一级建造师法规串讲练习题无答案

2017年

一级建造师建设工程法规及相关知识模拟练习题高唱第一页，共102页。1.下列法律中，属于行政法的是（

）。

A．《中华人民共和国标准化法》

B．《中华人民共和国招标投标法》

C．《中华人民共和国行政诉讼法》

D．《中华人民共和国城市房地产管理法》高唱第二页，共102页。2.甲施工企业中标承揽了一个施工项目，组建了由建造师乙为项目经理的XX项目部，XX项目部与丙公司订立了建材的买卖合同，丙公司按约定交付了建材，但迟迟未拿到付款，只有一张由乙签署同意付款的书面文件，在此案例中，丙应该要求（）承担法律责任。

A、乙建造师B、甲施工企业C、乙建造师和XX项目部D、XX项目部

高唱第三页，共102页。3.某设备生产厂家的工作人员王某擅自与某施工企业签订了购销合同，该合同（）。

A．肯定无效

B．如果王某确是设备生产厂家的工作人员，则合同有效

C．如果施工企业有足够的理由相信王某有代理权，则合同有效

D．如果合同已经履行，则认定有效高唱第四页，共102页。4.甲公司通过出让方式获得了某地块的建设用地使用权进行商品房开发，则表述不正确的是（）。

A．该地块的土地所有权一定归国家所有

B．该地块的建设用地使用权自甲公司正式开工建设时设立

C．甲公司拥有的该地块的建设用地使用权属于用益物权

D．甲公司可以按照有关规定，将该地块的建设用地使用权进行转让、互换、出资、赠与或者抵押高唱第五页，共102页。5.某单位为了获得银行的贷款，将自己的办公楼房向银行进行抵押，银行拥有的对该办公楼房的权利属于（

）。

A、所有权B、用益物权C、债权D、担保物权高唱第六页，共102页。6.陈某擅自将同宿舍周某的一部闲置不用的旧电脑卖掉，所得费用为自己购置了一台iphone手机，陈某的行为属于（

）。A．无权代理B．侵权行为

C．不当得利D．无因管理

高唱第七页，共102页。7.某施工企业注册建造师吕某在担任某XX工程项目经理期间，结合该工程的施工，带领项目组技术人员，经过多次试验完成了对某种施工机械的技术改造，并准备申请实用新型专利。关于该项发明创造，下列说法正确的是(

)。A、属于职务发明创造，专利申请权属于施工企业B、属于职务发明创造，专利申请权属于项目经理部C、进行技术改造并不是在执行单位任务，故不属予职务发明，吕某有专利申请权D、进行技术改造利用了单位的物质条件，吕某与单位共同拥有专利申请权8第八页，共102页。8.某建设工程项目投保了建筑工程一切险，保险合同订立时间为2010年1月12日，保单列明了保险合同的生效日为2010年1月18日，项目的起重设备和部分材料于2010年1月17日运抵工地，2010年1月20日，项目按合同如期开工，则建设工程一切险的保险责任自（）起始。A、2010年1月12日B、2010年1月17日C、2010年1月18日D、2010年1月20日

高唱第九页，共102页。9，下列法律责任的承担方式中，属于行政处罚的是（

）。A．拘役B．没收非法财物C．管制D．罚金高唱第十页，共102页。10，下列选项中，不属于担保的是（）。施工单位向设备厂家支付的预付款施工单位投标时向招标人递交的投标保函施工单位向建设单位提交的履约保证金施工单位向出租设备的公司支付的定金

11第十一页，共102页。11．远方公司修建职工的宿舍，总建筑面积280平方米，施工单位为宏业建筑公司，该工程未领取施工许可证，于2007年5月3日开工，则（）。A．该工程未领取施工许可证，不属于违法行为B．该工程未领取施工许可证，由远方公司承担责任C．该工程未领取施工许可证，由宏业建筑公司承担责任D．该工程未领取施工许可证，由远方公司和宏业建筑公司共同承担责任高唱第十二页，共102页。12，可以由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责是实施建筑业企业资质许可的是（）。A、施工总承包资质序列特级资质B、电力工程总承包资质序列一级资质C、公路工程专业承包资质序列一级资质D、建筑装修装饰工程专业承包资质序列一级资质高唱第十三页，共102页。13.甲2005年6月1日注册为一级建造师，2006年3月10日甲注册的施工单位破产，（）。

A．甲执业活动不受任何影响

B．甲受聘到另一个施工单位后即可以继续执业

C．甲可以申请增项注册，即申请在原注册单位上增加一个注册单位

D．甲所持有的原注册证书和执业印章失效高唱第十四页，共102页。14.关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（

）。

A、施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章

B、施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章

C、分包工程施工管理文件必须由总包企业注册建造师签章D、修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，必须征得建造师本人同意并只能本人进行修改高唱第十五页，共102页。15．某国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，评标专家委员会推选的候选人为甲乙丙三个单位，按名次排序依次为乙、甲、丙，根据《招标投标法实施条例》，确定中标人的正确做法是（

）。A.招标人可以否决所有中标候选人，选择其他投标人为中标人B.招标人可以否决所有中标候选人，重新招标C.招标人可以确定甲为中标人

D.招标人应当确定乙为中标人高唱第十六页，共102页。16．甲是一级施工企业，乙是二级施工企业，他们组成联合体投标，参加了资格预审并获得通过，而后丙施工企业加入联合体，下面说法正确的是（）。A、如果甲乙都同意，丙加入联合体对投标没有任何影响B、如果丙是一级施工企业，丙加入联合体对投标没有任何影响C、如果丙也通过了资格预审，丙加入联合体对投标没有任何影响D、联合体通过资格预审后丙加入联合体，联合体投标将被否决

高唱第十七页，共102页。17.建设工程项目招标中，中标人无故拒绝与招标人订立合同。中标人提交的履约保证金是10万元，拒签合同的行为给招标人造成12万元的损失。则招标人有权（

）。A、没收投标履约保证金，但无权主张保证金以外的赔偿

B、没收投标履约保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2万元损失

C、没收投标履约保证金，且有权主张再赔偿12万元损失

D、要求双倍的履约保证金高唱第十八页，共102页。18.某正在招标的建设项目投资估算为5500万元，招标方发售的招标文件中，有下列几项内容，其中不符合《招标投标法》规定的是（）。

A．招标文件中明确写明了评标方法为综合评价法B.招标文件中写明投标方须递交的投标保证金为保兑支票，金额为90万元

C．招标文件中规定了投标有效期为45天，从提交投标文件截止日开始计算

D.招标文件中规定了最低投标限价为5300万元高唱第十九页，共102页。19.甲公司投资建设一个高层写字楼，（）是正确的。A．甲公司可以将工程的勘察、设计、施工发包给有总承包资质的乙建筑公司B．若乙建筑公司向甲公司承诺工程质量，并提供担保，就可以将工程任意分包C．乙建筑公司与分包安装工程的丙公司就整个写字楼工程质量对甲公司承担连带责任D．丙分包公司征得乙建筑公司和甲公司同意后，可以将安装工程再进行分包高唱第二十页，共102页。20.按照建设工程承发包的规定，允许的承发包行为是（）。

A．发包单位对于按合同约定应由承包单位采购的建筑材料、设备，向承包商指定生产厂家、供应商

B．发包单位直接指定有相应资质条件的分包商

C．总承包单位进行的劳务分包未经发包单位认可

D．施工总承包单位将主体结构施工进行分包高唱第二十一页，共102页。21.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）。A、未取得资质证书承揽工程的B、未取得安全生产许可证擅自进行生产的C．将承包的工程违法分包的D、违法挪用安全施工措施费的高唱第二十二页，共102页。22，某施工单位合同约定的质量标准为合格，监理工程师在巡视时对项目经理说：“你们把活儿做得好点、细点，到时候亏不了你们！”，于是项目经理在施工中提高了质量标准，此部分增加的费用，应当由（）承担。A.建设单位B.监理单位

C.施工企业D.项目经理

高唱第二十三页，共102页。23．某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。

A、11月15日B、11月20日

C、11月30日D、12月3日高唱第二十四页，共102页。

24．发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是

（

）。

A、垫资属于不正当竞争行为，双方约定的垫资条款无效，垫资不予返还

B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C、发包人应返还承包人垫资并支付利息，利息按中国人民银行发布的同期同类贷款利息计算

D、垫资违反相关规定，应当按非法财产予以没收高唱第二十五页，共102页。25．甲乙双方订立了买卖合同，合同中约定了违约金为1万元，卖方甲收取了买方的8000元定金，后甲不能履约，则乙可以要求甲（）。

A．支付双倍违约金，不返还定金B．支付违约金1万元，并返还定金

C．支付违约金1万元，但不能要求返还定金

D．支付违约金1万元，并双倍返还定金高唱第二十六页，共102页。26．甲、乙公司于2005年3月10日在广东某交易会上签订了建筑材料的买卖合同，双方约定在6月20日在北京验货和收款，但合同中对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照()的市场价格履行。

A．2005年3月10日广东

B．2005年6月20日广东

C．2005年3月10日北京

D．2005年6月20日北京高唱第二十七页，共102页。27、某建设工程项目，建设单位将安装和装修工程分别进行发包。甲承包人施工过程中，由于自身原因修改了己被批准的施工组织设计，经监理工程师同意后实施，但导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应（）。

A、要求监理单位赔偿

B、要求发包人赔偿

C、要求甲承包人与监理公司承担连带责任

D、只能要求甲承包人赔偿高唱第二十八页，共102页。28.经建设单位同意，甲建筑公司与乙建筑施工公司签订了劳务分包合同，约定乙负责为甲承包的建设项目提供劳务工作，甲以每工日70元的费用支付乙公司提供的劳务；因施工事故造成的人员伤亡责任一概由乙公司承担，甲不承担赔偿责任。根据《合同法》规定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因恶意串通，损害第三者利益而无效

C.因显失公平，乙可以要求撤销

D.有效，但甲对人员伤亡免责的条款无效

高唱第二十九页，共102页。29，乙建筑公司在某办公楼项目中标，中标价为19200万元，业主甲房地产公司与乙公司商议要求其调整报价为17800万元，乙公司无奈只得接受。随后甲公司与乙公司签订了合同价为19200万元的建设工程承包合同和有关乙公司同意减让1400万元工程款的补充协议。后双方在工程款结算时产生纠纷，该补充协议（）。

A.因违反法律禁止性规定而无效

B.因以合法形式掩盖非法目的而无效

C.属于胁迫签订，乙公司可要求撤消

D.因显失公平，乙公司可要求撤消高唱第三十页，共102页。30，下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（）。A、劳动合同期限B、试用期C、保守商业秘密D、福利待遇31第三十一页，共102页。31，李某今年51岁，自1995年起就一直在甲企业做临时工，担任厂区门卫。2010年3月1日，甲企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令李某结算工资走人。根据《劳动合同法》的规定，甲企业（）。

A、应当与李某签订固定期限劳动合同

B、应当与李某签订无固定期限的劳动合同

C、应当与李某签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同

D、可以不与李某签订劳动合同，因其是临时工32第三十二页，共102页。32．某施工单位与某劳务派遣公司达成了劳务派遣协议，派遣劳动者30人，施工单位在用工过程中符合《劳动合同法》的行为是（）。A.对在岗被派遣劳动者进行必要的岗位工作培训，培训费用由被派遣劳动者支付B.对连续用工的被派遣劳动者，可以不执行本公司的正常的工资调整机制C.明确告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬，对被派遣劳动者与本单位同类岗位劳动者同工同酬D.征得劳务派遣公司同意后，将被派遣劳动者派遣到其他用人单位33第三十三页，共102页。

33、甲公司与乙公司以合同书形式订立合同。甲公司的经理邓某持甲公司的授权委托书在合同上签名并盖上了甲公司的合同专用章。乙公司董事长杨某由于疏忽，未带公章，只在合同书上签上了自己的名字，表示几天后再加盖公章。后来，杨某见市场行情有变，此合同有可能对自己不利，于是迟迟不在合同上加盖公章。当合同约定的履行期限到来时，甲公司要求乙公司履行合同，乙公司以未盖公章、合同未成立为由拒绝，甲公司因此而蒙受损失。对此，乙公司（）A．应承担侵权责任B．应承担违约责任C．应承担行政责任D．不应承担任何责任高唱第三十四页，共102页。

34、承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥，并要求对方两日内答复并在三日内将水泥运抵施工现场。则承包商的订购行为（）。

A．属于要约邀请，随时可以撤销

B．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D．属于要约，而且不可撤销35第三十五页，共102页。

35．融资租赁合同中，出卖人向（）承担瑕疵担保责任。A、出租人

B、承租人

C、出租人和承租人

D、出租人或承租人高唱第三十六页，共102页。36．在城市市区某住宅小区附近的工程建设项目，夜间施工进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，必须有县级以上人民政府或有关主管部门的证明的是（）。

A、因特殊需要必须连续作业的B、进行抢修、抢险作业的

C、施工工期紧张的D、承诺对小区居民进行经济补偿的

高唱第三十七页，共102页。37．关于在文物保护单位的保护范围和建设控制地带施工的说法，不正确的是（

）。

A、承担文物保护单位的修缮工程的单位应当同时取得相应等级的文物保护工程资质证书和建筑业企业资质证书

B、不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C、不得进行任何建设工程和爆破、钻探、挖掘作业D、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应经相应的文物行政部门同意后，报建设规划部门批准

高唱第三十八页，共102页。38．根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，建筑施工过程中夜间施工的噪声排放限值是（），夜间施工时间是指()。

A.70dB（A），晚20点—早6点

B.60dB（A），晚22点—早7点

C.55dB（A），晚22点—早6点

D.55dB（A），晚20点—早6点

高唱第三十九页，共102页。39．承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位，除建筑业企业资质证书，还应当取得文物保护工程资质证书，申领文物保护工程资质证书，可以向省、自治区、直辖市（

）提出申请。A、人民政府

B、人民政府建设行政主管部门C、人民政府文物行政主管部门D、人民政府规划行政主管部门高唱第四十页，共102页。40．按照规定，在历史文化街区核心保护范围内，

除（）外，不得进行新建、扩建活动。

A.影视摄制基地

B.自然保护区

C.必要的基础设施和公共服务设施

D.历史建筑高唱第四十一页，共102页。41．根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A、安全事故B、重大事故

C、较大事故D、死亡事故高唱第四十二页，共102页。42．某房屋建筑总承包一级资质企业承揽了一处商业建筑项目的装修工程，总建筑面积8.2万㎡，如果你作为该工程的项目经理，按要求为项目配备的专职安全生产管理人员应当（）。

A、不少于5人B、不少于4人C、不少于3人D、不少于2人高唱第四十三页，共102页。43.某工程项目施工中需要临时停水、停电，（

）应该按照国家有关规定办理申请批准手续。A、建设单位B、监理单位C、施工企业D、项目负责人高唱第四十四页，共102页。44．某工程的设备安装工程分包给了某专业设备安装公司，施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，要求该安装公司暂停施工，但安装公司担心不能如期完工，遂继续施工，因此发生生产安全事故，对此事故，(）。A、由分包单位承担全部责任B、由总承包单位承担主要责任C、由分包单位承担主要责任D、由分包单位和总承包单位各自承担一半的责任高唱第四十五页，共102页。45．某建筑施工企业在进行安全生产培训时组织其员工进行课堂讨论，以下说法正确的是（）。

A、张某认为安全生产知情权是指从业人员有权了解其工作岗位的安全责任、安全规章制度和操作规程

B、王某认为安全生产请求赔偿权是指因安全事故受到损害的从业人员，在没有办理工伤社会保险的情况下，可以向本单位提出赔偿要求

C、李某认为在发现存在事故隐患时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所

D、丁某认为在发现工地上存在事故隐患时，应当立即向现场安全管理人员报告高唱第四十六页，共102页。46．李某经过某市政工程施工现场，掉进了一个没有设置明显标志且没有采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，对李某承担赔偿责任的主体应该是（）。

A．施工单位

B．建设单位

C．建设单位和施工单位

D．施工单位和监理单位高唱第四十七页，共102页。47．安全生产监督管理部门在一个建设工程项目施工现场进行检查中，发现了如下行为：①施工现场临时用电设备4台，总容量35kW,无用电组织设计，但制定了安全用电和电气防火措施；②施工现场办公区和生活区混设在一起，毗邻排列；③现场的安全防护用具有生产许可证，缺产品合格证；④有3名电工没有资格证书；⑤施工现场脚手架、出入通道口没有安全警示标志；⑥施工现场使用较多可燃烧的装修材料。其中不符合安全施工要求的行为有（）处。A、2B、3C、4D、5高唱第四十八页，共102页。48．以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A、组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B、当施工单位对存在的安全隐患拒不整改时，有权及时向有关主管部门报告

C、向建设行政主管部门提供建设工程有关安全施工措施的资料

D、对项目中使用的施工起重机械进行检测，检测合格出具安全合格证明，不合格的不允许在项目上使用高唱第四十九页，共102页。49．注册建造师王某是某工程项目的项目负责人，他对建筑意外伤害保险的认识，不正确的是（）。A、施工企业应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险B、意外伤害保险属于社会保险，实行差别费率C、保险费列入建筑安装工程费用，由施工企业支付，不得向职工摊派D、若项目工期延长，应办理意外伤害保险的顺延手续

高唱第五十页，共102页。50、安全作业环境及安全施工措施所需费用列入建设工程概算，专款专用，不得挪作他用。施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，按照有关规定，机电安装工程的计提标准为（）。A、2.5%B、2.0%C、1.5%D、1.0%高唱第五十一页，共102页。51、某建设工程项目施工现场发生的伤亡事件中，不能认定为工伤的是（）。

A、工人陈某因与班组长意见不和发生争吵后在工地自杀

B、采购员王某去往工地上班途中因公共汽车发生事故受到意外伤害

C、工人李某某因同组人员违章操作，当场身亡

E、项目竣工验收后，工地收尾工作中，工人程某被高处坠物砸中受伤

高唱第五十二页，共102页。52．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工总承包单位安全责任的是（）。

A、对分包的拆除工程进行备案

B、统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案

C、为分包工程建立应急救援组织或配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练

D、提供建设工程安全作业环境及安全施工措施费用高唱第五十三页，共102页。53、按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，验收合格的，经（

）和项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序。A、施工单位技术负责人

B、项目负责人C、项目技术负责人D、专业监理工程师高唱第五十四页，共102页。54、按照《标准化法》的规定，（）是正确的。

A、国家标准就是强制性标准

B、国家标准和行业标准分为强制性标准和推荐性标准

C、行业标准对本行业范围外的其他行业而言属于推荐性标准

D、推荐性标准一经约定采用，就变成强制性标准高唱第五十五页，共102页。55、下列关于建筑材料检验的说法，正确的是（）。Ａ、建设单位提供的建筑材料质量由建设单位负责，进场时施工单位免检Ｂ、检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用Ｃ、施工单位对建筑材料进行的检验，应当有书面记录和专人签字Ｄ、设计单位应当对其推荐的建筑材料和设备负责检验高唱第五十六页，共102页。56．某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，并进入下一工序，但其后在监理单位的要求下，重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是()。

A、费用和工期损失全部由承包商承担

B、费用和工期损失全部由业主承担

C、费用由承包商承担，工期给予顺延

D、费用由业主承担，工期不顺延高唱第五十七页，共102页。57．某施工现场正在打钻孔桩，监理单位的试验人员对打钻孔桩的混凝土进行检验。合同中约定此混凝土的塌落度为18-20cm，经试验，证实目前浇筑的混凝土的塌落度为21cm。于是，监理工程师要求不得使用该混凝土。但是，施工单位的技术负责人拿出来一本施工技术规范，说规范上面写明用于浇筑钻孔桩的混凝土的塌落度可以是18-22cm，因此，目前使用的混凝土属于合格的材料。对此，下面说法正确的是（）

A、该混凝土可以使用在本工程中，因为符合规范的要求

B、该混凝土不可以使用在本工程中，因为不符合合同的要求

C、该混凝土是合格产品，是否能用于本工程由质量监督机构决定

D、合同中约定的内容与规范不符，应修改合同约定高唱第五十八页，共102页。58、某工程建设单位为其工程选择乙级以上资质的监理单位，现有4家监理公司供选。建设单位应选择()才符合要求

A、甲监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为高级工程师、国家注册监理工程师；该公司为本工程承包方所属的监理公司）

B、乙监理公司（乙级资质；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程设计单位所属的监理公司）

C、丙监理公司（资质甲级；报送的工程总监职称为工程师、注册二级结构工程师；与建设及施工单位均无关系）

D、丁监理公司（资质等级甲级；报送的工程总监职称为工程师、国家注册监理工程师；为该工程预制构件供货商所属）

高唱第五十九页，共102页。59、甲公司开发的某公寓由乙建筑公司施工，竣工验收合格后交付业主使用，第八年的夏季因连续降雨，地基发生了不均匀沉降，屋顶结构层发生了裂缝，并严重损坏了防水层，漏水严重，则（）。A、工程验收已经合格，连续降雨属于不可抗力，乙可以不承担保修责任B、因合同中屋面防水层保修年限是5年，已过了保修期，乙可以不承担保修责任C、乙应予以保修，并承担保修费用D、乙应予以保修，但不承担保修费用高唱第六十页，共102页。60．根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（

）。

A、交付使用时

B、竣工验收合格后C、竣工验收启动时

D、提交竣工验收报告时高唱第六十一页，共102页。61．节能分项工程验收应当由（）主持，施工单位技术负责人和相关专业的质量检验员、施工员参加，必要时可以邀请设计单位相关人员参加。A、建设单位B、施工单位项目负责人C、监理工程师D、总监理工程师高唱第六十二页，共102页。62．宏业建筑公司完工的某住宅楼工程质量不符合约定，2006年1月底，建设单位要求宏业公司返工，宏业公司以民工返乡无人施工为由拒绝返工，建设单位诉至法院，请求减少支付工程款，法院对建设单位的要求（）。A、应予支持B、不予支持C、如果宏业建筑公司施工中没有违法行为，则不予支持D、如果民工确已返乡，则不予支持高唱第六十三页，共102页。63、某高层住宅在交付使用后第7年至第8年间，发生了质量缺陷，其中，属于法律规定施工单位的保修范围的是（）。

A、用户装修不当引起的排水系统损坏

B、钢筋混凝土剪力墙出现大面积斜拉裂缝

C、毗邻工地塔式起重机意外倾覆导致的屋顶损坏

D、建设单位拆除承重墙引起的楼板开裂高唱第六十四页，共102页。64．甲建筑公司承建一幢6层的住宅楼，7级抗震设防。施工图已经通过了审批，施工中，甲公司技术人员发现图纸中有一处设计存在明显错误，不符合抗震设计规范，则（）

A.施工单位应严格照图施工

B.及时向监理单位报告，若监理同意，可以照图施工

C.按照规范和强制性标准修改设计，并向建设单位要求增加费用

D.及时告知建设单位和监理单位，并提出意见和建议高唱第六十五页，共102页。65、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费4000元，李某起诉到人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明，则该诊断证明是（）。

A、书证B、鉴定结论

C、证人证言D、勘验笔录高唱第六十六页，共102页。66、某建筑企业因安全生产措施不当受到当地建设行政主管部门的行政处罚，企业对此行政处罚持有异议，随后即向人民法院提起行政诉讼，法院经审理后作出了维持原判罚，企业不服此判决，正确的做法（）。A、向当地人民政府申请行政复议B、向上一级建设行政主管部门申请行政复议C、向上一级人民法院提起上诉D、提出申诉，申请再审高唱第六十七页，共102页。67、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）

A、因分包合同无效，则仲裁协议无效

B、分包合同有效，仲裁协议有效

C、因分包合同效力待定，仲裁协议效力待定

D、分包合同无效，但仲裁协议效有效高唱第六十八页，共102页。68、2002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某准备前往法院起诉，当地突遭台风袭击，交通阻隔，因此未能成行。下列说法正确的是（）。

A、本案诉讼时效于2003年5月29日届满

B、本案诉讼时效于2003年6月10日届满

C、王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D、王某6月11日的行为适用诉讼时效中断高唱第六十九页，共102页。69、行政强制包括行政强制措施和行政强制执行，属于行政强制执行的是（）A、冻结存款、汇款B、查封设施或财物C、限制公民人生自由D、加处罚款高唱第七十页，共102页。70、某直辖市一重点工程项目，建设单位为本市某投资公司，施工单位为外省某总承包一级施工单位，双方订立了建设工程合同，在合同中双方约定以诉讼方式解决合同争议，但不得协议选择（）民事诉讼管辖。

A、原告住所地人民法院

B、合同签订地人民法院

C、被告住所地人民法院

D、直辖市高级人民法院高唱第七十一页，共102页。1.某建筑公司委托某物资公司去采购一批水泥，但是却没有说明采购水泥的标号。于是某物资公司就代表某建筑公司与水泥厂签订了一批早强水泥。当水泥运到了施工现场的时候，某建筑公司经理才发现这是早强水泥，而早强水泥不适合目前要修建的工程，于是拒绝接受，则下面说法正确的是（）。水泥厂可以要求某物资公司承担赔偿责任水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任水泥厂可以要求某物资公司和某建筑公司承担赔偿责任水泥厂如果没有向建筑公司求证水泥的标号就发货，不可以要求赔偿水泥厂可以要求某建筑公司承担赔偿责任，某建筑公司可以要求某物资公司承担赔偿责任模拟考试题——多选高唱第七十二页，共102页。2.甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（）A、甲错发设备给丙属于无因管理之债B、丙向甲返还设备属于不当得利之债C、乙向甲支付设备款属于合同之债D、乙向甲少付1万元货款属于侵权之债E、丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债高唱第七十三页，共102页。3，甲公司和乙公司各出资100万元共同设立了注册资本为200万元的丙有限责任公司，甲资金一直未到位，后丙公司与银行订立了抵押借款合同，以担保人丁公司的某处估价220万元的土地使用权为抵押向银行贷款150万元，后丙公司经营不善严重亏损，借款及利息共计164万元到期时无力偿付。则银行有权（）。A、要求甲公司在100万元限额内承担还款责任B、要求乙公司承担还款责任C、要求丙公司承担还款责任D、要求丁公司承担还款责任E、要求将抵押的土地使用权折价或以拍卖该财产的价款优先受偿高唱第七十四页，共102页。4，某工程投保了建筑工程一切险，可以得到赔付的是（）。建筑施工机械保险失灵造成的该机械报废购买的材料有质量缺陷造成的工程损失施工地发生水灾造成的施工材料及设备损失施工单位的货车运货途中翻车造成车辆的损失工地材料被盗造成的损失

高唱第七十五页，共102页。5．某房地产开发企业拟在本市经济技术开发区投资建设一个二层办公楼，用于办公自用，该企业申领施工许可证必须具备的条件包括（）。A．已经办理该工程用地批准手续B．已经取得该工程规划许可证C．已经确定施工企业D．建设单位将消防设计图纸报公安消防机关审查并通过E．建设资金已经全部到位并通过验资高唱第七十六页，共102页。6.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，（）情况下可以更换。

A．施工企业法定代表人同意更换项目负责人

B．发包方与注册建造师受聘企业已经解除了承包合同

C．发包方同意更换项目负责人

D．监理单位要求更换项目负责人

E．不可抗力下必须更换项目负责人高唱第七十七页，共102页。7，建设单位将工程项目发包给甲公司，甲将工程转包给了与自己资质等级相同的乙公司，乙未告知建设单位和甲公司，将安装工程分包给了丙安装公司。安装工程因质量低劣造成了设备和工程损失共计600万元。则建设单位就该损失（）。

A．可以要求甲公司承担赔偿责任

B．可以要求乙公司承担赔偿责任

C．要求甲、乙公司承担连带赔偿责任

D．不能要求丙公司承担赔偿责任

E．可以要求甲、乙、丙公司共同承担赔偿责任高唱第七十八页，共102页。8.国有资金占控股或占主导地位的依法必须招标的项目，应当公开招标，属于下列情形（

）之一的，可以采用邀请招标方式

A、受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的

B、其他投资人一致同意采用邀请招标的C、工期要求紧张的D、技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的E、采用公开招标的费用占项目合同金额的比例过大的高唱第七十九页，共102页。9，建设工程项目招标投标中，招标人可以没收投标人投标保证金的情况包括（）。A.投标人递交的投标保证金不符合招标文件要求

B.投标文件报价超过招标文件中最高投标限价

C.联合投标体未提交共同投标协议

D.投标人在投标有效期内撤销投标文件

E.中标人收到中标通知书后放弃中标项目

高唱第八十页，共102页。10.建设单位甲与乙建筑公司订立了某项目工程施工合同，乙未经甲同意，与丙建筑公司订立了工程合同，以包工方式承包该项目，乙成立了该写字楼项目经理部，但项目经理部专用章交丙掌管，丙公司任命了项目经理和技术负责人等项目管理班子。工程开工后不久，丙公司与没有用工资质的“包工头”吴某订立了内部承包协议，吴某按丙的决算总价的8%作为交丙的管理费，然后吴某组织了人员进行施工。在这个事件中（）。A、甲存在违法行为B、

乙存在违法行为C、丙存在违法行为D、吴某存在违法行为E、若工程质量合格，乙和丙存在违法行为，吴某不存在违法行为高唱第八十一页，共102页。11.甲建设单位准备发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有()

A、乙可以将专业工程分包给丙

B、丙可以将劳务作业分包给丁

C、乙可以将劳务作业分包给丁D、甲可以将专业工程发包给丙E、甲可以将劳务作业分包给丁高唱第八十二页，共102页。12.根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，建设单位可以依法解除施工合同的有（）A、发生不可抗力将拟建工厂选址地完全破坏，该项目取消B、由于报价失误，施工单位在订立合同后明确表示无力履行C、订立合同后开工前，另一家施工单位愿意以更优厚的条件承揽工程D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，在发包人催告的合理期限内仍未完成

E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员高唱第八十三页，共102页。13.租赁合同当事人的权利义务中，承租人的义务包括（）。

A、妥善保管租赁物的义务

B、维修租赁物的义务

C、损失赔偿的义务

D、有关事项通知的义务

E、优先购买义务84第八十四页，共102页。14．在以下（）情形中，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。

A、劳动合同到期，劳动者不愿按原合同条件续签

B、用人单位提出解除合同后与劳动者协商一致解除合同C、单位因经营不善、财务困难进行经济性裁员

D、劳动者因单位效益不佳提出辞职E、单位未及时足额支付劳动报酬，劳动者解除合同高唱第八十五页，共102页。15、某施工单位的下列用工行为中，不符合《劳动合同法》规定的有（）

A、甲被录用后工作快满2个月了，多次要求与单位签订劳动合同，单位答复再试用2个月后才能签订书面劳动合同。

B、职工某乙因参与一起恶性案件，被拘役6个月，单位随即与之解除劳动合同

C、丙在试用期满前的考核中不合格，单位通知他第二天不用来单位上班了

D、丁因病住院就医，无法继续工作，单位将其辞退

E、戊因交通事故受伤后无法胜任施工现场的岗位工作，单位将其调到资料室从事资料保管工作，工资待遇下降高唱第八十六页，共102页。16、建设单位可以主张撤销施工合同的情形有(

)。

A、在订立施工合同时显失公平，建设单位利益受到损失

B、施工单位以胁迫手段订立，损害了建设单位利益C、施工合同中的部分清单报价不明确，条款有空缺D、订立合同时，建设单位和施工单位存在重大误解，损害了建设单位利益

E、施工单位和其他施工单位串通，骗取中标而签订的合同，损害了建设单位利益87第八十七页，共102页。17.甲建筑公司与乙设备供应商签订了建筑设备买卖合同，约定如下：乙发货后3天内支付设备款，乙负责交付设备由运输公司运送，运费由甲验货收货后支付。4月25日，乙将设备交由丙运输公司运送。运送途中，遭遇山洪爆发，泥石流冲毁道路，设备因此全部报废。则（）。

A.甲建筑公司没有收到设备，无需支付设备款和运费

B.由于设备损毁是不可抗力影响，运输公司没有过错，甲应该支付丙运费

C.由于设备损毁是不可抗力影响，甲乙丙三方共同承担设备的损失费用

D.乙已经将设备交付给丙，乙可以要求甲支付设备款

E.甲建筑公司承担设备损毁的损失，但可以不支付丙运费88第八十八页，共102页。18.跃兴建筑公司在城市市区内修建某写字楼工程，在工程施工中的()行为违反了相关的环境保护法。

A、为赶工期进行夜间施工作业，经有关部门监测，夜间施工的噪声排放达到了50dB（A)

B、土方施工过程中，施工现场未做到目测无扬尘

C、在工地附近的小河中清洗机油存储容器

D、及时处理建筑垃圾，在工地的空地中焚烧废旧的沥青卷材

E．将部分建筑垃圾倾倒在施工现场附近的空地中89第八十九页，共102页。19、《循环经济促进法》和《绿色施工导则》对施工节能提出了明确的规定正确的表述为（）。

A、

施工中优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应搜集雨水养护。

B、国家鼓励利用一切固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，鼓励现场搅拌混凝土。

C、

施工照明设计以满足最低照度为原则，照度不超过最低照度的30%D、选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行

E、

利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。90第九十页，共102页。20、甲公司租赁了施工起重机械，其符合法律法规规定的行为有（）.A、安装工作必须由具有相应资质的单位承担

B、安装过程中应由专业技术人员现场监督

C、安装完毕后应当由甲公司自检并向监理单位出具自检合格证明

D