绿化工程承包合同4篇-合同范本_第1页
绿化工程承包合同4篇-合同范本_第2页
绿化工程承包合同4篇-合同范本_第3页
绿化工程承包合同4篇-合同范本_第4页
绿化工程承包合同4篇-合同范本_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)签约时间:年月日签约地点:根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。第一条工程概况(一)工程名称:私家花园工程。(二)建设地点:(三)工作内容:约100平方米环境绿化工程,具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期该项目工程总工期天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。(一)如遇下列原因工期顺延:、未及时签审施工图纸和施工组织计划;、设计变更;、甲方未能按期提交施工场地;、连续4小时遇雨和停水、停电;、未按合同规定时间拨付工程款项;、遇不可抗拒因素。

2、(二)竣工验收:、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上款。第三条工程合同总价及支付方式(一)结算依据:、依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行,劳动保险费按c级取费,工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价,双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价;、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;4、竣工图。(二)合同金额:、本合同暂定造价6万元;、

3、工程竣工验收后按实结算。(三)合同金额的支付时间:1、甲方在乙方进场后一周内,向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。2、工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总额的40%;、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算,结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%,余额5%作为质保金,保活期到后支付3%,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。第五条质保期(一)质保期:从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部xx年第80号令执行,普通植物保活期半年,贵重植物(1000元以上)保活期为

4、一年,工程的其它部分保修期为一年。(二)成活率:植物管护移交时按行规达到%的成活率。第六条双方的责任(一)甲方责任:1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;、负责协助办理施工的各项进场手续;、负责协调现场各施工单位间的关系;、若施工变更应以书面形式通知乙方;、按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;、注意与外装饰单位施工现场的配合工作;、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;、负责施工

5、中的成品保护。第七条甲、乙双方现场代表及责任(一)甲方施工负责人:现场代表:(二)乙方施工负责人:土建:绿化:现场代表:(三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条材料的认定及采购(一)乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。(二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任:1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、

6、返工的机械设备调运等实际损失;3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签盖章后生效。第十二条未尽事宜,双方协商解决。第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签):法定代表人(签):年月日年月日绿化工程承包合同范文2甲方:乙方;?甲方为美化、绿化

7、校园环境,经甲方公开招标,经多家投标,由乙方中标。根据合同法,为明确双方的权力、义务和责任,特签订本合同。一、工程名称:威远县铺子湾镇运动场花池。二、工程内容及范围:在运动场四周及主席台两侧的花池,半年后植物成活率达到100%,按实际收方标准数量结算。三、工程造价:25元/m2140m2=3500元。四、付款方式:于5月底前一次性付清。五、双方的权力与义务:1、甲方有权指定专人监督工程质量,及时提出乙方不足的问题,乙方应立即改正,并负责对工程质量检查验收。2、甲方负责提供种植面,乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议,使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。3、乙方必须按设计的植物品种,双方约定

8、的事项、合同施工,确保工程质量、植物成活率必须达到100%。六、工程安全:乙方必须做到文明施工,乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪,在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。七、本合同一式四份,双方各执两份。本合同经双方签章后生效,具有国家同等法律效力。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签):法定代表人(签):年月日年月日绿化工程承包合同范文3发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况工程名称:丹水镇丹水村三里庙村苗木栽植工程;工程地点:丹水镇丹水

9、村三里庙村;工程承包范围和内容:栽植红花草30万棵,二花65万棵,栀子16万棵;承包方式:由乙方包工、包料。第二条工程期限:20 xx年10月16日一-20 xx年11月16日第三条工程合同造价:本工程合同预算造价为人民币531650元,即人民币伍拾叁万壹仟陆佰伍拾元整(含税金)。第四条工程价款的支付与结算签定合同后,甲方在工程施工前支付乙方合同总造价的30%;乙方完成合同工程量的80%时,甲方应在十日内支付给乙方合同总造价50%工程进度款;工程竣工后,甲方应在十日内付给乙方合同总造价70%工程进度款;工程验收后甲方七日内完成工程结算的审核工作(按实际发生量结算)。工程结算后十日内付至结算总价

10、的90%工程款;尾款待苗木养护期结束后十日内一次付清。否则按银行逾期付款有关规定处理。确因甲方拖欠工程款或不可抗力等其他因素而影响工程进度,造成乙方停工、窝工,损失应由甲方承担。第五条苗木养护期:六个月。第六条工程质量和检查验收本工程质量要求为合格;乙方必须严格按施工图纸、操作规程进行施工,并接受甲方现场监督检查;工程竣工后,由甲方及时组织竣工验收。验收合格后,将工程移交给甲方管理。第七条双方负责事项甲方办理土地征用、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽、障碍物资料等协调工作;按规定提供施工场地;组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。乙方施工场地的平整;确

11、保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;在交工前应负责管理,并清理好场地;第八条本合同在履行过程中发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决;如协商不成,由仲裁机构仲裁,仲裁机构由甲乙双方协商而定。第九条附则本合同未尽事项,一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。本合同经双方签盖章后生效,合同工程竣工交验,结清工程尾款,养护期满后自然失效。本合同一式两份,甲乙双方各执1份为凭。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签):法定代表人(签):年月日年月日环境绿化工程承包合同样本绿化工程承包合同(2)|项目名称:建设地点:建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)签约时间:年月日签约地点:根

12、据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。第一条工程概况(一)工程名称:私家花园工程。(二)建设地点:(三)工作内容:约100平方米环境绿化工程,具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期该项目工程总工期天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。(一)如遇下列原因工期顺延:、未及时签审施工图纸和施工组织计划;、设计变更;、甲方未能按期提交施工场地;、连续4小时遇雨和停水、停电;、未按合同规定时间拨付工程款项;、遇不可抗拒因素。(二)竣工验收:、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并进

13、行竣工结算;、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上款。第三条工程合同总价及支付方式(一)结算依据:、依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行,劳动保险费按c级取费,工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价,双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价;2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;4、竣工图。(二)合同金额:、本合同暂定造价6万元;2、工程竣工验收后按实结算。(三)合同金额的支付时间:1、甲方在乙方进场后一周内,

14、向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。、工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总额的40%;、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算,结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%,余额5%作为质保金,保活期到后支付3%,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。第五条质保期(一)质保期:从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部xx年第80号令执行,普通植物保活期半年,贵重植物(1000元以上)保活期为一年,工程的其它部分保修期为一年。(二)成活率:植物管护移交时按行规达到%的成活

15、率。第六条双方的责任(一)甲方责任:、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;、负责协助办理施工的各项进场手续;、负责协调现场各施工单位间的关系;、若施工变更应以书面形式通知乙方;、按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;、注意与外装饰单位施工现场的配合工作;、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;、负责施工中的成品保护。第七条甲、乙双方现场代表及责任(一)甲方施工负责人:现场代表:(二)乙方施

16、工负责人:土建:绿化:现场代表:(三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条材料的认定及采购(一)乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。(二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任:、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同

17、总额的%。向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5%向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签盖章后生效。第十二条未尽事宜,双方协商解决。第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):_法人代表:法人代表:委托代理人:委托代理人:年月日绿化工程承包合同绿化工程承包合同(3)|项目名称建设地点:建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)签约时间:年月日签约地点:

18、根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。第一条工程概况(一)工程名称:私家花园工程。(二)建设地点:(三)工作内容:约100平方米环境绿化工程,具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期该项目工程总工期天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。(一)如遇下列原因工期顺延:、未及时签审施工图纸和施工组织计划;、设计变更;、甲方未能按期提交施工场地;、连续4小时遇雨和停水、停电;、未按合同规定时间拨付工程款项;、遇不可抗拒因素。(二)竣工验收:、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否则视为默认工程合格并

19、进行竣工结算;、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上款。第三条工程合同总价及支付方式(一)结算依据:、依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行,劳动保险费按c级取费,工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价,双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价;2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;4、竣工图。(二)合同金额:1、本合同暂定造价6万元;、工程竣工验收后按实结算。(三)合同金额的支付时间:1、甲方在乙方进场后一周内

20、,向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。、工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总额的40%;、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算,结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%,余额5%作为质保金,保活期到后支付3%,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整(更改)本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。第五条质保期(一)质保期:从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部XX年第80号令执行,普通植物保活期半年,贵重植物(1000元以上)保活期为一年,工程的其它部分保修期为一年。(二)成活率:植物管护移交时按行规达到%的成

21、活率。第六条双方的责任(一)甲方责任:1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;、负责协助办理施工的各项进场手续;、负责协调现场各施工单位间的关系;、若施工变更应以书面形式通知乙方;、按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任:1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;、注意与外装饰单位施工现场的配合工作;、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;、负责施工中的成品保护。第七条甲、乙双方现场代表及责任(一)甲方施工负责人:现场代表:(

22、二)乙方施工负责人:土建:绿化:现场代表:(三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条材料的认定及采购(一)乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。(二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任:1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每

23、超一日,按合同总额的%。向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5%向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签盖章后生效。第十二条未尽事宜,双方协商解决。第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):_法人代表:法人代表:委托代理人:委托代理人:年月日绿化工程承包合同范本绿化工程承包合同(4)|穗政合同示范文本16号园林绿化工程承包合同(施工类)(参考文本)合同编号:工程

24、名称:工程地点:发包人:承包人:签订时间:年月日签订地点:发包人(甲方):承包人(乙方):承包人资质等级:依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同(示范文本)(gf21321)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商一致,订立本合同:第一条工程概况(一)工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项批准文号:资金来源:(二)工程承包范围承包范围:工程总面积:第二条合同文件及图纸(一)本合同文件及解释顺序除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下双方签订的补充协议本合同条款中标通

25、知书投标书及其附件标准、规范及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。属于同一内容的文件,以最新签署的为准。(二)适用法律、标准及规范适用法律法规:国家有关法律、法规、广东省、广州市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。适用标准、规范名称:本合同适用现行有效的国家、省、市及行业相关标准。双方另有约定列入补充条款。(三)图纸1.发包人提供图纸日期及套数:承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸以任何方式转让给第三人。工程质量保修期满后,除承包方存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包方。承包方应在施工现场保留一套完整图纸,

26、供发包方及相关部门进行工程检查时使用。发包人对图纸的特殊保密要求:第三条双方的权利义务(一)监理1.监理单位名称:2.监理工程师姓名:职务:职权:需要取得发包人批准才能行使的职权:除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。(二)双方派驻工地代表1.发包人派驻工地代表姓名:职权:除发包方代表外,发包方派驻工地的其他人员均无权向承包方发出任何指令。发包方代表的指令、通知由其本人签后,以书面形式交给承包方代表,承包方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,发包方代表可发出口头指令,并须在48小时内给予书面确认,承包方对发包方代表的指令应予执行。承

27、包方认为发包方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内向发包方代表提出修改指令的书面报告,发包方代表在收到承包方报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包方。紧急情况下,发包方代表要求承包方立即执行的指令或承包方虽有异议,但发包方代表决定仍继续执行的指令,承包方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包方造成的损失由发包方承担,延误的工期相应顺延。2.承包人派驻工地代表姓名:职权:承包方依据合同发出的通知,以书面形式由承包方代表签后送交发包方代表,发包方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。承包方代表按发包方认可的施工组织设计(施工方案)和发包方代表依据合同发

28、出的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包方代表联系时,承包方代表应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向发包方代表提交报告。责任在发包方,由发包方承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包方,由承包方承担费用,不顺延工期。发包方有权要求承包方无条件更换其认为不称职的承包方代表。任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限;否则由此产生的一切责任和后果由该方自行承担。(三)发包人工作发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用:保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间:将施工所需的水、电、电讯等

29、管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求:工程地质和地下管网线路资料的提供时间:由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:水准点和坐标控制点交验要求:组织图纸会审和设计交底的时间:协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物建筑);古树名木的保护工作:双方约定发包人应做的其他工作:2.发包人委托承包人办理的工作:(四)承包人工作承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作:应提供计划、报表的名称及完成时间:承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明、围栏设施的责任和要求:向发包人及发包人代表提供办公和生活房屋及设施的要求:相关费用已

30、包含于本合同价款中,发包人无须承担由此发生的费用。需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续:,相关费用已包含于本合同价款中,发包人无须承担由此发生的费用。负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作;对工程成品保护的特殊要求及费用承担:做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,具体要求及费用承担:保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,并且:双方约定的承包人应做的其他工作:第四条施工组织设计和工期(一)合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数日。(二)进度计划承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:发包人对施工方案、进

31、度计划予以书面确认或提出修改意见的时间:。群体工程中有关进度计划的要求:承包人必须按照经发包方或其指定第三人书面确认的进度计划组织施工,并接受发包方对进度的监督和检查。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包方应按发包方代表的要求提出改进措施经发包方或其指定批三人确认后执行。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。(三)延期开工如发生情形需延期开工的,承包人应于延期原因终止后7天之内以书面形式将延期原因向发包人及监理方汇报,发包人及监理方书面认可的方能顺延工期。因发包方原因不能按约定的开工日期开工,发包方应以书面形式通知承包方,推迟开工日期,并相应顺延

32、工期。承包方应当按照约定的开工日期开工,承包人不能按时开工的,应提前7日书面通知发包人并征得发包人书面同意,发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出书面延期通知的,工期不顺延。(四)暂停施工如发生情形发包方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包方暂停施工。承包方应当按发包方要求停止施工,并妥善保护已完工程。因发包人原因停工的,由发包人承担发生的费用,相应顺延工期;因承包人原因停工的,由承包人承担发生的费用,工期不顺延。(五)工期延误由于以下原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人书面确认,工期相应顺延,且双方互不追究违约责任。(1)发包人未能按双方约定日期提供图纸及开工条件;(2)发包

33、人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,使施工不能正常进行;发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;因发包人原因导致的工程量变化或重大设计变更影响工期;非承包人原因停水、停电等原因造成停工超过1天的;不可抗力及自然灾害;发包人同意工期相应顺延的其它情况;其它可调整工期的因素:承包人在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以答复或催促监理方予以答复,发包人无正当理由逾期不予答复,承包人即可视为延期要求已被确认。(六)工期提前承包方必须按照约定的竣工日期或发包方或其指定第三人书面同意顺延的工期竣工。因承包方原

34、因不能按照约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的,承包方承担违约责任。施工中发包方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和安全采取的措施发包方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。第五条质量与检验(一)工程质量工程质量标准:本工程施工质量应符合本合同第二条(二)款第2项所述的标准、规范所规定的要求。因承包方原因工程质量达不到约定的质量标准,承包方应负责免费修复或重做,工期不顺延,并承担违约责任。检查和返工承包方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包方或其指定第三人、监理方依据合同发出的指令施工,随

35、时接受发包方代表的检查检验,为检查检验提供便利条件。工程质量达不到约定标准的部分,发包方代表一经发现,应要求承包方拆除和重新施工。承包方应按发包方代表的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包方原因达不到约定标准,由承包方承担拆除和返工的费用,工期不予顺延。承包方种植的绿化苗木,其规格、质量达不到合同约定或设计要求时,须在种植季节以符合要求的苗木替代。其费用由承包方自行承担,工期不予顺延。发包方或其指定第三人、监理方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包方承担,相应顺延工期。因发包方或其

36、指定第三人指令失误或其他非承包方原因发生的追加合同价款,由发包方承担。双方对工程质量有争议时,由质量监督站鉴定,所需费用及由此造成的损失由责任方承担。本工程的质量监督单位是广州市林业和园林局和各区园林绿化行业主管部门。(二)隐蔽工程的中间验收1.双方约定的中间验收的部位:花卉、树苗和草种采购前的品种、规格等由发包方和业主代表以及现场监理书面认可;有机肥、化肥、播种(名称、合格证、适用范围)均匀性;平整场地、剔除石块及建筑垃圾;下种前的场地坡度、高程;栽树前的树坑深度、大小。当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包人自检,并于48小时前书面通知发包人、监理方检验。验收合格,发包人、监

37、理方在验收记录上签后,方可进行隐蔽和继续施工。若在48小时内发包人、监理方不进行验收也未提出书面延期要求的,可视为发包人已经批准,承包人可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包人在限定时间内修改后重新验收,所需费用由承包人承担,不能影响工期。除此之外影响正常施工的经济支出由发包人承担,相应顺延工期。第六条安全施工(一)安全施工1.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们

38、的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用(二)事故处理发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。2.发包人、承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门认定处理。第七条合同价款与支付(一)合同价款1.发包人保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。2.合同价约定为:人民币(大写)(Y元)。该合同价中的单价已包括但不限于包人工、包材料、包消耗量、包制作、包安装、包机械、包运输卸车、包工期、包质量、包安全、包安装

39、材料损耗、包风险、包经有关部门验收等费用。(二)合同价款的调整本合同价款按照招标文件中规定,采用以下第种方式确定。第一种方式:采用固定单价,固定单价在本合同履行期内不作任何调整。第二种方式:采用固定总价,除非发经发包人书面同意的设计变更或书面签证超出本合同价款%的,合同价款按照以下约定予以调整:(1)合同价款发生以下情况时可以调整:。(2)合同价款的调整方式:。(三)工程量的确认承包人向发包人提交已完工程量报告的时间:经过业主、监理、发包方共同对质量验收签后7天内签确认;发包人核实已完工程量报告的时间:收到承包人提交的工程量报告7天内。发包人自收到承包人提交的已完工程量报告7日内无正当理由未核

40、实工程量的,承包人报告中开列的工程量将视为被确认并作为工程价款支付的依据。发包人核实工程量未提前24小时通知承包人的,确认结果无效。对承包人擅自超出设计图纸范围施工或因自身原因造成返工的工程量,发包人不予确认,并由承包人自行承担由此发生的费用及可能导致的工期延误等法律后果。(四)工程款支付合同生效后日内,发包人向承包人支付本合同价的%为预付款。工程开工后,工程预付款应从工程进度款中逐次扣回,扣回比例为当期进度款的%。当累计完成工作量达到合同承包价(扣除了招标人暂列金额)的%时扣回全部预付款。2.双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:以月为单位。以季度为单位。以施工进度为准,具体为:(1)承

41、包人按工程进度向监理工程师提交由承包人代表签署并盖章的已完工程款额的计量和支付申请。工程款进度款申请报告的格式按项目监理单位和建设单位的要求制作。监理工程师收到计量支付申请3天内核实工程量。承包人的计量支付申请经监理单位和建设管理单位审核确认后按有关规定办理支付。(2)措施项目费按实际发生计量支付,但总额不超过投标时的措施项目费。累计支付工程进度款不超过已完工作量的8%且不超过承包合同价扣除招标人预留金的8%。本期间应支付或扣留(扣回)的其他款项:。发包人应在确认工程量结果后日内按前款的约定向承包人支付工程款(进度款)。工程全部完工,竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后日内,发包人累计支付给承

42、包人的工程款应达到工程结算总价的%,结算总价的%作为工程保修金。本工程保修期满,在承包人履行了保修责任的前提下,发包人在期满后日内一次性向承包人支付工程保修金。由于本项目资金来源为财政性资金,执行国库集中支付的相关程序,发包人仅负责在上述约定时间内完成申请支付手续,实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准,发包人不承担由此产生的支付迟延责任;在每次支付前,承包人必须向发包人提交书面支付申请并开具与支付额相等的合法有效的发票,方可办理相关申报支付手续。如承包人未能按时提供合法、有效、等值的发票,发包人有权拒绝支付直至承包人能提供相应发票,由此产生的不利后果及损失由承包人承担。发包人支付前有权扣除相应的违约金和赔偿款等费用,已扣除的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论