三月下旬一级建造师《建设工程法规及相关知识》预热阶段冲刺测试试卷（附答案及解析）

三月下旬一级建造师《建设工程法规及相关知识》预热阶段冲刺测试试卷（附答案及解析）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。A、其间构成了不当得利之债B、其间构成了无因管理之债C、其间构成了侵权之债D、其间没有形成债的关系【参考答案】：C【解析】：由于该工程在夜间施工行为明显侵犯了居民的休息权，对居民的正常生活作息造成严重影响，已经构成侵权，侵权行为产生的债被称为侵权之债。因此，C为正确答案。2、下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的是（）。A、木工B、钢筋工C、瓦工D、电工【参考答案】：D18、加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到（）。A、30%B、40%C、50%D、60%【参考答案】：A【解析】：加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。19、按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（）。A、全部使用政府投资的建设项目，按合同价款5%左右预留B、部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右预留C、社会投资项目一律按工程价款结算总额5%左右预留D、社会投资项目一律按合同价款10%左右预留【参考答案】：B20、下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是（）。A、聘用单位被吊销营业执照的B、已与聘用单位解除聘用合同关系的C、年龄超过65周岁的D、同时在两个以上单位执业的【参考答案】：D【解析】：根据《注册建造师管理规定》的规定，有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：（1）聘用单位破产的；（2）聘用单位被吊销营业执照的；（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；（4）已与聘用单位解除聘用合同关系的；（5）注册有效期满且未延续注册的;（6）年龄超过65周岁的；（7）死亡或不具有完全民事行为能力的；（8）其他导致注册失效的情形。而注册建造师同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的，行政机关可给予警告、责令改正、处以罚款等行政处罚。故D为正确选项。21、原告光明房地产开发公司起诉被告恒基建筑公司，称其在工程施工过程中偷工减料，降低质量标准，要求赔偿由此给原告带来的损失，并在庭审过程中出示了建设工程质量鉴定书。恒基建筑公司对建设工程质量鉴定书提出质疑，申请重新鉴定。在上述情况下恒基建筑公司提出（）的有效证据时，法院才会同意其申请。A、鉴定机构曾受到过行政处罚B、鉴定人员作风不好C、鉴定人员的权威性不高D、鉴定程序严重违法【解析】：考点，可以重新鉴定的情形。22、施工企业在企业法人营业执照规定的经营范围之外签订的钢材销售合同应当属于（）。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、效力待定合同【参考答案】：A【解析】：根据《建筑法》第26条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。但对于企业法人超出经营范围所签订的合同的效力问题，依据最高人民法院《关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释（一）》第10条之规定：“当事人超越经营范围订立合同，人民法院不因此认定合无效。但违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营的除外。”也就是说,只要不违反限制经营等23、负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督监察时，特种设备安全监察人员的参加人数的下限是（）人。A、2B、3C、4D、5【参考答案】：A【解析】：《特种设备安全监察条例》第56条规定：“特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察时，应当有2名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全监察人员证件”。故A为正确选项。24、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。A、未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B、未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C、隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D、未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收【参考答案】：B【解析】：本题考查的是建设单位及相关单位的质量责任和义务。25、建设工程安全监督机构是（）。A、行政机关B、事业单位C、国有企业D、人民团体【解析】：按照法律性质的不同，法人可分为行政机关、事业单位、国有企业、人民团体。建设工程安全监督机构属事业单位，受建设行政主管部门或者其他有关部门委托，行使工程项目安全监督检查权。故B选项正确。26、下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是（）。A、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任B、股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任C、股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任D、股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任【参考答案】：A27、缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。TOC\o"1-5"\h\zA、10B、15C、30D、14【解析】：《建设工程质量保证金管理暂行办法》第十条规定，发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。28、属于行政责任种类的是（）。A、留用察看B、罚金C、记大过D、拘役【参考答案】：C【解析】：行政责任包括行政处罚和行政处分，行政处罚的种类:（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。故C为正确选项。29、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）。A、建设用地使用权B、地役权C、相邻权D、宅基地使用权【参考答案】：B【解析】：地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。符合题目要求。30、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元。后乙未能按约支付保管费用，则甲可以（）。A、行使质押权变卖全部水泥B、行使质押权变卖部分水泥C、行使留置权变卖全部水泥D、行使留置权变卖部分水泥【参考答案】：D31、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是（）。A、承包人可申请法院撤销合同B、承包人可放弃撤销权继续认可该合同C、承包人放弃撤销权后发包人享有该权D、承包人享有撤销权而发包人不享有该权利【参考答案】：c【解析】：对于可变更、可撤销合同，撤销权由重大误解的误解人、显失公平的受害人，被欺诈方、被胁迫方、乘人之危的受害方行使。只有这些合同当事人才有权行使合同撤销权，对方当事人不享有撤销权。根据《合同法》第五十四条的规定，一旦合同是可撤销的，则撤销权人可以申请法院或者仲裁机构撤销合同，也可以申请法院或者仲裁机构变更合同，当然，还可以不行使撤销权继续认可该合同的权利。如果撤销权人请求变更的，法院或者仲裁机构不得撤销。32、下列合同中，属于单务合同的是（）。A、建设工程施工合同B、无偿保管合同C、融资租赁合同D、加工承揽合同【参考答案】：B【解析】：本题考核的是单务合同。单务合同是指合同当事人中仅有一方负担义务，而另一方只享有合同权利的合同。无偿委托合同、无偿保管合同均属于单务合同。33、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。A、效力待定B、自动解除C、失效D、继续有效【参考答案】：D【解析】：用人单位发生合并或分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由继承其权利和义务的用人单位继续履行。参见教材34、某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位【参考答案】：C【解析】：《民用建筑节能条例》第16条规定：“墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理”。“未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工”。因此，应由监理单位组织相关人员对节能工程进行分部分项验收。故C为正确选项。35、下列人员中可以作为评标委员会成员的是（）。A、某投标人主要负责人的弟弟B、某投标人的债权人C、技术复杂的招标项目，由招标人直接确定的评标专家D、行政监督部门的工作人员【参考答案】：C【解析】：根据《招标投标法》的规定，有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。故C选项正确。36、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）。A、有效B、无效C、经澄清说明后有效D、在招标人同意接受的情况下有效【参考答案】：C【解析】：《投标招标法》第三十九条规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本题中，投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，这份函件应该是有歹攵的，但是，开标时未宣读，【解析】：根据住建部《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业包括：（1）建筑电工；（2）建筑架子工；（3）建筑起重信号司索工；（4）建筑起重机械司机；（5）建筑起重机械安装拆卸工；（6）高处作业吊篮安装拆卸工；（7）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。故D为正确选项。3、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、已签署的工程结算文件C、完整的技术档案和施工管理资料D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【参考答案】:B【解析】：《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容；②有完整的技术档案和施工管理资料；③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；⑤有施工单位签署的4、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。A、中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包评标委员会委员在评标时会发现它们的矛盾，投标人向评标委员会澄清后，该函件有效。37、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是（）。A、无权代理B、不当得利C、侵权行为D、无因管理【参考答案】：D38、甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法中，正确的是（）。A、甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案B、建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同C、乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责D、建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证【参考答案】：C【解析】：本题考核的是分包责任。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。39、根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是()OA、定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿B、没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付C、报酬约定不清的，定作人有权拒付D、因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任【参考答案】：A【解析】：本题考查的是相关合同制度。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付，选项BC错误。承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，在通知定作人后，因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，定作人应当赔偿损失，选项D错误。40、民事诉讼中，不属于不能单独作为认定案件事实的证据是()OA、存有疑点的视听资料B、有正当理由未出庭作证的证人证言C、无法与原件、原物核对的复印件、复制品D、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言【参考答案】：B【解析】：本题考核的是不能单独作为认定案件事实的证据。不能单独作为认定案件事实的证据包括：（1）未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；（2）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；（3）存有疑点的视听资料；（4）无法与原件、原物核对的复印件、复制品；（5）无正当理由未出庭作证的证人证言。41、职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（）日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。TOC\o"1-5"\h\zA、15B、30C、45D、60【参考答案】：B【解析】：本题考核的是工伤认定申请。职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。42、甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时间应当为（）。A、一审法院庭审辩论期间B、一审法院判决前C、举证期限内D、二审法院开庭前【参考答案】：C【解析】：当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件纠纷的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。43、下列法律中，属于行政法的是（）。A、《城乡规划法》B、《招标投标法》C、《公司法》D、《物权法》【参考答案】：A【解析】：本题考核的是行政法。《行政处罚法》、《行政复议法》、《行政许可法》、《环境影响评价法》、《城市房地产管理法》、《城乡规划法》、《建筑法》等属于行政法。B、C、D选项属于民法商法。44、建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。A、不得跨部门、跨地区B、可跨部门但不得跨地区C、可跨地区但不得跨部门D、可跨部门、跨地区【参考答案】：D45、关于建设工程分包的说法，正确的有（）。A、总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业B、总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业C、总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业D、总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业【参考答案】：A【解析】：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。46、某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是（）。A、开标由当地建设行政主管部门主持B、开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证C、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出D、开标时不能宣读投标文件【参考答案】：C【解析】：根据《招标投标法》的规定，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。故C为正确选项。47、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约作出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为（）。A、施工单位发出订购水泥的要约时B、施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时C、水泥厂发出答复文件时D、水泥厂的答复文件到达施工单位时【参考答案】：D48、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。A、招标代理B、采购代理C、诉讼代理D、指定代理【参考答案】：D【解析】：代理包括委托代理、法定代理和指定代理。其中，委托代理按照被代理人的委托行使代理权，又称“意定代理”或“任意代理”。建设工程活动中涉及的代理行为比较多，如工程招标代理、材料设备采购代理以及诉讼代理等，多是委托代理。D项，指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理，常发生在诉讼中。49、依照《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位必须按照()施工。A、设计图纸和工程施工技术标准B、设计图纸、工程师指令和工程施工技术标准C、设计图纸、现场设计代表要求和工程施工技术标准D、设计图纸、业主要求和工程施工技术标准【参考答案】：A【解析】：《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款规定，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。50、下列各项，我国《水污染防治法》未做禁止规定的是()oA、向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物B、向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液C、向水体排放、倾倒含有毒污染物的废水和其他废弃物D、向水体排放热水【参考答案】：D51、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。・A、安全许可证B、销售许可证C、产品合格证D、安装许可证【参考答案】：C【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定。施工现场临时找寻的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。52、为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的（）。A、投标保函B、履约保函C、预付款保函D、付款担保【参考答案】：B53、某工程预计工期10个月，施工合同价款为600万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的资金原则上不得少于（）万元人民币。TOC\o"1-5"\h\zA、150B、180C、300D、600【参考答案】：C【解析】：本题考核的是建设资金的落实。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%o54、按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是（）。A、申请人年近花甲，已达59岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年C、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请之日止已满2年D、申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【参考答案】：B【解析】：B项，《注册建造师管理规定》第十五条第一款第五项规定，申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的，不予注册。55、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况，经批准可以适当延长，但延长的期限最长不超过（）。TOC\o"1-5"\h\zA、15日B、30日C、60日D、120日【参考答案】：C56、下列不属于物权特征的是（）。A、物权是支配权B、物权是相对权C、物权是财产权D、物权具有排他性【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是物权的法律特征。物权具有以下特征：物权是支配权；物权是绝对权；物权是财产权；物权具有排他性。B、两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C、共同承包的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任D、联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任【参考答案】：C【解析】：共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。5、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（）。A、虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B、投标人购买招标文件，属要约行为C、投标人参加现场考察，属要约行为D、评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为【参考答案】：A6、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以（）作为结算工程款的依据。57、借用其他施工单位（）的行为，属于以其他企业名义承揽工程。A、营业执照B、技术人员C、资金D、高层管理人员【参考答案】：A【解析】：本题考查的是施工企业从业资格制度。《建筑法》规定，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。由此可知以其他企业名义承揽工程是指借用其他施工单位资质证书、营业执照的行为。58、女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是（）。A、高处、高温工作B、矿山、井下作业C、夜班劳动D、低温、冷水作业【参考答案】：B【解析】：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山、井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女Jt只x-在经期从事高处、低温、冷水作业国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。故B59、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是（）。A、采用特定的专利或者专有技术的项目B、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目C、施工单项合同估算在200万元人民币以上的项目D、建筑艺术造型有特殊要求的项目【参考答案】：C【解析】：本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在人民币200万元以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在人民币100万元以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。60、分两阶段进行招标的无法精确拟定技术规格的项目，其投标保证金应在（）提交。A、第一阶段B、第二阶段C、第一阶段和第二阶段分别D、第一阶段或第二阶段【参考答案】：B【解析】：《招标投标法实施条例》第三十条规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。即采用两阶段招标方法的，招标人应当在第二阶段提出提交投标保证金的要求。61、张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了施工作业人员权利中的()OA、知情权B、拒绝权C、批评权和检举控告权D、紧急避险权【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是施工作业人员享有的安全生产权利。《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施工现场的作业务件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。62、张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据我国《劳动法》的规定，该公司最迟应于（）前以书面形式通知张某。A、6月1日B、6月16日C、7月2日D、7月16日【参考答案】：C63、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（）承担。A、设备使用单位B、具有相应资质的单位C、设备出租单位D、检验检测机构【参考答案】：B【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第十七条规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。64、下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关规定的表述，错误的是（）。A、当事人应当采取书面形式订立相应的合同B、使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限C、应当向登记机构申请变更登记D、附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施不得一同处分【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是建设用地使用权的流转。建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：①当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。②应当向登记机构申请变更登记。③附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。65、某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（）。A、应以书面方式订立B、若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C、若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D、若以口头方式订立，承租人可随时解除合同【参考答案】:B66、对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A、地下暗挖B、降水C、脚手架D、起重吊装【参考答案】：A【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术员责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中所涉及的深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工67、某项目地下管线施工中，施工单位未经监理工程师验收就将管道予以覆盖，后监理责令其重新剥露检查，检查结果符合设计图纸和施工规范要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用应由（）承担。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、建设单位和监理单位共同【参考答案】：A【解析】：根据《建设工程质量管理条例》第30条规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位（实施监理的工程为监理单位）和建设工程质量监督机构，检查验收合格后方可隐蔽。本题中，施工单位违背上述程序，所以应无条件按照监理指令重新剥露，并承担相应费用。故A为正确选项。68、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。A、建设单位B、施工总承包单位C、监理单位D、各分包单位【参考答案】：B69、1998年9月1日对某施工现场检查时发现，存储建筑材料的仓库内有15名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。施工单位解释由于现场地狭窄，且工期紧，暂时无法解释这些建筑工人的居住问题。经行政监管部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是（）OA、这些建筑工人可以居住，但不得使用明火B、经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施C、经公安消防机构批准后，这些建筑工程可以居住，但要采取必要的消防安全措施D、施工单位同这些建筑工人签订防火安全责任书，并采取必要消防安全措施后，可以暂时居住【参考答案】：C【解析】：在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍。在设有车间或者仓库的建筑物内，已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。70、某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是（）。A、负责工程保修的施工单位B、物业单位C、装修单位D、住户甲【参考答案】：A【解析】：住户乙的损失是由于住户甲使用不当造成的，不属于施工单位保修责任范畴。住户乙的损失，是住户甲装修造成的，甲是侵权人，应承担赔偿责任；装修单位不当施工是造成损失的直接责任人，应承担赔偿责任；物业单位是物业管理的直接责任人，其应当承担管理责任。故A为正确选项。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。71、施工单位的下列作法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（）。A、在施工现场附近的河流中清洗油桶B、将施工垃圾处理后倒入附近河流C、转运施工废弃物时未对其进行遮盖D、居民区附近的高架桥施工时未设置噪声屏障E、工程抢修工作一直持续到22时【参考答案】：ABCD【解析】：本题考核的是环境保护法的相关内容。A、B选项考的是水污染防治法，C选项考的是固体废物污染防治法，D、E选项考的是噪声污染防治法。72、法津规定当事人因（）而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。A、重大误解B、显失公平C、欺诈、胁迫D、变更、修正E、乘人之危【参考答案】:CE【解析】：《合同法》第五十四条第二款规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。对于因AB两项中的原因而导致的可撤销合同属于合同双方任一当事人都可以请求撤销的合同；D项不属于合同可变更、可撤销的情形；CE两项情形下的可撤销合同为受损害一方有权请求撤销。73、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出A、第一次开庭时B、提交答辩状期时C、被告收到起诉状副本之日起15日内D、法庭辩论终结前E、第一审判决作出前【参考答案】：BC【解析】：管辖权异议是指当事人向受诉法院提出的该法院对案件无管辖权的主张。《民事诉讼法》规定，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起15日内提出答辩状。被告提出答辩状的，人民法院应当在收到之日起5日内将答辩状副本发送原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。74、按照标准的级别，我国将标准划分为（）。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格【参考答案】：B【解析】：为了防止出现“阴阳合同”，原建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》中规定，订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。所以本题中法院应以双方签订的备案合同为依据。7、《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。TOC\o"1-5"\h\zA、2B、3C、4D、6【参考答案】：D【解析】：本题考核的是建设工程竣工规划验收。《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后6A、国家标准B、行业标准C、地方标准D、企业标准E、推荐性标准【参考答案】：ABCD75、工程监理的依据包括（）。A、《建筑法》、《合同法》B、设计文件C、有关技术标准D、监理合同E、建设工程承包合同【参考答案】：ABCE【解析】：本题考核的是工程监理的依据。工程监理的依据是：（1）有关法律法规；（2）有关技术标准；（3）设计文件；（4）建设工程承包合同。76、按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。A、有完整的技术档案和施工管理资料B、分包工程的质量必须优良C、有施工单位签署的工程保修书D、由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E、主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定【参考答案】：AC【解析】：本题涉及的考点是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：①完成建设工程设计和合同约定的各项内容；②有完整的技术档案和施工管理资料；③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；⑤有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。77、某施工单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国《民用节能管理规定》，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的责任，下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（）。A、监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准B、建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件C、民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造D、施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E、在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收【参考答案】：ABDE【解析】：本题主要考查建筑工程节能的规定。78、甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方工人丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（）A、甲可要求乙承担违约责任。B、甲可要求乙承担授权责任。C、丙可要求乙承担违约责任。D、丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任。E、丙可要求甲承担赔偿责任。【参考答案】：AE79、根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者时可对劳动者采取的行为有（）A、扣押居民身份证B、扣押职业资格证C、要求提供担保D、签订专业技术培训服务违约条款E、签订竞业限制保证书【参考答案】：DE【解析】：用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。80、某国有公司的土地使用权系划拨所得，该公司以本公司的一栋四层办公楼作为抵押向银行贷款，后由于办公人员增加，公司在办公楼上加盖了一层。银行贷款到期，该公司无法偿还本息。下列说法错误的有（）。A、银行只能通过拍卖办公楼的方式实现抵押权B、办公楼上新增的一层不属于抵押财产C、拍卖办公楼时，只能拍卖设定抵押权的四层，不能拍卖新增的一层D、银行对拍卖四层办公楼的价款有优先受偿权E、银行可以与公司在抵押合同中约定：“到期不能偿还贷款，办公楼归银行所有”【参考答案】：ACE【解析】：根据《物权法》的相关规定，抵押权人实现抵押权的方式包括：协议以抵押财产折价、拍卖、变卖。建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分，但新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿。拍卖办公楼时，新增的一层可以一起拍卖，但银行只对四层办公楼的价款有优先受偿权。E项属于流押条款，《物权法》禁止在抵押合同中约定流押条款。81、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某装业工程分包给乙施工单位，乙又将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（）。A、仅可起诉甲B、不能起诉丙C、仅可起诉乙D、可单独起诉乙E、可起诉甲、乙、丙【参考答案】：DE【解析】：根据司法解释，建设单位可以追究甲、乙、丙的连带责任，根据连带的原理，可以一起告，也可以只告其中的一两人，AC错在“仅”，B错在“不能”82、某市安全监督部门派出安全监督检查人员对在建工程进行安全监督检查，安全监督检查人员可以行使的职权有（）。A、对不符合规范要求的现场调查取证B、当场要求纠正现场临电线路私拉乱接C、责令立即更换破损的安全网D、吊销施工企业的营业执照E、查封、扣押施工企业的设施【参考答案】：ABC【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第43条规定，县级以上人民政府员有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料；（2）进入被检查单位施工现场进行检查；（3）纠正施工中违反安全生产要求的行为；（4）对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。据此，安全监督部门派员在施工现场进行安全监督检查时，A选项符合第（283、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》所指的安全生产第一责任人包括（）。A、企业主要负责人B、实际控制人C、项目经理D、技术负责人E、安全管理员【参考答案】：AB【解析】：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》指出：企业主要负责人、实际控制人要切实承担安全生产第一责任人的责任，带头执行现场带班制度，加强现场安全管理。故A、B为正确送项。84、地方政府规章可以就（）作出规定。A、国家主权的事项B、为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项C、属于本行政区域的具体行政管理事项D、属于地方性事务需要制定地方性法规的事项E、对非国有财产的征收【参考答案】：BC【解析】：本题涉及的考点是地方政府规章。地方政府规章可以就下列事项作出规定：①为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项；②属于本行政区域的具体行政管理事项。85、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位必须向（）等单位提供与建设工程有关的原始资料。A、设计B、施工C、工程监理D、勘验E、勘察【参考答案】：ABCE【解析】：本题考核的是建设单位的质量责任和义务。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。86、施工单位应当依法设置安全生产管理机构，在企业主要负责人的领导下开展本单位的安全生产管理工作，其主要职责有（）。A、监督在建项目安全生产费用的使用B、制订企业安全生产检查计划并组织实施C、组织开展安全教育培训与交流D、参加生产安全事故的调查和处理工作E、参与所有工程安全专项施工方案专家论证会【参考答案】：ABCD【解析】：本题考核的是安全生产管理机构的主要职责。施工单位应当依法设置安全生产管理机构，在企业主要负责人的领导下开展本单位的安全生产管理工作。其主要职责是：（1）宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准；（2）编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施；（3）组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练;（4）组织开展安全教育培训与交流；（5）协调配备项目专职安全生产管理人员；（6）制订企业安全生产检查计划并组织实施；（7）监督在建项目安全生产费用的使用；（8）参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会；（987、根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。A、迫使承包方以低于成本的价格竞标的B、任意压缩合理工期的C、未按照国家规定办理工程质量监督手续的D、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E、欠付工程款数额较大的【参考答案】：ABCD88、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()OA、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B、与书证原件核对无误的复印件C、无法与原件、原物核对的复印件、复制品D、有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E、无正当理由未出庭作证的证人证言【参考答案】：BD【解析】：不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听资料；无法与原件、原物核对的复印件、复制品；无正当理由未出庭作证的证人证言。89、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是()。A、应当先履行债务的当事人未提供适当担保B、双方当事人基于同一双务合同而互负债务C、债务履行有先后顺序D、债务履行不分先后E、有确切证据证明后履行一方经营状况严重恶化【参考答案】:BCE【解析】：不安抗辩权的成立条件（1）双方当事人基于同一双务合同而互负债务。（2）债务履行有先后顺序。（3）履行顺序在后的一方履行能力明显下降，有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形。（4）履行顺序在后的当事人未提供适当担保。90、属于承担民事责任的方式的是（）。A、警告B、支付违约金C、解除合同D、提供抵押物E、赔礼道歉【参考答案】：BE【解析】：《民法通则》134条规定，承担民事责任的方式主要有:（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响，恢复名誉；（10）赔礼道歉。故B、E为正确选项。91、根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。8、下列关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是()。A、不得批准开工建设B、已开工建设的，应当责令停止施工C、已开工建设的，应当责令限期改正D、已经建成的，可以正常使用【参考答案】：D【解析】：《节约能源法》规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。因此选项D符合题意。9、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。A、合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B、因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C、因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D、虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款【参考答案】：DA、迫使承包方以低于成本的价格竞标的B、任意压缩合理工期的C、未按照国家规定办理工程质量监督手续的D、施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的E、欠付工程款数额较大的【参考答案】：ABCD【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：迫使承包方以低于成本的价格竞标的；任意压缩合理工期的；明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；未按照国家规定办理工程质量监督手续的；(792、根据《建筑法》，关干建筑工程分包的说法，正确的有()A、建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B、资质等级较低的分包单位可以超越一个等级惩戒分包工程C、建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用D、严禁个人承揽分包工程业务E、劳务作业分包可不经建设单位认可【参考答案】：ADE93、我国《招标投标法》中关于投标的禁止性规定有()。A、投标人之间串通投标B、投标人与招标人之间串通投标C、投标人以行贿的手段谋取中标D、投标人以非法手段骗取中标E、两个以上企业联合投标【参考答案】：ABCD【解析】：在建设工程招标投标活动中，投标人的不正当竞争行为主要是：投标人相互串通投标、招标人与投标人串通投标、投标人以行贿手段谋取中标、投标人以低于成本的报价竞标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。E项，《招标投标法》第三十一条规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。94、关于《合同法》中解决合同争议的方式，下列表述正确的有()OA、当事人可以通过和解或调解解决合同争议B、当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C、当事人不愿和解、调解的，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D、当事人不履行仲裁裁决的，对方当事人可以请求人民法院执行E、当事人未约定仲裁协议的，只能以诉讼作为解决纠纷的方式【参考答案】:ACD【解析】：B项，当事人订立有仲裁协议的，发生合同争议时，当事人只能向仲裁机构申请仲裁，而不能向人民法院起诉，这是仲裁协议法律效力的重要体现；E项，当事人未约定仲裁协议的，也可以采取和解、调解等方式来解决纠纷。95、根据《劳动合同法》，劳动者解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（）。A、用人单位未及时足额支付劳动报酬的B、用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C、用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D、用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的E、用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满【参考答案】：ABCD【解析】：有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：（1）劳动者依照《劳动合同法》第38条规定解除劳动合同的;（2）用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；（3）用人单位依照《劳动合同法》第40条规定解除劳动合同的；（4）用人单位依照《劳动合同法》第41条第1款规定解除劳动合同的；(5)除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照《劳动合同法》第44条第1项规定终止固定期限劳动合同的；(6)依照《劳动合同法》第44条第4项、第5项规定终止劳动96、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()。A、工程规划许可证B、设计单位资质等级证书C、工程勘察设计文件D、中标通知书及施工承包合同E、用地规划许可证【参考答案】：ABCD【解析】：本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位办理工程质量监督手续，应提