建设工程法规及相关知识一级建造师考试第六次知识点检测题（附答案和解析）

建设工程法规及相关知识一级建造师考试第六次知识点检测题（附答案和解析）一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的（）活动的总称。A、合理化B、减量化C、综合化D、再利用E、资源化【参考答案】：BDE【解析】：循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称。其中，减量化，是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生；再利用，是指将废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用：资源化，是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。2、下列情况中，不影响劳动合同履行的有（）。A、劳动者开始依法享受基本养老保险待遇B、用人单位名称发生变更C、用人单位法定代表人变更D、用人单位投资人变更E、用人单位被依法宣告破产【参考答案】：BCD3、根据新修订的《建筑法》及相关法律规定，下列关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A、建筑职工意外伤害保险是一种法定的强制性保险B、建筑职工意外伤害保险是一种法定的非强制性保险C、意外伤害保险费由施工单位支付D、意外伤害保险费由建设单位支付E、单位应当为所有员工支付意外伤害保险费用C、被告住所地D、合同履行地E、合同签订地【参考答案】：BCDE【解析】：《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。23、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。A、建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告B、已办理该建筑工程用地批准手续C、城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证D、已经确定建筑施工企业E、建设资金已经落实【参考答案】：BCDE【解析】：根据《建筑法》第8条的规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。《24、尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事物的，地方性法规可以设定的强制措施有()。A、限制公民人身自由B、扣押财物C、查封场所D、查封设施或者财物E、行政拘留【参考答案】：BCD【解析】：尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事物的，地方性法规可以设定查封场所、设施或者财物，以及扣押财物的行政强制措施。25、以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是0。A、地下防水材料B、承重钢筋连接接头C、混凝土掺加剂D、砌筑砂浆的水泥E、分隔墙的混凝土小型砌块【参考答案】：ABD26、建筑工程安全防护、文明施工措施费用包括（）。A、文明施工费B、环境保护费C、临时设施费D、安全施工费E、企业管理费【参考答案】：ABCD【解析】：2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中规定：建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。前述费用都是现场管理费的内容，属于建设工程直接费的范畴，而企业管理费属于间接费的范畴。故A、B、C、D选项正确。27、根据《合同法》的规定，债权人转让权利应当通知债务人。其债权人转让权利的通知（）OA、不得自行撤销B、有权自行撤销C、经受让人同意可以撤销D、经债务人同意可以撤销E、必须经各方协商一致才能撤销【参考答案】:AC【解析】：本题考核的是合同权利的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外。28、关于新建建筑节能规定的表述中，正确的有（）。A、国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备B、限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备C、国家鼓励进口或者鼓励进口能源消耗高的技术、材料和设备D、建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备E、建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能推荐性标准进行查验【参考答案】：ABD【解析】：本题涉及的考点是新建建筑节能的规定。国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验。29、《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。A、在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B、逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C、逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行D、逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E、逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行【参考答案】：ABD30、建设工程纠纷调解解决的特点有：（）。A、有第三方介入B、简便易行C、能较经济、及时地解决纠纷D、利于维护双方的长期合作关系E、调解协议不具有强制执行的效力【参考答案】：ACDE二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）O1、按照《城乡规划法》的规定，建设单位应当在工程竣工验收后（）内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。A、15B内B、30日内C、3个月D、6个月【参考答案】：D2、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。A、作出B：申请撤销期限届满C、发出D、当事人收到【参考答案】：a3、根据《担保法》规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）。A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B、必须在原担保范围内继续承担保证责任C、可以拒绝再承担保证责任D、同意后，才继续承担保证责任【参考答案】：B【解析】：《担保法》第22条规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。第23条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。4、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。A、公开招标B、邀请招标C、议标I）、定向招标【参考答案】：A【解析】：本题考核的是公开招标的概念。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。5、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。A、进行辩论B、进行和解C、提起反诉D、提起上诉【参考答案】：a6、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。A、自保险合同生效之日起至保险合同解除止B、自施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C、自实际施工之日起至竣工结算完毕止D、自工程开工之日起至竣工验收合格止【参考答案】：D【解析】：《建筑工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人负办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。7、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起（）内，依法申请人民法院强制执行。A、15日B、1个月C、3个月D、2年【参考答案】：C【解析】：《行政强制法》第53条规定：“当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关.-j-以自期限届满之El起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行"。故C为正确选项。8、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）-A、对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B、对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C、在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D、材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【参考答案】：A9、《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为（）年。TOC\o"1-5"\h\zA、2年B、3年C、5年D、因企业类型不同而不同【参考答案】：B10、李某今年51岁，自1995年起就一直在甲企业做临时工，担任厂区门卫。2010年3月1日，甲企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令李某结算工资走人。根据《劳动合同法》的规定，甲企业（）。A、应当与李某签订固定期限劳动合同B、可以不与李某签订劳动合同，因其是临时工C、应当与李某签订无固定期限的劳动合同D、应当与李某签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同【参考答案】：C【解析】：本题考核的是无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订立2次固定期限劳动合同,且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。11、国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行（）。A、分类管理制度B、限制制度C、淘汰制度D、监管制度【参考答案】:C【解析】：国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准、行业标准的企业节能标准。12、张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了施工作业人员权利中的（）OA、知情权B、拒绝权C、批评权和检举控告权D、紧急避险权【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是施工作业人员享有的安全生产权利。《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施工现场的作业务件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。13、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。A、有效B、无效C、经澄清说明后有效D、在招标人同意接受的情况下有效【参考答案】：C14、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A、安全许可证B、销售许可证C、产品合格证D、安装许可证【参考答案】：C【解析】：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。15、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A、可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人B、不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件C、须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件D、撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收【参考答案】：A【解析】：本题考核的是投标文件的修改与撤回。《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。16、下列关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。A、施工人员有权拒绝该指令B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展【参考答案】：A【解析】：《安全生产法》规定，从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。17、物权和债权的性质分别可以表述为（）。A、相对权，绝对权B、相对权，相对权C、绝对权，相对权D、绝对权，绝对权【参考答案】：c18、某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。A、终结审理B、撤销案件C、中止审理D、缺席判决【参考答案】：D【解析】：本题考核的是宣判。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理，被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。19、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。A、使用许可证和产品合格证B、产品许可证C、生产许可证D、生产许可证和产品合格证【参考答案】：D【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第三十四条规定，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。20、下列犯罪的主体属于一般主体的是（）。A、重大责任事故罪B、重大劳动安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、受贿罪【参考答案】：A【解析】：一般主体，是指具有一般犯罪主体所要求的法定构成要件的自然人，即我国刑法分则条文要求行为人达到法定刑事责任年龄，具备刑事责任能力即可杼合犯罪主体条件的那些犯罪的主体，是“特殊主体”的对称。特殊主体，是指具有一般犯罪主体所要求的成立条件外，还必须具有某些犯罪所要求的特定身份作为其构成要件的自然人主体，是“一般主体”的对称。故A为正确选项。21、下列责任种类中，属于行政处罚的是（）。A、管制B、赔偿损失C、返还财产D、罚款【参考答案】：D【解析】：根据《行政处罚法》的规定，行政处罚主要包括：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。A项属于刑事责任；BC项属于民事责任。故应选D项。22、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的（）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。A、主要负责人B、项目负责人C、专职安全生产管理人员D、安全生产管理人员【参考答案】：B【解析】：本题考核的是施工项目负责人的安全生产责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程。【参考答案】：BC【解析】：本题考查的是建筑职工意外伤害保险。根据《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。因此，建筑职工意外伤害保险是一种法定的非强制性保险。从事危险作业的职工是指在施工现场从事如高处作业、深基坑作业、爆破作业等危险性较大的岗位的作业人员。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。4、安装工程一切险的保险人对（）不负责赔偿。A、因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用B、由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失C、意外事故造成的损失和费用D、自然灾害造成的损失和费用E、施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失【参考答案】：ABE【解析】：本题涉及的考点是安装工程一切险的除外责任。建筑工程一切险保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：①设计错误引起的损失和费用；②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失，以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；⑤维修保养或正常检修的费用；⑥档5、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。A、被申请人认为需要停止执行的B、申请人申请停止执行的C、申请人提供担保的D、行政复议机关认为需要停止执行的E、被申请人被撤销的【参考答案】：AD23、在法院审理过程中，被告反诉的，（）。A、原告必须到庭B、可以缺席判决C、原告拒不到庭的，按撤诉处理D、原告拒不到庭的，按败诉处理【参考答案】：b24、结构施工、安装装饰装修阶段，对易产生扬尘的堆放材料应采取（）措施。A、封闭存放B、搭设封闭性临时专用道C、覆盖D、水淋【参考答案】：C【解析】：结构施工、安装装饰装修阶段，对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施；对粉末状材料应封闭存放；场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施，如覆盖、洒水等；浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器，避免使用吹风器等易产生扬尘的设备；机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施：高层或多层建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运。25、注册商标没有正当理由连续三年不使用的，（）可以向商标局申请撤销该注册商标。A、商标局B、商标使用人C、商标异议人D、任何单位或个人【参考答案】：D【解析】：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起9个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长3个月。故D为正确选项。26、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）。A、施工合同中约定采用的推荐性标准B、建筑法律C、施工图设计文件D、工程监理合同【参考答案】：D【解析】：施工单位必须按照相关法规、设计文件以及合同中的规定进行施工，监理合同不属于施工依据。27、专利是对于（）所享有的制造、使用和销售的专有权。A、技术秘密B、商业秘密C、发明创造D、公开的发明创造【参考答案】：c28、因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，定价为500元/吨。同时双方又签订了一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束。某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t,工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据《合同法》的规定，下列说法正确的是（）。A、乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任B、乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任C、乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任D、乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是违约责任的承担及违约责任的免除。在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。本题中救火过程中被水淋湿的50t水泥的损失无需乙公司赔偿，而被雨水淋湿的50t水泥的损失应由乙公司赔偿。29、关于《合同法》中的公平原则，下列表述错误的是（）。A、公平包括当事人双方的权利义务要对等B、公平包括合同风险的分配要合理C、公平包括当事人双方法律地位一律平等D、公平包括合同中违约责任的确定要合理【参考答案】：C【解析】：《合同法》中的公平原则主要包括：①订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务，不得欺诈，不得假借订立合同恶意进行磋商；②根据公平原则确定风险的合理分配；③根据公平原则确定违约责任。C项属于平等原则。30、下列保险合同属于强制保险合同的是（）。A、设计责任保险B、安装工程一切险C、工伤保险D、意外伤害保险【参考答案】：C【解析】：2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议作出的《全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国建筑法的决定》将《建筑法》第四十八条修改为：“建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费”。至此，意外伤害险不再是强制性保险。故C为正确选项。31、根据《建设项目环境保护条例》的规定，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自（）之日起3个月内，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A、提交建设工程竣工验收申请B、提交环境保护设施竣工验收申请C、建设项目投入试生产D、建设项目竣工验收【参考答案】:C【解析】：本题涉及的考点是建设工程竣工环保验收。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内,向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。32、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，乙方可以（）。A、向上级仲裁委员会申诉B、向人民法院起诉C、请求法院撤销仲裁裁决D、向市人大常委会申诉【参考答案】：C【解析】：根据《仲裁法》的规定，当事人由证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在的中级人民法院申请撤销仲裁裁决:（1）没有仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁程序违法的（4）裁决所依据的证据是伪造的；（5）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的。33、甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以（）。A、拒绝执行B、向人民法院起诉C、请求法院裁定不予执行D、向上级仲裁委员会申诉【参考答案】：C【解析】：本题考核的是仲裁裁决的不予执行。根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所依据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。34、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送（）的质量检测单位进行检测。A、具有相应资质等级B、建设单位许可C、建设行业协会认可D、监理协会认可【参考答案】：A【解析】：本题考核的是施工检测的见证取样和送检制度。《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。35、下列合同中，不能实现留置权的合同是（）。A、运输合同B、抵押合同C、保管合同D、加工承揽合同【参考答案］:b36、《民法通则》规定，下列不属于承担民事责任主要方式的是（）,A、排除妨碍B、罚金C、停止侵害D、恢复原状【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是承担民事责任的主要方式。《民法通则》规定，承担民事责任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；④返还财产：⑤恢复原状：⑥修理、重作、更换；⑦赔偿损失；⑧支付违约金；⑨消除影响、恢复名誉；⑩赔礼道歉。37、某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是（）。A、丙无权要求开发商履行合同B、丙可以要求乙履行合同C、乙可以要求开发商履行合同D、乙应向丙披露委托人【参考答案】：A38、工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起（）日内，向备案机关提交工程质量监督报告。TOC\o"1-5"\h\zA、5B、7C、10D、14【参考答案】:A【解析】：本题考核的是竣工验收备案文件的处理。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。39、根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）。A、国务院B、国务院负责安全生产监督管理的部门C、国务院建设行政主管部门D、国务院铁路、交通、水利等有关部门【参考答案】：B【解析】：根据《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，国务院负责安全生产监督管理的部门，对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。国务院建设行政主管部门对全国建设工程安全生产实施监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院的职责分工，负责有关专业建设工程安全生产的监督管理。40、仲裁最突出的特点是（）。A、专业性B、独立性C、自愿性D、快捷性【参考答案】：C【解析】：当事人的自愿性是仲裁最突出的特点。仲裁是最能充分体现当事人意思自治原则的争议解决方式。仲裁以当事人的自愿为前提,即是否将纠纷提交仲裁，向哪个仲裁委员会申请仲裁，仲裁庭如何组成，仲裁员的选择，以及仲裁的审理方式、开庭形式等，都是在当事人自愿的基础上，由当事人协商确定的。41、某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是（）。A、赔偿损失B、降低资质等级C、责令停业整顿D、对主要负责人判处有期徒刑【参考答案】：D【解析】：《建筑法》第六十七条规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。本题中，施工单位的行为违反了法律，但不构成犯罪，因此该施工单位只承担行政处罚，而不承担刑事处罚。42、《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制。可偿行罚，许赔执处\^/、、、、ABcD。可偿行罚，许赔执处\^/、、、、ABcD。可偿行罚，许赔执处\^/、、、、。可偿行罚，许赔执处\^/、、、、ABcD【参考答案】：C【解析】：《行政强制法》第2条规定：“本法所称行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行”。故C为正确选项。43、甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A、仲裁委员会所在地B、合同签订地C、乙方所在地D、建设工程所在地【参考答案】：a44、用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同的，劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当向劳动者支付赔偿金，金额为（）。A、5个月的月工资B、10个月的月工资C、经济补偿标准金额D、经济补偿标准金额的2倍【参考答案】：D【解析】：用人单位违反《劳动法》规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的2倍向劳动者支付赔偿金。45、下列不属于承租人的主要义务的是（）。A、支付租金B、恰当使用租赁物C、妥善保管租赁物D、保证无第三人对租赁物主张权利【参考答案】：D【解析】：根据《合同法》第十三章的规定，租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。承租人的主要义务是应当按照约定的方法使用租赁物，妥善保管租赁物，按照约定的期限支付租金等。当然，因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。故D为正确选项。46、关于保险索赔的说法，正确的是（）。A、保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料B、保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供C、对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金D、投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任【参考答案】：D47、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为（）。A、12个月B、16个月C、18个月D、24个月【参考答案】：D48、下列选项中，可以不进行招标的建设工程项目是（）。A、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的B、使用国家政策性贷款的C、施工单项合同估算价为230万元的D、全部或部分使用国有资金投资的【参考答案】：A49、环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起（）内，完成验收。A、15日B、30日C、3个月D、6个月【参考答案】：B【解析】：《建设项目环境保护条例》第二十二条规定，环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起30日内，完成验收。第二十三条规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。50、民事诉讼中，不属于不能单独作为认定案件事实的证据是（）oA、存有疑点的视听资料B、有正当理由未出庭作证的证人证言C、无法与原件、原物核对的复印件、复制品D、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言【参考答案】：B【解析】：本题考核的是不能单独作为认定案件事实的证据。不税单独作为认定案件事实的证据包括：（1）未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；（2）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；（3）存有疑点的视听资料；（4）无法与原件、原物核对的复印件、复制品；（5）无正当理由未出庭作证的证人证言。51、《建筑业企业资质管理规定》中规定，（）负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。A、国务院环境保护主管部门B、国家发展和改革委员会C、国务院住房和城乡建设主管部门D、国务院监察部【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是施工业企业资质管理体制。《建筑业企业资质管理规定》中规定，国务院住房和城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。52、张某原是惠丰建筑公司的采购员，辞职后与王某合办一家蓝景汽车租赁公司。张某现以惠丰公司的名义与其长期负责的惠丰公司大客户丙公司签订了一份合同，丙公司对张某辞职并不知情。则对该合同承担义务的应是（）。A、惠丰建筑公司B、蓝景汽车租赁公司C、张某D、张某、王某与蓝景汽车租赁公司【参考答案】:A【解析】：《合同法》第四十九条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。因此，该代理行为的后果应当由被代理人惠丰建筑公司承担。【解析】：在行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为，但有下列情形之一的，可以停止执行：被申请人认为需要停止执行的；行政复议机关认为需要停止执行的；申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；法律规定停止执行的。6、下列情形导致要约失效的有()A、拒绝要约的通知到达要约人B、要约人依法撤销要约C、要约人依法撤回要约D、承诺期限届满，受要约人未作承诺E、受要约人对要约的内容住级实质性变更【参考答案】：ABDE【解析】：《合同法》第20条规定：有下列情形之一的，要约失效。1.拒绝要约的通知到达要约人；2.要约人依法撤销要约；3.承诺期限届满，受要约人未焦出承诺；4.受要约人对要约的内容焦止实质性变更7、关于保险索赔，下列说法正确的有()。A、投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明B、索赔的证据一般包括保单、建设工程合同、事故照片、鉴定报告以及保单中规定的证明文件C、投保人等应当及时提出保险索赔D、保险单上载明的保险财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，只能按照部分损失进行索赔E、如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求【参考答案】:ABCE【解析】：保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。53、根据《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的,因行政管理需要，确需立即实施行政许可的，（）可以设立临时性行政许可。A、法律B、行政法规C、部委规章D、省级人民政府规章【参考答案】：D【解析】：尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。故D为正确选项。54、按照《担保法》的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）。A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B、必须在原担保范围内继续承担保证责任C、可以拒绝再承担保证责任D、同意后，才继续承担保证责任【参考答案】：B55、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂,经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A、建设单位维修并承担维修费用B、施工单位维修并承担维修费用C、施工单位维修，设计单位承担维修费用I）、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【参考答案】:B【解析】：根据《建设工程质量管理条例》第四十条的规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。题目中的问题发生在竣工验收合格后第11年内，可以认为该工程发生的质量缺陷尚处于保修期限内。施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。56、10岁以上不满18周岁的未成年人和不能完全辨认自己行为的精神病人所签订的合同属于效力待定合同，其待定因素是（）。A、无权代理人以被代理人名义订立的合同B、越权订立的合同C、限制民事行为能力人订立的合同D、无处分权人订立的合同【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是效力待定合同的类型。《合同法》规定的效力待定合同有三种，即限制民事行为能力人订立的合同，无权代理人订立的合同，无处分权人处分他人的财产订立的合同。《合同法》规定，限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认后，该合同有效，但纯获利益的合同或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应而订立的'合同，不必经法定代理人追认。10周岁以上的未成年人及不能完全辨认自己行为的精神病人属于限制民事行为能力人。57、下列关于知识产权的说法，正确的是（）。A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果【参考答案】：A【解析】：知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利，选项A说法正确。知道产权可以分为两大类：一类是著作权，包括邻接权；一类是工业产权，主要包括专利权和商标权，选项B说法错误。按照《保护工业产权巴黎公约》的规定，工业产权应作最广义的理解，选项c错误。我国知识产权的主体是著作权（版权）、专利权、商标专用权，选项D说法错误。58、下列关于合同的分类说法不正确的是（）。A、无名合同是法律未规定内容和名称的合同B、在有偿合同中，债务人的责任相对比较重；而在无偿合同中，债务人的责任相对比较轻C、附义务的赠与合同是单务合同D、有偿合同即双务合同，无偿合同即单务合同【参考答案】：D【解析】：D项，有偿合同一般为双务合同，无偿合同一般为单务合同。但也有例外，如无偿保管合同即为双务合同。59、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。A、施工单位负责项目管理的技术负责人B、装、拆卸单位的专业技术人员C、监理单位负责安全的工程师D、出租单位生产管理人员【参考答案】：B【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。60、根据《节约能源法》规定，在工程项目施工过程中，建设单位、设计单位、施工单位不得使用列入（）使用目录的技术工艺材料和设备。A、鼓励B、限制C、禁止D、控制【参考答案】：C【解析】：使用目录主要有三种：推广使用、限制使用、禁止使用。国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术工艺材料和设备。国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术材料和设备。故C选项正确。61、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施I）、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用【参考答案】:D62、根据《注册建造师管理规定》，注册建造师申请初始注册时应具备的条件不包括()。A、经考核认定或考试合格取得资格证书B、受聘于一个相关单位C、取得注册证书和执业印章D、达到继续教育要求【参考答案】：C【解析】：《注册建造师管理规定》第六条规定，申请初始注册时应具备的条件包括：①经考核认定或考试合格取得资格证书；②受聘于一个相关单位：③达到继续教育要求；④没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。63、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、有完整的技术档案和施工管理资料C、建设单位和施工企业已签署工程结算文件D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【参考答案】：C【解析】：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：完成建设工程设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。64、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。A、应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练B、应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练C、应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练I）、应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练【参考答案】：c65、某施工单位在参与某工程投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨报价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为（）。A、恶意投标罪B、串通投标罪C、重大责任事故罪D、玩忽职守罪【参考答案】:B66、甲、乙双方订立的商品房买卖合同中约定：“乙将自己开发建设的某公寓A座第10层住房出售给甲，2011年11月8日交付房屋。"2011年9月27日，甲发现该公寓A座仅盖到第2层。根据我国《合同法》规定，以下表述正确的是（）。A、甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任B、甲只能要求乙支付迟延履行违约金而不能解除合同C、甲只能等到2011年11月8日方能要求乙承担违约责任D、甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承担违约责任【参考答案】：A【解析】：本题考核的是违约责任。违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。《合同法》规定，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。故甲可以立即起诉乙，要求其承担违约责任。67、某工程项目工期计划为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为（）。A、258万B、344万C、43万D、516万【参考答案】：A【解析】：根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%;合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%,其余费用应当按照施工进度支付。则本题中，该建设单位预付该部分费用至少应为：86X30%=258（万元）。68、某建筑工程深基坑施工过程中，基坑支护专项方案由土方分包单位组织编制完成，则该专项方案应由（）来组织专家论证。A、建设单位B、总承包单位C、土方分包单位D、监理单位【参考答案】：B69、关于工程建设的标准，说法错误的是（）。A、行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止B、工程建设行业标准实施后也需要复审C、工程建设地方标准中没有强制性条文D、工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案【参考答案】：C【解析】：《标准化法实施条例》第14条规定：“行业标准在相应的国家标准实施后，自行废止”；第16条规定：“地方标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门编制计划，组织草拟，统一审批、编号、发布，并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案"；第20条规定：“标准实施后，制定标准的部门应当根据科学技术的发展和经济建设的需要适时进行复审。标准复审周期一般不超过五年”；第18条规定“工程建设的质量、安全、卫生标准及国家需要控制的其他工程建设标准”为强制性标准，同时还规定“省、自治区、直辖市人民政府标准70、某公司以一栋价值400万元的办公楼作抵押分别向A银行和B银行贷款200万元，与A银行签订的抵押合同在2010年3月13日签订,20日办理登记手续；与B银行签订的抵押合同在2010年3月16日签订，并在当日办理登记手续。后来该公司无力还债，A银行和B银行行使抵押权将抵押物拍卖，得款360万元，则（）。A、A银行和B银行各得180万元B、A银行得款200万元，B银行得款160万元C、A银行得款160万兀，B银行得款200万兀D、由该公司指定A银行和B银行各得多少【参考答案】：C【解析】：《物权法》第一百九十九条规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：①抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿；②抵押权已登记的先于未登记的受偿；③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。8、下列法律中，属于社会法的有（）。A、《残疾人保障法》B、《劳动法》C、《职业病防治法》D、《矿山安全法》E、《环境影响评价法》【参考答案】：ABCD【解析】：社会法是调整劳动关系、社会保障和社会福利关系的法律规范的总称。社会法是在国家干预社会生活过程中逐渐发展起来的一个法律门类，所调整的是政府与社会之间、社会不同部分之间的法律关系。《残疾人保障法》、《矿山安全法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《安全生产法》、《劳动合同法》等均属于社会法。9、根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列属于最低保修期为2年的工程有（）。A、屋面防渗漏工程B、泵房设备安装工程C、装修工程D、采暖工程E、地基基础工程【参考答案】：BC【解析】：根据《建设工程质量管理条例》第40条规定，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年。本题中，E选项地基基础工程的最低保修期限为设计使用合理寿命年限，A选项屋面防渗漏工程的最低保修期限为5年，D选项供热工程的最低保修期限为2个采暖期。故B、C为正确选项。10、法人应当具备的条件有（）。A、依法成立B、有自己的场所C、有必要的财产或者经费D、有自己的名称、组织机构E、能够独立承担无限民事责任【参考答案】：ABCD【解析】：根据《民法通则》第37条的规定，法人应当具备的条件为:（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。故应选ABCD项。11、下列选项中，用人单位可以单方解除合同的情形包括（）。A、劳动者在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B、劳动者因为犯盗窃罪，被依法追究刑事责任C、劳动者因工负伤，成为残疾人D、劳动者同时与其他用人单位签订了劳动合同且不愿改正E、用人单位经济性裁员【参考答案】：ABDE12、某工程项目承建过程中，建设单位存在下列情形导致质量缺陷的,须自己承担过错责任（）。A、设计图纸不明确B、提供的设备不符合标准C、指定供应商供应的材料明显不合格D、工程所在地夏季雨水量过大E、指定的防水专业工程分包单位资质不足【参考答案】：ABCE【解析】：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;（3）直接指定分包人分包专业工程。本题中，D选项是因夏季雨量过大出现质量缺陷，这是承包人没有做好防范工作造成的，应由其承担责任。其他A、B、C、E选项都是发包人的原因造成的。故A、B、C、E选项正确。13、资质不良行为认定标准包括（）。A、未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的B、以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C、不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的D、将承包的工程转包或违法分包的E、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【参考答案】：ABE【解析】：本题考核的是资质不良行为认定标准。资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需