天津市一级建造师360题精选题精选试题及答案

1、天津市一级建造师360题精选题精选试题及答案第一部分 工程经济1、政府投资建设某小学的教学楼,根据有关法律规定,其勘察设计合同估算价在( )万元人民币以上必须招标。A、25B、50C、100D、200参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、某建筑工程公司承建某食品加工厂的污水处理工程,建筑工程公司为该工程投保了建筑工程一切险。工程完工后,该食品加工厂委托有关部门鉴定该工程认为没有达到环保要求。于是,该食品加工厂拒付剩余工程款,并要求承担相应的经济损失。建筑工程公司遂将食品加工厂起诉到法院,法院判决建筑工程公司败诉并承担诉讼费。在此情形下,保险公司应承担的保险赔偿责任范围为( )A、法院判决建筑工

2、程公司赔偿给食品加工厂的经济损失1万元B、建筑工程公司承担的诉讼费6000元C、食品加工厂委托有关部门鉴定的费用5000元D、食品加工厂试运行阶段,被环保部门罚款4000元E、建筑工程公司因该诉讼聘用的律师费3000元参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 3、按照合同法关于合同的分类,材料供应商与施工单位签订的材料供应合同属于( )A、有名合同B、实践性合同C、单务合同D、要式合同参考答案：A 文字解析：建材供应合同属于买卖合同，买卖合同为双务、诺成、有名、不要式合同。 4、在工程建设领域的下列情形中,可以因法定抵消而使合同权利义务终止的是( )A、施工单位欠材料商5万元货款,材料商的经理

3、个人欠施工单位5万元借款B、设计合同中约定设计方应提供5名一级建筑师负责项目设计,设计单位为节约成本,提出只提供2名设计师但以少收取部分设计费用冲抵C、建设单位欠施工单位工程款20万元,施工单位讨要过程中将建设单位的办公器材打烂,需维修费20万元D、建设单位拖欠工程款20万元,施工单位工程质量不符合约定应承担的违约金20万元参考答案：D 文字解析：A项中，两个债务分属不同的债权人，不能产生法定抵消；B项中，属于不同种类的债务不得法定抵消；C项中，违约债务与侵权债务不得法定抵消；D项正确。 5、某施工单位从业人员1000人,根据安全生产法关于安全生产事故应急救援的规定,下列作法中正确的是( )A

4、、应当建立应急救援组织B、可不建立应急救援组织,但应指定专职应急救援人员C、可不建立应急救援组织,但应指定兼职应急救援人员D、可不建立应急救援组织,但应当配备必要的应急救援器材设备参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、根据合同法的规定,下列合同中免责条款有效的是( )A、造成对方人身伤害的B、因故意造成对方财产损失的C、过失造成对方财产损失的D、重大过失造成对方财产损失的参考答案：C 文字解析：合同法第53条第2款的规定，损害财产主观上必须是故意或重大过失，主观上一般过失造成的财产损失不构成免责条款的无效。 7、寄送价格表属于( )A、要约B、承诺C、要约邀请D、承诺邀请参考答案：C 文字解析

5、：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以寄送的价目表属于要约邀请。 8、某建筑公司准备在市区范围内进行建筑施工,其施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染。根据环境噪声污染防治办法,该公司必须在工程开工( )以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。A、3日B、5日C、10日D、15日参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、建设工程发生质量事故,有关单位按照建设工程质量管理条例的规定,应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是( )小时内。A、3B、6C、12D、24参考答案

6、：D 文字解析：暂无解析 10、施工单位的安全生产费用不应该用于( )A、购买施工安全防护用具B、安全设施的更新C、安全施工措施的落实D、职工安全事故的赔偿参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、合同法所称不可抗力是指( )A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B、不能预见但能够避免的客观情况C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D、能够预见,可以避免但不能克服的客观情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、下列行为中没有违反安全生产法的行为是( )A、甲发现了安全事故隐患后没有向现场安全管理人员报告,后发生事故B、乙发现脚手架要倒塌,在没有采取其他措施情况下迅速逃离现场C、项目经理

7、强行要求有“恐高症”的丙高空作业D、丁没有按照本单位要求在施工现场戴安全帽参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务,施工中甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲突,应如何适用?( )A、适用甲省建筑市场管理条例B、适用乙省建筑市场管理条例C、由国务院裁决适用哪一个D、当事人自由协商适用哪一个参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、某建筑工程项目,施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料,供货商考虑到合作关系,承诺无须支付报酬。防水材料人场检验发现不符合质量检验标准,则以下说法错误的是( )A、钢材供货商应自己亲自完成代购行为B、钢材供货商在

8、紧急情况下(自己不能代购时),可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C、钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任D、钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付参考答案：C 文字解析：按照合同法的规定，此种情况下，由于钢材供货商为无偿接受委托，只有在其存在故意或者重大过失的情况下，才对给施工单位造成的损失承担赔偿责任。 15、张某欠银行300万元,一直无力偿付,现某开发商欠张某违约金30万元,已得到法院终审判决的支持,但张某明示放弃对开发商的债权。对张某的这一行为,银行可以采取的是( )A、行使代位权,要求开发商偿还20万元B、请求人民法院撤销张某放弃债权的行为C、银行行使权利的

9、必要费用可向张某主张D、银行应在知道或应当知道张某放弃债权2年内行使撤销权E、银行应在知道或应当知道张某放弃债权l年内行使撤销权参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 16、如果建设单位在竣工验收中违反了建筑节能强制性标准,把不符合节能标准的工程验收为合格,则下面说法正确的是( )A、重新验收B、对建设单位进行处罚C、降低标准验收D、施工单位可以要求建设单位支付违约金E、对整个工程按照不合格工程处理,不再予以验收参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 17、以债务人的身份能行使的权利是( )A、抗辩权B、代位权C、撤销权D、留置权参考答案：A 文字解析：注意行使抗辩权、代位权、撤销权的主体身份

10、问题。抗辩权的行使主体是合同双方当事人、代位权和撤销权的行使主体是债权人。 18、甲公司以垫付建设投资的优惠条件投标乙建设单位的建设工程。中标签约后工程建设第二年,乙发现该合同违反了政府有关部门禁止垫资承包的规定,认为合同无效,拒付工程款。对于建设单位提出的确认合同无效的理由,你认为( )A、理由成立,合同无效B、理由不成立,合同有效C、理由不成立,合同效力待定D、理由不成立,合同是否有效取决于竣工工程的质量是否合格参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、某公司2009年6月1日应缴纳税款50000元,由于经营困难,申请并获准延期缴纳税款,若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款,则应(

11、)A、补交税款50000元B、补交税款50000元,并征收同期银行存款利息C、补交税款50000元,并从滞纳税款之日起按日征收万分之五的滞纳金D、补交税款50000元,并从滞纳税款之日起按日征收百分之三的滞纳金参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、甲工程总承包单位,将承包工程的主体部分分包给乙施工单位,并向其收取一定管理费用。根据建设工程质量管理条例的规定,下列不属于对甲总承包单位上述行为的处罚措施的是( )A、没收甲收取的管理费B、按合同价1%2%处以罚金C、可以责令甲停业整顿D、可以降低甲资质等级参考答案：B 文字解析：根据建设工程质量管理条例第62条的规定，同时罚金为刑事处罚措施，不是

12、行政处罚措施。 21、下列情形中,能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有( )A、未达到注册建造师继续教育要求B、聘用单位破产C、聘用单位被吊销营业执照D、与聘用单位解除了合同关系E、注册有效期满但未延续注册参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 22、李某为中国境内某建筑公司职员,2007年11月份,她工资收入2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,买卖股票获利20000元,购买国库券获利5000元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经营。李某的男友杰克,自2005年初从美国来到中国工作,其父母仍然在美国居祝根据个人所得税法的规定,上述人员中,应缴纳个人所得税的人

13、为( )A、李某B、李某父亲C、杰克D、杰克父亲E、杰克母亲参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 23、当事人提交给法院下列的材料中,不属于民事诉讼证据的是( )A、建设工程质量验收标准B、书证和物证C、视听资料D、证人证言参考答案：A 文字解析：证据是指在诉讼中能够证明案件真实情况的各种资料，工程质量验收标准直接规范工程建设行为，所以本题选A。 24、某大厦系甲市政府投资建设的大型项目,根据施工计划,预计在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收应在( )进行。A、2007年7月1日前B、2007年7月1日后C、2007年12月31日前D、2007年12月31日后参考答案：A

14、文字解析：项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。 25、甲某受单位委托乘坐公交车外出采购材料,车行途中由于司机急刹车,造成甲头部撞伤,则甲就其人身伤害请求赔偿,说法正确的是( )A、只能要求公交公司承担违约责任B、只能要求公交公司承担侵权责任C、可以要求公交公司承担违约责任的同时承担侵权责任D、只可以在违约和侵权责任中选择其一,要求公交公司承担参考答案：D 文字解析：当事人的一个行为造成对另一方即可能承担违约责任，又可能承担侵权责任时，由权利人在违约与侵权二者之间选择其一行使。 26、建筑施工企业应当依照安全生产许可证的管理规定向( )以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。A、省级B、

15、市级C、部级D、县级参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、某投标人于2006年5月3日收到中标通知书。但是在2006年5月10日却又收到了招标人改变中标结果的通知。则下面说法正确的是( )A、招标人有权改变中标结果,不需要为此承担任何法律责任B、招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任C、招标人应当为擅自改变中标结果承担缔约过失责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知,因此不需要承担任何责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、取得建造师资格证书的人员,以建造师名义执业的前提是按规定( )A、向主管部门备案B、受聘并注册于具有相应资质的单位C、由主管部门审批D、与受聘单位签约参考答案：B

16、文字解析：暂无解析 29、甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁,要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后,甲公司发现乙公司有转移其财产的行为,欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是( )A、甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院B、甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会C、丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院D、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院E、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产所在地人民法院参考答案：B、C 文字解析：根据仲裁法第28条第2款规定，当事人申请财产保全的，仲裁委员会应当将当事人

17、的申请依照民事诉讼法的规定提交人民法院，因此，选项B、选项C是正确的。 30、某施工企业因没有采取防尘措施造成环境污染,被环保部门责令停产停业,下列关于环保部门行政处罚程序的相关表述,错误的是( )A、环保部门应告知该企业有要求举行听证的权利B、举行听证的有关费用由环保部门与该企业合理分担C、听证应当公开进行D、该企业法定代表人既可以自己参加听证,也可以委托律师代理参加听证参考答案：B 文字解析：根据行政处罚法第42条的规定，行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政

18、机关组织听证的费用。除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行，当事人可以亲自参加听证，也可以委托一至二人代理 第二部分 项目管理1、可行性研究报告选用主要的设备、参数应能满足预订货的要求,引进技术设备的资料应满足合同谈判的要求。这些研究具体反映在报告的( )部分。A、市场分析与预测B、建设规模与产品方案C、原材料和燃料供应,总图运输与公用辅助工程D、技术方案、设备方案和工程方案参考答案：D 答案解析：暂无解析 2、施工企业处置不需用施工机械的净收益为6000元,此净收益属于企业的( )A、利润B、收益C、利得D、损失参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、在进行设备租赁与设备购置的选

19、择时,设备租赁与购置的经济比选是互斥方案的选优问题,寿命期相同时,可以采用的比选尺度是( )A、净现值指数B、内部收益率C、投资回收期D、净现值参考答案：D 答案解析：暂无解析 4、某施工企业向银行借入期限为4年的款项,这笔款项属于企业的( )A、长期应付款B、长期借款C、专项应付款D、流动负债参考答案：B 答案解析：暂无解析 5、设备更新方案比选应遵循的原则是( )A、选择最佳更新时机B、比较设备的剩余经济寿命C、不考虑沉没成本和逐年滚动比较D、考虑沉没成本和逐年滚动比较参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、在下列各项中,属于外购固定资产成本的有( )A、运输费B、资本化利息C、装卸费D、安

20、装费E、价款参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 7、某拟建项目的设备投资占总投资的60%以上,拟采用鞥等主要工艺设备已经明确,则编制该项目投资估算进度较高的方法是( )A、指标估算法B、比例估算法C、资金周转法D、生产能力指数法参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、建筑工程结构特征与概算指标相同,直接套用概算指标编制概算时,应考虑调整的是( )A、拟建工程建设时期与概算指标编制时期的价差B、地区工资、材料预算价格及机械使用费的差异C、拟建工程与概算指标规定的结构特征的差异D、建筑企业等级的差异参考答案：A 答案解析：暂无解析 9、项目可行性研究的基本内容包括建设方案与产品方案,场(厂

21、)址选择,技术方案、设备方案和工程方案,原材料和燃料供应,劳动安全卫生与消防,总图运输与公用辅助工程等。分析这些方面的目的在于论证建设项目的( )A、技术工艺可行性B、国民经济可行性C、社会就业可行性D、环境保护可行性参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、投标人如果认为分部分项工程量清单有不妥或遗漏,只能通过一定方式由清单编制人作统一的修改更正。这种方式是( )A、通知B、质疑C、询问D、请求参考答案：B 答案解析：暂无解析 11、预算定额中某分项工程的人工消耗量指标应包括完成该分项工程必须的各种用工量。以砖墙砌筑为例,人工消耗量指标中的基本用工量应包括( )A、筛砂子的用工量B、淋石灰膏的

22、用工量C、调制砂浆的用工量D、超过人工定额规定距离的运砖的用工量参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、作为成功投标报价的基础,在标价计算之前要开展各项调查研究,除了对所在国市场情况、政治形势、经济状况,施工现场自然条件和现场施工条件的调查,还需要进行的几项调查是( )A、劳务规定、税费标准和进出口限额B、竞争对手C、当地出口结构D、招标条件E、工程项目业主参考答案：A、B、E 答案解析：在标价计算之前要开展各项调查研究,除了对所在国市场情况、政治形势、经济状况的调查、自然条件的调查、现场施工条件的调查外,还需要进行工程项目业主的调查、竞争对手的调查、当地的劳务规定、税费标准和进出口限额等方面

23、的调查。 13、A公司到了规定期限不能偿还应付分包单位已完工程款项,于是向银行借入为期三个月的借款用于偿还该款项,此时该银行借款产生的原因是( )A、利润分配形成的B、结算形成的C、借贷形成的D、经营形成的参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、下列属于直接费用的有( )A、施工人员工资B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、职工教育经费参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 15、某施工企业完成一项工程,工程完工时共发生人工费30万元,材料费360万元,机械使用费100万元。项目经理部发生水电费2万元,行政管理部门发生水电费8000元。应计入生产成本的费用为( )万元。A、360

24、B、460C、492D、490参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、当某固定资产可收回金额低于其账面价值时,应当( )A、对待处理财产损益进行处理B、计提资产减值准备C、进行固定资产清理D、计提累计折旧参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、下列各项中,属于现金流量表所指现金的是( )A、持有某公司发行的企业债券B、目的在于参股而持有其他企业股票C、企业为特别目的购入的金融债券D、提前通知银行即可支用的定期存款参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、期望5年内每年年末从银行提款10000元,年利率为10%,按复利计,期初应存入银行( )元。A、37910B、41700C、43550D、500

25、00参考答案：A 答案解析：暂无解析 19、企业发出玻璃器皿成本的确定方法可以采用( )A、平均年限法B、工作量法C、年数总和法D、加权平均法参考答案：D 答案解析：暂无解析 20、某投资方案的基准收益率为10%,内部收益率为15%,则该方案( )A、净现值大于零B、该方案不可行C、净现值小于零D、该方案可行E、无法判断是否可行参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 21、为了保证账户记录的正确性,对于发生的经济业务,在计入账户之前,应先对其进行分析,确定所涉及的账户名称,以及应记入账户的方向,这就需要编制( )A、会计科目B、会计账户C、会计凭证D、会计分录参考答案：D 答案解析：暂无解析 2

26、2、当年资金来源不足以偿付当期债务时,常常表现为偿债备付率( )A、小于1B、小于1.5C、小于2D、小于3参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、在国际工程项目建筑安装工程费用中,包括在合同中的暂列金额是( )的备用金。A、承包方B、业主方C、供货方D、咨询方参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、对流动资产周转率指标,下列说明和解释正确的有( )A、周转次数在一定时期越少,流动资产营运能力越强B、该指标是企业在一定时期内业务净收入与全部流动资产平均余额之间的比率C、流动资产周转率通常用周转次数、周转天数来表示D、该指标反映流动资产周转速度E、该指标反映流动资产利用效果参考答案：B、C、D、

27、E 答案解析：暂无解析 25、对于常规的投资项目,在采用直线内插法近似求解财务内部收益率时,近似解与精确解之间存在的关系是( )A、近似解精确解C、近似解=精确解D、不确定关系参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、价值工程中,生产成本随功能提高(降低)而增加(减少),使用及维护成本随功能提高(降低)而降低(增加)。能兼顾生产者和用户的利益,获得最佳的社会综合效益的是下列( )A、生产成本最低,使用及维护成本最高B、生产成本最高,使用及维护成本最低C、生产成本与使用及维护成本之和最小D、生产成本平均值与使用及维护成本平均值之和最小参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、施工企业经营活动流入的现

28、金主要包括( )A、承包工程、销售商品、提供劳务收到现金B、发包工程、接受劳务支付的现金C、收到税费返还D、支付各项税费E、收到其他经营活动有关的现金参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 28、下列关于建设项目周期各阶段对投资影响的描述中,不正确的是( )A、项目决策阶段对项目投资和使用功能具有决定性影响B、各阶段的工作费用是从小到大的变化趋势,并且变化程度很大C、施工阶段的建筑施工要素投入对项目投资不构成影响D、设计阶段的订购土地和特殊材料设备等要素成本是一个重要控制因素参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、属于企业实收资本的有( )A、国家资本金B、股票溢价C、接收现金捐赠D、法人资

29、本金E、个人资本金参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 30、按照编制单位和适用范围,建筑工程定额分为( )A、人工定额、材料消耗定额、施工机械台班使用定额B、施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资概算指标C、国家定额、行业定额、地区定额、企业定额D、建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工程建设其他费用定冻锇工具、器具定额参考答案：C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、某混凝土地面工程分为回填土,铺垫层和浇混凝土三个施工过程,其单代号搭接网络图如下所示,则铺垫层的最早开始时间为( )天。A、2B、4C、5D、6参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、在FII新

30、黄皮书适用于( )项目。A、发包人提供设计的房屋建筑和土木工程项目B、工程师提供设计的房屋建筑和土木工程项目C、承包人负责绝大部分设计的工程项目D、承包人负责所有设计、采购和建造的项目参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的( )A、指令关系B、工作任务C、管理职能分工D、静态组织关系E、动态组织关系参考答案：B、C、D 文字解析：组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门或各管理人员）之间的指令关系，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。 4

31、、业主方的进度目标指的是( )A、项目动用的时间目标B、项目竣工的时间目标C、项目立项的时间目标D、项目开工的时间目标参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、建设工程项目的实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的( )A、可行性B、施工C、开发或建设D、全过程管理参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、技术交底是施工组织设计和施工方案的具体化,施工作业技术交底的内容必须具有可行性和( )A、宏观指引性B、可操作性C、前瞻性D、宏观调控性参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、根据建设工程施工合同示范文本约定,发生索赔事件后,承包人应在( )内向工程师发出书面索赔意向通知。A、21天B、28天C、

32、35天D、56天参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第362款约定。 8、下列说法,符合国际上对施工企业项目经理的地位和作用的是( )A、项目经理是企业任命的一个项目的项目班子的负责人B、项目经理的任务仅限于主持项目管理工作,其主要任务是项目目标的控制和组织协调C、项目经理是一个管理岗位D、项目经理是一个组织系统中的管理者E、项目经理是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人参考答案：A、B、C、D 文字解析：在国际上,施工企业项目经理的地位和作用,以及其特征如下：项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人(领导人),但它并不一定是(多数不是)

33、一个企业法定代表人在工程项目上的代表人,因为一个企业法定代表人在工程项目上的代表人在法律上赋予其的权限范围太大；项目经理的任务仅限于主持项目管理工作,其主要任务是项目目标的控制和组织协调；在有些文献中明确规定,项目经理不是一个技术岗位,而是一个管理岗位；项目经理是一个组织系统中的管理者,至于是否他有人权、财权和物资采购权等管理权限,则由其上级确定。 9、在FII于1999年出版的新型合同条件下,没有业主委托的工程师这一角色的合同条件是( )A、施工合同条件B、永久设备和设计建造合同条件C、简明合同格式D、E、PC交钥匙项目合同条件参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、政府建设工程质量监督部门

34、,对建设工程项目结构主要部位(如桩基、基础、主体结构)除了常规检查外,还要在分部工程验收时,要求建设单位将( )方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报监督机构备案。A、施工B、规划C、设计D、监理E、建设参考答案：A、C、D、E 文字解析：政府建设工程质量监督部门,对建设工程项目结构主要部位(如桩基、基础、主体结构)除了常规检查外,还要在分部工程验收时,要求建设单位将施工方、设计方、监理方和建设方分别签字的质量验收证明在验收后3天内报监督机构备案。故选项B不正确。 11、设计方作为项目建设的个参与方,其项目管理主要服务于( )和设计方本身的利益。A、业主方B、施工方C、项目的整体利益D、供应

35、方参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、某工程施工过程中,为对部分隐蔽工程进行检查,工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准,则承包人( )A、仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延B、仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿C、有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿D、无权向发包人提出索赔要求,承包人应无条件服从工程师指令参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第18条约定。 13、将相关的资源和活动作为( )进行管理,可以更高地得到期望的结果。A、输出B、输入C、结果D、过程参考答案：D 文字解析：暂无

36、解析 14、假设工作C的紧前工作为AB,如果AB两项工作的最早开始时间分别为6天和7天,持续时间分别为4天和5天,则工作C的最早开始时间为( )A、10天B、11天C、12天D、13天参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同,可分为( )A、施工组织总设计B、施工组织设计大纲C、单项工程施工组织设计D、单位工程施工组织设计E、分部(分项)工程施工组织设计参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 16、建设工程项目质量控制系统的有效性一般由建设工程项目管理的总组织者进行自我评价与诊断,不需要第三方认证,即评价的( )不同。A、对象B、方式C、结果D、过

37、程参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、质量计划是质量管理体系标准的一个质量术语和职能,在建筑施工企业的质量管理体系中,以施工项目为对象的质量计划称为( )A、施工组织设计B、施工技术方案C、施工总控计划D、施工质量计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,它属于( )项目管理的范畴。A、业主方B、施工方C、设计方D、供应方参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、在某工程施工过程中,通过各种因素分析,发现机械费用存在潜在问题,为此项目经理部及时调整了施工方案,这体现的是成本的( )A、过程控制B、事先控制C、动态控制D、被动控制参考答案：B 文字解

38、析：暂无解析 20、按单位时间编制的施工成本计划,所得的S形曲线必然包络在一个“香蕉图”内。组成“香蕉图”的两条曲线分别是全部工作的开始都按最早开始时间和都按( )A、最早必须开始时间B、最早必须结束时间C、最迟必须开始时间D、最迟必须结束时间参考答案：C 文字解析：“香蕉图”是由全部工作都按最早开始时间和全部工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成,不是按最早必须结束时间或最迟必须结束时间构成,故选项C正确。 21、现场环境保护措施的制定应有对( )等方面可能造成的污染和防治的控制。A、噪声B、大气C、固体废物D、光污染E、水污染参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 22、建设工程项

39、目管理的核心任务是项目的( )A、目标规划B、目标比选C、目标论证D、目标控制参考答案：D 文字解析：项目管理的核心任务是项目的目标控制，因此按项目管理学的基本理论，没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象。 23、在环境管理体系要求及使用指南(GT240012004)认为环境是指“组织运行活动的外部存在”,其中不包括( )A、人B、动物C、植物D、自然遗迹参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、如果合同一方未履行或未按合同约定履行义务给对方造成了损失,此时合同分析的主要内容包括( )A、承包人延误工期的违约金或向业主承担赔偿责任的条款是否公平B、由于管理上的疏忽造成对方人员和财产损失的赔偿金

40、额、赔偿范围约定是否清楚明白C、由于分包人不履行或不能妥当履行合同义务时的处理情况D、由于工程师不履行或不能妥当履行合同义务时的处理情况E、由于预谋或故意行为给对方造成损失的赔偿责任条款约定是否清楚明白参考答案：A、B、E 文字解析：合同一方未履行合同义务或未按合同约定履行义务导致发生违约时,要重点分析合同中违约处理条款约定内容。而分包人及工程师不属于工程总承包合同的主体。 25、下列关于项目管理组织结构模式的说法中,正确的有( )A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B、矩阵组织结构中有两个指令源C、大型线性组织系统中的指令路径太长D、线性组织结构中可以跨越管理层级下达指令E、矩阵组

41、织结构适用于大型组织系统参考答案：B、C、E 文字解析：常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构等：职能组织结构是一种传统的组织结构模式。在职能组织结构中，每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源。职能组织结构适用于小的组织系统。线性组织结构来自于军事组织系统。在线性组织结构中，每一个工作部门只有一个指令源，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行。但在一个大的组织系统中，由于线性组织系统的指令路径过长，会造成组织系统运行的困难。矩阵组织结构是一种较新型的组织结构模式。矩阵组织结构设纵向和横向两种不同类型的工作部门，在矩阵组织结构中，指令来自于纵向和横向工作部门，因此其指令源

42、有两个。矩阵组织结构适宜用于大的组织系统。 26、在国际上业主方工程建设物资采购有( )模式。A、业主方自行采购B、与承包商约定某些物资为指定供货商C、由设计单位采购D、项目管理单位采购E、承包商采购等参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 27、职业健康安全管理体系中“审核”要素的目标和意图包括( )A、持续评估组织的职业健康安全管理体系的有效性B、评审本组织的职业健康安全管理体系与GBT28001要求的符合性C、评价组织的执业健康安全方针是否继续合适D、确定对形成文件的程序的符合程度E、评价管理体系是否有效满足组织的职业健康安全目标参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 28、下列

43、文件资料中,能够作为承包人的有效索赔证据使用的包括( )A、分包人就相关事件做出的说明B、合同专用条款的相关约定C、与发包人、工程师之间往来文函、答复、备忘D、经各方代表签署确认的会议纪要E、报纸、网络就工程有关事件的报道参考答案：B、C、D、E 文字解析：由于分包人与承包人存在利害关系,分包人就有关索赔事件作出的说明如果缺乏其他证据支持,不能作为承包人的有效索赔证据使用。 29、下列关于矩阵组织结构的说明,正确的是( )A、矩阵组织结构中每个工作部门的指令源唯一B、矩阵组织结构不适宜于大的组织系统C、大的矩阵组织结构的指令路径过长D、以纵向工作部门指令为主的矩阵组织结构能减轻该组织最高指挥部

44、门的协调工作量E、矩阵组织结构的指令来源有两个参考答案：D、E 文字解析：在矩阵组织结构中，每一项纵向和横向交汇的工作，指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个；矩阵组织结构适宜用于大的组织系统；线性组织结构模式的指令路径过长，有可能会造成组织系统在一定程度上运行的困难。 30、根据建设工程施工合同示范文本约定,工程师在收到索赔报告和有关资料后( )内未答复,视为该项索赔已经认可。A、21天B、28天C、35天D、56天参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第362款约定。 第四部分 公路实务1、桥梁高度简称桥高,是指桥面与( )间距离。

45、A、低水位B、高水位C、设计洪水位D、桥下线路路面E、桥梁下缘参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 2、下列关于隧道施工的安全要点的说法,正确的有( )A、爆破瓦，颁通风排烟15分钟人员方可进场B、机械凿岩时，必须采用干式凿岩机C、在隧道内熬制沥青时要注意通风D、爆破员实行“一爆三检”制度E、洞内运输，车速不得超过10kmh参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 3、洞内导线应根据洞口投点向洞内作引申测量,洞口投点应纳入( )内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级的要求。A、导线点B、控制网C、精度误差范围D、视线范围参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、采用新奥法施

46、工的隧道,其开挖方法一般为( )A、钻爆法B、沉管法C、盾构法D、盖挖法参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、冬季氧气、乙炔瓶阀门不容易开启时,应采取的开启方法是( )A、用火烤B、用锤子凿C、用热水烫D、用气割割开参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、生产工具用具使用费属于( )A、施工机械使用费B、其他直接费C、临时设施费D、现场管理费参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、公路供配电线路构成中,下列选项中错误的是( )A、10kV高压线路可采用架空电线路或电缆线路B、10kV高压线路只能采用电缆线路C、低压配电线路一般采用电缆线路D、按电压等级可分为10kV高压线路、380220V低压配电

47、线路参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：用中线法进行洞内测量时,中线点的布置不宜少于( )点。A、125+1B、60+1C、35+1D、30+1参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、按照通风、防尘安全要求,应每月至少取样分析或检测一次的指标有( )A、空气成分B、施工人员数量C、施工机械数量D、风速E、含尘量参考

48、答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 10、矢拱度是指拱桥中拱圈(或拱肋)的( )A、净矢高与计算跨径之比B、计算矢高与净跨径之比C、净矢高与净跨径之比D、计算矢高与计算跨径之比参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、公路工程中,配备最普遍的技术工人是测量工和( )A、钢筋工B、术工C、实验工D、混凝土工参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、水泥稳定基层中水泥剂量不宜超过( )A、4B、5C、6D、7参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、公路电力供电应根据用电容量、工程特点和( )来选用地方可靠电源。A、隧道长度B、桥梁长度C、地质特征D、负荷性质参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、沥

49、青路面面层的主要作用是( )A、承受行车荷载B、防冻、防湿C、排水、隔水D、防污、防渗参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、不属于安全环保施工组织设计应重点考虑内容是( )A、安装的方案和方法B、精度和质量控制措施C、对前期工程的维护措施D、劳动力组织计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、公路工程施工招标投标活动应当遵循的原则有(

50、 )A、择优B、公开C、公正D、公平E、诚信参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 19、钻孔灌注桩下导管时,其底口距孔底的距离控制在2540cm之间,同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少( )m。A、05B、10C、15D、20参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、在缆索吊装的拱桥施工中,拱肋的吊装和合拢过程,为防止出现反对称变形,导致拱肋纵向失稳,施工调整拱轴线时,应观测各接点标高、调整轴线时精度要求为( )A、拱顶标高不大于3cmB、每个接头点与设计标高之差不大于15cmC、两对称接头点相对高差不大于2cmD、中线偏差不超过0510cmE、拱脚截面标高不大于3cm参考答案：

51、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、公路工程国内招标文件范本共分三卷,下列所述不属于第一卷的有( )A、投标邀请格式B、投标人须知C、投标书及投标担保格式D、投标书附表格式E、合同协议书格式参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 22、投标人以联合体形式投标,投标人必须是( )A、至少一个是独立法人B、两个或两个以上的经济组织C、两个或两个以上的独立法人D、联合体的主办人是法人即可参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、隧道贯通后,施工中线及高程的实际贯通误差,应在未衬砌的( )地段内调整。A、50mB、100mC、120mD、150m参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、石方路基实测项

52、目有( )A、纵断高程B、宽度C、横坡D、边坡坡度E、弯沉值参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 25、公路工程的直接工程费是指( )之和。A、施工技术装备费B、现场经费C、直接费D、税金E、其他直接费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 26、项目为保证和提高产品质量而支出的一切费用,以及未达到质量标准而产生的一切损失费用之和称为( )A、预防成本B、内部故障成本C、质量成本D、鉴定成本参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T

53、梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：基础变位作用属于( )A、永久作用B、可变作用C、其他可变作用D、偶然作用参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、投入施工现场的劳动力由( )组成。A、技术人员B、技术工人C、财会人员D、机械工人E、普通工人参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 29、下列关于基础施工说法正确的是( )A、干涸无水河滩、河沟中坑壁也要支撑B、有水经改河或筑堤能排除地表水的河沟中坑壁可不支撑C、基础埋置不深就不用支撑D、不管何种情况下都要采取支撑措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、投标人在送交投标文件时应按新情况更改或补充其

54、在申请资格预审时提供的资料以证实其仍能继续满足资审合格的最低标准,至少应更新的资料有( )A、财务状况方面的变化B、资格预审之后新承包的工程名称、规模、进展程度和工程质量C、资格预审后新交工的工程及评定的质量等级D、企业以往的仲裁或诉讼介入情况E、拟投入本项目主要人员变化情况参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作的单位是( )A、项目法人B、勘察设计单位C、监理单位D、总承包单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、根据碾压式土石坝施工技术规范(SDJ21383),土石坝筑坝材料施工试验项目包括( )A、调整土料含水率B、调

55、整土料级配工艺C、碾压试验D、堆石料开采爆破试验E、土料开挖级别参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、某次水利工程施工招标中,只有甲、乙两家投标递交了投标文件,根据水利工程招标投标有关规定,招标人应当( )A、直接委托给投标人甲B、直接委托给投标人乙C、组织评标,然后在甲、乙中确定中标人D、依法重新招标参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、在河道管理范围内进行下列活动,必须报经河道主管机关批准的有( )A、在河道内进行网箱养鱼B、采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥C、爆破、钻探、挖筑鱼塘D、在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施E、在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘参考答案

56、：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、高压喷射灌浆防渗和加固技术适用于( )A、砂砾石层B、软弱土层C、砂卵石层D、以上都适用参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、大中型水利水电工程建设征用的土地时,每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的( )倍。A、24B、46C、68D、810参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),3级不过水土石围堰堰顶安全超高值下限值为( )A、04B、05C、06D、07参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、移民安置规划大纲编制的依据是( )A、工程占地和淹没区实物调

57、查结果B、移民区、移民安置区经济社会情况C、移民生产安置任务和方式D、移民安置的总体规划E、移民区、移民安置区资源环境承载能力参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 9、根据水工建筑物滑动模板施工技术规范(SL3292),下列关于滑模牵引系统的设计规定正确的是( )A、地锚、岩石锚杆和锁定装置的设计承载能力,应为总牵引力的35倍B、地锚、岩石锚杆和锁定装置的设计承载能力,应为总牵引力的58倍C、牵引钢丝绳和承载能力为总牵引力的35倍D、牵引钢丝绳和承载能力为总牵引力的58倍E、牵引钢丝绳和承载能力为总牵引力的810倍参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 10、承包人每完成一道工序及一个单元工

58、程,都必须经过自检合格后报监理机构复核检验的制度为施工监理主要工作制度中的( )A、监理工作报告制度B、工程质量检验制度C、工程质量验收制度D、监理验收报告制度参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、根据水闸承担的任务,下列水闸一般需具备双向过水能力的有( )A、节制闸B、进水闸C、蓄洪区(只有一个进出口)的分洪闸D、具备排涝和引水功能的排水闸E、挡潮闸参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 12、初步设计阶段,一般按( )编制工程造价。A、预算定额B、概算定额C、企业定额D、劳动定额参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),施工现场各作业区

59、与建筑物之间的防火安全距离应符合( )A、用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25mB、用火作业区距生活区不小于25mC、仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于20mD、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20mE、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 14、根据水利水电工程预应力锚索施工规范(DLT50832004),锚索张拉作业时,张拉区内千斤顶出力方向( )内严禁站人。A、30B、45C、60D、75参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、根据水利水电建设工程验收规程(SL2231999),以下( )

60、单位代表可进入竣工验收委员会。A、地方政府B、水行政主管部门C、项目法人D、投资方E、质量监督单位参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 16、中华人民共和国水土保持法于( )施行。A、1991年B、1995年C、1998年D、2001年参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、水利工程建设监理单位专业资质共分为( )个专业。A、3B、4C、5D、6参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、水工建筑物对地基基础的基本要求是( )A、具有足够的强度,能够承受上部结构传递的应力B、具有足够的整体性,能够防止基础的滑动C、具有足够的抗渗性,以免发生严重的渗漏和渗透破坏D、具有足够的耐久性,以防在地