五月下旬《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试整理与复习含答案和解析

五月下旬《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试整理与复

习含答案和解析一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、安全生产责任制的主要内容不包括（）。A、确立安全责任管理体系责任制B、项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制C、从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制D、技术员等岗位人员的安全生产责任制【参考答案】：A【解析】：根据《安全生产法》及其相关法规，安全生产责任制的主要内容是指：施工单位必须遵守安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。其中，施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责；施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组；建筑施Z--企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求。本题中B、D选项中的项目经理及技术岗位人员对现场安全生产负责，C选项属安全生产管理机构及安全生产管2、根据我国《建设工程质量管理条例》中有关勘察、设计单位的质量责任和义务的有关规定，设计单位应当根据（）进行建设工程设计。19、乙施工单位通过招标程序中标了甲公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是().A、应以备案合同作为结算工程价款依据B、该补充协议属于可撤销合同C、应以补充协议作为结算工程价款依据D、乙方行为构成合同违约【参考答案】：A【解析】：建设工程纠纷中，应以备案合同作为结算工程价款的依据。20、某市A区的建设单位将其位于本市8区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订了施工合同，合同中未约定纠纷法院管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市()人民法院提起诉讼。A、A区或B区B、B区或C区C、C区或D区D、D区或A区【参考答案】：B【解析】：本题考核的是诉讼管辖。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》的规定，适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。21、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（）A、乙供应商因无过错，无需返还。B、乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C、施工单位因乙供应商拒返还，顾可暂不向甲供应商支付货款。D、甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【参考答案】：B22、某建筑节能分部工程施工完毕后，由（）组织相关单位人员进行节能分部分项工程的检查验收。A、建设单位B、监理单位C、设计单位D、施工单位【参考答案】：B【解析】：《民用建筑节能条例》第16条规定：“墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理”。“未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工"。因此，应由监理单位组织相关人员对节能工程进行分部分项验收。故B为正确选项。23、建筑施工企业的特种作业人员不包括()。A、架子工B、钢筋工C、起重信号工D、起重机械司机【参考答案】：B【解析】：建筑施工企业特种作业人员是指建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工等。24、施工单位的下列行为中，违反我国《消防法》规定的是()。A、为节约资金，未购买公安消防机构指定的灭火器材B、施工人员从附近消防栓取水用于混凝土养护C、为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近D、在道路两旁施工时使用明火作业【参考答案】：B25、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据0的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A、文物保护单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位【参考答案】：A26、《合同法》所称的不可抗力是指（）。A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B、不能预见但能够避免的客观情况C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D、能够预见、可以避免但不能克服的客观情况【参考答案】：A27、《大气污染防治法》规定，建设项目的（）必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施,并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。A、环境影响报告书B、环境影响报告表C、施工组织设计文件D、环境影响登记表【参考答案】：A【解析】：本题考核的是建设项目大气污染的防治。建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。28、下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类是()。A、书证B、证人证言C、律师代理意见D、鉴定结论【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。29、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是()OA、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D、未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证【参考答案】：B【解析】：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第八条规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。第十一条规定，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。30、甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。A、效力待定B、自动解除C、失效D、继续有效【参考答案】：D【解析】：用人单位如果变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。31、留置权人就是（）。A、债权人B、债务人C、保证人D、第三人【参考答案】：A【解析】：按照《担保法》、《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。故A为正确选项。32、甲房产公司为开发某商业区公告招标，乙建筑公司根据招标公告制定了一份完整的投标书投标，甲房产公司拒绝了这份投标书。下列对这一过程的说法正确的是（）。A、乙建筑公司向甲房产公司投标时，合同成立B、乙建筑公司制定投标书后，合同成立C、在甲房产公司同意该投标书前，为效力待定合同D、合同未成立【参考答案】：D【解析】：根据《合同法》的相关规定，当事人订立合同采取要约、承诺方式，题中招标为要约邀请，投标为要约，但最终没有作出承诺，所以合同不成立。33、《行政强制法》所称的行政强制，包括行政强制措施和行政强制（）。A、许可B、赔偿C、执行D、处罚【参考答案】：C【解析】：《行政强制法》第2条规定：“本法所称行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行”。故C为正确选项。34、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。A、建立大呢B、责任方C、建设单位D、施工单位【参考答案】：B35、授予发明和实用新型专利权的条件不包括（）。A、新颖性B、创造性C、实用性D、期限性【参考答案】：D36、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。A、省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B、省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C、较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D、自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【参考答案】：D【解析】：自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。故D为正确选项。37、A与B签订了有定金条款的房屋买卖合同，合同签订3日后A向B实际交付了定金。下列说法正确的是（）。A、房屋买卖合同于签订时生效，定金合同于实际交付定金时生效B、定金合同于签订时生效，房屋买卖合同于实际交付定金时生效C、房屋买卖合同及定金合同均于实际交付定金时生效D、房屋买卖合同及定金合同均于合同签订时生效【参考答案】：A【解析】：买卖合同自签订时生效，标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间。定金合同属于要物合同（实践合同），从实际交付定金之日起生效。38、建筑业企业资质证书的有效期为（）年。TOC\o"1-5"\h\zA、1B、2C、3D、5【参考答案】：D39、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。A、安全监督管理机构B、建设单位C、监理单位D、施工单位【参考答案】：D40、未进行不动产登记，而使得不动产转让未发生物权的效力，当事人对此应承担（）之债。A、不当得利A、科学理论B、建设单位要求C、法律规定D、勘察成果文件【参考答案】：D【解析】：《建设工程质量管理条例》第二十一条规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。3、下列关于行政复议与行政诉讼的表述，错误的是（）。A、当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后B、当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议C、行政复议以书面审查为主，以调解为原则D、行政诉讼的被告与原告是恒定的【参考答案】：C【解析】：行政复议的基本特点是：（1）提出行政复议的，必须是认为行政机关行使职权的行为侵犯其合法权益的公民、法人和其他组织；（2）当事人提出行政复议，必须是在行政机关已经作出行政决定之后，如果行政机关尚未作出决定，则不存在复议问题。复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议；（3）B、合同C、侵权D、无因管理【参考答案】：B【解析】：在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。案例描述：当事人双方先对不动产转让达成合意或约定，乙方未履行其相关义务（办理不动产转让登记），产生违约责任，构成合同之债。故B为正确选项。41、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）A、因显焦公平而无效B、由于分包单位自愿签署而有效C、仅对总承包单位和分包单位有效D、因违反法律、法规强制性规定而无效【参考答案】：D【解析】：按照《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任，42、根据《建筑法》的规定，以下表述正确的是（）。A、建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B、建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C、联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D、施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人【参考答案】：D【解析】：本题考核的是建筑业企业资质。建筑业企业不得超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程。联合体共同承包的，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。43、建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁"。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（）。A、只能向不动产所在地的仲裁委员会申请仲裁B、只能向有管辖权的人民法院起诉C、应由甲仲裁委员会进行仲裁D、建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【参考答案】：B44、建设工程安全监督机构是（）。A、行政机关B、事业单位C、国有企业D、人民团体【参考答案】：B【解析】：按照法律性质的不同，法人可分为行政机关、事业单位、国有企业、人民团体。建设工程安全监督机构属事业单位，受建设行政主管部门或者其他有关部门委托，行使工程项目安全监督检查权。故B选项正确。45、按照《建筑法》的规定，（）确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。A、国务院建设行政主管部门B、国务院环境保护行政主管部门C、省级人民政府建设行政主管部门D、省级人民政府环境保护行政主管部门【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是不需要办理施工许可证的建设工程。按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。46、下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。A、代理期限届满B、被代理人取得民事行为能力C、代理人辞去委托D、代理人死亡【参考答案】：B【解析】：《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期间届满或者代理事务完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人死亡；（4）代理人丧失民事行为能力；（5）作为被代理人或者代理人的法人终止。故B为正确选项。47、未经知识产权权利人同意，其他人不得使用该知识产权，这一属性是知识产权的（）。A、双重性B、地域性C、专有性D、时间性【参考答案】：C【解析】：知识产权与其他财产所有权都具有的绝对排他性，就是其专有性。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。例如《专利法》第60条规定:未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，……认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为。故C为正确选项。48、法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。A、主体B、客体C、主体或客体D、主体与客体【参考答案】：D【解析】：法律关系的变更：是指构成法律关系的主体、内容和客体，如果其中有一个要素发生了变化，就是变更。如：民事法律关系的变更是指构成民事法律关系的三个要素发生变化。49、下列生效的文书中，不属于人民法院强制执行根据的是()。A、民事判决书B、仲裁调解书C、和解协议书D、民事裁定书【参考答案】：C【解析】：《民事诉讼法》第224条的规定，发生法律效力的民事判决书、裁定书，是人民法院的执行根据；《仲裁法》规定：“调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书"；“调解书与裁决书具有同等法律效力。当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。"故C为正确选项。50、设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处()罚款。A、5万元以上20万元以下B、10万元以上20万元以下C、10万元以上50万元以下D、10万元以上100万元以下【参考答案】：c【解析】：《节约能源法》第七十九条第二款规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正,处10万元以上50万元以下罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。51、由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。A、刑事处罚B、行政处罚C、行政赴分D、民事责任【参考答案】：B【解析】：行政处罚法》第3条规定：公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为，应当给予行政处罚的，依照本法由法律法规或者规章规定，并由行政机关依照本法规定的程序实施”。刑事处罚不归国家行政机关作出；行政处分的对象是对行政机关及其事业单位内部人员；民事责任是基于违反合同、侵权、无因管理、不当得利而承担的责任，不属于违反行政管理秩序的范畴。故B为正确选项。52、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A、人民法院B、建设行政主管部门C、工商行政主管部门D、监理单位【参考答案】：A53、某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位，其王某享有的权利是（）。A、使用权B、著作权C、署名权D、所有权【参考答案】：C【解析】：2010年2月经修改后颁布的《中华人民共和国著作权法》（以下简称《著作权法》）规定，有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：（1）主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；（2）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。故C为正确选项。54、某施工单付与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（）。A、10万元B、7万元C、6万元D、4万元【参考答案】：B55、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限为（）个月。TOC\o"1-5"\h\zA、12B、8C、6D、0【参考答案】：B56、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（）A、有仲裁协议B、有具体的仲裁请求、事实和理由C、属于仲裁委员会受理范围D、当事人双方口头同意仲裁【参考答案】：D【解析】：仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。57、甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有（）。A、处置权B、所有权C、使用权D、留置权【参考答案】：D58、《招标投标法》规定的招标方式是（）。A、公开招标.邀请招标和议标B、公开招标和议标C、邀请招标和议标D、公开招标和邀请招标【参考答案】:D59、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（）。A、施工许可证B、建设工程规划许可证C、拆迁许可证D、建设用地规划许可证【参考答案】：D60、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。TOC\o"1-5"\h\zA、1B、2C、3D、4【参考答案】：A【解析】：本题考核的是文物保护单位的保护范围。设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。61、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（）个月。当事人对行政机关的行政决定不服，只能按照法律规定向有行政复议权的行政机关申请复议；（4）行政复议以书面审查为主，以不调解为原则。行政诉讼的主要特征是：（1）行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其4、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场，则承包商的订购行为（）。A、属于要约邀请，随时可以撤销B、属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C、属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销D、属于要约，而且不可撤销【参考答案】：D【解析】：本题中，“紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场”的要求具体明确，属于要约。《合同法》第十九条规定，有下列情形之一的，要约不得撤销：①要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；②受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。5、发明专利权的期限为自申请日起（）年。A、10B、15C、20TOC\o"1-5"\h\zA、1B、3C、6D、12【参考答案】：B【解析】：安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险费。安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任。62、关于安全生产的说法，错误的是（）。A、安全生产“三同时”制度适用于生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施B、用于生产危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价C、安全设施投入属于预算外工程建设资金D、建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责【参考答案】：C【解析】：根据《安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目，应当分别按照国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。安全设施投资应当纳入建设项目概算。故C为正确选项。63、投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是（）。A、重新招标B、中标有效C、吊销营业执照D、有关单位和责任人应承担相应的行政责任或刑事责任【参考答案】：D【解析】：根据《招标投标法》第五十三条的规定，投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是中标无效，有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任，给他人造成损失的，还应当承担民事赔偿责任。64、下列不属于建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要种类的是（）。A、行政许可B、行政处罚C、行政裁决D、行政处分【参考答案】：D【解析】：行政处分是对内的。65、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A、和解B、调解C、诉讼D、仲裁【参考答案】：C【解析】：仲裁必须有仲裁协议才可以进行，若合同中约定了调解，则调解不成时只能进行诉讼66、运输合同中托运人的义务是（）。A、告知的义务B、提货验收的义务C、货物毁损、灭失的赔偿义务D、特殊情况下拒运的义务【参考答案】：A【解析】：在运输合同中，托运人的主要义务是支付运费、妥善包装和告知。故A为正确选项。67、施工中，施工单位对经监理工程师进行隐蔽工程验收后的隐蔽工程进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐萩的费用损失和工期应由()承担。A、业主B、施工单位C、监理单位D、业主和监理单位共同【参考答案】：B【解析】：《建设工程质量管理条例》第32条规定：“施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修”。隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和建设工程质量监督机构进行检查，合格后方可进行隐蔽。事后建设单位或其代表对前期检查有疑问时，可以重新检查，重新检查合格，则建设单位承担相关费用和工期影响；不合格，则施工单位自己承担相关费用及工期影响。施工单位不能拒绝检查，需要予以配合。故B为正确选项。68、根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起()日内共同向人民法院申请司法确认。TOC\o"1-5"\h\zA、30B、60C、90D、180【参考答案】：A【解析】：经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认。人民法院受理申请后，经审查，符合法律规定的，裁定调解协议有效，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。69、甲施工企业与乙供应商于2010年4月lEt签订了水泥供应合同，约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（）。A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D、由于是丙水泥厂退延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是违约责任的承担。违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。70、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（）。A、在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B、由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同C、自当事人双方签字盖章后即生效D、借贷双方办理完抵押登记手续后生效【参考答案】：C【解析】：根据《物权法》第十五条规定，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。据此规定，本案中签订的抵押合同应当自当事人双方签字盖章后即生效。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的（）人民法院管辖。，A、双方约定的其他地方B、原告住所地C、被告住所地D、合同履行地E、合同签订地【参考答案】：BCDE【解析】：《民事诉讼法》规定，合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。2、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，下列建设工程施工合同应认定为无效的有()。A、承包人超越资质等级的B、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C、未经发包人同意承包人私自分包的D、建设工程必须进行招标而未招标的E、承包人违反法定程序施工的【参考答案】：ABD【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第五十二条第五项的规定，认定无效：①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。3、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有()。A、用于承重结构的混凝土试块B、用于承重墙体的砌筑砂浆试块C、用于承重结构的钢筋及连接头试件D、所有的水泥材料E、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【参考答案】：ABCE【解析】：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：用于承重结构的混凝土试块；用于承重墙体的砌筑砂浆试块；用于承重结构的钢筋及连接接头试件；用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。4、下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有()。A、停止侵害B、修理、重作C、支付违约金D、恢复名誉E、赔偿损失【参考答案】：BC【解析】：停止侵害、恢复名誉、赔偿损失可以适用于各种民事侵权责任的承担，而修理、重作、支付违约金则是合同法特有的违约责任承担方式。5、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A、保存文物特别丰富B、历史建筑集中成片C、保留着传统自然格局和地理风貌D、集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E、历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【参考答案】：ABDE【解析】：《历史文化名城名镇名村保护条例》进一步规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村:（1）保存文物特别丰富；（2）历史建筑集中成片；（3）保留着传统格局和历史风貌；（4）历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。6、下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有（）。A、未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B、伪造他人注册商标标识C、销售侵犯注册商标专用权的产品D、给他人的注册商标专用权造成损害E、使用他人发明专利【参考答案】：ABCD7、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（）。A、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准B、工程建设重要的行业专用的信息技术标准C、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准【参考答案】:ABDE【解析】：根据《工程建设国家标准管理办法》第3条的规定，下列标准属于强制性标准：D、25【参考答案】：C【解析】：本题考核的是发明专利权的期限。发明专利权的期限为20年。6、《劳动合同法》规定，已建立劳动关系未同时订立书面劳动合同的，用人单位自用工之日起（）必须签订书面劳动合同。A、-周前B、一个月内C、三个月内D、一年内【参考答案】：B7、关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是（）。A、国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标B、招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系C、招标投标交易场所不得以营利为目的D、县级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所【参考答案】：D【解析】：设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；？（6）国家需要控制的其他8、建筑企业申请资质证书变更应提交的材料包括（）。A、资质证书变更申请B、财务报表C、企业法人营业执照复印件D、建筑业企业资质证书正、副本原件E、与资质变更事项有关的证明材料【参考答案】：ACDE【解析】：建筑企业申请资质证书变更，应当提交以下材料：①资质证书变更申请；②企业法人营业执照复印件：③建筑业企业资质证书正、副本原件；④与资质变更事项有关的证明材料。企业改制的,除提供以上资料外，还应当提供改制重组方案、上级资产管理部门或者股东大会的批准决定、企业职工代表大会同意改制重组的决议。9、公民、法人和其他组织可以申请复议的情形通常包括（）。A、对行政机关作出的暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的B、认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的C、认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益的D、不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的E、当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的【参考答案】：ABCE【解析】：本题涉及的考点是行政复议范围。《行政复议法》规定，有11项可申请行政复议的具体行政行为，结合建设工程实践，其中7种尤为重要：①对行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定不服的；②对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的；③对行政机关作出的有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定不服的；④认为行政机关侵犯合法的经营自主权的；⑤认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用10、下列财产可以用来作为抵押物的有（）。A、抵押人所有的房屋和其他地上定着物B、抵押人所有的机器、交通运输工具C、抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其他地上附着D、抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具E、抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地所有权【参考答案】：ABCD【解析】：《物权法》第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将前款所列财产一并抵押。E项，我国土地所有权归国家，承包经营只能获得土地的使用权，因此只有土地使用权可以抵押。11、下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有（）。A、投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但修正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果B、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章C、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限I）、投标文件附有招标人不能接受的条件E、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵【参考答案】:BCDE【解析】：《评标委员会和评标办法暂行规定》第25条和第26条分别规定了重大偏差和细微偏差的情形。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。本题中，A选项属于细微偏差，不影响投标文件的有效性；而B、C、D、E选项属于为未能对招标文件作出实质性响应的重大偏差，应作否决投标处理。故B、C、D、E为正确选项。12、下列情形中，发包人应当承担过错责任的有（）。A、发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷B、发包人提供的设备不符合强制标准，引发工程质量缺陷C、发包人直接指定分包人分包专业工程，分包工程发生质量缺陷D、发包人未组织竣工验收擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷E、发包人指定购买的材料、建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷【参考答案】：ABCE【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工程。13、下列行为属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。A、限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商B、以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件C、分阶段招标的项目，在第二阶段向投标人提出提交投标保证金的要求D、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息E、对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准【参考答案】：ABDE【解析】：根据《招标投标法实施条例的规定，招标人有下列行为的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人筏者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商：（6）依法必须进行招标的项目非法限定14、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括（）。A、事故发生地点B、人员伤亡数量C、直接经济损失数额D、事故发生时间E、社会影响程度【参考答案】：BCE【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的事故分级要素有3个，即：人员伤亡的数量（人身要素），直接经济损失的数额（经济要素），社会影响（社会要素）。15、民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的是（）。A、调解和好的离婚案件B、能够即时履行的案件C、调解维持赡养关系的案件D、标的额较小的案件E、调解继续履行的案件【参考答案】：AB16、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。A、与建设单位或者企业之间相互串通投标的B、未取得施工许可证擅自施工的C、将承包的工程转包或者违反分包的D、发生过安全事故的E、恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【参考答案】：ABCE【解析】：取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；未取得施工许可证擅自施工的；将承包的工程转包或违法分包的；违反国家工程建设强制性标准的；17、下列各项属于委托代理终止的情形有()。A、王某委托张某在6天内将其自行车出售，李某4天完成了该委托B、何某委托孙某4天内租用一套住房，孙某在2天后以找不到为由让何某另找他人C、李某接受委托的第二天，因心脏病突发而死亡D、张某委托李某6天内租用一套住房，第二天又被告之暂时不租E、张某委托李某于6天内租用一套住房，第二天张某突然死亡【参考答案】：ABCD【解析】：根据《民法通则》第六十九条的规定，委托代理终止的情形有：①代理期间届满或者代理事务完成；②被代理人取消委托或者代理人辞去委托；③代理人死亡；④代理人丧失民事行为能力；⑤作为被代理人或者代理人的法人终止。A项属于代理事务完成；B项属于代理人辞去委托；C项属于代理人死亡；D项属于被代理人取消委托。需要注意的是：被代理人死亡，并不是委托代理终止的原因。18、当事人可以解除合同的情形包括（）。A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的C、在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行次要债务D、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行E、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务【参考答案】：ABDE【解析】：本题涉及的考点是当事人可以解除合同的情形。《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：①因不可抗力致使不能实现合同目的；②在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；③当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；④当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；⑤法律规定的其他情形。19、关于暂停施工，下列说法正确的有（）oA、因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示B、因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为“承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的”承包人违约的情形C、监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工D、因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的,承包人不可暂停施工E、监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照争议解决的约定处理【参考答案】：ABCE【解析】：D项，因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。20、下列各项中，可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是OOA、三峡水利枢纽工程用地B、某市民政局用地C、奥运会主会场D、地方性法规规定的其他用地E、城市政府审批同意的项目用地【参考答案】：ABC【解析】：划拨的范围包括法律、行政法规规定的其他用地，地方性法规无权规定，因此选项D错误。单纯的城市政府同意不是划拨供地的条件，还需要符合法律规定，因此选项E也错误。21、下列情形能够引发合同之债的有()A、建设单位拖欠工程进度款B、施工中偷工减料造成的损失C、监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D、噪声污染使周边居民无法正常休息E、建材供应商供应的建筑材料不合格【参考答案】：ABCE22、下列事件中，对相关处理不服可以提起行政复议的是()。A、工人王某在工地偷盗建材被公安机关拘留B、李某的建造师资格被撤销C、劳动部门对张某的劳动争议进行调解D、城管部门对施工单位的罚款决定E、质检监督站对不合格建材采取扣押措施8、下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（）。A、某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币B、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目C、某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币D、某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术【参考答案】：A9、2013年4月10日，甲某认为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼；2013年5月1日，人民法院作出了一审判决；2013年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院一审判决，应当在（）前向上一级人民法院提起上诉。A、2013年5月15日B、2013年5月17日C、2013年5月22日D、2013年6月7日【参考答案】：C10、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，【参考答案】：BDE23、关于联合体投标的说法，正确的有（）。A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系D、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E、联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同【参考答案】：ABCE【解析】：根据《招标投标法》第31条的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同24、根据《水利工程基本建设项目竣工决算审计规程》（SL557-2012）,竣工决算审计是（）的重要依据。A、竣工结算调整B、竣工验收C、竣工财务决算审批D、施工单位法定代表人任期经济责任评价E、项目法人法定代表人任期经济责任评价【参考答案】：ABCE【解析】：本题考查的是竣工审计的基本要求。竣工决算审计是建设项目竣工结算调整、竣工验收、竣工财务决算审批及项目法人法定代表人任期经济责任评价的重要依据。25、建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（）形式实施监理。A、抽检B、巡查C、平行检验D、旁站E、巡视【参考答案】：CDE【解析】：建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。26、建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。、A、监理单位资质等级证明B、施工单位资质等级证明C、拆除施工组织方案D、堆放、清除废弃物的措施E、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明【参考答案】：BCDE【解析】：本题考核的是拆除工程的规定。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。27、法人应当具备的条件有（）。A、依法成立B、有自己的场所C、有必要的财产或者经费D、有自己的名称、组织机构E、能够独立承担无限