监理工程师之合同管理题库精选题库【考试直接用】

监理工程师之合同管理题库精选题库【考试直接用】第一部分单选题(50题)1、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。

A.承包商投标时能否合理预见

B.承包商投标时能合理预见

C.投标人投标时能否合理预见

D.投标人投标时能合理预见

【答案】：A

2、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

【答案】：D

3、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

4、制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以（）为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

【答案】：B

5、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）。

A.提前竣工的，保险责任自行终止

B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工

C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任

D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定

【答案】：B

6、抵押与质押的区别主要在于（）。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

【答案】：C

7、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告

【答案】：D

8、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（）。

A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润

B.只承担承担修复的费用，不考虑支付承包人利润

C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润

D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润

【答案】：C

9、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用

B.施工设备或临时设施应当由承包人提供

C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险

D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责

【答案】：D

10、设备采购合同履行中，对于木质包装材料，需要按规定预先进行（）处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

【答案】：A

11、履约保证的形式不包括（）。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约协议书

D.履约担保书

【答案】：C

12、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C

13、设计施工总承包合同谈判阶段，随着（）的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。

A.合同协议书

B.专用条款

C.通用合同条款

D.发包人要求

【答案】：D

14、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。

A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

C.仍应无偿负责处理有关设计问题

D.不再负责处理有关设计问题

【答案】：B

15、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

【答案】：D

16、根据《标准施工总承包招标文件》，关于标准设计施工总承包合同说法正确的是（）。

A.施工阶段的很多条款在用词与标准合同完全相同

B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同

C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只在协议书相同

D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致

【答案】：A

17、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是()。

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失

【答案】：B

18、（2018年真题）《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天

【答案】：D

19、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

【答案】：A

20、关于定金罚则的说法，正确的是()

A.合同中支付的预付款可按定金处理

B.债务人履行债务后定金必须收回

C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金

D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金

【答案】：D

21、工程总承包合同履行中，设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（）。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：C

22、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：A

23、抵押与质押的区别主要在于（）。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

【答案】：C

24、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】：C

25、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：C

26、下列关于定标的说法，正确的是()

A.确定中标人的权力归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

【答案】：B

27、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（）提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

【答案】：A

28、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认

B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示

C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示

D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

【答案】：C

29、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】：C

30、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格

【答案】：A

31、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密

【答案】：D

32、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】：A

33、关于概念数据层的描述正确的是（）。

A.概念数据层是膳食调查数据库的中间一层

B.概念数据层是数据库的整体逻辑表示

C.概念数据层是逻辑记录的集合

D.概念数据层所涉及的是数据库所有对象的物理情况，而不是它们的逻辑关系

E.概念数据层是数据库管理员概念下的数据库

【答案】：A

34、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B

35、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同

【答案】：D

36、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。

A.决定对争端双方不具有约束力

B.可以申请仲裁

C.仲裁前不必争取友好协商解决争端

D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】：B

37、（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降

【答案】：C

38、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水、通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

【答案】：B

39、下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（）。

A.施工企业一般办理团体意外伤害险

B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上

D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5人

【答案】：C

40、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：B

41、根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由（）承担。

A.卖方

B.买方

C.卖方和买方

D.材料生产厂家

【答案】：B

42、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

【答案】：D

43、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务

【答案】：C

44、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5％

B.10％

C.15％

D.20％

【答案】：B

45、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

【答案】：B

46、关于委托代理的说法中，错误的是（）。

A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判

B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果

C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果

D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

【答案】：D

47、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】：C

48、（2015年真题）招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

【答案】：D

49、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程款

【答案】：D

50、（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、关于建设工程设备采购合同中的考核、验收，说法不正确的是（）。

A.为买卖双方进行考核的机会均不超过三次

B.由于买方原因合同设备未能达到技术性能考核指标后，卖方仍有提供12个月技术服务的义务，且买方无需因此向卖方支付费用

C.如买方在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，卖方仍有提供6个月技术服务的义务，且买方应承担卖方因此产生的全部费用

D.以开始考核的日期为验收日期

E.合同设备验收证书的签署不免除卖方对合同设备的质量保证责任

【答案】：BCD

2、国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有（）。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格偏高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短设计周期的要求

【答案】：ABD

3、关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

【答案】：D

4、下列招标项目中，可以采用经评审的最低投标价法评标的是（）。

A.施工招标

B.材料采购招标

C.机电设备采购招标

D.设计招标

E.设备采购招标

【答案】：AB

5、合同各方的相关部门和谈判人员应当对项目管理机构进行合同交底，合同交底的主要内容包括（）

A.合同实施的主要风险

B.合同的主要内容

C.合同订立的见证方式

D.合同实施计划

E.合同责任分配

【答案】：ABD

6、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。

A.保证进度计划如期实现承诺书

B.工程各主要阶段的预期安排

C.各项重要检验工作的顺序安排

D.各项重要试验的时间安排

E.计划采取的赶工方案及措施

【答案】：BCD

7、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有()。

A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作

B.由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作

C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作

D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作

E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作

【答案】：ABC

8、(2014年真题)根据《标准施工招标文件》，标准施工合同附件的格式文件包括（）。

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.履约保函

E.预付款保函

【答案】：AD

9、根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。

A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款

B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”

C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”

D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触

E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”

【答案】：BCD

10、施工合同签订中，说法正确的有（）。

A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

B.评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人

C.联合体中标的，其履约担保由联合体各公司依据联合体协议分别提交

D.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还

E.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失

【答案】：ABD

11、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有（）。

A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划

B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续

C.测设施工控制网并报监理人审批

D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系

E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案

【答案】：ACD

12、下列合同中，属于无效合同的有()

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

D.必须招标的项目未招标的合同

E.订立合同时显失公平的合同

【答案】：ABC

13、某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。关于该招标项目资格预审合格者的确定，说法不正确的是（）。

A.如果通过详细评审申请人的数量为五家，则均通过资格预审

B.如果通过详细评审申请人的数量为七家，则改变预审合格标准，不限制合格者数量

C.如果通过详细评审申请人的数量为八家，则对各申请人的详细评审各项要素予以评分，选取排名前六的申请人通过资格预审

D.如果通过详细评审申请人的数量为两家，可以重新组织资格预审

E.如果通过详细评审申请人的数量不足三家，可以不再组织资格预审而直接发包

【答案】：B

14、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（）等不影响继续评标。

A.完工期限超过了招标文件规定的期限

B.个别项目提供了不完整的数据

C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额

D.投标保函没有保证人的签字盖章

E.货物包装方式不满足招标文件的要求

【答案】：BC

15、标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（）。

A.开标记录表

B.问题澄清通知书格式

C.招标书格式

D.中标通知书格式

E.中标结果通知书格式

【答案】：ABD

16、采用综合评估法对设计投标文件进行详细评审时的内容包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.设计方案评审

E.投标报价评审

【答案】：D

17、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法正确的是（）。

A.承包人征得发包人同意后可以将其承包的全部工程转包给第三人

B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，不用征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

E.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】：C

18、中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明()。

A.承包的施工标段

B.中标价

C.工期

D.中标人的项目经理名称

E.总监理工程师名称

【答案】：ABCD

19、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

【答案】：AC

20、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。

A.建设单位授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业授权其法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务

D.施工企业授权项目经理负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位授权设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

【答案】：ACD

21、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不得用于抵押的财产有（）。

A.商业用地使用权

B.已建成的住宅楼

C.宅基地的土地使用权

D.土地的所有权

E.公立学校的教育设施

【答案】：CD

22、施工合同履行中，承包人提出的合理化建议使发包人获得了（）等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。

A.降低工程造价

B.缩短工期

C.提高工程运行效益

D.超长的使用寿命

E.较高的工程质量

【答案】：ABC

23、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察合同的内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

【答案】：ACD

24、根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（）。

A.基准资料有误引起的损失及拖延

B.隐蔽工程重新检验质量合格

C.发包人订购的设备提前交货

D.法规变化引起的价格调整

E.不可抗力不能按期竣工

【答案】：AB

25、按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有（）。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.协议是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标一般招标时间长、费用高

【答案】：A

26、下列属于合同签订及履行阶段合同管理任务的是（）。

A.组织做好合同评审工作

B.制定完善的合同管理制度和实施计划

C.倡导构建合同各方合作共赢机制

D.细化项目参建各相关方的合同界面管理

E.落实细化合同交底工作

【答案】：ABC

27、根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。

A.物价浮动引起的价格调整

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.总包施工中受到分包商的干扰

【答案】：BCD

28、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()

A.发包人无权要求交付工程

B.发包人有权要求交付工程

C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任

D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任

E.承包人可以留置该工程

【答案】：BC

29、标准施工合同的通用条款的标题包括（）。

A.发包人义务

B.承包人责任

C.施工设备和临时设施

D.测量放线

E.进度计划

【答案】：ACD

30、(2015年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。

A.签约合同价

B.合同工期

C.双方义务

D.质量标准

E.项目经理人选

【答案】：ABD

31、发包人要求提前提交材料和工程设备，则下列说法不正确的是（）。

A.承包人自行决定拒绝或接收

B.承包人应当拒绝

C.承包人不得拒绝

D.由发包人承担保管费用

E.由承包人承担增加的保管费用

【答案】：ABD

32、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（）因素。

A.投标价

B.付款条件

C.设备性能

D.寿命残值

E.燃料消耗费

【答案】：ABC

33、（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身损坏

【答案】：AB

34、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法正确的是（）。

A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目

B.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》

C.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保。

D.履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件止

E.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

【答案】：ABC

35、关于承包人编制进度付款支付分解表，正确的有（）。

A.勘察设计费，按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.材料和工程设备费，分别按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解

C.监理人批复的合同进度计划后7天内，承包人将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批

D.经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表

E.合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，无须监理人批复

【答案】：ACD

36、关于《标准设计施工总承包招标文件》，标准设计施工总承包招标文件有（）。

A.招标公告

B.投标保证金

C.投标人的资格要求

D.评标办法

E.发包人提供的资料

【答案】：AD

37、关于民事代理的说法，正确的有（）。

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为

B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C.代理人以自己的名义实施代理行为

D.被代理人对代理人的代理行为承担责任

E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

【答案】：AD

38、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。

A.施工方案的技术措施

B.质量、安全、环境保护管理体系与措施

C.工程进度计划、资源配置计划

D.技术负责人及主要管理人员配置

E.工程投资绩效评审方案

【答案】：ABC

39、在建设工程委托监理合同的履行中，监