙因报价过低退出联合体，甲乙经招标人同意可以继续承揽该项目109．对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A、提供虚假资质证明B、向评标委员会成员行贿C、因不可抗力提出不能履行合同D、与招标代理机构串通110.根据有关规定，经（）论证，认定投标人的报价低于其企业成本的不得推荐为中标候选人。A.招标代理机构B.评标委员会C.招标监督管理部门D.造价监督管理部门111．某依法招标的项目，2010年4月荐甲为中标候选人。4月3日招标人确定甲为中标人。4月30日招标人向甲发出中标通知书。5月30日招标人与甲签订书面合同。招标人应当在（）前向招标监管部门提交招标情况书面报告。A．2010年4月16日B．C．2010年5月15日D．112．甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（）等内容。A、招标范围B、招标方式和发布招标公告的媒介C、招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容D、资格预审文件E、评标委员会的组成和评标报告113.关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法正确的是（）A.建筑工程实行直接发包的，应当发包给报价最低的承包单位B.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程C.发包单位有权将项目的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个总承包单位D.发包单位有权将地基基础、主体结构、屋面工程分别发包给具有相应资质的承包单位114.某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位提出为确保外墙涂层质量，将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另一物美价廉的著名进口涂料。根据《建筑法》及其他有关规定，（）A.建设单位通知设计单位修改设计文件后，可以更换B.建设单位通过监理工程师签字认可后，可以更换C.施工单位有权拒绝更换D.如施工单位同意更换，更换后的外墙涂料由建设单位负责检验115.某工程项目采用E-P方式发包，则中标单位应具备相应的（）。A.项目管理资质B.设计资质C.施工总承包资质D.采购资质116．某体育馆项目实行工程总承包，则相关的（）不得存在隶属或利害关系。A.项目管理公司与总承包单位B.钢结构分包与监理单位C.监理单位与设计单位D.总承包单位与膜结构供应商E．设计单位与电梯供应商117.甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，经建设单位同意，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责”。以下说法正确的是（）A.该分包合同约定无效B.该分包合同约定有效C.该分包合同约定不得对抗建设单位D.分包工程出现质量问题，建设单位可以要求总承包单位赔偿全部损失E.总承包单位向建设单位赔偿损失后，可以依据分包合同约定向分包单位追偿118.（）建筑工程，可以接受联合体承包。A．大中型B．结构特别的C．结构复杂的D．涉及专利技术的119.甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成50万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（）。A.由于基础工程已通过验收，甲有权拒绝建设单位的无理要求B.建设单位应首先要求乙赔偿，不足部分才可以要求甲承担连带赔偿责任C.甲有权申请事故鉴定，然后按责任比例对建设单位承担损失D.甲应向建设单位先行赔付全部损失120.甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的分包单位，下列关于该项目的劳务分包行为，不符合法律规定的有（）A、甲指定电梯安装作业必须分包给有相应资质的某劳务公司B、甲将道路绿化作业直接发包给劳务公司C、乙将主体结构的混凝土浇筑任务分包给有相应资质的劳务公司D、乙将钢筋绑扎任务分包给长期合作、信誉良好的包工头刘某E、丙将空调安装作业分包给有资质的劳务公司121.建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A．合同履行纠纷B．投诉或诉讼过程C．工程质量和安全检查D．行政处罚或行政处理122.按照建设部《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是()。A．串通投标B．偷工减料C．恶意拖欠或克扣劳动者工资D．出借、转让资质证书123．建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的有()。A．甲公司用仲裁方式解决与建设单位的合同履约纠纷B．乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C．丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D．丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照E．戊公司因工资纠纷被员工投诉124．注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有(j。A．以欺骗、贿赂手段取得注册证书后被撤销注册B．在执业中实施商业贿赂受到行政处罚C．超越执业范围执业被警告、处罚D．弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录E．为自己的执业活动进行辩解造成不良影响125.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。A．30B．20C．15D．7126．某施工单位因借用其他企业的资质证书骗取中标，被有关主管部门取消1年投标资格。则该违法行为记录公告期限应为（）A3个月B6个月C1年D2年127．建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是()。19/59A．良好行为记录信息的公布期限为5年B．企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C．招标投标违法行为记录的公告期限为6个月，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于6个月的例外D．需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同142.施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是()。A．发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间B．发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款C．发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议D．发包人与承包人需要针对此工程另订协议143．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，1120日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月收合格，则该工程竣工日期为（）A、11月15日B、11月20日C、11月30日144．承包人3月1日提交竣工验收报告，发包人因自身原因，8月验收不合格。整改后，8月15日，第二次验收合格。8月20日，建设单位办理工程竣工验收备案，8月30日，工程交付使用。则本案中，竣工日和保修期自应分别自()起算。A、3月1日，8月30日B、8月20C、3月1日，8月15日D、8月15145．设备供应商与施工单位签订设备买卖合同后，在履行合同过程中，发现就设备的安装费用没有约定，则应首先()来支付。A．按照双方合同中的其他有关条款B．按照订立合同时履行地的市场价格C．按照双方补充协议的方式D．按照交易习惯146.某施工招标项目，招标人与中标人签订固定总价为5000万元的合同并在主管机关办理备案。工程结算时，因设计变更导致工程量增加，双方协商追加400万元工程款并签订了补充协议，就该补充协议的效力，判断正确的是（）A．经主管机关备案后方为有效B．经主管机关批准后方为有效C．违反法律禁止性规定，无效D．与备案的中标合同无实质性冲突，有效147.某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60日内应予以答复”。承包人6月1日提交竣工结算文件。8月5日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（）A、予以支持B、不予支持C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据148．某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60日内应予以答复，逾期视为认可”。承包人6月1日提交竣工结算文件。8月5日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（）A、予以支持B、不予支持C、征求发包人意见D、要求承包人提供证据149．某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。双方办理竣工结算时，建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。则对这部分工程量的处理，人民法院应当（）A、不予认可B、委托进行鉴定C、推定为未变更D、要求承包人提供相关证据150．某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006A、2005年10月10日B、2005C、2005年12月1日D、2006151.建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。A．法院对垫资应当按照工程欠款处理B．由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C．法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D．法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持5．承包人工程价款的优先受偿权152、某工程竣工后，甲建设单位无力偿还开发贷款5000万元,也无力支付施工单位工程款3000万元（其中含违约造成的损失500万元），则（）A．施工单位和银行均有权与甲建设单位协议折价B．施工单位和银行均有权向法院申请拍卖该工程项目后优先受偿C．竣工之日起6个月内，施工单位有权要求其3000万元债权优先于银行受偿D．竣工之日起6个月后，银行有权要求其5000万元债权优先于施工单位受偿E.施工单位无权就其500万元因建设单位违约造成的损失主张优先受偿153．工程竣工结算造价5670万元，其中工程款5510万元，利息70万元，建设单位违约金90万元。工程竣工5个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额为1670万元（含上述利息及建设单位违约金），随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。问：本事件中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款？行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的？154.根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日B.实际竣工之日C．开工之日D.保修期届满之日E．合同约定竣工之日155.某商业项目，2008年3月3000元/天，工期3年。当时同地段类似项目运营收益为1万元/天。2009年5月建设单位签订预租合同，约定大楼完工后整体租赁予某大型超市运营商，租金2万元/天，2011年5月高额不超过（）A.3000元/天B.10000元/天C.13000元/天D.20000元/天156．施工中，由于图纸延误造成施工单位机械闲置损失800元/天，工人窝工损失1200元/天。由于设计单位事先通知将推迟30天提供设计图纸，因此，项目经理安排这批工人到近郊的另一项目上作业，为此，需每天派车接送这批工人上下班，发生交通费用400元/天。建设单位应当就此事件向施工单位承担（）的损失赔偿。A.机械闲置、交通费用共3.6万元B.工人窝工、交通费用共4.8万元C.机械闲置、工人窝工共6万元D.机械闲置、工人窝工、交通费用共7.2万元157某工程地下室底板钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土前，承包人按照合同约定提前48小时书面通知了发包人代表，但对方未及时到场检查。则承包人（）。A.应当及时进行下一道工序施工B.应当采取必要减损措施，防止损失扩大C．可以向发包人提出工期索赔D.可以就停工、窝工损失向发包人提出索赔E.可以解除合同158.根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是()。A．建设单位直接与专业施工单位签订的合同B．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同C．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同D．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同E．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同更多考试信息和绝密资料，请加QQ群：373246597，群验证码：2014520或与欧文老师联系，QQ：2251267877电话，加其为好友，工程考证能辅助你顺利通过考试！159.甲建筑公司为了中标借用了乙建筑公司的资质。2010年12月，其所承建的工程竣工验收合格。此后甲因工程款纠纷起诉到法院，建设单位请求认定合同无效。关于本案，说法正确的是()。A．由于工程竣工验收合格，人民法院应当认定合同有效B．由于工程竣工验收合格，甲有权请求参照合同约定支付工程款C．由于合同无效，业主有权拒绝支付全部工程款D．由于合同无效，人民法院有权收缴甲公司的全部工程款160．某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A．可变更、可撤销B．有效C．无效D．效力待定174.根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以单方解除合同的有（）A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工组织不力，导致工期延误，使该项目已无投产价值E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员175．5月12日，工程所在地发生强烈地震，工程全部被毁。5月15日，承包人书面通知发包人解除施工合同，5月25除。则该施工合同解除的时间是()。A.5月12日B.5月15日C.5月25176．承包人具有下列（）情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。A.将机械设备、人员全部撤离现场B.拖延工期C.已完工程不合格，拒不整改D.未经发包人许可将工程分包E.存在严重安全事故隐患177．下列关于解除合同的表述，符合《合同法》的规定的是()。A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B．当事人协商一致可以解除合同C．因不可抗力致使不能实现合同目的，可以解除合同D．一方当事人对解除合同有异议的，应当通过法院或仲裁机构确认解除的效力E．合同解除后，当事人均不得再要求对方承担任何责任178．当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有()A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金179．工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。A．继续履行合同B．降低工程质量标准C．提高合同价款D．提前支付所有工程款E．支付逾期利息180．甲将自有的一台挖掘机租赁给乙，约定租期为3月1日至8月31日，将该挖掘机卖给丙，约定3月15日交货，则乙自（）起可以要求甲承担违约责任A2月12日B3月1日C3月15181.下列违约责任承担方式可以同时适用的有()A.赔偿损失与继续履行B.实际履行与解除合同C.定金与支付违约金D.赔偿损失与修理、重作、更换E.违约金与解除合同182.甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定：甲向乙交付200吨水泥，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方违约应支付违约金6万元。后发现水泥过期，但乙因处理及时未遭受实际损失，则乙除拒付货款外，还应向甲主张（）A．请求甲双倍返还定金8万元B．请求甲支付违约金6万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元；D．请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元183.甲乙材料采购合同约定，违约金4万元，定金3万元，由于甲方不履行，给乙造成损失5万元，则乙可以向主张最多返还（）万元A8万B6万C11万D7万184．甲乙施工合同约定乙方应在2009年4月30日竣工，但是乙因管理原因导致工程延误，最终于2009年6月1日才竣工，按照合同约定，工期每拖延一天罚款2万，但是在2009A.48B.50C.52D.62185.甲施工单位与乙建材公司订立水泥供货合同，乙建材公司委托丙运输公司将水泥发往甲所在地。由于正值货运旺季，车辆安排不开，丙逾期发货。在运输途中，遇山洪暴发，公路被洪水淹没，导致水泥运至甲时已经延误了15天。对此损失，应由（）最终承担。A．甲B．乙C．丙D．甲丙186、根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者时可采取的行为有（）A、扣押居民身份证B、扣押职业资格证C、要求提供担保D、签订专业技术培训服务违约条款E、签订竞业限制保证书187.某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（）A.公司与项目经理甲书面约定，试用期2个月，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月C.公司与出纳丙续订2年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月D.公司与业务员丁签订1年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期188．某施工单位发现其员工王亮在应聘时伪造了学历和工作经历，则其劳动合同（）A.有效B.无效C.可撤消D.效力待定189．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期二年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于（）。A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.违法解除190．某施工单位濒临破产进行法定整顿期间，拟实施经济性裁员，则以下可以列入裁员名单的是()。A．甲木工因工伤被鉴定为七级伤残B．乙项目经理与单位签订有无固定期限劳动合同C．丙业务员患肝炎在家病休，2个月后医疗期到期D．丁会计超期休产假一周，仍未上班191.某施工单位试验员李某2009年3月上班，2010年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。经劳动争议仲裁，如李某不愿意回单位上班，可主张按（）的工资标准支付赔偿金。A．1个月B．1.5个月C．3个月D．4.5个月192.施工单位聘用刘某担任项目经理，与刘某口头约定劳动合同期限为项目开工日至竣工日，试用期2个月，试用工资3000元，转正工资4000元。项目完工后，施工单位通知刘某终止劳动合同。刘某发现单位里相同岗位最低工资为6000元，遂申请劳动仲裁要求按照每月6000元工资标准支付劳动报酬。则以下说法正确的是（）A.该劳动合同为无固定期限劳动合同B.该劳动关系自用工之日起建立C.施工单位最迟应于用工之日起1个月内与刘某订立书面劳动合同D.该劳动合同试用期约定无效E.刘某的仲裁请求不应当支持193．某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司，乙公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（）A.甲公司与该3名工人自用工之日建立劳动关系B*.乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同C.该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬D.该3名工人在无工作期间，也有权向乙公司主张按月支付最低标准工资194.小王是A市人，被B市的人才服务公司录用，从B市派遣到C市的某建筑公司工作。2个月后，C市建筑公司要求小王到位于D市的某项目担任测量员。则小王的劳动报酬和劳动条件应按照（）的标准执行。A.A市B.B市C.C市D.D市195．某工程基础施工时出现险情，施工单位安排工人抢险直到深夜。则就加班时间和加班费用，说法正确的是（）A．加班时间不超过1小时的，不需要支付加班费用B．加班时间不得超过3小时，需要支付150%的加班费用C．加班时间不得超过3小时，不需要支付加班费用D．加班时间不受限制，需支付150%的加班费用196.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（）A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B、安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C、批准女工孙某只能休产假120天D、安排17岁的李某担任矿井安检员E、安排15岁的周某担任仓库管理员197.施工单位招聘油漆工的要求是（）A、限男性，年满18周岁，必须具有特种作业资格证书B、限男性，年满16周岁，不需特种作业资格证书C、性别不限，年满16周岁，不需特种作业资格证书D、性别不限，年满18周岁，不需特种作业资格证书198．女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业不得安排的工作是（）A高处高温工作B低温、冷水作业29/59C夜班劳动D矿山井下作业199.以下（）保险，只需要单位缴纳费用，职工个人无须缴费。A.基本养老保险B.基本医疗保险C.工伤保险D.失业保险E.生育保险200.因工伤发生的费用，按照国家规定应当从工伤保险基金中支付的不包括（）A．医疗费B．安装配置伤残辅助器具费C．护理费D．误工费201.项目经理韩某与施工单位发生劳动纠纷，经劳动仲裁，韩某的部分请求未获得支持。如韩某不服仲裁裁决，（）A.可以向人民法院起诉B.可以重新申请劳动仲裁C.必须履行仲裁裁决D.可以请求撤消仲裁裁决202．施工企业职工有下列情形之一的，应当认定或视同为工伤（）A．驾车下班途中发生交通事故致残，在事故中负同等责任B．在工地现场被讨要工资的农民工殴打致伤C．为催讨工程欠款宴请甲方负责人时饮酒过量死亡D．在外地参加投标活动时因地震下落不明E.夜班中突发脑溢血死亡，经医学鉴定有先天性脑血管疾病203.王某在某施工项目担任测量员，在外出购买测量器具时发生交通事故。王某的工伤认定应当自事故发生之日起30日内由（）提出申请。A．王某向事故发生地的社会保险行政部门B．王某向单位所在地的社会保险行政部门C．单位向项目所在地的社会保险行政部门D．单位向单位所在地的社会保险行政部门204.甲施工单位委托乙安装单位在施工现场安装两台塔吊，约定塔吊验收合格后付款。下列关于该承揽合同说法错误的是（）A．如塔吊不能通过验收，甲有权拒付任何款项B．乙以自己的技术、设备独立完成工作，并有权要求甲给予必要协助C．甲有权监督、检查乙的工作过程D．甲、乙均有权随时解除安装合同205.2008年3月1日，甲将塔吊出租给乙，租期3年。同年4月押给丙并办理抵押登记，2010年1月1日，丙因债务到期未受清偿而行使抵押权，丁通30/59过竞拍取得该塔吊所有权。则丁是否有权解除甲乙租赁合同收回塔吊？为什么？206．运输过程中，因（）发生货物毁损、灭失的，承运人应承担赔偿责任。A不可抗力B货物本身自然属性C托运人过错D第三人原因207．乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担．下列说法中正确的是()。A．丙可要求甲支付运费B．甲可要求乙赔偿损失C．乙可要求丙赔偿损失D．材料损失由乙承担208.3月1做法正确的是（）A．建设单位对染织厂污染环境进行检测后决定是否修建污水处理站B．污水处理站应在项目初步设计阶段同时设计C．染织厂试生产之日起3个月内必须建设污水处理站D．污水处理站应在3月1E.污水处理站验收不合格的，染织厂不得正式投入生产209、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。A、混凝土连续浇筑B、特殊需要必须连续作业C、自来水管道爆裂抢修D、由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E、路面塌陷抢修210．某交通施工项目贯穿某市区噪声敏感建筑集中区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）A、禁止一切夜间施工作业活动B、因特殊需要进行夜间施工的，须取得证明C、夜间施工前必须公告附近居民D、采取有效的控制噪声污染的措施E、在开工15日前向工程所在地县级以上环境保护行政主管部门报告211．某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场应采取的措施不包括()。A．运送土方车辆封闭严密B．施工现场出口设置洗车槽C．堆放的土方洒水、覆盖D．垃圾就地焚烧处理212.某建设项目，监理工程师在巡视时发现施工人员没有按照民用建筑节能强制性标准来施工，提出了整改要求，但是施工人员拒不整改。该监理工程师应当（）。A．要求暂时停工B．报告建设单位C．报告有关主管部门D．报告建设单位和有关主管部门213.国家禁止使用（）作为建筑材料。A．固体废物生产的建筑材料B．散装水泥C．预拌混凝土D．黏土砖214.根据《文物保护法实施条例》规定，文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的建筑活动，必须由（）的单位承担。A．具备文物保护工程资质证书B．具备建筑业企业资质证书C．同时具备文物保护资质和建筑业企业资质D．文物保护工程资质和建筑业企业资质联合共同承包215.某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（）A．本单位负责人B．总监理工程师C．当地建设行政主管部门D．当地文物行政主管部门216．从事下述活动，不需要取得安全生产许可证的是（）。A、幕墙安装施工B、大型铸造设备制造C、雷管生产D、铜矿开采217．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A．建立、健全安全生产责任制B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用C．设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员D．建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备E．依法参加工伤保险，并为施工现场所有工人办理意外伤害保险218、取得安全生产许可证必须具备的条件有（）A、特种作业人员经考核合格B、职工参加了工伤保险C、通过了安全生产管理体系认证D、依法进行了安全评价E、已办理安全监督手续219.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。A、应急救援人员B、单位主要负责人C、全部作业人员D、安全生产管理人员E、特种作业人员220.某施工单位在安全生产许可证有效期内，共发生两起安全事故，重伤1人，轻伤3人。根据《条例》，说法错误的是（）A、安全生产许可证有效期3年32/59B、该施工单位申请办理安全生产许可证延期手续时，发证机关可以不审查其安全生产条件C、若施工单位发生死亡事故，发证机关应及时吊销其安全生产许可证D、施工单位被吊销安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动221.施工单位（）依法对本单位的安全生产全面负责。A．法定代表人B．主要负责人C．安全生产管理机构D．专职安全生产管理人员222.某一级施工总承包资质企业，配备专职安全员的法定最低人数为（）。A．2人B．3人C．4人D．6人223.施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（）A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.组织制定安全施工措施D.消除安全事故隐患E.及时、如实报告生产安全事故224.某大型工程施工前，施工单位拟安排安全施工技术交底工作。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列说法正确的是（）。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业班组交底B.专职安全员向施工作业班组交底C.施工单位负责项目管理的技术人员向安全员交底D.施工作业班组向项目技术负责人交底225.总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）A、总承包单位对施工现场的安全生产负总责B、专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C、总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D、专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E、分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务更多考试信息和绝密资料，请加QQ群：373246597，群验证码：2014520或与欧文老师联系，QQ：2251267877电话，加其为好友，工程考证能辅助你顺利通过考试！226.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任227★.某工程的总承包商甲在例行的安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是书面要求分包商乙限期整改。同一天，监理单位丙也书面向甲乙发出停工通知。但乙拒不停工，也未采取有效整改措施，发生重大安全事故。关于各方安全生产责任的划分，下列说法错误的是()。A．该现场安全生产由甲