2022年甘肃省监理工程师之水利工程目标控制深度自测模拟题库有完整答案

《监理工程师之水利工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、在单位工程质量评定合格后，由（）进行统计并评定工程项目质量等级。

A.施工单位

B.监理单位

C.项目法人

D.工程质量监督机构【答案】B2、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。

A.遵循有无対比的原则

B.正确识别和调整转移支付，统一对待

C.正确识别正面和负面外部效果

D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度【答案】B3、除险加固工程可以按（）划分分部工程。

A.长度

B.招标标段

C.部位

D.功能【答案】C4、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。

A.组织者预估

B.参数估算

C.类比估算

D.三点估算【答案】A5、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（）

A.工程监理单位可以转让工程监理业务

B.禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务

C.禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务

D.工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务【答案】A6、（）指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.单元工程【答案】B7、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。

A.260

B.310

C.330

D.340【答案】A8、防护工程宜按施工段长（）m划分为一个单元工程。

A.20～30

B.30～50

C.60～80

D.100～200【答案】C9、在施工实践中，经常由于（）的发生引起进度计划的调整，从而引起施工设备使用发生冲突或闲置。

A.资源分配的调整

B.施工进度计划的调整

C.施工进度延误事件

D.资金分配的调整【答案】C10、当工程出现质量缺陷时应以（）形式进行记录。

A.核备

B.审批

C.报告

D.备案【答案】D11、在计量型抽样检验中，用以判断单位产品某计量质量特征是否合格的界限值称为（）。

A.规格限

B.上质量统计量

C.下质量统计量

D.接收常数【答案】A12、施工开工前发包人的准备工作内容是（）。

A.承包人组织机构的检查

B.测量基准点移交

C.施工机具设备的检查

D.征地移民【答案】B13、缺陷责任期满（）个工作日内，发包人向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书。

A.20

B.30

C.40

D.50【答案】B14、下列不是监理工程师进度控制的权限是（）。

A.发布开工令

B.施工进度审定

C.下达开工令和复工令

D.制定工程总进度计划【答案】D15、下列选项中不属于“戴明环”阶段之一的是（）。

A.计划阶段

B.实施阶段

C.检查阶段

D.评价阶段【答案】D16、水利工程碾压施工质量及压实度检验时，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于（）m，垂直填筑面轴线方向不应小于（）m。

A.0.5，1.5

B.1.0，2.0

C.0.5，2.0

D.1.0，1.5【答案】A17、（）是影响工程项目质量的决定性环节

A.项目决策阶段

B.工程施工阶段

C.工程设计阶段

D.工程验收阶段【答案】C18、关于施工现场设备检查的说法，错误的是（）

A.监理机构应在设备进场时对证明设备的合格性文件进行核查

B.旧施工设备应在试运行合格后经监理机构确认符合有关规定后方可投入使用

C.监理机构应在施工过程中组织维修机构对设备进行正常维护和维修

D.当发现施工过程中因施T设备原因影响施工质量时，应通知承包人对施工设备增加、撤换【答案】C19、沥青混凝土心墙上下层施工间隔时间不宜超过（）。

A.12h

B.24h

C.48h

D.72h【答案】C20、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。

A.实践性和概括性

B.实践性和指导性

C.理论性和概括性

D.理论性和指导性【答案】B21、通过MSProject自动计算，可计算出各项工作的（）。

A.费用参数

B.工程量参数

C.损耗参数

D.时间参数【答案】D22、事先不规定抽样次数，每次只抽一个单位产品，即样本量为1，据累积不合格品数判定批合格/不合格还是继续抽样时适用的是（）。

A.二次抽样检验

B.多次抽样检验

C.序贯抽样检验

D.一次抽样检验【答案】C23、由于设计单位责任造成工程静态总投资超过限额10％～20％者，10％以上部分，扣相应比例（）倍的设计费。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0【答案】C24、施工单位要进行下一道工序的施工，需要经（）签字。

A.总监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.监理工程师

D.监理员【答案】C25、关于标底与最高投标限价（招标控制价），下列说法中正确的是（）。

A.招标必须设有标底，可以设有最高投标限价

B.标底和招标控制价在开标前保密，在开标时宣布

C.招标控制价对招投标双方都具有一定的约束力

D.标底可以作为废标的唯一直接依据【答案】C26、通过MSProject自动计算，可计算出各项工作的（）。

A.费用参数

B.工程量参数

C.损耗参数

D.时间参数【答案】D27、在单代号网络计划中，H工作的紧后工作有I工作和J工作，工作I的总时差为3天，工作J的总时差为4天，工作H、I之间时间间隔为8天，工作H、J之间的时间隔为6天，则工作H的总时差为（）天。

A.6

B.8

C.10

D.11【答案】C28、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样，见证取样资料由（）制备。

A.设计单位

B.总监理工程师

C.施工单位

D.专业监理工程师【答案】C29、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断重新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。

A.唯一性

B.多变性

C.动态性

D.固定性【答案】C30、一般而言，当工序能力指数小于1时，说明（）。

A.工程能力优质

B.工程能力不足

C.工程能力勉强

D.工程能力良好【答案】B31、根据统计表明，正常情况下，计量连续数据一般服从（）分布。

A.二项

B.正态

C.超几何

D.泊松【答案】B32、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。

A.口头形式

B.口头或者书面形式

C.书面形式

D.口头之后，追加书面形式【答案】C33、下列关于竣工验收说法正确的是（）。

A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收

B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收

C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定

D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A34、监理人在进行费用控制中遇到较多的赔（补）偿计量是对（）提出的索赔的计量。

A.发包人

B.供应商

C.承包人

D.监理人【答案】C35、某技术方案总投资1500万，其中资本金1000万，运营期平均利息18万，年平均所得税40.5万，项目总投资收益率12%，资本金净利润率为（）。

A.16.2%

B.13.95%

C.12.15%

D.12.00%【答案】C36、水利工程所使用的粗骨料拌合使用前检验项目不包括（）。

A.含泥量

B.含水量

C.超逊径

D.坚固性【答案】D37、下列不属于枢纽工程类型的是（）。

A.堤防

B.水库

C.拦河闸

D.泵站【答案】A38、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）

A.生产厂

B.供应商

C.使用年限

D.规格和型号【答案】D39、由于承包人原因使工程未能如期开工，应如何处理（）。

A.监理机构通知承包人按合同约定提交书面报告

B.可以要求承包人顺延工期

C.与承包人协商补救办法

D.要求提交进度整改措施【答案】A40、监理机构对承包人在质量检测过程中的取样和送样进行监督称为跟踪检测，混凝土试样跟踪检测的检测数量应不少于承包人检测数量的（）。

A.3％

B.5％

C.7％

D.11％【答案】C41、在落实全过程质量检测的基本要求时，检测方案由（）提出编写原则及要求。

A.监理单位

B.项目法人

C.施工单位

D.检测单位【答案】B42、工程变更引起施工方案改变并使一般项目(措施项目)和(或)其他项目发生变化时，承包人提出调整一般项目(措施项目)费和(或)其他项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。

A.发包人

B.监理人

C.审计人

D.承包人技术负责人【答案】B43、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。

A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批

B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批

C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批

D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A44、关于计量工作方式的说法，错误的是（）。

A.承包人在监理人监督的情况下进行计量占用的监理人员较少

B.监理人与承包人联合进行计量可以减少计量与计量结果确认的时间，也能保证计量的质量

C.采用监理人员监督承包人计量方式的，监理人只需加强对最终计量的管理

D.监理人与承包人共同进行计量的，最后应当由发包人或总监理工程师审批【答案】C45、土方碾压施工工艺试验的目的是核实填筑土料室内击实试验结果的（）。

A.准确性

B.有效性

C.可行性

D.合理性【答案】D46、以下关于设备调平找正的说法，错误的是（）。

A.设备找正找平时需要相应的基准面和测点

B.一般情况下对于刚性较大的设备，测点数可较少

C.对于易变形的设备，测点数应适当增多

D.精平时，设备的地脚螺栓已经灌浆，其混凝土强度不应低于设计强度的90%，地脚螺栓可紧固【答案】D47、质量事故处理时应有一定依据，下列依据中具有权威性的是（）。

A.质量事故的实况资料

B.工程承包合同

C.有关的技术文件

D.相关的建设法规【答案】D48、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。

A.共同设计

B.全员参与

C.共同决策

D.全员投资【答案】B49、平行检测是监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测，核验承包人的检测结果，其费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理机构

D.业主【答案】A50、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（）。

A.依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构

B.提请承包人提供工程设计及批复文件

C.组织编制监理规划

D.依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则【答案】B51、每半年末存款2000元，年利率4%，每季复利计息一次。2年末存款本息和为（）元。

A.8160.00

B.8243.22

C.8244.45

D.8492.93【答案】C52、最迟完成时间是指（）。

A.在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻

B.在紧后工作的约束下，本工作有可能完成的最迟时刻

C.在后续工作的约束下，本工作必须完成的最迟时刻

D.在总工期的约束下，本工作必须完成的最迟时刻【答案】D53、水利工程所使用的粗骨料拌合使用前检验项目不包括（）。

A.含泥量

B.含水量

C.超逊径

D.坚固性【答案】D54、借助于试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定属于（）。

A.书面检验

B.外观检验

C.理化检验

D.无损检验【答案】C55、因法律变化引起的价格调整，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可以索赔的是（）。

A.工期

B.费用

C.费用+利润

D.工期+费用【答案】B56、试验性工作或新工艺、新技术等工程进行工作持续时间估算的时候可采用的方法是（）。

A.工效估算法

B.“三时”估计法

C.实践经验估算法

D.按定额估算法【答案】B57、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。

A.国家发展改革委

B.水利部或委托流域机构

C.省级水行政主管部门

D.国务院【答案】A58、单选题7.监理机构对承包人的土方试件跟踪检测比例为（）。

A.5%

B.7%

C.9%

D.10%【答案】D59、产品为了达到质量要求所采取技术措施和管理措施的活动称为（）。

A.质量管理

B.质量方针

C.质量控制

D.质量体系【答案】C60、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（）。

A.工期+利润

B.费用

C.工期+费用+利润

D.工期【答案】D61、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。

A.发包人

B.监理人

C.审计人

D.承包人技术负责人【答案】B62、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，建设工程的工期应当从（）开始计算。

A.实际开工日期

B.合同中约定的开工日期

C.监理人发出开工通知中载明的开工日期

D.施工材料和设备抵达场地时的日期【答案】C63、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），跟踪检测时，混凝土试样应不少于承包人检测数量的（）

A.3％

B.5％

C.7％

D.10％【答案】C64、根据使用材料的不同，基础可分为不同种类，其中用于安装大型及有振动力设备的基础是（）。

A.砖基础

B.木基础

C.素混凝土基础

D.钢筋混凝土基础【答案】D65、水利工程发生质量事故后由项目法人提出处理方案的是（）。

A.一般事故、较大事故和重大事故

B.较大事故、重大事故和特大事故

C.重大事故和特大事故

D.一般事故、较大事故、重大事故和特大事故【答案】D66、在工程计量中，对承包人应提交的资料，监理单位应在（）中明确。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.监理大纲

D.监理合同【答案】B67、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。

A.60%，100%

B.60%，90%

C.70%，100%

D.70%，90%【答案】C68、某水利工程包工包料合同金额为3000万元，暂列金额为500万，则预付款金额最低为（）万元。

A.250

B.750

C.500

D.1000【答案】A69、水利工程中没有缺陷责任期的是（）。

A.泵站工程

B.堤防工程

C.水闸工程

D.河湖疏浚工程【答案】D70、在抽样检验的分类中适用于从一批产品中随机抽取部分产品（称为样本），检验后根据样本质量的好坏，来判断这批产品的好坏，从而决定接收还是拒收的检验方法是（）。

A.预防性抽样检验

B.验收性抽样检验

C.监督抽样检验

D.阶段性抽样检验【答案】B71、不承重的侧面模板，混凝土强度达到（）MPa以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆除。

A.1.5

B.15

C.2.5

D.25【答案】C72、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。

A.客观估计时间

B.最可能估计时间

C.乐观估计时间

D.悲观估计时间【答案】A73、水利工程质量评定的基础单位是（）。

A.水利工程项目

B.分部工程

C.单位工程

D.单元工程【答案】D74、施工中应将骨料粒径分成下列几种级配，其中三级配不包括粒径为（）的骨料。

A.5～20mm

B.20～40mm

C.40～80mm

D.80～150mm【答案】D75、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以下的事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故【答案】B76、下列不属于工程质量检验活动内容的是（）。

A.测试

B.评价

C.比较

D.备案【答案】D77、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（）。

A.旁站

B.专检

C.监测

D.协调【答案】B78、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。

A.双代号网络计划

B.双代号搭接网络计划

C.有时限的网络计划

D.单代号网络计划【答案】C79、由于设计单位责任造成工程静态总投资超过限额10％～20％者，10％以上部分，扣相应比例（）倍的设计费。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0【答案】C80、混凝土在现场应测定其坍落度，但对于当坍落度大于（）mm的混凝土，还应测量其坍落扩展度。

A.100

B.220

C.250

D.300【答案】B81、金属结构的闸门在承受设计水头的压力时，通过任意1m长度的水封范围内漏水量不应超过（）L/s。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.5【答案】A82、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。

A.相邻两项工作之间的时距之和最大

B.相邻两项工作之间时间间隔全部为0

C.工作的持续时间总和最大

D.相邻两项工作之间的时距全部为0【答案】B83、发包人因工期要求紧迫，在没有完成设计的情况下必须发包的工程适宜采用的合同形式是（）。

A.纯单价合同

B.估算工程量单价合同

C.单价与总价包干混合式合同

D.成本加酬金合同【答案】D84、关于施工现场设备检查的说法，错误的是（）

A.监理机构应在设备进场时对证明设备的合格性文件进行核查

B.旧施工设备应在试运行合格后经监理机构确认符合有关规定后方可投入使用

C.监理机构应在施工过程中组织维修机构对设备进行正常维护和维修

D.当发现施工过程中因施T设备原因影响施工质量时，应通知承包人对施工设备增加、撤换【答案】C85、财务内部收益率是指项目在（）内，财务净现值等于零时的折现率。

A.整个计算期

B.运行期

C.寿命期

D.建设期【答案】A86、由发包人采购的工程设备运至现场并验收合格后，应由（）负责保管。

A.发包人

B.监理机构

C.供货方

D.承包人【答案】D87、量控制中的PDCA循环是指（）。

A.计划-实施-对比-处理

B.计划-实施-检查-纠偏

C.计划-实施-对比-纠偏

D.计划-实施-检查-处理【答案】D88、为考查摸索工艺方法、工艺参数的可行性或材料的可加工性等而进行的试验，指的是（）。

A.分部试验

B.分项试验

C.工序试验

D.工艺试验【答案】D89、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，（）单位应当履行保修义务。

A.设计

B.监理

C.建设

D.施工【答案】D90、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）

A.上浮18%

B.下调5%

C.调整为292.5元

D.可不调整【答案】D91、（）在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议。

A.建设单位

B.审查机构

C.监理机构

D.造价咨询机构【答案】C92、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是（）。

A.自由时差为零，总时差必定为零

B.总时差为零，自由时差必定为零

C.在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差

D.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，工作的机动时间为自由时差【答案】A93、水利工程施工进度计划中编制上报施工进度计划时对资源配置的估计值进行检查，属于检查施工进度计划（）。

A.是否与保证计划相协调

B.是否满足工期目标

C.基础数据是否准确

D.是按期完成的可能性【答案】C94、未完工程投资及预留费用可预计纳入竣工财务决算。大中型项目应控制在总概算的（）％以内。

A.1

B.3

C.5

D.7【答案】B95、发包人的总体控制性进度计划主要包括工程项目建设总进度计划和（）。

A.设计单位实施进度计划

B.承包人实施进度计划

C.设备采购单位实施进度计划

D.工程项目年度进度计划【答案】D96、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。

A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小

B.首先保证关键工作的按期完成

C.使费用增加较少

D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D97、特殊部位开挖保护层厚度不宜小于（）。

A.1.5m

B.2m

C.2.5m

D.3m【答案】B98、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。

A.遵循有无対比的原则

B.正确识别和调整转移支付，统一对待

C.正确识别正面和负面外部效果

D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度【答案】B99、抽样检验方案中，p1的选取应与p0拉开一定的距离，一般情况下，p1/p0取值为（）。

A.3~10

B.4~8

C.3~8

D.4~10【答案】D100、下列关于缺陷责任期的规定说法错误的是（）。

A.除通用合同条款外，缺陷责任期从工程通过合同工程完工验收后开始计算

B.缺陷责任期包括根据合同约定延长的期限

C.缺陷责任期最长不超过2年

D.由于承包人原因造成的延误发包人有权要求延长缺陷责任期【答案】A二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。

A.阶段式改进

B.转折式改进

C.日常渐进

D.突破性改进

E.多渠道渐进【答案】CD102、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。

A.外观尺寸

B.规格

C.品种

D.产品标志

E.工艺性能【答案】ABCD103、建立质量管理体系的主要目的有（）。

A.管理好企业内部的质量工作

B.持续稳定地提供符合用户要求的产品

C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心

D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态

E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD104、依《国际商会托收统一规则》，下列选项中，哪些属于托收行对委托人、代收行对托收行负有的具体代理行为的义务?（）

A.及时提示的义务

B.保证汇票和装运单据与托收指示书的表面一致，如发现任何单据有遗漏,应立即通知发出指示书的一方

C.收到的款项在扣除必要的手续费和其他费用后必须按照指示书无迟延地解交本人

D.无延误地通知托收结果,包括付款、承兑、拒绝承兑或拒绝付款等【答案】ABCD105、质量管理体系包括（）。

A.组织确定计划

B.组织确定目标

C.为获得期望的结果确定过程

D.为获得期望的结果确定进度

E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC106、网络计划的优化目标，应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。

A.工期目标

B.人力目标

C.资源目标

D.效益目标

E.费用目标【答案】AC107、以下关于安全生产费用的使用，正确的有（）。

A.施工单位应在开工前编制安全生产费用使用计划，经监理单位审核，报项目法人同意后执行

B.施工单位提取的安全费用应专门核算，建立安全费用使用台账

C.分包单位对安全生产费用的使用负总责

D.施工单位应按照安全生产措施计划和安全生产费用使用

E.施工单位应定期组织对本单位（包括分包单位）安全生产费用使用情况进行检查，并对存在的问题进行整改【答案】ABD108、执法人员余某在查获一批走私的文物时，将其中一贵重文物未登记在册，而是私自扣下。之后，单位里欲提拔正处级干部，余某知道领导吴某喜欢古董，便将该文物送与吴某以便获得吴某的提拔。吴某明知该物品为查获赃物，仍予以接受。关于本案，下列说法错误的一项是：

A.余某的行为触犯贪污罪、行贿罪

B.吴某的行为触犯贪污罪、受贿罪

C.对余某的行贿罪与贪污罪，应数罪并罚

D.对吴某的受贿罪与贪污罪，应数罪并罚【答案】D109、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：

A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理

B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理

C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定

D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C110、《专利法》规定：管理专利工作的部门对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。关于该查封、扣押，下列哪一说法是正确的：

A.国务院《专利法实施细则》对该查封、扣押的期限，可以作特别规定

B.被查封的产品可以由假冒专利嫌疑人自己保管，也可以由管理专利工作的部门自己或者委托他人保管

C.管理专利工作的部门应当在实施该查封、扣押之日起三日内交付查封、扣押决定书

D.因该查封、扣押发生的保管费用，由假冒专利嫌疑人承担【答案】A111、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）

A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度

B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底

C.监理单位应根据监理合同组织招标工作

D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见

E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC112、项目法人编制的保证安全生产的措施方案应包括（）。

A.安全生产管理人员培训

B.安全生产管理机构及相关负责人

C.安全管理考核制度

D.安全生产的有关规章制度制定情况

E.工程度汛方案、措施【答案】BD113、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。

A.全数检验

B.半数检验

C.抽样检验

D.免检

E.比例检验【答案】ACD114、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。

A.对工程质量进行检验，并记录检验数据

B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定

C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定

D.参与质量事故的分析处理

E.通过检验督促施工单位提高质量【答案】ABCD115、下列属于局部偏差特征的是（）。

A.涉及的工程内容较多

B.范围较大

C.容易了解偏差发生时间

D.原因较复杂

E.有利于分析发生偏差的原因【答案】C116、施工阶段的质量控制根据工程实体形成的时间可以分为（）。

A.事前控制阶段

B.事中控制阶段

C.事后控制阶段

D.基础控制阶段

E.提高控制阶段【答案】ABC117、旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的（）在施工现场全程旁站，及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题。

A.所有部位

B.所有工序

C.关键部位

D.关键工序

E.主体工程【答案】CD118、对某水工建筑单位工程外观质量进行评定，下列项目中，评为三级的有（）。

A.A项目合格率82%

B.B项目合格率77%

C.C项目合格率92%

D.D项目合格率69%

E.E项目合格率88%【答案】AB119、全面质量管理的基本观点中，用户至上的观点，包括（）。

A.使用工程的单位和个人

B.监理人是用户

C.质量监督机构是用户

D.设计单位也是用户

E.下道工序是上道工序的用户【答案】A120、近年来,各地出现了不少“法官+律师”夫妻档的情况。为了进一步健全司法回避制度,防止人情关系对法院审判工作造成不良影响。在一些地方出台了“配偶或子女是律师，法院领导干部或一线法官必须离岗”的制度。关于法官任职回避和该项改革措施,下列说法错误的是哪些选项？（）

A.法官行业是比较特殊的职业,专业化要求较强,该项改革不利于法官职业化和专业化发展

B.实行任职回避,可以强化法官的独立审判能力

C.实行任职回避,是加强司法廉洁、促进司法公正的一项重大改革举措

D.法官的配偶、子女只要不担任该法官所承办案件的诉讼代理人或者辩护人即可【答案】AD121、根据《律师法》的规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）

A.律师担任法律顾问，只能就有关法律问题提供意见,草拟、审查法律文书，不得参加诉讼、调解或者仲裁活动

B.律师接受委托后，任何情况下都不得拒绝辩护或代理

C.犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况

D.受委托的律师自案件审查起诉之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料【答案】CD122、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的原则包括（）。

A.独立

B.公正

C.高效

D.客观

E.科学【答案】ABD123、下列属于实际费用法特点的是（）。

A.比总费用法复简单，宜实施

B.反映实际情况，合理科学

C.不能很好的划分双方责任

D.应用面较窄

E.在逻辑上容易接受【答案】B124、下列关于抢劫罪的理解，说法错误的一项是：

A.甲抢劫他人财物后，考虑到被害人有可能告发自己，于是将被害人杀死，甲成立抢劫罪与故意杀人罪，数罪并罚

B.乙为了取得被害人李某的财物，将李某骗出门外予以杀害，然后到李某家里将其财物洗劫一空，乙的行为成立“入户抢劫”

C.警察丙显示自己的真实身份实施抢劫的，不属于“冒充军警人员抢劫”

D.误以为是普通财物而实施抢劫，但实际上军用物资，仅适用普通抢劫的法定刑【答案】B125、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m计量的是（）。

A.钻孔

B.灌注桩

C.振冲桩

D.回填灌浆

E.场地平整【答案】AC126、下列各项中，属于施工机械台时费中的一类费用的有（）。

A.折旧费

B.大修理费

C.经常性修理费

D.燃料消耗量

E.动力消耗量【答案】ABC127、属于发包人质量责任的有（）。

A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查

B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行合同管理

C.设计交底会议必须由发包人主持

D.发包人必须向有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单位提供与建设工程有关的原始资料

E.实行监理的建设工程，发包人应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】ABD128、某县环保局根据举报，对某造纸公司进行突击检查，发现该公司违法排放有毒废水到长江中，责令停止生产，并查封了排放设施，后又作出了罚款20万的决定。该公司逾期未申请行政复议，也未提起行政诉讼，且多次拒绝履行罚款决定。对于该公司拒绝履行罚款决定的行为，某县环保局可以采取下列哪项措施：

A.申请人民法院强制执行

B.每日按罚款数额的5％加处罚款

C.通知银行将造纸公司的存款划拨抵缴罚款

D.将被查封的排放设施变卖抵缴罚款【答案】A129、水利水电工程建设项目应设立由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，领导小组应履行的主要职责有（）。

A.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、制度和标准

B.制定项目安全生产个体目标及季度目标安全生产目标管理计划

C.组织制定项目安全生产管理制度，并落实

D.组织编制保证安全生产措施方案和蓄水安全鉴定等工作

E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ACD130、水利工程按照工程的性质不同可分为（）。

A.枢纽工程

B.引水工程

C.水电站工程

D.河道工程

E.堤防工程【答案】ABD131、在施工阶段，监理人进行质量控制的方法有（）。

A.编制施工方案

B.巡视检验、跟踪检测

C.平行检测

D.旁站监理

E.发布文件【答案】BCD132、按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。

A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更

B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件

C.监理人可以直接发出开工通知

D.完工日期是合同工程完工日

E.实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准【答案】BD133、根据《律师法》的规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）

A.律师担任法律顾问，只能就有关法律问题提供意见,草拟、审查法律文书，不得参加诉讼、调解或者仲裁活动

B.律师接受委托后，任何情况下都不得拒绝辩护或代理

C.犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况

D.受委托的律师自案件审查起诉之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料【答案】CD134、质量检验活动包括（）。

A.明确并掌握对检验对象的质量要求

B.测试

C.分析

D.比较

E.计算【答案】ABD135、质量管理体系包括（）。

A.组织确定计划

B.组织确定目标

C.为获得期望的结果确定过程

D.为获得期望的结果确定进度

E.为获得期望的结果确定所需资源【答案】BC136、关于民族自治地方的自治权，下列说法中错误的是哪些选项？（）

A.根据宪法和法律的规定，自治区、自治州制定的自治条例和单行条例须报全国人大常委会批准后才能生效

B.如果上级国家机关的决议、决定、命令和指示，有不适合民族自治地方实际情况的，自治机关可以自行变通执行或停止执行

C.在执行国家税法时，对属于地方财政收入的某些需要从税收上加以照顾和鼓励的，可以决定实行减税或免税，但须报省或自治区人大常委会批准

D.民族自治地方的自治机关依照国家军事制度和当地的实际需要，可自行组织维护社会治安的公安部队【答案】ABCD137、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：

A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理

B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理

C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定

D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C138、人的不安全行为主要有（）。

A.违反上岗身体条件规定

B.不按规定使用安全防护品

C.违章指挥

D.作业场所的缺陷

E.违章作业【答案】ABC139、工程单价中基本直接费包括（）。

A.人工费

B.材料费

C.机械使用费

D.管理费

E.现场经费【答案】ABC140、下列哪一或哪些选项的表述可以成立？（）

A.中国古人提出“举轻以明重、举重以明轻"，这种做法是类比推理

B.最高人民法院在婚姻法有关司法解释中提出，《婚姻法》第3条规定的“有配偶者与他人同居”的情形，是指有配偶者与婚外异性，不以夫妻名义，持续、稳定地共同居住。这一解释属于限制解释

C.李某趁王某外出时,潜入王某家中盗窃。王某回家后发现失窃，向保险公司索赔。对于保险公司来说，李某盗窃王某财产的事实厲于法律事件

D.我国《宪法》规定，中华人民共和国公民在法律面前一律平等。这里的“法律”应作扩充解释【答案】ACD141、设备安装过程的检查，包括（）。

A.设备基础

B.设备就位

C.设备调平找正

D.设备验收

E.多次灌浆【答案】ABC142、《国际贸易术语解释通则》从性质上讲属于下列哪项？（）

A.国际商业惯例

B.国际公约

C.联大的规范性决议

D.国内立法【答案】A143、建立质量管理体系的主要目的有（）。

A.管理好企业内部的质量工作

B.持续稳定地提供符合用户要求的产品

C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心

D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态

E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD144、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。

A.外观尺寸

B.规格

C.品种

D.产品标志

E.工艺性能【答案】ABCD145、内地法院受理的一涉港民事案件需要向在内地没有住所的香港当事人送达文书,依相关规定，下列哪一选项是正确的？（）

A.当该香港人赴深圳出差时，法院应通过髙院向该人送达

B.2009年最髙人民法院《关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定》颁布后，最髙人民法院《关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排》被废除

C.受送达人在香港下落不明的，可以采取公告送达,三个月没有音信的视为不能以此种方式送达

D.采用公告送达和其他多种方式送达的，应当根据最先实现送达的方式确定送达日期【答案】D146、根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19—2014）要求，小型项目应须编制的报表包括（）。

A.水利基本建设竣工项目概况表

B.水利基本建设项目竣工财务决算表

C.水利基本建设项目投资分析表

D.水利基本建设竣工项目未完工程投资及预留费用表

E.水利基本建设竣工项目交付使用资产表【答案】ABD147、水利工程所使用的粉煤灰检验项目包括（）。

A.相对密度

B.需水量

C.细度模数

D.烧失比

E.超逊径【答案】ABD148、根据基本法的相关规定，下列关于特别行政区行政长官的说法中，不正确的是哪些？（）

A.特别行政区的行政长官是特别行政区的行政首长，领导特别行政区政府，对立法会负责

B.特别行政区行政长官由年满30周岁，在香港通常居住连续满20年并在外国无居留权的香港特别行政区永久性居民中的中国公民，或在澳门通常居住连续满20年的澳门特别行政区永久性居民中的中国公民担任

C.香港特别行政区和澳门特别行政区的行政长官任期为4年，均可以连选连任一次

D.澳门行政长官在当地通过选举或协商产生，由中央人民政府任命【答案】ABC149、在侦查一起重大故意毁坏财物案件中，公安机关组织了辨认，下列哪一说法符合刑事诉讼法的规定：

A.辨认人既可以是证人、被害人，也可以是犯罪嫌疑人

B.对犯罪场所照片的辨认不得少于5张

C.对辨认对象的辨认，应当录音录像，辨认人不愿公开进行的，应当为其保守秘密

D.公安机关组织辨认要经公安机关负责人审查决定【答案】A150、缩短关键路线的途径有（）。

A.将关键工作进行分解，组织平行作业

B.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业

C.将关键工作进行分解，组织串联作业

D.压缩非关键工作的持续时间

E.压缩关键工作的持续时间【答案】AB151、根据宪法和法律的有关规定，下列选项中表述错误的有哪些？（）

A.山东省高级人民法院领导泰安屯中级人民法院的工作

B.湖南省人大常委会领导湘潭市人大常委会的工作

C.内蒙古自治区人民检察院领导赤峰市人民检察院的工作

D.河南省人民政府领导洛阳市人民政府的工作【答案】AB152、关于爆破施工安全的规定，正确的有（）。

A.地下相向开挖的两端在相距15m以内时，放炮前必须通知另一端暂停工作，退到安全地点

B.装药时，严禁将爆破器材放在危险点或机械设备和电源火源附近

C.爆破工作开始前，必须明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号

D.爆破材料在使用前必须检验，凡不符合技术标准的爆破材料一律禁止使用

E.地下井挖洞室内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时，禁止进行爆破作业【答案】BCD153、进行质量评定时，将单位工程评为优良等级的条件有（）。

A.分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良等级

B.主要分部工程质量优良

C.外观质量得分率达到70%以上

D.施工质量检验资料齐全

E.混凝土拌和物质量合格【答案】BD154、索赔费用的计算方法有（）。

A.实际费用法

B.总费用法

C.修正总费用法

D.调值公式法

E.分项估算法【答案】ABC155、下列关于期间说法正确的选项是：

A.甲因盗窃罪被判有期徒刑三年，2016年5月1日刑期届满，因4月30日至5月2日为五一假期，执行机关应于5月3日依法释放甲

B.乙于2016年3月1日收到一审法院判决，因不服判决，于3月11日17时通过邮局向二审法院提起诉讼，装有上诉状的挂号信上邮戳时间是3月11日20时，挂号信于3月15日9时寄至二审法院，据此，乙行使上诉权没有过期

C.被告丙因不可抗拒的原因，无法在法定的期限内行使上诉权，有权提出恢复期间的申请，经法院查证属实后，应当决定准许

D.丁放火案，先由M法院管辖，后依法改变为N法院管辖，N法院的办案期限从M法院依法改变管辖之日起计算【答案】B156、以下工程应当编制专项施工方案的有（）。

A.基坑支护与降水工程

B.抹灰工程

C.土方和石方开挖工程

D.脚手架工程

E.幕墙工程【答案】ACD157、工程质量检验的目的主要包括（）。

A.判断工程造价是否在可控范围内

B.工程产品的质量特性是否符合要求

C.原材料的质量特性是否符合要求

D.判断施工进度是否按照计划执行

E.判断工序是否正常【答案】BC158、根据《建设工程质量管理条例》，下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有（）

A.不得将建设工程肢解发包

B.不得擅自修改工程设计

C.不得任意压缩合理工期

D.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标

E.不得明示或暗示施工单位降低建设工程质量【答案】ACD159、下列关于合议庭说法错误的是：

A.重大、疑难、复杂或者新类型案件，审判长可以提请院长组织相关审判人员共同讨论，合议庭成员应当参加

B.因对法律理解和认识上的偏差而导致案件被改判或者发回重审的，合议庭成员不承担责任

C.开庭审理时，合议庭成员从事与该庭审无关的活动，当事人提出异议合议庭不纠正的，当事人可以要求延期审理，并将有关情况记入庭审笔录

D.对提请院长决定是否提交审委会讨论决定的案件，院长认为不必要的，可以建议合议庭复议1次【答案】C160、在价值工程中，提高产品价值的途径有（）。

A.成本不变，提高功能

B.功能不变，降低成本

C.降低成本，提高功能

D.降低功能，提高成本

E.功能小提高，成本大提高【答案】ABC161、下列关于地基及基础工程计量与支付的说法正确的是（）。

A.承包人按合同要求完成振冲试验所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付

B.承包人按合同要求完成振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用支付

C.承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付

D.承包人按合同要求完成理设孔口装置、造孔、清孔、护壁等工作所需的包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中费用，不另行支付

E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用应另行支付【答案】ACD162、中国甲公司与外国乙公司签订了出口一批水果的合同,双方约定货到验收以后付款。货到买方验收时发现水果总重少10%,且抽样检査每个水果的重量也低于合同规定,乙公司于是拒绝付款也拒绝收货。后来水果全部腐烂，并且乙公司所属国海关还要求支付仓储费和处理水果的费用5万元。请问依1980年《联合国国际货物销售合同公约》的规定,本案中水果腐烂的损失以及仓储费和处理水果的费用应由谁承担？（）

A.乙公司，因为乙公司有义务减轻由于违约引起的损失

B.甲公司，因为甲公司所交的货物与合同不符

C.承运人,因为承运人没有适当地保管货物

D.甲公司和乙公司各承担一半【答案】A163、金属结构设备运抵工地后，参与开箱检查和验收的单位有（）。

A.监理单位

B.安装单位

C.运输单位

D.项目法人

E.设备厂代表【答案】ABD164、《专利法》规定：管理专利工作的部门对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。关于该查封、扣押，下列哪一说法是正确的：

A.国务院《专利法实施细则》对该查封、扣押的期限，可以作特别规定

B.被查封的产品可以由假冒专利嫌疑人自己保管，也可以由管理专利工作的部门自己或者委托他人保管

C.管理专利工作的部门应当在实施该查封、扣押之日起三日内交付查封、扣押决定书

D.因该查封、扣押发生的保管费用，由假冒专利嫌疑人承担【答案】A165、下列水利水电工程的水轮发电机组安装工程的单元工程施工质量验收评定可采用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL636—2012）的有（）。

A.单机容量15MW及以上

B.冲击式水轮机，转轮名义直径1.5m及以上

C.反击式水轮机中的贯流式水轮机，转轮名义直径1.0m及以上

D.轴流式、贯流式水轮机，转轮名义直径3.0m及以上

E.斜流式水轮机，转轮名义直径2.0m及以上【答案】ABD166、近年来,各地出现了不少“法官+律师”夫妻档的情况。为了进一步健全司法回避制度,防止人情关系对法院审判工作造成不良影响。在一些地方出台了“配偶或子女是律师，法院领导干部或一线法官必须离岗”的制度。关于法官任职回避和该项改革措施,下列说法错误的是哪些选项？（）

A.法官行业是比较特殊的职业,专业化要求较强,该项改革不利于法官职业化和专业化发展

B.实行任职回避,可以强化法官的独立审判能力

C.实行任职回避,是加强司法廉洁、促进司法公正的一项重大改革举措

D.法官的配偶、子女只要不担任该法官所承办案件的诉讼代理人或者辩护人即可【答案】AD167、在网络计划中（）是关键工作。

A.总时差最小的工作

B.自由时差最小的工作

C.技术复杂的工作

D.持续时间最长的工作

E.当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作【答案】A168、关于我国的刑罚制度，下列说法错误的一项是：

A.审判时未满十八周岁的人不得适用死刑，也不得适用死缓

B.对于判处管制、缓刑或者是假释的犯罪分子，均可依法实行社区矫正

C.甲因参加黑社会组织，被法院判处有期徒刑3年，剥夺政治权利3年。甲实际上被剥夺政治权利6年

D.罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳；期满不缴纳的，应以拒不执行判决、裁定罪论处【答案】D169、A某是甲国人，同时具有乙国国籍，其住处在甲国,其惯常居所在乙国。后因在丙国为票据行为所引起的票据纠纷在我国涉诉。为了确定A某之票据行为的效力,我国法院首先要确定他是否具有民事行为能力。按照我国《票据法》的规定，票据债务人的民事行为能力适用其本国法。A某同时具有甲国国籍和乙国国籍，我国法院应如何确定其本国法？（）

A.以A某有住所的甲国法律为其本国法

B.以票据行为地丙国的法律为其本国法

C.以A某有惯常居所的乙国法律为其本国法

D.以与A某有最密切联系的国家的法律为其本国法【答案】AD170、马某因合同诈骗案一审被判有期徒刑5年，不服一审判决后提起上诉，在上诉期满前，马某依法又撤回了上诉。一审判决生效后，马某被送往监狱执行刑罚。在执行刑罚的第4年，马某的妻子获得了足以证明马某不构成犯罪的新证据。下列说法正确的选项是：

A.本案的当事人及其法定代理人、近亲属、案外人都有权对已经发生法律效力的裁判提出申诉

B.由于申诉期已经超过2年，对于本案的申诉，法院应当不予立案复查

C.如果向法院申诉，本案申诉的审查处理应当由二审法院负责

D.在本案再审期间，可以由再审法院裁定停止执行刑罚【答案】A171、下列关于生产安全事故等级的表述中，正确的有（）。

A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故

B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故

C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故

D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故

E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故【答案】BC172、在查获可能隐藏受贿罪证的某省教育厅部门负责人陈某（女）住处和人身时，侦查机关采取了搜查措施，下列关于搜查说法正确的是：

A.搜查陈某人身时，应当由女工作人员或医生进行

B.侦查机关搜查时必须出示搜查证

C.搜查陈某住处时，应当有陈某或他的家属，陈某邻居或其他见证人在场

D.搜查证应当由公安机关负责人签发【答案】C173、理查是甲国驻乙国的领事官员。当乙国一高速路发生一起重大交通事故时，理查正好在现场。甲、乙两国都是《维也纳领事关系公约》的締约国，且两国之间没有其他双边的涉、及外交和领事特权与豁免方面的协定。根据国际法则，下面哪项判断是正确的？（）

A.理查作为领事官员，免除作证义务

B.理查作为领事官员，虽然免除作证义务，但派遣国同意其出庭作证时,理查应出庭作证

C.理查就该交通事故不得拒绝作证,但如果其拒绝，甲国法院也不得对其施以强制或处罚

D.甲国法院可以依照本国法强制理查出庭作证或予以处罚【答案】C174、GB-T19000族核心标准的构成有（）。

A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系——要求

C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD175、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。

A.质量管理体系的策划与设计

B.质量管理体系文件的编制

C.质量管理体系的试运行

D.质量管理体系的验收

E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC176、通常在施工索赔中，以下（）是不允许索赔的费用。

A.人工费、材料费、机械使用费

B.承包商对索赔事项未采取减轻措施，而扩大的损失费用

C.索赔款在索赔处理期间的利息

D.保函手续费

E.承包方进行索赔工作的准备费用【答案】BC177、下列关于犯罪记录封存，说法错误的选项是：

A.检察院对未成年犯罪嫌疑人作出附条件不起诉后，不得对相关记录予以封存

B.犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。对查询申请，由检察院或者法院作出是否同意的决定

C.犯罪记录被封存后，未成年犯罪嫌疑人犯新罪，且新罪与封存记录之罪数罪并罚后被决定执行5年有期徒刑以上刑罚的，应当解除对犯罪记录解除封存

D.对于审判的时候不满18周岁的人，被判处5年有期徒刑以下刑罚及免除刑事处罚的，应当适用犯罪记录封存制度【答案】D178、发包人进度计划编制注意事项中，（）里程碑节点确定时，应考虑分标方案。

A.施工准备

B.主体工程施工

C.建设工期

D.基础工程施工

E.结构工程施工【答案】AB179、荀子提出、“礼者，法之大分，类之纲纪也。”关于这句话，下列说法不正确的是哪一选项？（）

A.这句话反映出中国古代道德与法律界限的模糊

B.这句话反映出中国封建社会礼的地位要高于法

C.荀子认为法律必须以道德为基础

D.这句话反映出以法为主、以德为辅的思想【答案】D180、以下关于缺陷责任期承包人质量责任的说法，正确的有（）。

A.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任

B.发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止

C.承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因

D.经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修