最新基坑土方开挖施工合同(1550字)

最新基坑土方开挖施工合同(1550字)土方开挖合同。

用通俗的话来说：合同是我们签署的一份保障自己的协议。签订合同后要积极履行合同。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签订施工合同是一种法律行为，则，一份符合法律规定的施工合同是怎样的呢？小编经过搜集和处理，为您提供最新基坑土方开挖施工合同(1550字)，相信能对大家有所帮忙。

基坑土方开挖施工合同【篇一】

甲方(全称)：

乙方(全称)：

经双方协商一致，在平等自愿的根底上制定本合同条款，双方务必遵照执行。

一、项目地点：

二、项目范围及内容：

三、项目造价：

开挖、运输土方石砂量约万方，单价元/方，总造价约万元。

四、工期要求：

按甲方提供的图纸要求尺寸进行开挖与平整，自年月日开始施工，所有项目须于年月日前完成，道路土方的开挖、运输、均需按图纸要求施工。

五、质量与施工要求：

1、园区、区内道路的开挖应合乎设计图纸的要求，偏差控制在施工标准允许范围内。

2、道路做好水沟挖沟的位置、尺寸和标高合乎设计要求。

3、土方挖完后须经设计、建设(监理)公司、质监站检查合乎要求前方为合格;否那么乙方承当整修及返工费用。

六、平安要求：

1、动工前乙方应做好工人的平安思想教育和平安考前须知并做好交底记录;

2、严格按照土方项目施工技术操作规程中的平安考前须知进行施工。否那么出现平安事故，概由乙方负责;

3、服从管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理;

4、开挖的土方应按指定的地点堆放，保证施工道路畅通;

5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告道路管理人员。

七、结算方式：

采用汇款或现金支付形式，乙方所完成的项目按月验收，经过验收合格后的次日付清项目款。

八、仲裁与调解：

如假设发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一式两份，甲方一份、乙方一份，经双方签字或盖章后生效。

甲方：乙方：

授权代表：授权代表：

地址：地址：

日期：日期：

基坑土方开挖施工合同【篇二】

发包方〔甲方〕___________

承包方〔乙方〕____________

应甲方之需，乙方承包甲方?兰州板材市场一起住宅建设基坑开挖项目》，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守：

第一条项目任务

由乙方负责该项目1到6标段土方开挖、运输作业任务，乙方承当的开挖运输量按合同履行过程中的实际数量计算。

甲方将根据项目工程所确定的作业时间、作业地点、工作面、项目进度和运输数量的要求，对乙方工作任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

第二条合同期限及动工时间

自20______年6月28日起至20______年9月30日止。

动工时间为20______年6月28日〔以动工通知书为准〕

第三条项目地点及运输起止地

项目地点：兰州是板材市场〔兰州市区出口向左500米〕。

距离3公里之内。〔超出局部每500米0.4元〕。

第四条项目开挖及运输车辆

乙方提供挖机、自卸式项目运输车辆。

第五条项目款结算

土方开挖单价：20.5元。

下挖深度：12米。

因本合同土方运输所产生的税、费，由乙方承当。甲方支付的运费，乙方应出具运输费发票。项目款按月结算。于每月5日前对上一月开挖费、运费进行结算支付。

第六条运输质量和平安

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中，必须确保运输平安。如发生各类人身、财产平安事故，均由乙方负责。

第七条燃油供给

乙方挖机、运输车辆所需燃油按照国家定价由甲方提供，燃油费由乙方承当，由甲方从乙方运费中扣留支付。

第八条合同保证金

为保证本合同的顺利履行，乙方应在向甲方交纳保证金____万元人民币(￥：____元)。上述保证金收取后由甲方出具保证金收据。

合同期限届满后，上述保证金由甲方予以返还(从中应予扣留支付的违约金和其他费用除外)。

第九条运输管理

1、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

2、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

3、乙方开挖、运输的土方必须计入乙方日常开挖、运输台账。日常开挖、运输台账由甲、乙双方指定经办人员共同签字确认。上述台账的开挖、运输数量和运输里程记录为甲、乙双方日后运费结算的基准和依据。

4、乙方开挖、运输车辆的运输作业时间由甲方统一安顿，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准前方可暂停运输作业。

第十条违约责任

1、本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。否那么，守约方可以要求对方继续履行本合同。并且，甲方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，须返还乙方合同保证金;乙方擅自提前解除本合同或终止合同义务的履行的，已交合同保证金将不予返回。

2、甲方应按照本合同约定及时支付乙方开挖费、运费。否那么，除及时支付乙方开挖费、运费外，还须按银行同期贷款利率规范向乙方支付未结算局部的利息。利息计算时间自甲方违约付款之日起至欠款实际支付清结之日止。

3、乙方运输车辆应按照甲方的要求，在指定时间内进入施工现场，发展运输作业，不得延误。否那么，甲方有权单方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保证金不得要求返还。

第十一条争议的解决

本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

第十二条其他约定

1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

发包方(盖章)：________承包方(盖章)：________

签约代表：________签约代表：________

住所：________住所：________

签约日期：____年____月____日签约日期：____年____月____日

基坑土方开挖施工合同【篇三】

发包方:(下列简称甲方)

承包方：(下列简称乙方)

根据国家和上海市建设项目工程的有关法律、法规规定，为明确甲乙双方的权利和义务，确保项目工程的质量和平安，保障双方的合法权益经双方协商，特签订本协议。

一、项目工程名称：上海市保障性住房三林基地3号地块工程(二标)

二、工程地点：浦东新区三林镇C2-1地块

三、项目承发包范围和内容：

①、此单价包括所有机械设备的进出场费，挖土地点的挖机、运输车辆、走道板的配备，卸土地点的挖机和推机、走道板的配备，暗浜的挖运等。回土期间装点的机械和运输车辆、走道板的配备、回土地点的挖机配备，负责土方外运的申报并承当所申报的费用及卸土地点土方堆置费用，工地门外的保洁由乙方负责并承当由于门外保洁不力所产生的罚款。

②、项目量确定：

a、根底土方开挖：在挖土前双方测定场地原始标高(作书面确认)，挖土完成后根据现场实际深和大小测量计算方量。

b、根底土方回填：回填前确定回土完成面标高，并在回土前根据现场实际深和大小测量计算方量(作书面确认)。

③、根底回土含根底周边所有开挖范围内的场地平整、压实。

④、不在土方外运承包范围内的临时挖机台班以甲方有效签证为准计取，承包范围内的工作不得另行签证，所有签证必须经甲方三人以上签字有效，签证程序按甲方要求执行，每月发生的临时用机械费必须每月结算，在下月10前上报确认，隔月作废。

四、双方的职责范围

甲方：

1、严格审定乙方的资质

2、负责乙方进现场时的平安、质量教育及施工过程中的平安、质量监督检查，发生问题催促整改;

3、负责组织施工现场管理，治安管理和廉洁自律管理;

4、挖前做好基坑的放线和对乙方技术、平安交底工作;

5、挖土和回土期间安顿相应的管理人员和工人做好挖土(回土)的指挥、标高的控制和扦土工作;

6、提供场地必要的照明、抽水设备以便乙方施工;

7、负责工地现场内的场地保洁工作;

8、保持道路畅通，安顿好车辆的行车路线和推土场地。乙方：

1、乙方必须按甲方的要求组织生产，严格按甲方的总施工进度方案施工;

2、严禁将分包工程转包或再分包，一经发生视为违约;

3、施工期间必须服从甲方的指挥并遵守甲方关于现场管理的各项有关规定和制度，抓好治安管理和廉政建设，服从主管部门领导，服从甲方的奖惩制度，并严格执行。对违反规定的(不需乙方签字确认)按甲方相应规定处分;

4、配备足够的机械、运输设备以满足项目的需要;

5、负责土方外运的一切申报手续和对外协调联系工作，并承当相应费用;

6、负责大门外的保洁工作，并承当由于大门外道路污染产生的罚款;

7、挖土/回土工作中严格按甲方的要求和施工计划操作，承当由于土方超挖、挖坏项目桩、回土中碰坏建筑物等所产生后果的.一切费用;

8、负责车辆在工地场内行驶的平安，承当由于车辆场内行驶造成事故的一切责任和损失。

五、付款结算方式

1、本项目工程分包暂估总价

2、项目款支付:所有单体根底挖运完后10天内付已完成工作量的;

3、所有单体项目根底回填完成后10天内付已完成工作量的

4、单体项目全部结构封顶后10天内付完成工作量的

5、余款在项目竣工后30天内付清;

6、在付款时乙方须提供正式发票。

六、项目动工、竣工日期：

本项目工程(暂)定于日起动工至日全面完工。

1、在本条第1款规定的施工期内，由于非乙方原因(包括业主、甲方、第三方、不可抗力等)造成的项目延误，经甲方驻现场负责人核实认可，并作书面通知，工期相应顺延。

2、由于乙方原因造成的工期延误，每拖延一天甲方按元作为罚金，累计计算，在结算款中扣除。

3、乙方施工期间不得影响甲方其他工种的进度，乙方在接到甲方通知后12小时内必须施工，假设乙方不能按甲方要求及时到位并发展工作，甲方有权单方面解除合同，自行安顿机械施工，乙方不得无理取闹。

七、质量与验收：

1、质量必须到达?建筑安装项目质量检验评定规范》的有关要求和上海市颁发的有关规定，乙方必须自觉接受市、区及甲方监督机构的催促、检查;

2、经双方商定，上述承包范围的项目质量到达准;回填土的土质必须合乎甲方的要求;

3、分包工程的质量等级以专业质监机构对该分局部项项目的最终核定等级为结论;

4、经专业质监机构验收后达不到规定等级的分包工程，—罚金，项目工程质量超过规定等级的奖——，到达规定等级的奖——。

八、平安生产

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级主管部门的有关规定;

2、甲乙双方必须在动工前制定有针对性的平安技术措施，乙方必须严格按平安技术措施施工;

3、施工期间，甲方指派全生产，乙方指派桂元金负责分包工程的平安生产;

4、乙方所有人员必须持证上岗，特殊项目作业人员必须经培训合格后可上岗;

5、甲乙双方必须对上岗工人进行三级平安教育;

6、平安生产内容详见建筑安装施工平安生产协议。

九、现场规范化管理

1、甲乙双方施工现场应到达规范化管理的要求，共同争创“文明工地〞;

2、乙方宿舍必须根据甲方要求安顿，不得自立食堂，不得乱拉电线、乱设插座，不得破坏自己及相邻单位设施，严禁随地大小便，违反本条处以500元罚金;

3、乙方在动工前必须向甲方提供班组以上管理人员名单，自觉服从甲方人员的管理;

4、因乙方原因造成“现场规范化管理〞不能达标，视情节轻重，处以50至200元的罚金。

十、治安管理

1、乙方必须严格执行上海市人民政府关于?外来流动人员管理条例》及时申报办理暂住人口登记手续，严禁使用“三无〞盲流人员，施工区域不准带家属居住。甲方捍卫部门负责催促、检查;

2、乙方必须建立健全严格的规章制度，报送甲方工程部存档，每月一次向甲方汇报管理工作和对“条例〞的执行情况，甲方管理人员定期或不定期的检查评估;

3、乙方必须自觉遵守国家法律、法规，不准打架、斗殴赌博、聚众闹事，严禁偷盗、流氓活动和违法乱纪行为的发生，对违纪者采取批评教育、罚款直至退场，对触犯刑律者依法查究刑事责任。

4、严防工地偷盗事件发生，不管是挖机或运输单位所发生偷盗事件，责任有乙方负责并承当赔偿和处分。

十一、附那么

1、本协议经甲乙方签字盖章后即生效，承包工程验收完毕，价款结清后自行失效;

2、本协议生效后，甲乙双方必须严格履行协议的全部条款，任何一方有违约行为，按?合同法》及有关规定和本协议的有关条款协商处理;协商不成，约定向项目所在地人民法院起诉;

3、分包人应遵守总包人有关文明施工、节能、环保的规定，如违反规定造成的不良后果和经济责任均由分包人承当;

甲方：乙方：

项目工程负责人：负责人：

：：

协议签订日期：

____年____月____日____年____月____日

基坑土方开挖施工合同【篇四】

发包方：(下列简称甲方)

承包方：(下列简称乙方)

依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就“上马南路〞一期项目土方开挖运输，双方约定合同单价，委托乙方挖运，具体协议条款如下：

一、项目名称：“上马南路〞一期项目

二、项目地点：上马南路

三、项目内容：一期项目土方开挖运输

四、计量方式

计量方式：按运输车辆斗容计量，甲方现场人员发票计数，当日统计签认。

五、乙方在项目动工前支付甲方进场费20万人民币，甲方在20xx年正月十六必须确保乙方能够胜利进场，假设甲方未在指定时间内让乙方进场施工，甲方无条件赔偿乙方经济损失及进场费共计40万元。

六、综合单价

挖运土单价：综合单价元/m3(合同单价包括开挖及运输、完成施工工程所需人工费、材料费、机械缨，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、平安文明施工费、综合管理费、合理利润、税金)，运输距离6公里以内(超过6公里价格另行商定)。

七、结算付款方式

项目款结算及支付方式：按甲方要求及指定范围及施工图纸完成工作，按月进度每月的80%结算，残余20%项目完工后一星期内结算分明。在申请付款时，必须开据有甲方名称的正规税务发票。

八、双方责任

甲方负责外部协调处理(含弃土场、路政及城管关系处理)。场内施工遇外部因甲方因素阻工、披皮等，造成乙方人员及机械设备损失由甲方负责。

乙方必须按甲方指定范围内开挖及配合甲方场内其它工程施工，在乙方开挖运输期间，必须加强对员工的平安教育，并注意平安，在乙方开挖运输范围内所发生的一切平安事故，由乙方负全部责任;乙方必须按甲方要求进行施工，并服从甲方现场员的安顿和管理工作，完成土方开挖及运输任务。

九、其他约定

在合同执行过程中，如一方单方面违反本合同，由责任一方赔偿对方一切损失(含经济损失)。

十、未尽事宜，甲方双方酌情协商解决，成可申请工程所在地仲裁机构进行仲裁。

十一、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

现场负责人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

合同签订时间：年月日

基坑土方开挖施工合同【篇五】

甲方：

乙方：

经甲乙方协商，甲方同意从乙方塘取土，为明确各方责任，确保按时，按质完成该项项目根底土方，可挖施工任务，按照有关规定，结合本项目的具体情况，在平等、互惠、自愿的前提上双方达成如下协议：

项目名称：魏小郢塘取土

地点：劳光村魏小郢

1、土方开挖项目均按要求施工验收达标合格。

2、取土深度按塘土质定深度，宽长不变。

甲方支付乙方修路押金贰仟元〔￥：20xx.00元〕作为修路押金。

1、乙方必须保证甲方施工顺利进行，不得让村民以各种方式进行阻拦。

2、甲方在施工结束后，所经路面造成损坏由甲方一次性修复。

3、项目结束之后，塘的经营看护移交乙方进行管理，后期所产生的一切后果与甲方无关。

其他事宜待议

本合同一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方各执一份。

甲方：

乙方：

___年___月___日

土方承包施工合同

发包人〔下列简称甲方〕承包人〔下列简称乙方〕，经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包工程：本项目地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方元/m3〔石砂〕。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应合乎设计图纸的要求，偏差控制在施工标准允许范围内。2、做好水沟和排水设施。到达位置、尺寸和标高合乎设计要求。3、回填土时，应去除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应到达设计要求。4、土方挖完后须经设计、建设〔监理〕、公司、质监站检查合乎要求后，方为合格；否那么承当整修、返工费用。六、平安要求：1、动工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安考前须知并做好交底记录。2、严格按照土方项目施工技术操作规程中的平安考前须知进行施工。否那么出现平安事故，概由乙负责。3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置撑持挡土板。6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清项目款，。

八、仲裁与调解：如假设发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至项目款结清后自然失效。单位项目负责人〔甲方〕：承包班组长〔乙方〕：联系：联系：年月日年月日

农村修公路合同汇总(1550字)

农村修公路合同(篇一)

甲方：______________〔下列简称甲方〕

乙方：______________〔下列简称乙方〕

为了加强农村公路的养护和管理，确保已建成公路的正常使用和适应交通平安的需要，根据?鄂州市农村公路管理方法》，经甲乙双方协商同意，达成如下合同：

一、农村公路养护承包范围：

承包范围：____________。

二、养护要求：

按照?鄂州市农村公路管理方法》的有关要求，做到：

1、路基坚实稳定，路肩平整，与路面接茬平顺，边缘顺适，边坡稳定、坚固、平顺，坡度合乎规定；边沟、排水沟无淤塞、排水通畅；防护设施完好、无破损。

2、路面平整完好、清洁无杂物、横坡适度、排水通畅、具有足够的强度；及时修补沥青路面的裂缝和坑槽，及时填灌水泥混凝土路面的裂缝和纵横接缝。

3、桥梁桥面铺装平整无裂缝、桥头无跳车、排水通畅无梗塞、桥面清洁无杂物；涵洞完好无淤塞、无开裂、无沉降、无沉陷、无漏水、翼墙完整、坚固。

4、平安设施：护栏、标牌设置标准，无缺损、无污染，护栏油漆醒目。

5、农村公路养护管理责任公告牌设置合理、齐全、标准。

三、承包经费：

经市区检查合格后，每公里每年按照乡道______元，村道______元支付养护经费。

四、承包时间：

______年______月至______年______月。

五、养护经费的拔付：

乙方养护质量经市级验收检查评定合格后，一次性付清。

六、甲方责任：

1、指导和协助乙方搞好养护工作，为提高养护质量和养护环境发明条件。

2、组织人员对承包者、对新养护公路进行月度、季度、半年、年度检查。

3、协助乙方解决在养护工作中发生的纠纷和沿线路权界定等问题。

4、协助乙方输养护在养护用料寄存地点，为农村公路养护建立长期工作条件和生活条件。

5、及时拔付承包经费。

七、乙方职责：

1、路面保持常年清洁、平整、行车顺适；

2、路肩整洁、平整，无超过______cm长的杂草和堆积物；

3、保持边沟排水畅通；

4、路面坑槽及时修补，裂缝破损及时处理；

5、经常上路巡查，及时制止和举报红线内的违章建筑、超限超载、挖掘和侵占道路等违法行为；

6、养护工具和材料由乙方负责；

7、发现重大塌方和险情时，应立即设立标志，设置路障和防备措施，确保车辆平安，并及时向有关部门报告。

八、其它：

本合同未尽事宜，双方另行协调。

九、本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，合同期满自行终止。

甲方〔签字〕______乙方〔签字〕______

______年______月______日：

农村修公路合同(篇二)

随着施工规范化的不断推进，越来越多的新型工艺、设备和技术出现在公路建设中，为增进创新意识，加强公路规范化施工，解决平安、质量难题，提高机械化水平，减少人力资源浪费，我工程部特引进一下规范化工艺。

一、梁场规范化布局

为节约临时用地，方便施工，提高规范化要求，工程部将梁场、拌合站、试验室、钢筋加工场等统一规划布局，梁场龙门吊轨道与制、存梁台座垂直布置，大大减少了用地面积，而且提梁均采用单龙门吊提梁，有效提高了龙门吊使用率，减少了提梁过程与其他作业面的冲突，梁场整体布局整齐。

二、龙门吊滑触线

普通龙门吊供电采用卷线器拖行电力线办法为龙门吊提供动力，卷线器在走过程中会出现电缆线拉断、遭物体砸伤、漏电等一系列问题，故障率较高，影响龙门吊正常使用。为提高减少龙门吊故障率，工程部采用滑触线为龙门吊提供动力传输，大大的提高了龙门吊成效，降低了平安风险，从而提高了预制梁生产效率。

1、龙门吊滑触线组成

龙门吊滑触线由轨道固定架、滑纵轨道以及碳刷接触头组成。其中轨道固定架采用角铁焊接而成，由竖杆及横杆组成，竖杆预埋在地面硬化砼内，横杆呈水平状态与竖杆焊接成整体；滑纵轨道平行于龙门吊轨道，固定于横杆上，滑纵轨道由4根倒凹字型轨道组成，主线分布于倒凹字型顶；碳刷接触头倒挂于滑纵轨道内，另一端与龙门吊主线路连接。

2、龙门吊滑触线优点

〔1〕故障率低。因滑触线离开地面，分布于龙门吊轨道外侧，使用过程中不存在交叉现象，受其他物体砸伤概率小，因此使用过程中故障率低，仅需更换碳刷接触头即可，大大提高了工效。

〔2〕触电风险小。滑纵轨道离地面约1m，不与地面接触，且主线固定在轨道凹槽内，使用时平安可靠。

〔3〕经济性。滑纵轨道可拆卸，随龙门吊转场而转移，利用率高，经济实用。

三、TCPL—01全自动无线喷淋养生系统

传统的梁板养生多是由人工进行，经常出现漏养现象，易产生裂纹。为满足当前的预制梁片规模化、生产工厂化及质量需要，通过大量而细致的工作，自动喷淋养生系统从研制到投入生产，经过屡次试验，不断总结，进而形成全自动无线喷淋养生系统。

1、TCPL—01全自动无线喷淋养生系统的优点

〔1〕养护效果显著。喷淋系统从供水到工作完毕，实现了过程全自动控制，喷出的水雾均匀，养护效果极佳，到达全天候、全方位、全湿润的“三全〞养护质量规范。

〔2〕降低劳动强度。同等数量梁片养护需要3—5人，而采用自动喷淋系统，只需设置好参数，无需其他任何操作。

〔3〕节约用水。喷淋系统中从供水、用水、回收采用环保理念，养护水经沉淀后重新利用，合理利用了水资源，从而节约用水，又到达爱护了施工环境的目的。

2、系统组成及操作控制

TCPL—01全自动无线喷淋养生系统分为：恒压供水系统、PLC自动控制系统、无线通信系统、喷淋管网系统。

TCPL—01全自动无线喷淋养生系统操作简单，在控制柜上设置喷淋顺序及喷淋时间，喷淋持续时间设定为2min，白天喷淋时间间隔为20min，晚上喷淋时间间隔为30min。

3、现场图片

四、规范化配电箱

为加强用管理及用电平安，我标段预制梁场所有配电箱均采用统一规范化配电箱，配个配电箱均配备漏电爱护器、断电开关以及防水防尘接头6个。

规范化配电箱的优点：

1、减少了施工过程中用电器频繁接电、拆电的次数，提高了施工成效。

2、有效减少了施工场地内私拉乱扯现象，是现场更加干净整洁。

3、大大降低了触电风险，降低了平安隐患。

农村修公路合同(篇三)

发包人：(下列简称甲方)

承包人：(下列简称乙方)

经过甲乙双方协商，就本项目施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、项目工程

1、项目名称：

2、项目地点：陈坪村

3、承包范围：道路涵管、路基处理、路面硬化

4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。

5、合同价款：合同总价款11.62万元，其中路基处理4000元，(装载机使用180元/hx22.5h)预埋涵管360元/m(11m)，现浇涵洞1350元/m(7.5m)，路面硬化90元/㎡(363.4m)。

二、技术要求

1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.0米。2、3处过水路段预埋管涵。

三、施工及质量要求

1、路基处理

在原有路基的根底上，对上下不平路段，采用装载机整平，并去除地表杂草，宽度缺乏局部进行拓宽，软基去除砂石还填。

2、过水路段预埋管涵。

1/3页

四、双方权利和义务

1、甲方主要工作：

负责占地协调，通水、通电，免费提供工人住宿及施工料场用地。

2、乙方主要工作：

负责本项目施工范围内的施工平安工作。乙方应按有关规定严格实施平安防护措施，承当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

五、工期：

20天

六、项目价款的支付

进场动工拨付20%的项目款，项目竣工验收后付清全部项目款。

七、平安文明施工

乙方应按项目施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明平安施工;按期完工，发包人对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。如果未按期完工，逾期每天按合同总价的3%收取违约金。

乙方在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均由乙方自行负责并承当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

八、本合同一式三份

双方签字生效，具有同等法律效力。

九、未尽事宜由甲乙双方协商解决。

甲方(签字盖章)：

乙方(签字盖章)：

__年__月__日

农村修公路合同(篇四)

发包方，甲方：

承包方，乙方：

根据?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》、?建筑项目管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着老实信用，公平合理，互惠互利的原那么，签订毛面公路施工协议〔注：1.所有项目管理费用和税收一并在内〕；甲乙双方共同达成如下协议：

第一条项目概况

1.在甲方的指定地点修建2公里长的毛面公路。

第二条承包方式及双方工作职责

1.采用固定单价法双包，即包工、包料；

2.甲方派代表对项目所使用的材料、质量、进度进行全程监督，负责民爆物品的购置、保管、由专业放炮员装药放炮，并协助乙方对施工现场的水、电使用所波及的农户进行协调工作。所有费用由乙方自行承当。

3.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好平安包围和垃圾清运工作，否那么造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承当。

第三条平安施工及项目日期

1.乙方在施工期间严格按照建筑安装项目平安技术和工人平安操作规程及其他平安方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行文明平安施工。并在施工现场及两头设立平安警示标志，对车辆及行人的平安负责。

2.由于乙方违反以上条款，违反平安施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切平安事故，由乙方承当一切经济赔偿和法律责任。

3.按照村级公共效劳和社会管理相关规定，自签订合同之日起至20xx年3月30日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。

第四条验收及付款方式

甲、乙双方派代表按合同约定项目质量验收合格后按照村级公共效劳文件知道精神付款，项目总费用为：128000元；动工一星期后付项目总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金1万元，项目完工后退还乙方。

第五条违约责任

如单方违约，罚项目总款的20%的违约金。

本合同一式二份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

代表人：

二○xx年十二月八日二○xx年十二月八日

农村修公路合同(篇五)

甲方：_____

乙方：_____

为了确保____县环城公路XX厂至班家塔二级公路路基项目公路项目任务的顺利完成，确保项目质量和项目进度，经甲、乙双方协商，甲方将本项目的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据?合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。

第一章总那么

1、项目名称：____县环城公路XX厂至班家塔二级公路路基项目3标段。

2、项目地点：____县。

3、承包范围和内容：

(1)承包范围：____县环城公路XX厂至班家塔二级公路路基项目公路5400-8359.032段路面项目。

(2)承包内容：

本项目建设内容包括：整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。

4、承包方式：

(1)本项目实行单价承包，项目计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成项目量计算。项目中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

(2)项目承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的项目款中扣除。

(3)项目价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面项目量计算。

第二章项目期限

1、本项项目自签定合同之日起，于20________年____月____日动工，至________年____月____日结束。

2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方项目完成情况。如因人工、机械数量缺乏而影响项目进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。

3、凡人力不可抗拒的因素或项目工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。

4、乙方所拉运的材料应满足项目的`质量要求。未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。

第三章平安生产与文明施工

1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到平安生产与文明施工，负责检查打消施工现场所有平安隐患，做好防火、防洪、现场平安操作等工作。

2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和平安生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。

3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

第四章双方义务

1、甲方合同义务

(1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及项目测量工作。帮忙乙方协调与监理单位及当地有关部门及大众的关系。帮忙乙方办理动工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。

(2)甲方现场技术人员对项目进度、项目质量进行监督、检查。

(3)依照约定支付乙方项目款。

2、乙方合同义务

(1)按照施工图及相关项目质量规范要求从事项目工程建设，按时完成项目建设任务，确保项目质量合格。

(2)服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行项目建设的各项标准规范。

(3)乙方在施工期间食宿自理。

第五章项目款结算方式

1、本项目实行单价承包。合同单价为元平方米。其中，整修路基元平方米，水泥混凝土路面面层元平方米，培路肩元米。项目结算价款以检验合格的实际完成项目量乘以合同单价计算。

2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场动工后，甲方先期支付15%项目预付款，以后根据完成项目的形象进度，可逐步预借不大于完成项目造价的10%作为乙方生活费和项目款费用。待该项项目全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收合乎本项项目所应到达的质量要求后，甲方支付全部项目款项。

第六章纠纷解决方法

甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原那么协商解决。

第七章附那么

1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到项目竣工验收、项目质量保修期满结清项目款后自行终止。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

3、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成局部。

甲方：_____(签章)

法人或授权代理人：_____

乙方：_____(签章)

法人或授权代理人：_____

________年____月____日：

发包方：_____

法定代表人：_____

承包方：_____

依照?中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方________至______农村公路建设工程施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵XX等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设项目施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

一、项目概况

项目名称：

项目内容：

二、项目承包范围

承包范围：施工设计全部内容。

三、项目价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：______(人民币)：____万元。

项目价款按项目进度分期分批支付，项目验收合格后决算。甲方扣项目总价款的5%作为质量保证金，项目竣工无质量缺陷后付给乙方。

四、双方的权利义务：

1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造项目技术标准的要求施工，乙方确保质量到达合格。

2、乙方必须在签订合同之日起____日内动工。

3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

4、未经甲方同意，乙方不得更换工程经理，否那么，甲方有权终止合同。

5、乙方不得将项目工程转包，未经甲方同意不得分包。否那么一经查实，甲方有权终止合同，同时不承当任何由此引发的法律责任。

6、乙方在施工过程中，确保施工平安。假设出现工伤等平安事故，由乙方负责。假设乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承当。

五、违约责任：

风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩办方法，通过明确违约时需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

1、乙方必须按时竣工，否那么，每超期一XX，按____元XX支付违约金。

2、假设乙方中途终止合同，那么其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的项目价款由乙方退回。

3、假设甲方对项目质量进行验收不合格，需要返工、修复的，那么乙方无条件返工、修复，直达到到要求的规范，其损失由乙方自负。

4、假设甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。假设项目质量达不到规范，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，那么甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的项目价款由乙方退回。

六、合同工期：

动工日期：________年____月____日;

竣工日期：________年____月____日;

合同工期总日历XX数______XX。

七、质量规范

1、项目质量规范：合格。

2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和标准规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承当，甲方将给予一定的经济处分。

3、由于乙方偷工减料等施工原因引起项目质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承当。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期________年内承当项目质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、争议

1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向项目所在地人民法院起诉。

2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。

十一、合同的变更与解除

1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加项目量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。

2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承当违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。

十二、其他

1、本合同经双方签字后生效，项目竣工决算审计付清项目款后自然失效。

2、本合同正本_____份，甲、乙双方各持____份，副本____份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。

发包人：_____(公章)

法定代表人：_____

________年____月____日

承包人：_____(公章)

法定代表人：_____

________年____月____日

2022合同:土方施工合同及付款方式最新模板(5篇)

合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同时要注意遵循合法原那么。施工合同是指双方在平等自愿、协商一致的根底上，订立的合法协议。签订施工合同后如果违反就要承当造成的损失，则，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？为此，小编从网络上为大家精心整理了?2022合同:土方施工合同及付款方式最新模板(5篇)》，仅供参考，欢迎大家阅读。

土方施工合同及付款方式【篇一】

发包人(甲方)：_________________

承包人(乙方)：_________________

依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就本建设项目施工事项协商一致，订立本合同。

第一条、项目概况

1、项目名称：办公室装饰

2、项目地点：_________________________

3、项目范围：室内装修(见预算清单)

4、项目承包方式：本项目采用半包工包料方式承当(参见附件清单)

5、项目造价

⑴项目预算总造价为￥____________元，大写人民币：________________元整。

⑵本项目总造价计算依据

A、以项目设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。

B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等费用。

C、施工中甲乙要求新增加的工程费用。

第二条、项目期限

1、经甲、乙双方确定：本项目合同工期为____天(日历)，具体开发时间以甲乙双方签订的动工报告为准。

2、本项目方案动工日期为____年____月____日，方案竣工日期为____年____月____日。

3、本项目在施工过程中，如遇以下情况，可顺延工期。

(1)由于不可抗力造成无法正常施工的;

(2)由于甲方原因影响连续施工的(包括项目付款不到位)。

(3)由于设计变更或设计未确定的。

(4)由于未办妥相关物业或行政审批手续的。

(5)由于施工工地(非乙方原因)一月内停电停水停气造成停工累计超过__小时;

(6)由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。

第三条、项目施工准备与双方责任

1、甲方责任

(1)动工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续，甲方承当进场手续费用。

(2)组织好设计交底及图纸会审工作。

(3)委托为甲方代表，实行项目质量、进度监理，代表甲方处理项目日常事宜。

(4)动工前__天，甲方腾空装饰场地以便项目动工。

(5)做好甲方提供材料及设备的供给;落实建设资金，按期报付项目预付款，办理现场签证，竣工验收。

2、乙方责任

(1)提供完整的施工图纸及施工技术资料。

(2)动工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料，编制施工图预算和施工组织方案，制定施工总方案进度。

(3)做发了施工准备工作，组织好人员及材料设施的进场、采购、供给和管理。

(4)严格按施工图与表明书施工，确保项目质量，按合同规定的时间如期完工和交付，并承当双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承当费用。

(5)委托为乙方代表，代表乙方与甲方代表人员接洽。

第四条、项目价款及支付

1、本项目合同预算以施工图及施工计划的工作量为依据编制。

2、由物业收取的管理配合，装修押金等相关费用，由甲方支付。

3、本项目合同总价为￥：____________元整。

4、支付采取按项目进度分段付款方式。

5、分段付款的时间及相应金额为：

(1)合同签订时付合同价____%，计￥：____________元整。

(2)项目竣工时，付项目尾款计：____________元整。

项目变更工程款项于双方确认，付完此款项方可施工增加项目。

第五条、施工质量与设计变更

1、坚持按图纸施工，任意一方不得随意变更设计，如遇到列情况给乙方造成损失，应由责任方负担。

(1)发现设计有错误或严重不合理，乙方通知甲方后，甲方应在三天内与设计单位商定，发出变更设计文件，甲、乙双方签协议前方准施工。

(2)设计变更超出原设计规范或规模时，甲方必须按审批程序重新报批，甲、乙双方签协议前方准施工。

(3)如因甲方投资缺乏，不能及时拨付项目进度款，造成中途停建、缓建，甲乙双方应商定对在建项目做到平安到位，并由甲方承当乙方的经济损失。

2、乙方如遇到重要及复杂的隐蔽项目内容，可通知甲方共同验收，如甲方未按时加入，乙方可自行检查验收，甲方应予成认。

第六条、项目竣工验收及结算

1、乙方在项目竣工前书面或口头通知甲方验收。

2、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具项目验收证明。

3、项目未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认项目合格，假设使用后发现质量问题，由甲方承当责任。

4、乙方于项目竣工后，提供一年的免费维修效劳，但不包含人为原因造成的损坏局部。

第七条、项目平安生产、文明施工

1、甲方对乙方承当的项目要做好平安交底，明确平安要求并进行监督检查，双方应按规定协商相关平安生产责任和治安消防事宜。

2、乙方必须认真贯彻平安生产、文明施工的规章制度，做好平安生产、文明施工教育工作，严格平安操作规程，文明施工要求及严格执行治安消防条例。

3、项目在施工期间，乙方人员发生工伤和急病等，甲方有提供方便，协助抢救义务，责任和费用均由责任方负担。

第八条、项目处分及仲裁

1、按本项目合同工期拖延一天，按项目总造价的千分之二进行处分，工期处分待本项目竣工后一次结请。假设因一方违约，由违约方承当合同价的____%的违约金。

2、甲方拖延结算及付款，按国家现行有关规定执行。

3、本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应及时协商，协调不成时，任何一方均申请双方上级主管部门或建设主管部门进行调解，调解不成时可由项目所在地的仲裁委员会提请仲裁或者向项目所在地人民法院提起诉讼。

第九条、附那么

1、本合同未尽事宜，双方及时协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式____份，双方各执____份。

3、本合同经双方签字盖章后生效，项目竣工验收交付后保修期满，项目价款结清自动终止。

4、本合同有效附件。

(一)乙方提供平面图纸;

(二)项目预算书;

(三)补充条款;

(四)其他

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

：______________________：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

土方施工合同及付款方式【篇二】

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

根据?中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在项目承包中的权利、义务和责任，确保项目任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原那么下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条项目概况

(一)项目名称：

(二)项目地点：

(三)项目范围：本合同土方项目量约为立方米。

(四)项目总造价：经双方确定本合同综合单价为，全部项目造价为人民币万元，大写。

第二条项目期限

根据双方协商项目期限自年月日起至年月日止，假设发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

第三条项目质量

乙方根据甲方提供的图纸、资料、相应要求进行施工，确保项目质量，项目验收时，应按图纸和验收规范执行。

第四条项目价款结算

(一)本合同全部项目造价的结算按以下方式办理：

本合同的项目量是暂定数量，待甲乙双方共同界定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和表明书与实际不符，按实际签证结算。

(二)项目价款结算与拨付方法：

第五条双方责任

(一)甲方责任

1、甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施要与实际相符，不给乙方造成的误工或停工的实际损失。

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等。

3、项目竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。

(二)乙方责任

1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工计划，并经甲方同意后施工。

2、乙方应按照编制的施工计划严格组织施工。

3、乙方应制定平安措施，加强对现场施工人员的平安教育，如发生事故应由责任方负担。

4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证项目按期完成。

5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

第六条合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从下列两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

1、提交仲裁委员会()

2、依法向当地人民法院起诉()

第七条附那么

(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

第八条附加条款

发包方：(章)承包方：(章)地址：地址：

法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：：

签约时间：电话：年月日

土方施工合同及付款方式【篇三】

甲方：

乙方：

依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》以相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就下述项目施工工程协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目地点：

二、承包范围

上述项目的土方、挖土方和外运土方，土方按甲方要求，堆土在指定位置。乙方负责所有关系的协调和办理。

三、合同工期：

动工日期年月日;原那么上竣工日期：年月日。

1、合同工期总日历天数

四、项目量确实认与变更

(一)项目量确认：土方项目根据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量，深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算，开挖完成面按实测实量标高计算，地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。

(二)项目量变更：施工过程中，因以下因素导致项目量变更或甲方无需继续施工时，甲方应当向乙方出具项目量变更确认书，双方依据乙方实际履行的项目量结算项目款：

1、项目设计图纸变更;

2、因施工过程中发现了古墓或文物致使项目停工;

3、甲方撤销了对该项目工程的投资;

4、行政机关责令停止该项目的施工;

5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。

五、竣工验收规范

项目竣工时，双方依照施工图和甲方签证的变更单进行项目量验收;施工完毕后，工地现场应当土地平整、干净整洁，以满足土建施工进场规范的要求。

六、合同价款

土方项目采用以挖方项目量为计量根底的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和项目场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币

七、付款方式和发票

1、土方项目根据乙方完成的项目量，并经甲方确认，完工后支付已完项目量的50%项目款。余下项目款在开发商拨款后15天内全部付清。

八、甲方的权利和义务

1、提供项目施工图;

2、为乙方提供必要的施工条件;

3、对施工图或项目量进行变更;

4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;

5、检查验收乙方完成的项目;

6、项目质量达不到约定规范时，甲方有权要求乙方继续施工，直到合乎约定规范，因此发生的施工费用由乙方承当，工期不予顺延。

九、乙方的权利和义务

1、提供满足施工所需的.人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地;

2、负责全部平安责任。

3、随时接受甲方的监督和检查，以到达甲方土建施工的要求，并提供土方项目组织设计，做到与土建配合施工，分层开挖。

4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾，不得随意倾倒;

5、按期完成承包的项目;

6、乙方应遵守项目建设平安生产有关管理规定，严格按照平安规范组织施工并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，打消事故隐患。由于乙方平安措施不力造成所有的事故责任(包括塌方)和因此发生的费用，由乙方承当;施工过程中，乙方聘用人员发生的平安责任事故的所有责任由乙方自行承当。

7、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和标准性文件的规定。因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关处分时，均由乙方承当相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿;

8、乙方未经甲方同意，不得将本项目转包给第三人;

9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如：政府机关检查和其他人员捣乱等。)

十、因下列原因造成工期延误，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延：

1、设计变更和项目量增加;

2、一切不可抗拒的自然因素;

3、其他经甲方统一工期顺延的其他情况。

十一、因本合同发生的一切争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向发生地人民法院提起诉讼，胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承当。

十二、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：

1、本合同书;

2、项目变更签证单;

3、项目量清单;

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。

十四、甲乙双方委派的此施工工程负责人

甲方负责人：联系：乙方负责人：联系：施工现场负责人为双方履行合同的代表人，其签署的有效文件为本合同的补充合同。

十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表：

年月日：

土方施工合同及付款方式【篇四】

甲方：

乙方：

依照?中华人民共和国合同法》、?中华人民共和国建筑法》以相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就下述项目施工工程协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目地点：

二、承包范围

上述项目的土方、挖土方和外运土方，土方按甲方要求，堆土在指定位置。乙方负责所有关系的协调和办理。

三、合同工期：

动工日期年月日;原那么上竣工日期：年月日。

1、合同工期总日历天数

四、项目量确实认与变更

(一)项目量确认：土方项目根据相关施工图纸的实际开挖尺寸计算土方量，深度按开挖前地面实际丈量绝对标高计算，开挖完成面按实测实量标高计算，地面标高及完成面标高经双方测量签字确认才生效。

(二)项目量变更：施工过程中，因以下因素导致项目量变更或甲方无需继续施工时，甲方应当向乙方出具项目量变更确认书，双方依据乙方实际履行的项目量结算项目款：

1、项目设计图纸变更;

2、因施工过程中发现了古墓或文物致使项目停工;

3、甲方撤销了对该项目工程的投资;

4、行政机关责令停止该项目的施工;

5、其他致使甲方无法或无需继续施工的情形。

五、竣工验收规范

项目竣工时，双方依照施工图和甲方签证的变更单进行项目量验收;施工完毕后，工地现场应当土地平整、干净整洁，以满足土建施工进场规范的要求。

六、合同价款

土方项目采用以挖方项目量为计量根底的综合单价包干(挖土方综合单价包括土方开挖、运输、弃土场地和项目场地平整以及政府职能部门对因土方施工运输所发生的一切费用等全部内容)。综合单价人民币

七、付款方式和发票

1、土方项目根据乙方完成的项目量，并经甲方确认，完工后支付已完项目量的50%项目款。余下项目款在开发商拨款后15天内全部付清。

八、甲方的权利和义务

1、提供项目施工图;

2、为乙方提供必要的施工条件;

3、对施工图或项目量进行变更;

4、按照合同约定的期限和方式支付合同价款;

5、检查验收乙方完成的项目;

6、项目质量达不到约定规范时，甲方有权要求乙方继续施工，直到合乎约定规范，因此发生的施工费用由乙方承当，工期不予顺延。

九、乙方的权利和义务

1、提供满足施工所需的人员、机械设备、运输车辆及倒土渣场地;

2、负责全部平安责任。

3、随时接受甲方的监督和检查，以到达甲方土建施工的要求，并提供土方项目组织设计，做到与土建配合施工，分层开挖。

4、乙方应当妥善处理施工过程中产生的建设垃圾，不得随意倾倒;

5、按期完成承包的项目;

6、乙方应遵守项目建设平安生产有关管理规定，严格按照平安规范组织施工并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，采取必要的平安防护措施，打消事故隐患。由于乙方平安措施不力造成所有的事故责任(包括塌方)和因此发生的费用，由乙方承当;施工过程中，乙方聘用人员发生的平安责任事故的所有责任由乙方自行承当。

7、施工过程中，乙方应当严格遵守政府有关法律法规和标准性文件的规定。因违反上述规定，致使甲方或乙方被行政机关处分时，均由乙方承当相应的法律责任或经济责任;因上述原因给甲方造成经济损失时，由乙方赔偿;

8、乙方未经甲方同意，不得将本项目转包给第三人;

9、在施工过程中乙方负责一切调解事宜。(如：政府机关检查和其他人员捣乱等。)

十、因下列原因造成工期延误，经甲方现场负责人确认，工期相应顺延：

1、设计变更和项目量增加;

2、一切不可抗拒的自然因素;

3、其他经甲方统一工期顺延的其他情况。

十一、因本合同发生的'一切争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方可向发生地人民法院提起诉讼，胜诉方为解决争议而发生的诉讼费、律师费、交通费和通讯费等由败诉方承当。

十二、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：

1、本合同书;

2、项目变更签证单;

3、项目量清单;

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。

十四、甲乙双方委派的此施工工程负责人

甲方负责人：联系：乙方负责人：联系：施工现场负责人为双方履行合同的代表人，其签署的有效文件为本合同的补充合同。

十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日生效。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表：

年月日：

土方施工合同及付款方式【篇五】

甲方：

乙方：

依照