三月中旬一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》训练真题（附答案及解析）

三月中旬一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》训练真题（附答案及解析）一、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。1、《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。A、在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B、逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C、逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行D、逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E、逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行【参考答案】：ABD2、某房地产公司暗示施工企业违反工程建设质量标准以缩短工期，建设单位对此应承担的法律责任中不包括()。A、责令改正B、处以罚款C、追究刑事责任D、责令停业整顿E、吊销资质证书【参考答案】：DE3、根据我国《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（）。A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【参考答案】：ABD【解析】：本题考核的是法定解除合同。《合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。4、关于建设工程工期，下列说法正确的有（）。A、开工日期包括计划开工日期和实际开工日期B、暂停施工包括发包人或承包人原因引起的暂停施工、指示暂停施工和紧急情况下的暂停施工C、承包人支付逾期竣工违约金后，免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务D、竣工日期，包括计划竣工日期和实际竣工日期E、工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期【参考答案】：ABDE【解析】：C项，承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。5、甲某为乙建筑公司的员工，2013年3月10日，甲某在没有乙建筑公司委托的情况下，却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥。根据相关法律的规定，以下表述中错误的有（）。A、甲某的行为属表见代理，该合同有效B、甲某的行为属无权代理，该合同无效C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任E、水泥供应商即使有正当理由相信甲某有代理权，该合同仍然不成立【参考答案】：ABDE6、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括（）。A、工程概况、房屋使用管理要求B、保修范围和内容C、超过合理使用年限继续使用的条件D、保修期限和责任E、保修单位名称、详细地址【参考答案】：BD【解析】：本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。工程质量保修书包括如下内容：（1）质量保修范围；（2）质量保修期限；（3）承诺质量保修责任。7、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A、施工企业资质等级证明B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C、相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料D、堆放、清除废弃物的措施E、拆除施工组织方案【参考答案】：ABDE【解析】：依据《建设工程安全生产管理条例》第11条，建设单位应当在拆除工程施工15目前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。前述资料包括：(1)施工企业资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。故A、B、D、E为正确选项。8、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()。A、责令改正，没收违法所得B、对施工企业处工程合同价款0．5％以上1％以下的罚款C、追究刑事责任D、责令停业整顿，降低资质等级E、情节严重的，吊销资质证书【参考答案】：ABDE【解析】：《建筑法》规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。9、工程建设企业标准一般包括企业的()。A、技术标准B、管理标准C、组织标准D、工作标准E、操作标准【参考答案】：ABD10、下列关于招投标程序的说法，正确的有（）。A、开标在投标截止日后进行B、招标人在投标截止日前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读C、评标应当在严格保密的情况下进行D、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标E、招标人仅向中标人发出中标通知书，不必通知未中标的投标人【参考答案】：BCD【解析】：A项，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；E项，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。11、根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有（）。A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【参考答案】：ABD【解析】：本题涉及的考点是解除劳动合同的情形。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。12、下列内容中，属于我国《合同法》规定违约方承担违约责任的条件的有（）。A、有违约事实B、违约方有过错C、给非违约方造成损失D、不存在法定和约定的免责事由E、非违约方没有过错【参考答案】：AD【解析】：承担违约责任，首先是合同当事人发生了违约行为，即有违反合同义务的行为；其次，非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定，便可以要求其承担违约责任，而不需要证明其主观上有过错；再次，违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在法定或约定的免责事由，而法定的免责事由主要限于不可抗力，约定的免责事由主要是合同中的免责条款。13、行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，载明的事项包括（）。A、当事人有权提起行政复议或行政诉讼B、涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式C、履行义务的方式D、履行义务的期限E、当事人依法享有的陈述权和申辩权【参考答案】：BCDE【解析】：《行政强制法》第35条：“行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项：(1)履行义务的期限；(2)履行义务的方式；(3)涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式；(4)当事人依法享有的陈述权和申辩权”。本题B、C、D、E均符合题干所述法律规定；A项不属于应当告知的法定必要事项之一，且催告阶段行政强制执行决定尚未作出，不存在提起行政复议或行政诉讼的问题。故B、C、D、E为正确选项。14、施工企业按照安全生产责任制的要求，应完成的安全保障工作包括（）。A、明确法定代表人对本企业的安全负主要责任B、设置安全处室对安全负责C、对内部职工进行安全培训，持证上岗D、落实各岗位人员的安全生产责任E、制定企业内部安全生产绩效考核标准【参考答案】：ABD15、下列选项中，属于劳动合同必备条款的有（）。A、劳动合同期限B、工作内容和地点C、试用期D、社会保险E、劳动报酬【参考答案】：ABDE16、根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当（）。A、同时招标B、同时设计C、同时竣工D、同时施工E、同时投产使用【参考答案】：BDE【解析】：根据《环境保护法》第26条的规定，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。故应选BDE项。17、循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的（）活动的总称。A、合理化B、减量化C、综合化D、再利用E、资源化【参考答案】：BDE【解析】：循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称。其中，减量化，是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生；再利用，是指将废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用，或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用；资源化，是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。18、建设单位办理工程竣工验收备案时应当提交的文件有（）。A、工程竣工验收备案表B、工程竣工验收报告C、施工单位签署的工程质量保修书D、施工合同E、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部f7出具的认可文件或者准许使用文件【参考答案】：ABCE【解析】：本题涉及的考点是建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：①工程竣工验收备案表；②工程竣工验收报告；③法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；④法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；⑤施工单位签署的工程质量保修书；⑥法规、规章规定必须提供的其他文件。19、我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造包括（）。A、发明B、著作C、实用新型D、外观设计E、创新理念【参考答案】：ACD【解析】：专利权是指权利人在法律规定的期限内，对发明创造享有的制造、使用和销售的专有权。专利法保护的对象便是专利权的客体。我国《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。20、建设单位相关的安全责任包括（）。A、依法办理有关批准手续B、依法实施装修工程和拆除工程C、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D、不得要求使用不符合安全施工要求的用具设备E、对分包单位安全生产全面负责【参考答案】：ABCD【解析】：本题涉及的考点是建设单位相关的安全责任。建设单位相关的安全责任：①依法办理有关批准手续；②向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；③不得提出违法要求和随意压缩合同工期；④确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；⑤不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；⑥申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料；⑦装修工程和拆除工程的规定。21、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（）。A、工程建设勘察、规划、设计、施工等行业定额标准B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C、工程建设重要的行业专用的信息技术标准D、工程建设重要的行业专用的试验、检验和评定方法等标准E、工程建设重要的行业专用的术语、符号和制图方法等标准【参考答案】：BCDE【解析】：第三条国家标准分为强制性标准和推荐标准。下列标准属于强制性标准：（一）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（二）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（三）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（四）工程建设重要的通用试验、检验和评定方法等标准；（五）工程建设重要的通用的信息技术标准；（六）国家需要22、《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括（）。A、节地B、节材C、节电D、节暖E、节水【参考答案】：CD23、委托代理和法定代理均终止的情形有（）。A、代理人的法人组织终止B、代理人丧失民事行为能力C、代理人辞去委托D、代理人死亡E、代理事务完成【参考答案】：BD【解析】：根据《民法通则》的规定，委托代理终止的情形有：(1)代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能力；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。法定代理或者指定代理终止的情形有：(1)被代理人取得或者恢复民事行为能力；(2)被代理人或者代理人死亡；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；(5)由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。故B、D为正确选项。24、根据《合同法》的规定，合同变更表述正确的有（）。A、变更必须采用书面形式B、当事人可以将合同转让给他人C、当事人经过协商可以改变某些条款的约定D、必须以明确的新条款内容更换相应条款内容E、变更的条款对当事人双方均有约束力【参考答案】：CDE【解析】：A项，合同的变更实质上是对原合同的修改和补充，合同可以采用口头形式订立，也可以采用口头形式变更，所以不是必须采用书面形式；B项，合同的转让属于合同主体的变更，是广义的合同变更，在《合同法》中有单独的规定，《合同法》中的合同变更指的是狭义的合同变更，即合同内容的变更。25、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，（）。A、给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款B、责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款C、造成损失的，依法承担赔偿责任D、情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E、情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任【参考答案】：BCD【解析】：本题考核的是检验检测违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。26、根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（）。A、以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标B、拒绝招标人在评标时提出新的评标要求C、按照招标人的要求倾向特定投标人D、在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见E、以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【参考答案】：ABD【解析】：本题考查的是招标基本程序。选项C应改为不应倾向特定投标人；选项E错误，评标委员会不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为是否应否决投标的条件。27、下列选项中，用人单位可以单方解除合同的情形包括（）。A、劳动者在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B、劳动者因为犯盗窃罪，被依法追究刑事责任C、劳动者因工负伤，成为残疾人D、劳动者同时与其他用人单位签订了劳动合同且不愿改正E、用人单位经济性裁员【参考答案】：ABDE28、在《评标委员会和评标方法暂行规定》中，对评标委员会组成的要求包括（）。A、评标委员会由5人以上的单数组成B、评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C、评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D、评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平E、评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【参考答案】：ACDE【解析】：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家应符合下列条件：（1）从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；（2）熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验；（3）能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。29、发生安全事故后成立的事故调查组的职责包括（）。A、认定事故的性质和事故责任B、提交事故调查报告C、处理事故调查中发现的犯罪行为D、发布有关事故的信息E、监督事故单位进行整改【参考答案】：BD【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十五条规定，事故调查组履行下列职责：①查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；②认定事故的性质和事故责任；③提出对事故责任者的处理建议；④总结事故教训，提出防范和整改措施；⑤提交事故调查报告。第二十六条规定，事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。30、根据《注册建造师管理规定》的规定，申请延续注册的，应当提交的材料有（）。A、原注册证书B、注册建造师延续注册申请表C、注册证书复印件D、申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料E、申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件【参考答案】：ABDE【解析】：本题考核的是建造师的延续注册。建造师申请延续注册的，应当提交下列材料：(1)注册建造师延续注册申请表；(2)原注册证书；(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件；(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。二、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、根据《建设工程质量管理条例》的规定，《工程质量保修书》应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是()。A、双方约定的B、法定的C、设计文件确定的D、业主方规定的【参考答案】：B2、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）A、某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位【参考答案】：B【解析】：AC错，债务转移需债权人同意;B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。3、甲施工企业与乙供应商于2010年4月1Et签订了水泥供应合同，约定2010年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2010年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2010年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2010年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（）。A、由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B、甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C、甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D、由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是违约责任的承担。违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。4、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。A、吊销资质证书B、罚款C、停业整顿D、降低资质等级【参考答案】：B【解析】：本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“不包括”哪个，你选最严重的。5、根据《合同法》，要约生效的时间是（）。A、要约人发出要约时B、要约到达受要约人时C、受要约人作出承诺时D、受要约人承诺到达时【参考答案】：B【解析】：要约到达受要约人时生效。6、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。A、爆破工程B、脚手架工程C、模板工程D、地下暗挖工程【参考答案】：D7、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。A、因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B、仓储合同自仓储物交付时成立C、第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存货人交付D、仓储合同自成立时生效【参考答案】：D【解析】：仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时，保管人应立即通知存货人或仓单持有人。故D为正确选项8、关于工程分包的规定，下列说法正确的是（）。A、分包工程发包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履约担保B、分包工程承包人不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C、建筑工程总承包单位分包，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可D、具备相应的资格条件的接受分包的人可以再次分包【参考答案】：C【解析】：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人可以就分包合同的履行：要求分包工程承包人提供分包工程履约担保；分包工程承包人在提供担保后，要求分包工程发包人同时提供分包工程付款担保的，分包工程发包人应当提供。因此，A、B选项错误。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。因此，C选项正确。《招标投标法实施条例》接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。因此，D选项错误。故C9、由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。A、移送二审法院裁决B、按撤诉处理C、按缺席判决D、进入再审程序【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是审判程序。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。10、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。A、按约定由分包单位自行承担全部责任B、分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C、总承包单位承担全部责任D、总承包单位与分包单位，承担连带责任【参考答案】：D【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。施工总承包单位与分包单位的安全生产责任，可分为法定责任和约定责任。所谓法定责任，即法律法规中明确规定的总承包单位、分包单位各自的安全生产责任。所谓约定责任，即总承包单位与分包单位通过协商，在分包合同中约定各自应当承担的安全生产责任。但是，安全生产的约定责任不能与法定责任相抵触。11、某施工单位因严重违章施工造成了重大生产安全事故，有关行政机关拟吊销其资质证书。以下有关行政处罚程序的表述错误的是（）。A、这起行政处罚不适用听证程序B、行政机关应负责组织听证C、行政机关应承担组织听证的费用D、施工单位有权要求举行听证【参考答案】：A12、关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）A、在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B、凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C、未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D、当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【参考答案】：B13、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容B、已签署的工程结算文件C、完整的技术档案盒施工管理资料D、勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【参考答案】：B【解析】：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。14、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会可以（）。A、暗示或诱导投标人澄清、说明B、接受投标人主动提出的澄清、说明C、在必要时书面通知投标人作出澄清、说明D、从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性【参考答案】：C【解析】：投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。15、王某发现吊装预制构件欲落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的（）。A、正当防卫权B、紧急避险权C、拒绝权D、知情权【参考答案】：B【解析】：安全生产中的从业人员具有紧急避险权。《安全生产法》第四十七条规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。16、某工商局工作人员李某驾车下班途中与行人张某发生剐蹭，双方为此发生争执，李某情急之下将张某打伤，后送至医院治疗，发生治疗费、护理费等6000余元，为此（）应当就上述费用向张某承担赔偿责任。A、李某B、工商局C、李某和工商局共同D、李某和工商局任意选择其一【参考答案】：A17、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。A、法定代表人B、技术负责人C、项目负责人D、安全管理部门负责人【参考答案】：A【解析】：本题考点是施工单位的安全生产责任制度。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责。施工单位主要负责人可以是董事长，也可以是总经理或总裁等。但在本题中，没有相应选项，只能选择A。18、下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）。A、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【参考答案】：A【解析】：本题考点是对竣工工期的争议问题。《解释》规定：由于建设单位和施工单位对于工程质量是否符合合同约定产生争议而导致对竣工日期的争议：工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。由于发包人拖延验收而产生的对实际竣工日期的争议：以承包人提交验收报告之日为竣工日期。由于发包人擅自使用工程而产生的对于实际竣工验收日期的争议：以转移占有建设工程之日为竣工日期。19、同专业的甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。三个施工单位的资格等级依次为施工总承包二级、一级和特级。根据相关法律规定，该联合体应当按照（）的资质等级许可范围承揽工程。A、甲施工单位B、乙施工单位C、丙施工单位D、三家内部约定【参考答案】：A【解析】：同一专业，两个以上不同资质等级的单位实行联合工程承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。20、关于仲裁协议的内容，下列选项中依法属于有效仲裁协议的是（）。A、仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B、当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C、劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D、双方履行本合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【参考答案】：D【解析】：《仲裁法》第16条第二款规定仲裁协议应具有以下内容：(1)请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干问题的解释》第5条和第7条的规定，仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致，以及当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，均属于无效仲裁协议；根据《仲裁法》第77条的规定，劳动争议不属于仲裁法规定的仲裁范围。故D为正确选项。21、工程建设国家标准、行业标准均可分为（）和推荐性标准。A、强制性标准B、一般性标准C、特殊性标准D、建议性标准【参考答案】：A22、下列属于买卖合同中买受人义务的是（）。A、支付价款的义务B、转移标的物所有权的义务C、瑕疵担保义务D、按照合同约定交付标的物的义务【参考答案】：A23、根据我国《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A、仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成B、仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C、首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D、首席仲裁员由仲裁委员会任命产生【参考答案】：C【解析】：仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。因此，A、B项错误。首席仲裁员可以由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定，因此，D项错误。24、施工企业不执行公安机关作出的停工决定，由（）强制执行。A、建设单位B、公安部门C、人民法院D、建设主管部门【参考答案】：B【解析】：根据《消防法》的规定，被责令停止施工、停止使用、停产停业的，应当在整改后向公安机关消防机构报告，经公安机关消防机构检查合格，方可恢复施工，使用生产经营。当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。故B为正确选项。25、国家一级建造师的主要执业范围是（）A、担任建设工程项目施工的项目经理B、担任建设工程项目评估人员C、从事建设工程项目咨询工作D、从事建设工程项目预算工作【参考答案】：A26、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。A、在提交投标文件截止日后撤回投标文件的B、提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C、开标后被要求对其投标文件进行澄清的D、评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的【参考答案】：A27、建设单位实施拆除工程施工前，应当将（）资料报送建设工程所在地县级以上地方人民政府主管部门备案。A、安全施工措施B、施工承包合同C、施工单位资质登记证明D、拆除施工组织方案【参考答案】：D【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第十一条规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明；②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；③拆除施工组织方案；④堆放、清除废弃物的措施。28、分两阶段进行招标的无法精确拟定技术规格的项目，其投标保证金应在（）提交。A、第一阶段B、第二阶段C、第一阶段和第二阶段分别D、第一阶段或第二阶段【参考答案】：B【解析】：《招标投标法实施条例》第三十条规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。即采用两阶段招标方法的，招标人应当在第二阶段提出提交投标保证金的要求。29、建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在（）提出。A、开庭审理前B、法庭辩论前C、法院判决前D、举证期限内【参考答案】：D【解析】：当事人申请鉴定，应当在举证期限内提出。对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请，应当对该事实承担举证不能的法律后果。30、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限为（）个月。A、12B、8C、6D、0【参考答案】：B31、下列法律的形式属于行政法规的是（）。A、物权法B、上海市招标投标条例C、注册建造师管理规定D、建设工程质量管理条例【参考答案】：D【解析】：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《城市房地产开发经营管理条例》等。故D为正确选项。32、项目经理是施工企业的（）。A、法定代表人B、法定代理人C、委托代理人D、指定代理人【参考答案】：C【解析】：《民法通则》第38条规定：“依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人，是法人的法定代表人”；第64条规定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理权，法定代理人依照法律的规定行使代理权，指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权”。施工企业的工程项目负责人即项目经理，是接受企业法定代表人的委托，在授权范围内以施工企业的名义独立从事施工管理活动，其后果由施工企业承担。故C为正确选项。33、建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程B、配备兼职安全生产管理人员C、各分部分项工程有应急预案D、为从业人员办理意外伤害保险【参考答案】：A【解析】：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入；(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训34、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于（）起计算。A、6月1日B、8月30日C、10月8日D、10月20日【参考答案】：A【解析】：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对实际竣工日期有争议的，按以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。故A为正确选项。35、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A、同时受聘于两个或两个以上单位的B、在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的C、因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D、年龄超过60岁的【参考答案】：B【解析】：申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)36、以下关于时效中止的正确表述是（）A、因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B、因原告起诉，诉讼时效中止C、因被告应诉，诉讼时效中止D、因证人要求，诉讼时效中止【参考答案】：A37、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。A、原企业的资质等级确定B、降低一级原企业的资质等级确定C、最低资质等级核定D、实际达到的资质条件核定【参考答案】：D【解析】：“3.企业发生合并、分立、改制的资质办理”第2段。38、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。A、单位所在地B、污染影响地C、单位登记地D、事故发生地【参考答案】：D39、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。A、项目招标计划B、项目施工组织设计C、安全管理实施方案D、合理用能的专题论证【参考答案】：D40、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）A、里拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B、里拟单独将地役权转让给了丁物业公司C、甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D、甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁【参考答案】：C41、勘察、设计单位必须按照工程建设（）进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。A、推荐性标准B、行业标准C、强制性标准D、地方标准【参考答案】：C【解析】：《建设工程质量管理条例》第十九条规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。42、工程建设施工招投标中，招标人设置标底的，标底必须（）。A、保密B、自行编制C、委托中介机构编制D、作为评标的唯一依据【参考答案】：A【解析】：《招标投标法》第二十二条规定，招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标人设有标底的，标底必须保密。43、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）万元。A、1020B、1010C、1000D、990【参考答案】：A【解析】：《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。所以双方订立的合同价应为投标书中的报价，即1020万元。44、甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司（）。A、可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B、只能解除K06电子装置的采购合同C、只能继续履行合同D、解除采购合同应获得乙的同意【参考答案】：A45、下列关于开标的说法正确的是（）。A、开标应该在招标文件中规定的时间、地点进行B、投标人为2人以上的开标有效C、投标人对开标有异议的应在开标后3Et内提出D、招标人在对投标人异议作出答复前，不得暂停招标投标程序【参考答案】：A【解析】：《招标投标法实施条例》规定，招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于3个的，不得开标，招标人应当重新招标。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场做出答复，并制作记录。招标人在对投标人异议作出答复前，暂停招标投标程序。故A为正确选项。46、根据《环境噪声污染防治法》，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是（）作业。A、抢修B、抢险C、抢工期D、生产工艺要求必须连续【参考答案】：C【解析】：《环境噪声污染防治法》第三十条：“在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。”47、行为人为达到非法目的以迂回的方法避开法律或者行政法规的强制性规定订立的无效合同属于（）的合同。A、损害社会公共利益B、以合法形式掩盖非法目的C、违反法律、行政法规的强制性规定D、恶意串通损害国家、集体或第三人利益【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是无效合同的种类。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。以合法形式掩盖非法目的又称伪装合同，即行为人为达到非法目的以迂回的方法避开法律或者行政法规的强制性规定。48、中标候选人确定后，在发出中标通知书之前，招标人不得以中标人存在（）情形，而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。A、因巨额担保事项被债权人起诉B、因经营不善造成巨额亏损C、存在违法行为D、拒绝提交履约保证金【参考答案】：D【解析】：《招标投标法实施条例》第56条规定：“中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认”。本题中，A、B、C选项符合第56条的规定。而D选项属于《招标投标法实施条例》第55条规定的招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单确定其他中标候选人为中标人的情形。故D为正确选项。49、甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。A、按多数仲裁员的意见B、按首席仲裁员的意见C、提请仲裁委员会D、提请仲裁委员会主任【参考答案】：B【解析】：本题考核的是仲裁裁决。仲裁裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。50、企业的设立,变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（）。A、企业分立B、法定代表人更换C、对外投资D、公司破产【参考答案】：C51、建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归（）A、建设单位和设计单位共同所有B、设计单位和甲设计师共同所有C、建设单位和甲设计师共同所有D、建设单位独自所有【参考答案】：B【解析】：详见07年一级第3题的解析。52、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。A、承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B、共同承揽人对定作人承担按份责任C、未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D、承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验【参考答案】：C53、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。A、原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B、原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C、原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D、原判决违反法定程序的，依法改判【参考答案】：C【解析】：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（1）原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；（2）原判决适用法律错误的，依法改判；（3）原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（4）原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。54、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。A、污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B、造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施C、建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用【参考答案】：D【解析】：建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。水污染防治设施应当经过环境保护主管部门验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用。55、下列关于投标文件提交的说法中，正确的是（）。A、投标文件一经寄出，即具有法律效力B、招标人收到投标文件后，应检查投标文件的组成内容是否符合要求C、招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标D、投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应被否决【参考答案】：D【解析】：本题综合考核投标文件的有关规定。投标文件并非发出或送达时生效，而是自投标截止时发生法律效力，在截止前可以任意补充、修改、撤回，因此A错。招标人在受理投标文件时，不得拆开投标文件，投标文件的组成内容在开标时检查。同理，投标文件是否有效，在收受时不可能知晓。法定的流标条件是“在截止时收到的投标文件不足三份”。因此，BC都错误。D项因没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，应给予否决。56、甲与乙签订了仓储合同，约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管，并向乙支付仓储费。第二天，丙找到乙，双方签订了仓储合同并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限，乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此，下列说法中正确的是（）。A、甲向乙交付物品时仓储合同才生效B、仓储合同不以仓储物交付为要件C、甲未交付物品，乙不承担违约责任D、甲无权要求乙承担违约责任【参考答案】：B57、工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以（）。A、直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B、直接与该工程项目的总承包单位签订合同C、协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D、分包该工程项目的物资采购业务【参考答案】：C58、根据我国《合同法》的规定，不可抗力发生后，当事人的一方应当（），这是当事人的首要义务。A、采取措施，减少损失B、及时通知对方C、搜集免责的证据D、向对方索赔【参考答案】：B【解析】：《合同法》第一百一十八条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。59、合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的（）。A、快捷性B、灵活性C、独立性D、强制性【参考答案】：C【解析】：本题考核的是仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议解决达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。60、城市市区内可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（）d，向环境保护行政主管部门申报。A、5B、7C、10D、15【参考答案】：D【解析】：在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须