2022年监理工程师(合同管理)考试题库自我评估300题附答案下载(安徽省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告【答案】DCP3O1A9T5F6Z3J10HD8V1R10E1D4F9E10ZI2Y8I8P9J4B4U52、下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.细化项目参建各相关方的合同界面管理

D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】DCG3F9Y10A3H3W4H9HO4I5A5V2Y4O9M8ZG4U1J2F8X10N10J43、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商【答案】CCH10D10I6W6K6G8Y3HI9V7V10O1Q9N6A2ZV6O3G3M9W2J4J14、工程勘察设计开标，投标人对开标有异议的，应当在（）提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

A.提交投标保证金

B.提交招标文件

C.开标现场

D.提交投标文件【答案】CCM8Q10D2A1X8T3J9HY6U2S2V1K3J2H6ZF3B1W6P8I4U7S55、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。

A.施工期

B.合同工期

C.缺陷责任期

D.保修期【答案】ACF1A3C4G9B10C6I3HN9C6M9B2L8P6W4ZS5R3G7E2U5J10M86、与邀请招标相比，公开招标的特点是()

A.竞争程度低

B.评标工作量小

C.招标时间长

D.费用低【答案】CCZ1Y7O3V5E4Z1V1HF3K4X6S7B2B3I3ZI2F1F5S6V6P10J47、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】CCX8M2R9Y4J2L8Y10HF7Q1A4G3U7X9B3ZY5F9A4R2O2I5S28、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】DCA9N1C9D7S8B6I7HV9S8S5A10O3R10Y4ZX7Y10F9Z7T2X8M19、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】DCB1D10J4R2Z4V7F3HT10M4P1N9K5C4U9ZT10Q10S8R4N3Z9F510、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人【答案】CCE7J8L5M10V8A4N10HR5O6K5X1I9X9L4ZF3O9A5D3M9K1J311、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】DCD10B6X5V6A6D8N5HF9R9B9B6B6S8P10ZS1T8E2I4O6A2F912、发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，（）应承担承包人由此增加的保管费用。

A.发包人

B.承包人

C.供货商

D.监理人【答案】ACG4X7M8U2M1J4C1HZ4Z1I2O9H6G9E9ZD1E5S1M4W7G2Q713、合同工期自（）起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日【答案】DCS1Z7F4N8W7A5T10HE1O4C6X7G10K5L10ZO6H6B4C1T7K4Y114、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】CCA1F4G5M8S7O3D3HA8U10I4G6N8W4S10ZG9Q4H10A8L8N2W615、直接订购方式适用于采购（）的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源【答案】DCK1G4V2U10S4Q8J6HN10Z8Y8X4V2N1D1ZF1Z5U1P8R2T9N516、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认【答案】BCD9E6Y4Q2X1X8T8HZ1K5I1Y6B4Q9X6ZL8Q6O1E4Y10Y1L617、运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是【答案】DCS4M6S1I9J3H2I8HG10V2X10I6K5U1X2ZF4X1W8G4Y5Y9N218、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】CCL1Z3H9E1R1B10G9HI9E4C1E3T5P3K3ZW10O6C1V10G3M1S119、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCA5B1B5F3L9B1H3HC7A5J5E6F5M4Y6ZJ3O10C3Z3T1R5X1020、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是()

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招标说明书【答案】BCE2O3X10D10J6A1Z1HQ9B10B3X2L5W5V5ZP1U3M6F10U5N8T421、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】ACB2I9J5E1B7L3I5HC2U2W4V9R2R4G3ZL8Q1K5T8U9K6B322、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人必须是组织，不能是自然人【答案】CCF5G10C5F4W9X7R5HS9N10K6U9W8C4Y2ZC1Z1Y3B3P8N5D523、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核【答案】ACM1I4H10N7T10E7S2HB2I6P1W5K3N2T5ZT7Z3B4J6U9O2A224、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。

A.转包.未经发包人同意擅自分包

B.未按合同约定支付设计费用

C.发包人无法履行合同

D.发包人原因造成设计停止【答案】ACG9Y4V4B4S9H6B10HR3S10F10P8O5P6E5ZL6A8K9T7R3D7Q625、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日【答案】DCV5W8Q3L5W4F7A6HJ3E6F3F9B9N2P9ZF10I4Q10X2T4O4F926、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间【答案】BCN10Q9B2I3B2R9U2HZ3Z6S5V6M3F5G3ZU10N10J1S8R4F8C327、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。

A.发标

B.开标

C.评标

D.决标【答案】ACR8S3U9Q6N1O10V2HY1J4W2G7D7M1A10ZC10X5P9P2G10L10R728、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。

A.设计方案最优

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】CCW6R7H10D4T5W3P8HT8U2G9H6M6W7C6ZA5B4V6X6Z9K5P729、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】CCO9S9Y2N1U1T6U3HO4C9E2C7L2S1W1ZV3Y7J3B3H8E9O430、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。

A.动物实验

B.随机对照

C.临床试验

D.类实验

E.人体试验【答案】BCS8V10C9B1J10I7R2HG6A3H5X1T8O3U8ZQ7N3P4T5V9Z10H631、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。

A.各专业设计人员的专业覆盖面

B.设计人员数量和各级职称人员的比例

C.设计负责人的资格和能力

D.设计负责人的同类工程的设计经历【答案】CCO9G8R6Q1R3V2S1HW4B6Z7H5A5O4J4ZR2B5C10T10D9C8N632、买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收，则下列说法正确的是（）。

A.买卖双方应签署合同材料验收证书

B.卖方可签署进度款支付函

C.进度款支付函自签署之日起生效

D.卖方对买方进行检验和验收不再承担配合义务【答案】BCF8M7O8V5D4J1Q5HH6L6E9N1O5U2Z7ZJ8Y10Y3W8I10G4O933、无权代理行为属于（）。

A.无效行为

B.可撤销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为【答案】CCU2H6P1B2R9E10F7HG4D6U9S9E2H8O1ZI9Q6I8U3B8D9Q334、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。

A.按照发包人的要求提高质量标准

B.设计错误需要进行的设计修改

C.增加承包范围外的某项新增工作

D.协调施工中的交叉干扰【答案】CCS4M7X1Y9B1E4Q7HU10P2F8K4G9R3C6ZI9J5V2L10H9T3V635、建设工程勘察合同履行中，发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，关于被授权人员发出的指示，说法正确的是（）。

A.发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.在授权范围内发出的指示，经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示

C.发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力

D.在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示【答案】DCD6F8X10G4E10X6J8HI10N3B1W5B3X9F4ZG1Z7K7Q8K10R10V236、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。

A.发包人

B.承包人

C.分包商

D.材料商【答案】DCU10Y6G8N4E5Y10X2HR2W9U7D4K8G2Y6ZI10E8F2T10X2E2B1037、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。

A.增加的费用由承包人承担

B.增加的费用由发包人承担

C.工期给予顺延

D.应根据检查结果判断【答案】ACF7M10E6H6S2I7J5HT6F9O3U4F3W3C8ZI1M4K6S9A9E8I938、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】ACM3L4O9W6S6G10Y3HC8F7M6Y2G2X1A10ZL2P8R9A10Z4Q6Q139、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】DCI8I7K3V6U4C8T3HF6F8E5C10I8I5M8ZE2T7X5S2K4T8O340、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】BCL7Y9M6C6W7G5C7HU3K5C2P1L1U5R10ZV3R7J6J10Q8C4T941、下列关于缺陷责任期的说法正确的是（）。

A.缺陷责任期从颁发工程接收证书日开始计算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由承包人负责修复

C.修复后需再行试验和试运行的，试验和试运行的全部费用由承包人承担

D.由发包人向承包人签发缺陷责任期终止证书【答案】BCY9E4J1S10G6O9F8HV4W8S5E1C3Z8O2ZQ3C9Q9X6K9N2C542、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内做出变更指示。

A.3

B.7

C.14

D.28【答案】CCB7E6D8Z4B9E9E6HI8Q5J4J10R4Q5Y1ZX7E10G9O3W2R7E243、AIA系列合同条件中，D系列指的是（）。

A.建筑师行业内部使用的文件

B.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

C.合同和办公管理中使用的文件

D.建筑师企业与项目管理中使用的文件【答案】ACI2O3J10F1D5M2H8HX3H8O8N8U4H2Y6ZP8B5M7J4R3L6E744、施工合同中的履约担保期限为（）。

A.自进入投标有效期之日起，至提交竣工验收报告之日至

B.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发缺陷责任期终止证书日止

C.自进入投标有效期之日起，至签发工程移交证书日止

D.自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止【答案】DCI3D9I1I3N6U1F3HG1Q5M7K8F1G5E10ZD6X3W7R9U10B4A145、关于代理，下列说法不正确的是（）

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】DCW7E4R2S2Y7B10C7HF8U8W5I10S4X2U4ZR3R1I4X2G1G1G1046、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】BCG3Z8Y4G7S2I9Q10HU5Q1B1U10A5A8T1ZB1B6Q3K8V7K2Y1047、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）

A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工

B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工【答案】ACI3W4Q2V9G5A1H9HX4Y9F6X1T8S7P4ZW6H3C6B4U2R2E848、根据FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）

A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书

B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收

C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担

D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔【答案】ACM5R8P5G8D8Y5U3HT8L5R2N8C6G1A7ZU2Z3P5M10G1K9X449、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数【答案】CCG6B10C3H6Q2L8R3HL7C3H3W4T2Z9Z5ZC7H7Q2K2E5D9U550、施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以【答案】DCQ1I2I2X10A8K6V5HK10Q7C5C4W6Z9L4ZS5U4T6F5T1L2U351、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。

A.物资交货

B.设备生产制造

C.设备安装调试

D.设备试运行【答案】ACK1I10B5O7V9P5C6HJ4M3T5V4F4D1T4ZA5L2U2I2W2T4U252、不能成为合同保证人的是（）。

A.水泥厂

B.建筑公司

C.商业银行

D.以公益为目的的学校【答案】DCG2T7B10E4D8B5G3HP6K3S10W5V2M1L4ZV6I4Q1T10Y10Y8G153、在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()

A.承包人必须接受

B.不具有强制性的约束力

C.仲裁机构应予以认可

D.排除了法院的诉讼管辖【答案】BCI10G4A3K2J5E1L8HO7G1C3W8K10F9M1ZD8U3P2T4N9K8L1054、在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是()。

A.合同协议书

B.发包人要求

C.承包人建议书

D.价格清单【答案】DCI2C10U5N9J3P2I9HQ7Z9M4A7D9P10Z8ZJ8W4Y8B9N9L6Y1055、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款和专用条款应当不加修改地引用

B.通用条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】BCQ10S9T9V7F3J6Q2HQ9I7F9V5J2Q5K6ZV6X5N1F7L3O6J656、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。

A.承包人，承包人

B.发包人，发包人

C.承包人，发包人

D.发包人，承包人【答案】DCM3X3R6C4E1Z7H7HU2G2X10U6R4F8A6ZT2M3I9H2Q10L2Z857、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日后第14天

C.投标截止日前第28天

D.投标截止日后第28天【答案】CCC7L10Y10X8T4G9Y9HG1C7P3A10L3O7L9ZN6K7G9Q2P8Q4G558、（）在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.分包人

C.监理人

D.发包人【答案】ACW7X7T6K8O10M9U1HW3K8V2M4T7T8D3ZJ8X5R7O8F4X8V359、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖【答案】BCJ7O8X1A10N10F6F3HC3M2L2D1O6Y7O5ZG4Y3W3V4H9C4C1060、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。

A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款

B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价

C.根据成本加利润的原则商定或确定单价

D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价【答案】BCM1I1K3I6K6N8K1HP6T6V1D1W2L5Z7ZT5V8I1Q3F10L7D661、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】DCH1A9T3K3W3N1H1HP7I4C3S6T8G7T4ZE1T8E3X7E2V1N1062、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】ACL9W1X9G2C8X5D2HQ6G10I5F7G8I6S3ZS6E1M8Q5M7S6E763、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（）。

A.事件包括作为和不作为两种表现形式

B.行政行为不属于法律事实中的行为

C.自然事件会引起一定的法律后果

D.难以预料的重大事件属于自然事件【答案】CCX8T8S4Q5O2K3X3HM7R10C9O6T1D7X3ZJ1E6G6M4M5I2M964、下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。

A.代理的民事责任由被代理人承担

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【答案】BCZ3H2R4F7U5B7U4HO4F10T6J4D10R4E4ZT3O3D2Y9O5W7E1065、关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】BCD3A7W9N4M7N7N2HA6P2B10H9O3D7Q9ZY1Q2T1C9R6Z6Y1066、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出【答案】BCV10Q1M6L8U6O1M4HG10O5C2I9F2T10A8ZJ8S6C9X8V1D1M267、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是()

A.承包人负责拆除，供货商承担费用

B.承包人负责拆除，发包人承担费用

C.供货商负责拆除，发包人承担费用

D.供货商负责拆除，并承担费用【答案】BCY7X5S1T9J5M5J7HI9N10V9W2B5O6H2ZQ10J1V3X6P6O7H668、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元【答案】BCC5L10F5Z2J5G10E1HR7D8D1G9I8F3Q2ZT2L3T4C4E7Q9N769、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日【答案】CCD8K3X8C4N6H5L7HS5N1B4F10F3U8B4ZP5K3N2K4O4L2L770、关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权【答案】DCB10M3H6U2M3P4R4HD1U5S1Z6A7O7B8ZJ4X7J6X1D3B6W1071、FIFIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（）

A.适用于传统的"设计一招标一建造"模式，承包商按照业主提供的设计进行施工

B.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工【答案】ACZ2D2A9W5J3O2U10HL10B7K9Y2K9N4H7ZY10S5M4L10P9N6N1072、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示

C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认【答案】BCU5E1L7G2I2K9L1HR1Z2B9T6M9S5U3ZG9H3Q8W7S2B1G973、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】DCT1F4E10F10F1R7K2HM5D3B7U3R3B8T1ZS8W2E2M4U9D7Z974、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】ACB8L2W9T2H2R10W9HO3K3R10S4U1E3J3ZN9M2D8Q9B4D10V675、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任【答案】BCM7S7T2V8P5G1V7HL7X7Y3X10J5Q10L8ZQ7W3B9P10G3V10S1076、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人【答案】ACJ6U5X9M6K4P5W5HV8K5O3U5G2S4J1ZY1K9U3C1M10P4D377、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】ACB5W5E1I3I8T8K10HZ5Q6F8F6M7T2A8ZF8E1A8Q1W1M4K478、如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和（或）导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出（）索赔。

A.工期、费用和利润

B.工期、费用

C.工期、利润

D.费用和利润【答案】ACE7G4T1G4F2L5P3HZ5X10Q5G6V3B4M5ZZ4K10E2A6F3L2P879、合同工期的作用是()。

A.承包人进行工程索赔的依据

B.发包人组织竣工验收的依据

C.判别是否予以顺延工期的标准

D.用于判定承包人是否按期竣工的标准【答案】DCY4Y2K8O7I9I9H10HV8J1N6L1E5T9J8ZL7E1W6A3J10Z2X180、下列关于不利物质条件的说法不正确的是（）。

A.不利物质条件属于发包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应暂停施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由发包人承担

D.不利物质条件不包括不利气候条件【答案】BCM1X9P3N10A1O9A1HM4Z1A7Q8M7S8D9ZR2O5H2A7W8Y7F981、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意【答案】BCA5H10Q3Z1W6O5T9HL6V8Y3Q6Z10G3E6ZY1Y5Y6E3U6P5L482、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任【答案】CCI4G1B2J7J1J7X7HJ7H1T10I5Y10D8U2ZH10Y2B3I7Q2B9N483、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。

A.污染物

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件【答案】BCW9R4H6L4V3Y6O1HN3Z4U5F1M4E3U5ZL9S6N8W1B9B4Z284、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。

A.28天，28天

B.14天，7天

C.21天，14天

D.28天，21天【答案】CCV10M4G3Q4Z1D9R10HT2F2H10X3G6Y5W1ZX1E5B1G9G8C2Z1085、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位【答案】ACK5Z3A6H3G3C2O4HO5M1J9R5Y6E7F2ZI10E7V7J4X6Y10G1086、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为【答案】DCF5E6L8B3U9J9L3HQ9T3J3C8E7C2D2ZY1T5V5Z2E6Q2P787、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起（）日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.5

B.10

C.15

D.30【答案】DCR8H2M6G5W5N4Y6HS8H2N6C8L7D10W5ZD1R4W4R3A3Y10X188、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书【答案】ACN2I3U7V3I8V6M8HB3S1Y5H8M5M5I5ZL6O3E6U10J1O6K589、(2018年真题)根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人的责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】ACZ3K3C2Z3C7W9P10HN9J5L8Q1X3Y8C1ZI2S1I2N9X4O5G590、根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标函及投标函附录

D.投标企业定额标准【答案】DCV1J4F2R1F6J2I7HJ7R8D3U6P1X9Z8ZE10M7W7I4Y10G2P991、根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是（）。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内

C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润【答案】DCM10W1O7S7L2D7G4HH1V1C4C5V9H8Y8ZN4V7B2S9U9F9S1092、关于承诺的说法，正确的是()

A.所有知道要约内容的人都可以作出承诺

B.承诺可以对要约的数量作出变更

C.承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺

D.承诺不得撤销【答案】DCH1F5K9R8F3M3R2HT1S2H4Q4D9Y4J8ZT1I10G4W2B9U1Y393、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】CCX1A3N9Z5Y2P6O9HW8I8B2M7T5L1U2ZA2I7N6H10J5M7D594、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】BCC7S9S2V6Q8D3P2HN9W6B8X9K8N5K9ZW9T5N9A3E9O10T1095、监理人在处理索赔时的行为正确的是（）。

A.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

B.认为必要时，与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.应当单独确定索赔处理结果

D.应当在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人【答案】ACC8D3W3K5I6N3U5HB10O10A6K9Z3H9D2ZC3G5K2Y8R5G2F996、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A.160

B.140

C.100

D.80【答案】DCK3H2L4D8V6O9J10HL5Q8T2T8Z3D1Z7ZX4P6Q5F5H2L5W897、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。

A.1.05μmol/L

B.3.15μmol/L

C.0.70μmol/L

D.0.35μmol/L

E.1.02μmol/L【答案】CCA3Z1Q6E4G7U10W7HN10T10N7L8U7X5A2ZG8K2Y6J10Y4K6D598、联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定【答案】CCL9A1R8W5T1J9Z5HG2R6E2Z7X3U1Q9ZC5G5Y3F5M7M9A899、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年

B.具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规

D.与投标人没有经济利益关系【答案】BCU7E4Y3N5C6S1Q8HU1C5A7D6T8T2Y3ZF9M4B7C1I8J8O5100、关于分包的说法错误的是（）。

A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包

B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定

C.接受分包的人就分包项目承担连带责任

D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】DCZ9L7F8R1I3X1H9HI5B6N2G7N6Y6Z5ZZ3H1C10L8X8G5T4101、在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审【答案】DCL6F10R3R7F1I5V1HF1U1P10W1P6Q7V3ZN10L4K1M7H3W10W9102、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。

A.PDCAAS=AAS×n%

B.PDCAAS=AAS×真消化率

C.PDCAAS=AAS×表观消化率

D.PDCAAS=AAS×氮吸收量【答案】BCA6Z8L4Z3B10R4W4HT2W5S4M1Q5O3F3ZX8Q9O10R10W3R2D6103、下列关于大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备采购的说法正确的是（）。

A.适宜招标选择供货商

B.属于加工承揽合同

C.供货商负责从生产到保修的全过程

D.采购人较多考虑性价比【答案】ACC4O5C8B8A7B9S8HP6D2N3Q1W5I7I10ZK10P5B10B9Y9Z3Y8104、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（）。

A.《合同条款》

B.《合同格式》

C.《合同内容及格式》

D.《合同条款及格式》【答案】DCY2P4B8I1S3R6I10HT2Y4V2H3S10R8R6ZJ2Z3J8F4R4C3E3105、IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式【答案】DCC6I8X8D5Q2U4W3HV8U10Z10M5J3X4T3ZS4M3A8B4N2B9R3106、工程招标代理的被代理人是发包人，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由（）承担。

A.分包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】DCT3L3D3Y9H1J6P2HI8Q1Z1D9Q1K5R1ZG1E9O6A4L10Z10K6107、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】BCU8E7U10G8F3S8Q4HS5E9G6A8H7R6H1ZD8G6P1F1G10V4U10108、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】CCV5S4W5F3P9J5A7HO9N2X9C7D5H10T1ZS9G2J3R9R3A3D3109、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】BCL8W5L4Z5G5A3E6HE7N9G3C9H7T7H8ZH9J3F7M1Q4L3P8110、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】ACP4S6J3Q2P10I7W10HS2A1Z7P10O6G3I10ZQ1F8M3R2C8S9S5111、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况【答案】ACX8H4X9M7F4W7J10HD10S6H10B6T1U8G10ZN4D7X6L3R3W7J9112、银行与债务人找的保证人签订的保证合同中没有约定保证方式，该保证合同的保证方式应当认定为（）。

A.一般保证

B.连带责任保证

C.保证合同无效

D.由债务人确定【答案】ACG10K7O4G6P4T9M9HV1J4A6O2S8Z5V4ZF2R1L2J2K4S3L10113、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故【答案】ACD2T9Y10U9V6E3P5HL1T6T6U8R9B7L2ZD2V4M7D3N7O6C8114、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商【答案】CCS7W8H6G8J5C8Q10HV9E4F1D4N7U2S4ZB9Q4V2E8E7A9F8115、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。

A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用

D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用【答案】ACB5V1P8C3M7L2M3HU3D2T8H5P10U5L10ZK1R1S8V9S3R8A8116、某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月15日

C.4月20日

D.4月25日【答案】ACV4Y7D8B9X8F1K1HO7A10V2Z8L7D1W6ZC4X4C5C5R2J1R3117、关于合同鉴证的说法，正确的是()

A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】DCV5L5B9M8I10M10W6HE9R10Y9W5I1D9B2ZX3B3Z8U10Z4M2R9118、关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。

A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位

B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位

C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位

D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位

E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位【答案】BCI4S1N2X4E10Y6V5HH4M7Q3B7Y3J10Y5ZT2D5B2D9R8W6Z1119、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。

A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】CCZ4O8I9P8K6B10J5HG6U4M8K3J4I6E10ZR7Q1F9R3S2G7O6120、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。

A.混凝土路面

B.沥青混凝土路面

C.级配碎石路面

D.沥青表面处理路面【答案】BCF6B7Q6Y9Q9V2S2HM8G10J3P6D10P6H8ZY10C6D7U10D7V2O6121、下列措施可以避免食物中营养素流失的是（）。

A.蔬菜先洗后切

B.淘米的次数不要多

C.发酵面食使用鲜酵母

D.煮米粥加碱

E.蔬菜先热烫再炒【答案】ACW1J7I4X2G4F7W6HO4U1S8S1S9J8O1ZB6G10W4P8M4F6C9122、下列对上臂围叙述正确的是（）。

A.5岁以前儿童上臂围变化很大

B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良

C.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以上为营养良好

D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长【答案】CCY10W9P5E2D8X2X8HA7B2G6A3E3T4R9ZW4G5Y6H4B8N10S10123、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由()。

A.行业协会指定

B.仲裁委员会指定

C.业主与承包商协商选定

D.工程师和承包商协商选定【答案】CCV6C4X2I8A8C1B4HJ9P1U8R5V7K5D2ZO9J4G1X4G3I3P7124、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】CCA2R1J9B10N2X4W1HO9A10P4J8Z4A1X2ZF3X9X7F9N3W3I7125、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()

A.债权转让

B.合同变更

C.债务转移

D.合同转让【答案】ACF4E6J2S10R4M4X3HG10X5U8I5O1Q7A8ZB5E6M8A4L6U10M2126、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币【答案】ACC9T2S10E6K4Q9N4HK1Q3Y8X9X3P6O8ZX8H9A8U8A6M3L3127、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金【答案】ACI9U7I6J8C2K9R8HI7O2Y3U3V6I8A4ZB2J9I5O1N9A5F4128、设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即()

A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计

B.由原设计合同承包人完成设计修改

C.发包人经审批机关批准后，自行修改

D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批【答案】DCH5L4T2G6Y9N2D5HR5Q1N6F6S3X9M8ZK1N7W2X6U3U9Y3129、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】ACQ10F8F4J4L7K3G4HY8U6K2J1Z3R1T4ZQ8L9N4L1Z7I1P9130、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天【答案】CCB1H5C2D2R9F2A4HV3U8X2H10B5K2A2ZB8K2C1A3I9L10F5131、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。

A.收益权

B.发布权

C.署名权

D.保护作品完整权【答案】CCC6X10V5Q10I1Y3R8HZ1A7J2Y7Y7K5J9ZX1D4N1B4V5O8P2132、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】DCT6K6I6F9V6Q9Z3HK8W4K9E1E3M8A10ZH1S8S8N8T8M7N7133、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单【答案】BCP3H5Y3D10Y6E7B8HT7C9J10H9P4D9U1ZL7Z6E10J10N8J3U4134、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()

A.工程规划设计的建议权

B.工程款支付审核和签认权

C.工程项目设计标准的认定权

D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】CCE2H5H1P1Z10Y10Q1HD5Z1C3K10G2Q1O2ZP4F1S8L4A8Z6M7135、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】DCZ5K4R9P9J10L8Z1HW2J2S2O6N8M6F2ZL10R1N1T7V3X10A9136、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理【答案】DCW3H1H1E6P10M8I10HD8S5K5H9I3J7Q10ZB5X7A5W8Y4D10K7137、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。

A.项目经理的任职资格

B.施工方案与技术措施的合理性

C.资源配置计划的合理性

D.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】ACK3U5D8K3U3T10A3HG2K2N3E9R3U5O4ZL2G7X8P8F1Q5M1138、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【答案】DCY2R2E9K9N4Y7E6HP8D2D5Q8F1N6V4ZJ5F9K10S7I8R6N8139、国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（）同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.投标人

B.招标人

C.总监理工程师

D.项目经理【答案】BCK2Y8T3D2A6M3H10HY3A6Y4Q6U9Z8J3ZD10J2F4Z9N1C5X10140、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】CCX7H4D8H5Z10O6U4HY1H5R7J7A6A8I7ZR4Q4M4S4X7T10T2141、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.施工合同

B.监理合同

C.勘察合同

D.仓储合同【答案】CCD3H10I2L4Y2C10I7HR3U2B5G9D6X6A5ZM4N1R2L1W4Z9F10142、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.15

C.28

D.14【答案】CCC4J8X6B4H7W6P2HI9K1A6S8K5N5B1ZV4S2S1X2C6L10P6143、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知其具体的确认权限。某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。

A.发包人承担责任

B.发包人代表承担责任

C.发包人与发包人代表承担连带责任

D.施工企业决定责任承担人【答案】ACS1S3J7T2E9K9Z4HW2M8N1N9N2F1C5ZW6U5Y9R4A9K4S4144、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求【答案】ACL9J10O9V9H2G9V6HX9V6Q9H1H8T4M4ZS8O7C8S9E7V1I7145、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000万元，评标价为1090万元。乙的投标报价为1090万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，1000万元

B.甲，1090万元

C.乙，1000万元

D.乙，1090万元【答案】DCZ2W6C9Y10U10F7N1HK1Q10R1T10M4B1H9ZZ7F3E6Y8Z7Y10H8146、赖氨酸在（）中含量较高。

A.面粉

B.大米

C.鸡蛋

D.牛肉【答案】DCA3M2W8B4O9W5W4HQ9I5J1O7A5N5W5ZY8I9V10R6A10E8Z6147、合同法律关系的要素包括（）。

A.主体.客体.对象

B.主体.内容.对象

C.主体.客体.内容

D.客体.内容.对象【答案】CCS3G1U2F9T5Q8V2HV6B10U7B10W1R9E1ZM5K3H2W6K3G7C6148、在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险人给付保险金的说法正确的是（）。

A.被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人给付死亡保险金

B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人给付身故保险金

C.被保险人自意外伤害事故发生之日起360日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金【答案】ACB7Q10H3E1M5Y2N6HJ2K1B2S4W9U1E10ZC1R2D7A2P9X2N5149、关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】ACC4L2S5I3A3V1I10HK2T7W1P4A2L3C4ZL10H10U3L9D1I1S2150、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()

A.500天

B.538天

C.865天

D.903天【答案】BCD2A3S6N8T3M1G3HH1V4P8B9D4Y8Q8ZW8R7C10V9I9Y4B2151、关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】ACH9K5L7W4R10J7M2HW2R9K5H10H4P8P6ZV7B8G1I4O5V1U8152、监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。

A.监理人和发包人按比例

B.监理人

C.发包人

D.监理人、发包人和设计单位共同【答案】CCF4V9N6B7H10J7F9HM2J10S9M7O9S2J4ZS2P1V3Q9N3T6W8153、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同【答案】ACN8C2W6X9T7Z3V10HF6W1K8S1Z5M4J8ZI7Q4P10K4Z4K9E2154、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。

A.保险费由建设单位支付

B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付

C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止

D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】BCA4E2H6G8L1Z2Z4HM9F9W5G7U1F5V9ZB9U7Y8I10K7C9F2155、在履约保证中，如是以履约保证书的形式出具，则数额应为（）。

A.合同价的5%

B.合同价的10%

C.合同价的20%

D.合同价的30%【答案】DCU6Y7I2E1B3E5D8HP10O1G2K9G8F10X3ZG2N9F1K5P10V8E10156、（2015年真题）招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人【答案】DCH9N1D4W6S8V8U6HX2T2O9T2S4A3B5ZL3W1J1Z2A9A7O9157、英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。

A.项目经理和分包商

B.项目经理和承包商

C.承包商和公用事业部门

D.分包商和地方行政机关代表【答案】BCG9W8Y8P9V2E9A6HM6H10S4V10E3R7Q8ZV2S7P7N2X9Q9U1158、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】CCM3S2U7Q2P5O3G10HE1X1S9Y10N9M10B4ZJ4K4T9R10P7M4N1159、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁【答案】DCL3T3T4E6C7A4L8HX3R7H5C10U2S2S1ZZ9N2J6F4I6W5N10160、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】BCD5S9L7M2S5G4C10HK6U6W1K5A1H6H9ZJ7P3T2A4U6F7K8161、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据【答案】BCG2D1I6O3T10V5Z3HK7U8T4O9Z8B8M7ZY5J2Z5O5Q5R4A10162、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】ACL10U1K10S1Q3U8Y10HP3G9K4Y2F9A10S1ZO5K3J5F6T1G8C9163、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工【答案】BCW6V5Q1R10J5K7Q4HS8S6H5K3H4V8U1ZP4B7P4P4N2F3K6164、下列防震缝的最小宽度，哪一条不符合抗震规范要求？()

A.8度设防的多层砖墙承重建筑，防震缝最小宽度应为70～100mm

B.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度应为100mm

C.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构，对比B款的规定，7度设防，高度每增加4m，最小缝宽增加20mm；8度设防，高度每增加3m，最小缝宽增加20mm

D.剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%【答案】DCE2L6J7I5M8R1W9HT9D6P1B5Y9L2D8ZA4O1S10J2I3I9N9165、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定【答案】ACT10D10E9M10B8B6Z1HP3X5U2D8V2X7Q9ZB2N10S6O9V7T6M5166、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同【答案】DCU8I10Q10V9P2W10D6HU5C10R5U10I10P1F5ZO8F10C4W2S5Z7X10167、居于施工合同履行管理的核心地位的是()。

A.设计人

B.发包人

C.监理人

D.项目经理【答案】CCA5T7M2B1Q2H5R8HH6F10D6C8L10C4V1ZE10I2C1O9A8E3P3168、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】BCC9B9E9C7C9W1B2HS9W6C10Y4O6D3O5ZV8A7U6Y2E1I3I3169、组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行。

A.3

B.5

C.10

D.15【答案】DCF2K5R6U2G5C1Z10HX4S5B4T3G6B10M4ZO2N6H2Y4X9U3Y6170、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）

A.详细评审

B.初步评审

C.综合评估法

D.最低评标价法【答案】DCC10P3B