2022年山东省继续教育一级建造师等级A卷360题精选(有答案)

1、2022年山东省继续教育一级建造师等级A卷360题精选(有答案)第一部分 工程经济1、居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案,双方未能达成协议。因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁,现期限届满,孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是( )A、拆迁人可以对其房屋强制拆除B、拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C、由拆迁人申请人民法院强制拆迁D、强制拆迁前,拆迁人向公证机关办理证据保全参考答案：D 文字解析：拆迁人、拆迁管理部门都没有强制拆迁的权利，因而A、B错误；向人民法院申请强制拆迁的主体是房屋拆迁管理部门，因而C错误。 2、小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构

2、上班,在其审查申报材料时,发现有以下疑点难以决定,请帮助分析,下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有( )A、已经按约支付了土地出让金,但土地证尚未办好B、没有建设工程规划许可证,但规划局出具了的许可证正在办理的便函C、有拆迁许可证,但工程拆迁还有一点没有扫尾D、已经订立施工合同,但中标施工企业的资质不能满足规定要求E、有建设工程质量监督书参考答案：B、D 文字解析：根据土地管理法实施条例和出让转让国有土地使用权暂行条例，由选项A中“建设单位已经按约支付了土地出让金”可推断，此前该建设单位已经取得了有审批权的政府颁发的建设用地批准书并随后与国土主管部门签订了国有土地出让合同，已经

3、满足“已经办理该建筑工程用地批准手续”这一申领施工许可证的法定条件。至于此后是否办妥土地使用权证，属于土地权属登记的范畴，不是建筑法明确规定的颁发施工许可证的前置要件。因此选项A符合颁发条件。取得建设工程规划许可证是颁发施工许可证的必要条件，也是办理土地使用权证的前提，规划局出具的说明性便函不具有这种效力，故选项B不符合：选项C表明该拆迁工程合法且其进度已能满足施工要求，故选项C符合。选项D不符合建筑工程施工许可管理办法的规定，选项E表明建设单位已经按规定办理了工程质量监督手续。综上，正确答案为B、D。 3、按照我国刑法关于国家工作人员身份的认定,下列( )属于国家工作人员。A、国有建筑工程公

4、司财务负责人B、国有投资公司委派到合资公司从事管理的人员C、某建筑业协会的秘书长D、国有企业借调到政府机关的工作人员E、某合资公司工作人员参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、按照注册建造师管理规定,下列情形中不予注册的情形是( )A、申请人年近花甲,已达59岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已经满1年C、被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D、申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、某工程项目,由于未履行招标投标手续而被人民法院认定建设工程施工合

5、同无效,则该合同中的条款( )A、都无效B、争议解决条款有效C、价款条款有效D、违约责任条款有效参考答案：B 文字解析：根据合同法第98条的规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”故B项正确。 6、民事法律关系主体,是指民事法律关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者。下列属于民事法律关系主体的有( )A、学校B、消费者协会C、建设行政主管部门D、尚未登记的合伙组织E、依法设立的外资企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 7、监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任,其在执行监理业务时代表的是( )A、建设单位B、建设行政主管部门C、工程质量监督站

6、D、社会公众参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、134、2001年5月5日,甲拒绝向乙支付到期租金,乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月,乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则的有关规定,乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是( )A、自2001年5月5日至2002年5月5日B、自2001年5月5日至2002年5月25日C、自2001年5月5日至2003年5月5日D、自2001年5月5日至2003年5月25日参考答案：A 文字解析：根据民法通则第139条规定,在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,

7、诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内,本案发生的障碍事件并不是发生在这一区间,故20天不应扣除。 9、依据合同法的规定,下列关于要约撤回的表述中,正确的是( )A、要约生效之前可以撤回B、要约到达之后可以撤回C、撤回通知在要约之前到达受要约人时可以撤回D、撤回通知与要约同时到达受要约人时可以撤回E、撤回要约必须经过受要约人的同意参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 10、在人身保险合同法律关系中,涉及投保人、保险人、被保险人、受益人等主体,下列主体之中,可能为同一人的有( )A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保

8、险人D、投保人、被保险人和受益人E、保险人和受益人参考答案：A、C、D 文字解析：本题考点为1Z301191中保险合同当事人和保险合同关系人。根据保险法的相关规定，投保人可以为被保险人，投保人、被保险人可以为受益人。据此，正确答案是A、C、D。 11、根据建造师执业资格制度暂行规定,建造师的执业范围包括( )A、担任工商管理工作B、担任建设工程施工的项目经理C、从事其他施工活动的管理工作D、法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E、地方政府根据当地实际需要规定的其他业务参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 12、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受

9、理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,( )是正确的。.A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自应有的法律效力参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、李同向王一发出了一个购买建筑材料的要约,后又向王一发出了一份取消购买意向的通知,如果后发的通知先于要约到达王一,则此行为称为( )A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、当事人向人民法院申请证据保全,不得迟于( )届满前的7日。A、送达期限B、答辩期限C、举证期限D

10、、上诉期限参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。.A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 16、在城市房屋拆迁过程中,在拆迁范围内的下列建筑物中,应予以相应补偿的是( )A、甲从乙手中购买的一套住房,房屋过户手续尚未办清B、居住在底层临街的乙将住房改为商店后要求商业用途补偿的C、丙在自家楼前自建的储藏间D、

11、丁单位在数年前施工中搭建的工人宿舍参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、对于建设工程施工合同,具有下列( )情形之一的,建设工程施工合同无效。A、承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工B、工程施工需要资质为一级,而承包人为二级C、承包人通过与发包人事先串通谋取中标D、某包工头借用承包人名义承揽工程施工E、工程承包人原资质等级不足,后于工程竣工前取得工程相应资质参考答案：A、B、C、D 文字解析：按照司法解释第1条和第4条规定的情形，A、B、C、D属于合同无效的法定情形，而E情形允许。 18、某建筑有限责任公司是一家承建民用住房和公建设施的企业,.根据公司法的有关规定,应当依法办理变更

12、登记的情形为( )A、公司的法定代表人由蒋某变更为吴某B、使公司的注册资本由4000万增加为8000万C、扩大公司经营范围,增加桥梁建设一项D、与某安装公司合并E、梁某的公司总经理职务由尚某接替参考答案：A、B、C、D 文字解析：本题考点是1Z301211公司应当依法办理变更登记的几种情形。根据公司法的有关规定，发生如下变更事项的，应当依法办理变更登记：(1)公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理登记，由公司登记机关换发营业执照。(2)公司修改章程，改变经营范围，应当办理变更登记。(3)公司法定代表人变更，应当办理变更登记。(4)公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司

13、登记机关办理变更登记。(5)公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。本题中，A、B、C、D四项分别属于上述第三、第五、第二、第四种公司应当依法办理变更登记的情形，因此A、B、C、D为正确答案。 19、评标委员会在对某工程项目评标过程中,发现个别投标文件中存在某些错误,则评标委员会的下列做法正确的有( )A、甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致,以大写金额为准B、乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误C、丙未按招标文件要求提交投标保证金,评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D、丁的投标文件中有含义不明确的内容,评标委员会要求

14、其对此作必要的澄清或者说明E、戊是以他人的名义投标,评标委员会将戊的投标文件作为废标处理参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 20、甲、乙签订供货合同,货物存放于丙仓储公司的仓库,乙交付货款后,甲向乙交付仓储公司丙提供的仓单一张,仓单上注明凭单提货。乙公司提货时,由于甲公司尚欠丙仓储费用,丙公司拒绝放货,则( )A、丙应对乙承担违约责任B、甲、丙对乙承担连带责任C、甲对乙承担违约责任D、甲对乙承担主要责任,丙对乙承担次要责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、根据环境噪声污染防治法的规定,环境噪声污染防治设施的拆除或者( ),必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批

15、准。A、维修B、检测C、闲置D、使用参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、某工程项目承包商与保险公司签订一份由保险公司提供格式条款的建筑工程保险合同,施工过程中发生保险责任范围内的事故,理赔时双方对保险合同中关于保险事故的含义产生了不同理解,此时,应当( )A、以承包商的理解为准B、以保险公司的理解为准C、以有利于总包的解释为准D、以不利于保险公司的解释为准参考答案：D 文字解析：合同法第41条的规定“对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”，所以法条中规定的解释原则是“不利提供格式条款一方的解释”，而不是规定由谁来解释，所以答案是D。 23、某施工单位与水泥厂签订

16、水泥采购合同,约定4月6日送到施工现场,由水泥厂负责运输,货到付款。由于运输车辆原因,水泥厂4月7日才将货物起运,半途发生强烈地震,造成交通中断,直至4月15日才将水泥交付工地,造成工地停工,以下错误的是( )A、由于发生了不可抗力,水泥厂不应承担违约责任B、若发生地震后水泥厂及时通知了施工单位,则不应承担违约责任C、只有双方采购合同中约定不可抗力免责条款,水泥厂才不承担违约责任D、无论合同中是否约定不可抗力条款,水泥厂迟延运输,应承担违约责任E、地震属于法定的不可抗力参考答案：A、B、C 文字解析：根据合同法117条的规定：“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”，水泥厂未按约定时间

17、运输属于迟延履行，发生不可抗力也应承担违约责任，AB项错误；不可抗力属于法定免责条款，无论是否有约定，但迟延履行后发生不可抗力的不能免责，DE项正确，C项错误。 24、在知道保险事故发生后,应当及时通知保险公司的主体有( )A、保险代理人B、投保人C、被保险人D、受益人E、保险经纪人参考答案：B、C、D 文字解析：本题考点为1Z301191中保险合同履行中的问题。根据保险法第22条规定：投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。据此，本题的正确答案是B、C、D。 25、以下关于审判监督程序的表述中,不正确的是( )A、当事人对生效的判决、裁定,认为有错误的,向原审法院申

18、请再审B、申请再审不停止判决、裁定的执行C、申请再审应当提交再审申请书等材料D、申请再审,一般应当在判决、裁定生效后二年内提出参考答案：A 文字解析：以上内容见民事诉讼法(2007年10月28日修改)第一百七十八条、第一百八十条、第一百八十四条的规定。第一百七十八条规定，再审向上一级法院申请，所以A项错。 26、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是( )A、脚手架工程B、爆破工程C、模板工程D、地下暗挖工程参考答案：D 文字解析：建设工程安全生产管理条例第26条还规定：“对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审

19、查。”一般模板工程不需要组织专家论证。 27、项某已将自己的轿车向保险公司投保,并在保险合同中含有自燃险险种。一日,项某驾车自燃,项某情急之下将一农户晾在公路旁的棉被用来扑打灭火,但车仍有部分损失,棉被也被烧坏。保险公司对此应承担赔付责任为( )A、车辆修理费3800元B、项某的误工费500元C、农户的棉被损失费200元D、项某乘坐其他车辆返回的交通费150元E、项某灭火时轻微烧伤的医疗费150元参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 28、当事人迟延履行后发生不可抗力的应当( )A、全部免除责任B、不能免除责任C、部分免除责任D、由相对方决定是否免除责任参考答案：B 文字解析：根据合同法第11

20、7条的规定：“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。”故B项正确。 29、以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中,不正确的是( )A、原告向人民法院起诉,应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B、被告提出反诉,可以不提供证据C、当事人对自己提出的主张,有责任提供证据D、没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果参考答案：B 文字解析：根据民事诉讼法第六十四条第一款和民事诉讼证据规定第一条、第二条的规定，A、C、D选项正确，B项错，被告反诉应当提供证据，所以本题选B。 30、发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项,在合

21、同履行过程中,发生了部分材料价格上涨,同时因发包人原因造成阶段停工,承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付,则人民法院对承包人的请求应( )A、不予支持B、材料涨价部分不支持,停工损失支持C、材料涨价部分支持,停工损失不支持D、材料涨价和停工损失都支持参考答案：B 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、宏观经济政策的目标包括( )A、市场完全竞争B、充分就业C、物价水平稳定D、国际收支平衡E、持续均衡的经济增长参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 2、在进行施工项目管理时,施工定额的用途包括( )A、签发限额领料单B、编制施工作业计划C、结算计件工资D、工程价款的

22、结算E、签发施工任务单参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 3、对某项目进行单因素敏感性分析。当单位产品价格为1500元时,财务内部收益率为23%;当单位产品价格为1080元时,财务内部收益率为18%;当单位产品价格为950元时,财务内部收益率为10%;当单位产品价格为700元时,财务内部收益率为-8%。若基准收益率为10%,则单位产品价格变化的临界点为( )元。A、700B、950C、1080D、1500参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、对于拟建工程初步设已完工程或在建工程的设计相类似且没有概算指标,但必须对建筑结构差异和加差进行调整的情况,编制工程概算可以采用( )A、单位工程

23、指标法B、概算指标法C、概算定额法D、类似工程概算法参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、由于科学技术进步,不断创新出性能更完善、效率更高的设备,使原有设备相对陈旧落后,其经济效益相对降低而发生贬值,这种磨损称为( )A、第一种有形磨损B、第一种无形磨损C、第二种有形磨损D、第二种无形磨损参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、对政府直接投资的非经营性建设项目进行评价,通常须进行( )A、生存能力分析B、偿债能力分析C、费用效果分析D、不确定性分析E、风险分析参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 7、某项目总投资超过70亿元,资金采用中央统借自还,借用亚洲开发银行贷款。根据国务院关于投资体制改革

24、的决定(国发200420号)规定,此项目建议书的审批方法是( )A、国家发展和改革委员审核和审批B、直接由国务院审批C、省发展和改革委员审核报国务院审批D、国家发展和改革委员审核和报国务院审批参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、反映项目偿债能力的指标包括( )A、借款偿还期B、投资回收期C、利息备付率D、偿债备付率E、财务内部收益率参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 9、某企业在2009年9月应付经营租入固定资产租金为10000元;应付包装物租金为1000元;职工未按期领取的工资为2500元;应付职工养老保险金60000元;应付股东股利20000元。根据会计准则及相关规定,下列各项中,

25、应计入其他应付款的有( )A、应付的职工养老保险金B、应付的股东股利C、应付的经营租入固定资产租金D、应付的包装物租金E、职工未按期领取的工资参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 10、当财务内部收益率大于基准收益率时,一定有( )A、动态投资回收期小于项目的计算期B、财务净现值等于零C、财务净现值大于零D、静态投资回收期小于项目的计算期E、财务净年值小于零参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 11、下列属于生产成本的有( )A、职工教育经费B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、工程保修费参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 12、建筑安装公司于2007年1月购入原

26、材料一批,取得的增值税专用发票上注明的原材料价款为100万元,增值税额为17万元,同时支付运输费1万元。则这批原材料的采购成本是( )万元。A、100B、101C、117D、118参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、项目可行性研究关于社会的可接受性方面的分析,要综合考虑社会生活、社会结构、社会环境等因素影响,其内容不包括下列( )A、是否符合国家有关方针政策B、项目营运效益的社会分配C、是否以企业职工福利最大化为目标D、项目对环境的影响参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、在工程量清单计价模式下,已知某分项工程的清单工程量为3250m3,计价工程量为423.9m3;完成该分项工程所需的直

27、接工程费为38723.69元,管理费为813.04元,利润为513.77元,不考虑风险费。则该分项工程的综合单价为( )元/m3。A、11.91B、12.32C、91.35D、94.48参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、按照编制单位和适用范围,可将建设工程定额分为( )A、国家定额B、行业定额C、地区定额D、企业定额E、临时定额参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 16、机械使用费应当计入企业的( )A、直接费用B、间接费用C、期间费用D、财务费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、在企业财务会计中,资产负债表和利润表是以某种原则为基础的会计报表,这种原则是( )A、重要性B

28、、配比C、权责发生制D、收付实现制参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。应列入( )A、分部分项工程清单B、措施项目清单C、其他项目清单中D、规费项目清单参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、某房地产企业年商品房销售收入为48500万元,物业租赁费收入3200万元,物业管理服务费收入300万元。已知营业税率5%,城市维护建设税率7%,教育费附加率3%,则该企业当年应缴营业税金及附加为( )万元。A、192.5B、2497.8C、2785D、2860参考答案：D 答案解析：暂无解析 20、建设

29、工程项目年度计划的安排、其投资需要量的确定、建设物资供应计划和建筑安装施工计划等,都要依据主管部门批准的( )A、投资估算B、施工预算C、建设投资D、设计概算参考答案：D 答案解析：暂无解析 21、会计人员所做的记录：借：银行存款50000;贷：短期借款50000;被称为( )A、会计记录B、会计分录C、原始凭证记录D、试算平衡参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、措施项目清单为可调整清单,投标人在进行措施项目计价时( )A、不得对措施项目清单做任何调整B、对措施项目清单的调整可以在中标之后进行C、可以根据施工组织设计采取的措施增加项目D、可以在招标后采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿

30、参考答案：C 答案解析：暂无解析 23、甲建设单位与乙投资咨询公司就某大型水利工程项目可行性研究签订了一份委托合同,甲根据合同向乙提供了该项目的项目建议书批复文件、国家批准的项目所在流域规划、委托单位关于该项目的设想要求。除以上资料外,乙要完成该项可行性研究任务,需要依据的资料还应包括( )A、有关坝址选择、工程设计的基本数据B、国家统一颁发的有关项目评价的基本参数和指标C、工程施工方案D、项目建议书E、项目施工图设计文件参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 24、某具有常规现金流量的投资方案,经计算FNPV(17%)=230,FNPV(18%)=-78,则该方案的财务内部收益率为( )A

31、、17.3%B、17.5%C、17.7%D、17.9%参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、下列关于工程量复核目的说法.正确的是( )A、为了便于准确计算投标价格B、为实施过程中测量每项工程量提供依据C、为现场勘察提供依据D、为选定施工方案提供依据E、为安排施工进度计划参考答案：A、B、D、E 答案解析：提供依据工程量复核不仅是为了便于准确计算投标价格,更是今后在实施过程中测量每项工程量的依据,同时也是安排施工进度计划、选定施工方案的重要依据。而现场勘察不属于工程量复核的目的。因此,正确的答案是ABDE。 26、设备更新方案比选时,首先计算新旧设备不同使用年限的年平均成本和经济寿命,然后选择

32、设备的更新时机。旧设备应立即更新的是( )A、旧设备经济寿命时的年成本=新设备经济寿命时的年成本B、旧设备经济寿命时的年成本新设备经济寿命时的年成本D、旧设备经济寿命时的年成本新设备经济寿命时的年成本参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、某企业从外部借人短期借款,该业务使某些账户产生应借、应贷关系,这种应借、应贷的关系称为( )A、账户对照关系B、账户增加关系C、账户收付关系D、帐户对应关系参考答案：D 答案解析：暂无解析 28、企业存货资金占用量反映企业的资金利用效率,通常采用的测定方法包括( )A、周转期法B、分析法C、ABC分析法D、比率法E、余额法参考答案：A、B、D、E 答案解析：

33、暂无解析 29、对于一般工业与民用建筑而言,若不编制总概算,单项工程综合概算的组成包括( )A、单位工程概算B、工程建设其他费用概算C、措施费概算D、预备费E、设备及安装工程概算参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 30、造成设备无形磨损的原因是( )A、技术进步B、社会劳动生产率水平提高C、受自然力的作用产生磨损D、同类设备的再生产价值降低E、使用磨损参考答案：A、B、D 答案解析：设备的无形磨损是技术进步的结果,无形磨损又有两种形式。第一种是设备的技术结构和性能并没有变化,但由于技术进步,设备制造工艺不断改进,社会劳动生产率水平的提高,同类设备的再生产价值降低,致使原设备相对贬值。第二

34、种是由于科学技术的进步,不断创新出结构更先进、性能更完善、效率更高、耗费原材料和能源更少的新型设备,使原有设备相对陈旧落后,其经济效益相对降低而发生贬值。 第三部分 建设法规1、企业职工伤亡事故统计实行以( )考核为主的制度。A、部门B、地区C、行业D、企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、施工方项目管理的目标包括施工的( )目标。A、成本B、进度C、质量D、安全管理E、投资参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、安全帽在安全控制中的作用是( )A、可消除不可接受的风险B、降低风险的措施C、利用技术进步改善安全措施D、安全控制的最终手段参考答案：D 文字解析：根据考试用书,风险控

35、制策划,可按下列顺序考虑：1)尽可能完全消除有不可接受风险的危险源,如用安全品取代危险品；2)如果是不可能消除有重大风险的危险源,应努力采取降低风险的措施,如使用低压电器等；3)在条件允许时,应使工作适合于人,如考虑降低人的精神压力和体能消耗；4)应尽可能利用技术进步来改善安全控制措施；5)应考虑保护每个工作人员的措施；6)将技术管理与程序控制结合起来；7)应考虑引入诸如机械安全防护装置的维护计划的要求；8)在各种措施还不能绝对保证安全的情况下,作为最终手段,还应考虑使用个人防护用品。所以答案应该为D。 4、进行施工成本控制中的人工费控制,主要控制的是( )A、用工数量B、用工定额C、用工数量

36、标准D、人工单价E、人工价格指数参考答案：A、D 文字解析：人工费主要由分部分项工程的用工数量与人工单价的积所构成,所以控制分项工程的人工费,主要是控制用工数量和人工单价,故选A和D。用工数量标准,也就是用工定额是企业定额之一,其可以用来控制具体施工项目的人工用量；人工价格指数非企业所能控制的,故选项B、C、E不合适。 5、TQ即全面质量管理,其基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者( )的指引下,实行全面、全过程和全员参与的质量管理。A、战略目标B、发展方向C、目标市场D、质量方针参考答案：D 文字解析：TQC即全面质量管理,其基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者质量方针的指引下,实行

37、全面、全过程和全员参与的质量管理。 6、施工质量计划应由自控主体即( )进行编制。A、业主单位B、监理单位C、施工承包企业D、设计单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、为了充分利用和发挥信息资源的价值,实现有序的科学信息管理,业主方和项目参与各方都应编制各自的( ),以规范信息管理工作。A、信息管理手册B、信息编码手册C、信息格式D、信息管理流程参考答案：A 文字解析：业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务,为充分利用和发挥信息资源价值,提高信息管理效率,以及实现有序的和科学的信息管理,各方都应编制各自的信息管理手册,以规范信息管理工作。 8、各级人员都是组织之本,只有全员充分参加,才

38、能使他们的才干为组织带来( )A、荣誉B、收益C、实力D、资质参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、伤亡事故处理工作应当在( )日内结案,特殊情况不得超过180日。A、60B、90C、120D、150参考答案：B 文字解析：伤亡事故处理工作应当在90日内结案,特殊情况不得超过180日。伤亡事故处理结案后,应当公开宣布处理结果。 10、建设工程监理规范(G503192000)第524条规定：“工程开工前,总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的( )”A、承包合同B、质量管理体系C、技术管理体系D、质量保证体系E、质量目标策划参考答案：B、C、D 文字解析：建设工程监理规范(GB50319-

39、2000)第524条规定：“工程开工前,总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系。”故选项A、E不正确。 11、质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下,通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督,进行质量目标的( ),实现预期质量目标的系统过程。A、策划分解B、事前预控C、可行性研究D、事中控制E、事后纠偏控制参考答案：B、D、E 文字解析：质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下,通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督,进行质量目标的事前预控、事中控制和事后纠偏控制,实现预期质量目标的系统过程。故选项A、C不正确。 12、在建设工程项

40、目质量形成过程中,建设工程各参与方直接承担着相关建设工程项目( )的控制职能和相应的质量责任。A、经济目标B、质量目标C、环境目标D、安全目标参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、对于工期较短、造价较低的工程,其工程预付款的扣回( )A、必须在施工过程中以等比率方式陆续扣回B、必须在施工过程中以等额扣款方式陆续扣回C、可以少扣或不扣D、可以不用分期扣还参考答案：D 文字解析：工程预付款扣回的方式可以根据工程实际情况具体处理,不是必须分期陆续扣款,A和B错；对于工期较短、造价较低的工程,无需分期扣还,对于工期较长、预付款占用时间长的工程,才可以根据需要少扣或不扣,C错。故本题选D。 14、竣工

41、结算办理完毕,发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的,承包人可以( )A、催告发包人支付结算价款B、自己占用该工程C、与发包人达成延期支付协议,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息D、不与发包人达成延期支付协议,可以与发包人协商将该工程折价,承包人就该工程折价的价款优先受偿E、不与发包人达成延期支付协议,申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程拍卖的价款优先受偿参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 15、我国某大型建设公司在北美某国承建了一项工程,但该公司并未在合同规定的时间收到付款,则作为承向人应有权就未付款额收取延误期的融资费用。则该融资费用应以高出

42、( )A、我国中央银行的贴现率加三个百分点的年利率进行计算,用人民币支付B、我国中央银行的贴现率加三个百分点的年利率进行计算,用美元支付C、该国中央银行的贴现率加三个百分点的年利率进行计算,用人民币支付D、该国中央银行的贴现率加三个百分点的年利率进行计算,用美元支付参考答案：D 文字解析：在FIDIC合同条件下：如果承包人没有在合同规定的时间收到付款,承包人应有权就未付款额按月计算复利,收取延误期的融资费用。除非另有规定,上述融资费用应以高出支付货币所在国中央银行的贴现率加三个百分点的年利率进行计算,并应用同种货币支付,故选D。 16、应用项目信息门户,业主方和项目参与各方进行工程管理所基于的

43、平台是( )A、局域网平台B、互联网平台C、公共信息平台D、企业信息平台参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、人力资源管理工作中,进过人员甄选,确定有能力的员工后应进行的工作是( )A、员工的培训B、员工的绩效考评C、编制人力资源规划D、员工的定向参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、( )反映业主方和项目各参与方之间,以及项目各参与方之间的合同关系。A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、工作流程图参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、合同分析的目的和作用主要体现在( )A、分析合同漏洞,力争对有争议的内容做出明确解释B、分析合同风险,制定风险规避思路和措施C、分析合同文件组成及

44、结构,使合同内容易于查阅D、合同任务分解和落实,便于实施和检查E、分析签订合同依据的法律法规,了解相关法律的基本情况参考答案：A、B、D 文字解析：合同分析的目的和作用主要体现在：分析合同漏洞,对有争议内容进行解释,分析合同风险,制定风险对策以及合同任务的分解与落实,为合同的执行和控制提供依据。 20、合同分析是从( )的角度去分析、补充和解释合同的具体内容和要求。A、合同签订B、合同执行C、合同变更D、合同清算参考答案：B 文字解析：合同分析的出发点与目的是将合同目标和合同规定予以落实,以更好地执行合同。确定承包人如何合理组织资源履行合同义务,以规避各类合同风险。 21、建设项目工程总承包主

45、要方式有( )A、设计施工总承包B、施工总承包C、设计采购施工总承包D、施工总承包管理E、设计总承包参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 22、根据横道图计划使用者的要求,工作可按照( )等进行排序。A、逻辑关系B、责任C、项目对象D、时间先后E、同类资源参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 23、建设工程中经常采用的担保种类包括( )A、投标担保B、签约担保C、履约担保D、预付款担保E、支付担保参考答案：A、C、D、E 文字解析：建设工程担保通常分为投标担保、履约担保、预付款担保和支付担保。 24、各种施工合同示范文本一般由( )组成。A、协议书、通用条款、专用条款B、协议书、专用条

46、款、投标书C、协议书、通用条款、投标书D、协议书、中标通知书、投标书、专用条款参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、在单代号搭接网络计划中,用来表示工作之间逻辑关系是( )A、箭线及其时距B、节点及其编号C、工作时差D、时间参数参考答案：A 文字解析：在单代号搭接网络图中,工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系,其表现为相邻工作间的时间间距,故答案A正确；而工作时差等时间参数、节点及其编号等都与逻辑关系无关,故B、C、D均不正确。 26、在网络计划中,计算工期是根据终点节点的( )而得出的。A、最迟完成时间的最小值B、最早完成时间的最小值C、最早完成时间的最大值D、最迟完成时间的最大值参考

47、答案：C 文字解析：暂无解析 27、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位( )A、只对本单位负责施工的部分履行保修义务B、先区分质量问题原因,再做决定是否履行保修义务C、应当履行保修义务,但对造成的其他损失不承担赔偿责任D、应当履行保修义务,并对造成的其他损失承担赔偿责任参考答案：D 文字解析：见建设工程质量管理条例第41条。 28、采用施工总承包管理模式时,对分包单位支付工程款的方式可以有( )A、由业主直接支付给分包单位,不必经过施工总承包管理单位认可B、由业主直接支付给分包单位,但需经过施工总承包管理单位认可C、由分包单位选择由业主还是由施工总承包管理单位支付D、通过施

48、工总承包管理单位支付,分包工程款列入施工总承包管理费中E、通过施工总承包管理单位支付参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 29、建设工程监理的工作性质有( )特点。A、服务性B、科学性C、独立性D、公正性E、公开性参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 30、可以成为劳务作业发包人的单位有( )A、工程发包单位B、施工承包单位C、专业分包单位D、劳务分包单位E、工程监理单位参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、隧道周边位移的测量仪器一般采用( )A、收敛计B、测缝计C、声波仪D、水平仪参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、当低承台底层土质为松软土,且能排干水施工时,

49、承台底的正确处理方法是( )A、按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工B、挖除松软土,换填1030cm厚砂砾土垫层C、用静水挖泥方法换填水稳性材料,立模灌筑水下混凝土封底D、在板桩围堰内填入砂砾至承台底面标高参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、石灰稳定土基层分层施工时,下层石灰稳定土碾压完成后,在铺筑上一层石灰稳定土前( )A、需要1d养护期B、需要7d养护期C、需要15d养护期D、不需要专门的养护期参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、当混凝土堵塞导管时,可疏通导管内的混凝土的方法有( )A、拔出导管B、用型钢插入导管内来疏通C、导管上固定附着式振捣器进行振动D、高压水枪喷射E、加缓凝剂参

50、考答案：B、C 文字解析：暂无解析 5、后张法预应力筋的张拉过程中,张拉操作时,应对断丝情况进行检查。其要求( )A、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不允许断筋B、同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1,同时对于预应力钢筋不允许断筋C、同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1D、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不得超过1根参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、属于软土地基的工程特性是( )A、透水性强B、天然强度低C、流变性差D、压缩性低参考答案：B 文字解析：暂无解析

51、 7、按照公路建设项目的主体资格管理制度的要求,下列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 8、水泥稳定基层中水泥剂量不宜超过( )A、4B、5C、6D、7参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、石方路基实测项目有( )A、纵断高程B、宽度C、横坡D、边坡坡度E、弯沉值参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、就一条高速公路收费系统来说,下列属于实现基本功能的系统为( )A、车牌自动识别系统B、紧急电话系统C、计算机系统D、计重系统参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、相对于

52、轮胎式推土机,下面属于履带式推土机特点的是( )A、爬坡能力强B、行驶速度高C、作业循环时间短D、运输转移不损坏路面参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、经纬仪的操作步骤正确的是( )A、整平对中照准读数B、整平照准对中读数C、对中整平照准读数D、对中照准整平读数参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、隧道施工中,以( )为中心布置施工场地。A、钻爆B、支护C、洞口D、项目部参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、下列关于边坡失稳的预防及处理措施错误的是( )A、基坑开挖之前,应先做好地面排水系统B、基坑开挖时应抓紧时间进行开挖,开挖时间不能过长,并且要开挖结束后及时支护C、基坑应尽量安排在

53、少雨季节施工D、坑顶边缘应有一定的距离作护道,堆载距坑缘不小于05m参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、按测量仪器工具的使用和保管的要求,仪器应停止使用的状况有( )A、使用时间过长B、显示不正常C、超过了规定的周检确认时间间隔D、仪表封缄的完整性已被破坏E、功能出现了可疑参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 16、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。

54、该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采用的水泥品种是( )A、火山灰质硅酸盐水泥B、粉煤灰硅酸盐水泥C、矿渣硅酸盐水泥D、硅酸盐水泥(代号PI和P)参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、以下属于违反公路法规定的行为有( )A、在大型桥梁下游300m处取砂B、在公路隧道上方80m处采石C、将公路作为试车场地D、在公路隧道洞口外150m处取土E、擅自损毁公路标志参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 18、湿陷性

55、黄土一般呈黄色或黄褐色,其中粉土含量常占( )以上。A、50B、60C、70D、80参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁的施工企业是( )A、公路工程施工总承包特级企业B、公路工程施工总承包一级企业C、公路工程施工总承包二级企业D、公路工程施工总承包三级企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、在拱的安装施工中,拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其强度达到( )以上时方可进行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、背景材料某公路山岭隧道,长度为2000m；穿越的岩层主要是坚硬岩,岩体较

56、完整,块状或厚层状结构；采用新奥法钻爆施工。两洞口处由于岩层较破碎,设有明洞,进口明洞长10m,出口明洞长8m；两洞门采用端墙式洞门。问题：该隧道分类属于( )A、特长隧道B、长隧道C、中隧道D、短隧道参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、各个施工过程的劳动量和作业量是指( )A、工程细目的工程数量与相应时间定额的乘积B、实际使用的工人数量与作业时间的乘积C、实际使用的工人数量D、实际使用的机械台数与作业时间的乘积E、实际使用的机械台数参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 23、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、( )、时钟等的通信。A、紧急电话B、

57、视频会议C、费率D、办公信息参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、在预应力混凝土构件制作的后张法张拉的施工中,对预应力筋张拉时,构件混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时,其强度应保证( )A、不应低于极限强度值的75B、不应低于标准强度值的75C、不应低于平均强度等级值的75D、不应低于设计强度等级值的75参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的( )天内完成核查。A、7B、14C、21D、28参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、国家规定一顶安全帽的重量不应超过( )A、400gB、500gC、600gD、700g参考答案：

58、A 文字解析：暂无解析 27、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：在发料中应坚持的原则有( )A、保证重点,照顾一般B、先进先发C、按发料凭证进行发料D、先新后旧E、修旧利废参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 28、公路建设项目招投标活动中,中标者接到中标通知书后应在( )天内与招标单位签订承包合同。A、40d内B、30d内C、20d内D、10d内参考答案：B 文字

59、解析：暂无解析 29、某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：该桥梁总体质量检验的项目应包括( )A、桥梁净空B、桥面中心偏位、桥面宽度和桥长C、桥梁纵坡控制D、引道中心线与桥梁中心线的衔接E、桥头高程衔接参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 30、项目经理部的技术交底工作是( )A、由项目经理组织,项目总工程师主持实施B、公路工程项目施工准备阶段技术管理由项目总工程师组织,项目经理主持实施C、由项目经理组织,技术

60、主管主持实施D、由项目总工程师组织,技术主管主持实施参考答案：A 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、水利工程保护范围内的土地应( )A、与工程占地范围一起征用B、不征用C、由工程管理单位进行管理D、临时征用参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、中华人民共和国防洪法自( )起实施。A、1997年8月29日B、1998年1月1日C、2000年5月1日D、2002年10月1日参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、大型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、35dB、46dC、57D、D68d参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、通过建筑物导流的主要方式包括( )A、混凝土坝体中的底孔导流B、涵