东北地区继续教育一级建造师等级精选(试题+答案)

1、东北地区继续教育一级建造师等级精选(试题+答案)第一部分 工程经济1、下列不属于要约邀请的是( )A、商品价目表B、投标书C、招标公告D、拍卖公告E、符合要约规定的售楼广告参考答案：B、E 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以答案是B、E。 2、下列关于民事责任的承担方式的选项中,只能适用于承担违约责任的有( )A、支付违约金B、排除妨害C、赔偿损失D、恢复原状E、修理重作更换参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 3、当事人提交给法院下列的材料中,不属于民事诉讼证据的是( )A、建设工程质量验收标准B、书证和物证

2、C、视听资料D、证人证言参考答案：A 文字解析：证据是指在诉讼中能够证明案件真实情况的各种资料，工程质量验收标准直接规范工程建设行为，所以本题选A。 4、纳税人因特殊困难,经批准可以延期缴纳税款,但延期缴纳税款的最长时间不得超过( )个月。A、1B、3C、5D、7参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、设计单位到施工现场向施工、监理等单位进行工程开工前设计交底时,用于交底的图纸应是最后经( )的图纸。A、建设单位认可B、设计院总工审查合格C、施工图审查机构审查合格D、注册建筑师、结构工程师签字,设计院盖章参考答案：C 文字解析：建设工程质量管理条例规定，建设单位施工图设计文件应当报县级以上人民政

3、府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，未经审查批准的，不得使用。在送施工图审查机构审查之前，施工图文件应已经建设单位认可、设计单位内部有关人员审查签章。C项是施工图文件交付施工前的最后一道审查程序。 6、一高速公路项目进行招标,按照招标投标法律法规的规定,开标后允许( )A、投标人更改投标书的内容和报价B、投标人再增加优惠条件C、评标委员要求投标人澄清问题D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、甲施工单位向乙租赁三座塔吊,双方在合同中未约定双方的履行顺序,则( )A、应由乙先提供塔吊,甲再付款B、应由甲先付款,乙再提供塔吊C、甲在乙交付塔吊前有权拒绝其

4、付款要求D、甲应在接收到塔吊的同时付款E、乙在甲付款前有权拒绝提供塔吊参考答案：C、D、E 文字解析：合同法第66条规定，当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。本题中，合同中没有约定履行的顺利就意味着双方应同时履行，所以答案是C、D、E。 8、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同,选择一家在本专业有多项工程服务资质的单位担任建设工程施工的项目经理,则他必须进行( )A、初始注册B、延续注册C、变更注册D、增项注册参考答案：C 文字解析：王某在原聘用单位已经注册，故不属初始注册；原注册

5、期限未满，故不属于延续注册；新聘用单位的专业和执业岗位不涉及增项注册的问题，无须进行增项注册。王某面临的仅仅是变更执业单位问题，故只需进行变更注册，即C选项正确。 9、某工程公司在外地设立分支机构,获得批准并依法取得营业执照。就税收法律关系而言。下列做法正确的是( )A、自公司成立之日起30日内向税务机关办理税务登记B、自领取营业执照之日起30日内向税务机关办理税务登记C、从商店购买专用发票D、向税务机关预交纳税保证金参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、下列关于合同权利义务概括转移的说法中,错误的是( )A、合同当事人一方将其合同权利和义务一并转移给第三人,由该第三人概括地继受这些权利和义

6、务B、可以全部或部分转移合同权利和义务C、概括转移可以依当事人合意产生,也可根据法律规定而产生D、企业合并、分立而发生的概括转移,应当取得相对人同意参考答案：D 文字解析：企业合并、分立为法定的概括转移，无需合同相对人同意。故D项错误。 11、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是( )A、脚手架工程B、爆破工程C、模板工程D、地下暗挖工程参考答案：D 文字解析：建设工程安全生产管理条例第26条还规定：“对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”一般模板工程不需要组织专家论证。 12、在一起保险事故查勘定损过

7、程中,保险人、被保险人为查明和确定该起保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度支付了合理的费用,该笔费用应由( )A、被保险人承担B、保险人承担C、投保人承担D、受益人承担参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、甲房地产开发公司对该市建委对其作出罚款决定不服,欲直接向人民法院提起诉讼的,则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起( )内提出。A、3个月B、6个月C、2年D、5年参考答案：A 文字解析：行政诉讼法第39条规定，公民法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起三个月内提出。法律另有规定的除外。 14、下列与工程建设相关的法律中,属于民法法律部门

8、的是( )A、建筑法B、合同法C、招标投标法D、仲裁法参考答案：B 文字解析：与工程建设有关的法律很多，它们处在不同的法律部门。像本题中合同法属于民法部门调整。 15、以下是施工单位试验员张某和监理工程师王某在某综合楼工程施工过程中的几次具体见证取样行为,其中符合要求的是( )A、预制梁取样:由试验员张某和监理工程师王某到预制构件厂随机抽取三榀,作好标识后由构件厂送往试验室B、水泥样:由试验员张某和监理工程师王某一起到施工现场水泥库房随机抽取C、梁钢筋焊件试件:在钢筋加工场随机抽取后截取D、基础混凝土:在搅拌机出料口抽取参考答案：B 文字解析：要求见证取样在施工现场抽取，但这个现场有其具体的地

9、方：A选项是对大型构件取样中，常见的错误做法；C项中钢筋样本应当到梁中随机抽取，也是工程中常见的错误做法；D项应当在浇筑地点，这个浇筑地点是随着工程的不断建筑而变化的，也可能和出料口很近，但原则不能因距离的长短而改变。 16、下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是( )A、承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B、承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同C、总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同D、没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同,但在工程竣工后取得了相应的资质参考答案：B 文字解析：根据解释第1条、第4条的规定，A、C、D均无效。

10、但注意，解释第5条的规定，超越资质的，在工程竣工验收前取得资质的，按有效处理的规定。 17、某工程项目承包商与保险公司签订一份由保险公司提供格式条款的建筑工程保险合同,施工过程中发生保险责任范围内的事故,理赔时双方对保险合同中关于保险事故的含义产生了不同理解,此时,应当( )A、以承包商的理解为准B、以保险公司的理解为准C、以有利于总包的解释为准D、以不利于保险公司的解释为准参考答案：D 文字解析：合同法第41条的规定“对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”，所以法条中规定的解释原则是“不利提供格式条款一方的解释”，而不是规定由谁来解释，所以答案是D。 18、甲劳务

11、公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同,工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是( )A、分包合同无效,甲公司无权要求工程款B、分包合同有效,甲公司有权要求工程款C、分包合同无效,甲公司有权要求工程款D、法院可以没收甲公司的工程款参考答案：C 文字解析：劳务公司承包包工包料的劳务工程，实际是一种非法分包行为，该行为违反了建筑法第26条关于建设工程资质管理的规定，其合同是无效的。根据合同法第52条第(5)项的规定和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第2条的规定，建设施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支付

12、。所以本案答案是C。 19、某承包人通过招标投标程序中标某写字楼建筑工程,双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续,不久发包人进一步要求承包人降低价格,为此双方又签订了中标价格基础上让利12%的补充协议,后双方围绕工程结算产生争议,则应当以( )作为结算工程价款的根据。A、备案的建设工程合同B、补充协议C、重新商定合同D、当地建设行政主管部分发布的计价方法参考答案：A 文字解析：本题所述发、承包人签订的两个合同，是典型的“阴阳”合同，根据解释第21条的规定，应以备案的建设工程合同作为结算工程价款的根据。A项正确。 20、在发生违约的情况下,下列构成继续履行合同必须具备的条件是( )A、

13、当事人有一方违约B、当事人双方互负履行义务C、继续履行合同仍有意义,不违背订立合同的宗旨D、非违约方需有继续履行的请求E、违约方有条件履行参考答案：A、C、D、E 文字解析：构成继续履行应具备的条件是：当事人有一方违约、继续履行合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨、非违约方需有继续履行的请求及违约方有条件履行。故ACDE项正确。 21、根据民法通则的规定,诉讼时效期间从( )起计算。A、从知道权利被侵害时B、附起始期的债权,从起始期到来之时C、附起始期的债权,从起始期届满之时D、未定有履行期限的债权,从权利成立之时E、定有履行期限的债权,从履行期限届满之时参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无

14、解析 22、某建设单位正在进行监理单位资格预审,按照我国建筑法规定,下述选项不符合规定的有( )A、监理单位可以是建设单位下属单位B、监理公司是本工程钢材供应商的出资人C、监理公司欠本工程使用的某建筑构配件供应单位30万元债务D、监理公司可以是该工程勘察单位下属公司E、监理公司可以是该工程设计单位下属公司参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 23、根据环保部门的跟踪检查结果,某化工厂在生产的过程中,一直向水体排放污染物,应当按规定缴纳( )A、违约金B、罚金C、排污费D、滞纳金参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、材料商为某施工单位供应水泥,委托运输公司运输。由于施工急需,交货地由原来合同约

15、定的仓库改为施工现常材料商立即通知运输公司,将运输目的地改为施工现场,遭到运输公司拒绝,下列选项中正确的是( )A、因临时改变目的地运输公司可以拒绝B、要改变运输目的地必须征得运输公司同意C、材料商可以随时要求运输公司变更运输目的地D、材料商行使的是合同的法定变更权参考答案：D 文字解析：合同的变更分为约定变更和法定变更，法定变更时不需要当事人协商一致。合同法308条规定：在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。故D选项正确；在运输的货物交付后，托运人不能再要求改变运输地点，、C项错误。 25、民

16、事法律行为应不违反法律或者社会公共利益,这种要求主要表现在( )方面。A、标的合法B、意思表示真实C、形式合法D、不存在以合法形式掩盖非法目的E、行为人具有相应的民事行为能力参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 26、某轮胎厂与职工小孟因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小孟准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据劳动法的规定,对劳动仲裁的理解正确的是( )A、必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B、只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、提出仲裁要求,应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请D、仲裁裁决

17、一般应在收到仲裁申请的30日内作出参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、某市政公司为安装管道,在道路上挖掘坑道,并于坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜,司机许某酒后驾车,撞毁了障碍物和夜间警示灯后逃逸,随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中,造成粉碎性腿骨骨折,则秦某的伤害应( )A、由市政公司赔偿B、由许某赔偿C、由市政公司和许某承担连带责任D、由秦某自己承担参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、某建设工程施工合同约定承包人对建筑基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率3倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是( )A、予以

18、追缴,收归国有B、不予支持C、按中国人民银行同期同类贷款利息支付D、按照合同约定支付参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、我国刑法的基本原则包括( )A、罪刑法定原则B、平等适用刑法原则C、公权性原则D、强制性原则E、罪刑相适应原则参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 30、我国刑法规定犯罪构成必须具备的要件包括( )A、犯罪主体B、犯罪对象C、犯罪的客体D、犯罪的主观方面E、犯罪的客观方面参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、投资估算从费用构成来讲,应包括( )A、从筹建到竣工投产的全部费用B、从筹建到施工的全部费用C、从设计到竣工投产的全部费用D、从设计

19、到施工的全部费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 2、对于常规的投资项目,在采用直线内插法近似求解财务内部收益率时,近似解与精确解之间存在的关系是( )A、近似解精确解C、近似解=精确解D、不确定关系参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、对于施工过程中必须发生,但是在投标时很难具体分项预测,又无法单独列出项目内容的措施项目,可以采取( )计价。A、分包法B、实物量法C、参数法D、测定法参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、流动资产组合策略中对临时性和永久性流动资产的筹资策略包括( )A、临时型筹资策略B、永久型筹资策略C、稳健型筹资策略D、激进型筹资策略E、折中型筹资策略参考答案：C、D、E

20、答案解析：暂无解析 5、按人民币计算,某进口设备的离岸价1000万元,到岸价1050万元,银行财务费5万元,外贸手续费费率为1.5%,则该设备的外贸手续费为( )万元。A、15.00B、15.75C、16.65D、17.33参考答案：B 答案解析：暂无解析 6、某建筑设计公司收到国家拨付给该公司的技术研究资金200万。根据会计准则及相关规定,该公司收到国家拨付的技术研究资金属于( )A、实收资本B、资本公积C、盈余公积D、未分配利润参考答案：B 答案解析：暂无解析 7、下列关于设备寿命概念的表述正确的有( )A、设备的自然寿命主要是由设备的有形磨损决定的B、设备的技术寿命主要是由设备的无形磨损

21、决定的C、设备的技术寿命一般比自然寿命要长D、设备的经济寿命是由维护费用的提高和使用价值的降低决定的E、设备的经济寿命一定短于设备的自然寿命参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 8、单价分析就是对工程量清单中所列分项单价进行分析和计算,确定出每一分项的( )A、直接费B、单价和合价C、利润D、基础价参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、长期借款的偿还方式包括( )A、定期付息,到期一次还本B、定期还本,到期一次付息C、到期一次还本付息D、每期偿还小额本金和利息,到期偿还大额本金E、定期等额偿还本利和参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 10、建造(施工)合同的特点是( )A、建造物

22、场地的固定性和施工承包企业的流动性B、所建造资产的体积大、造价高C、建设周期长,一般都要跨年度,有的长达数年D、先有客户,后有资产,造价在签订合同时已经确定E、一般不可撤销参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 11、预收账款是一种典型的商业信用形式,一般用于如下情况的货物销售( )A、生产周期长,资金需要量小B、生产周期长,资金需要量大C、生产周期短,资金需要量小D、生产周期短,资金需要量大参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、某项目的设备及工器具购置费2000万元,建筑安装工程费800万元,工程建设其他费200万元,基本预备费费率5%,则该项目的基本预备费为( )万元。A、100B

23、、110C、140D、150参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、在财务评价中,通过项目投资财务现金流量表计算的项目投资评价指标主要有( )A、贷款利率B、财务内部收益率C、财务净现值D、利息备付率E、投资回收期参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 14、某混凝土公司销售一批商品混凝土,销售金额为l00万元。该公司用给予客户现金折扣的方式,加快资金回收。销售合同中规定的信用条件是:3/10,n/30。合同中折扣期限是( )A、10天B、3天C、30天D、33天参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、某公司流动资产总额300万元,非流动资产总额350万元,流动负债总额100万元。公司资产总

24、额应为( )万元。A、100B、750C、250D、650参考答案：D 答案解析：暂无解析 16、某企业欲引进生产线,预计年产量为800万件。若引进甲生产线,其固定成本为400万元,单位产品可变成本为0.6元;若引进乙生产线,其固定成本为500万元,单位产品可变成本为0.4元,则( )A、应该引进甲生产线B、应该引进乙生产线C、甲乙生产线都不引进D、无法判断应该引进哪一条生产线参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、下列各项中,不属于研究试验费的是( )A、为建设工程项目提供或验证设计数据进行必要的研究试验所需费用B、按照设计规定在建设过程中必须进行试验、验证所需费用C、为建设工程项目提供或验

25、证设计资料进行必要的研究试验所需费用D、施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、下列原始凭证中,属于自制原始凭证的是( )A、领料单B、收料单C、限额领料单D、购货发票E、销货发票参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 19、采用预算单价法编制施工图预算的最后一步是填写编制说明,编制说明应写明预算所包括的工程内容范围、依据和图纸编号,以及( )A、承包方式B、套用单价需补充说明的问题C、预算总造价和单方造价D、采用的取费费事E、有关部门现行的调价文件号参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 20、融资中最基本和最常见的债务资金形式是

26、( )A、商业银行贷款B、国际辛迪加银团贷款C、地区开发银行的政策性贷款D、租赁参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、下列各项中。属于经营活动流出现金的是( )A、支付给职工的现金B、购建无形资产所支付的现金C、偿还债务所支付的现金D、分配股利所支付的现金参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、期望5年内每年年末从银行提款10000元,年利率为10%,按复利计,期初应存入银行( )A、37910元B、41700元C、43550元D、50000元参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、根据建设工程工程量清单计价规范,分部分项工程清单应按统一的( )进行编制。A、项目编码、项目名称、项目特征B、

27、项目编码、项目名称、计量单位C、项目名称、项目特征、计量单位D、项目编码、计量单位、项目特征参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、某企业自建行借入资金100万元,贷款利率5%,期限6个月,到期一次向银行支付利息和本金;另又从商业银行借入资金60万元,期限3个月,商行向企业放贷时,直接从本金中扣除利息7%。该企业的短期贷款所采用的利息支付方式有( )A、分期付息,到期一次还本B、收款法C、贴现法D、等额分期偿还E、本金等额分期偿还,同时付清当年利息参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 25、与联合试运转费相关的是( )A、设备调试费B、试运转材料费C、设备缺陷处理费D、试车费E、施工单位参加试

28、运转人员工资参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 26、单项工程综合概算文件一般包括两大部分内容,即编制说明和( )A、工程预算B、概算定额C、概算指标D、综合概算表参考答案：D 答案解析：暂无解析 27、短期银行借款利息的支付方式包括( )A、收款法B、贴现法C、加息法D、分期付息,到期一次还本E、等额分期偿还参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 28、总分类账簿提供( )A、总括核算资料B、明细核算资料C、补充核算资料D、序时核算资料参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、根据我国企业会计准则,利润总额的计算公式为( )A、营业利润+营业外收入-营业外支出B、营业收入-营业成本+营业外

29、收支净额C、营业利润+投资收益+营业外收支净额D、营业利润+投资收益参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、建设单位管理人员工资应计入( )A、建筑工程费B、安装工程费C、市政工程费D、工程建设其他费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、施工现场场内道路要平整、坚实、畅通,有完善的( )措施；严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备。A、排水B、防尘C、消防D、保卫参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、建设工程项目管理规范(GT503262006)中“项目管理规范应包括( )文件”。A、项目管理规划大纲B、项目管理实施规划C、项目管理策划大纲D、项

30、目管理修订规划E、项目管理实施细则参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 3、通常由于发包人或工程师指令承包人加大投入、缩短工期,承包人据此提出的索赔称为( )A、工程变更索赔B、发包人违约索赔C、工程加速索赔D、不可预见条件索赔参考答案：C 文字解析：承包人应业主或工程师要求加紧施工以缩短工期,由此导致的额外支出承包人可以提出工程加速索赔。 4、施工质量检查验收作为事后质量控制的途径,强调按照施工质量验收统一标准规定的质量验收划分,从施工作业工序开始,依次做好( )的施工质量验收。A、三检制B、检验批C、分项工程D、分部工程E、单位工程参考答案：B、C、D、E 文字解析：施工质量检查验收作为事

31、后质量控制的途径,强调按照施工质量验收统一标准规定的质量验收划分,从施工作业工序开始,依次做好检验批、分项工程、分部工程和单位工程的施工质量验收。故选项A不正确。 5、下列关于支付工程进度款的说法,正确的有( )A、按照合同约定计量和支付,支付周期同计量周期B、在确认计量结果42天内,发包人应向承包人支付进度款C、发包人应扣回的工程预付款,与工程进度款同期结算抵扣D、对于实行监理的工程,承包人未同意但监理工程师同意,发包人可以延期支付进度款E、延期支付时不需计算应付款的贷款利息参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 6、无论是在决策阶段还是在实施阶段,建设工程项目技术策划均应在( )等方面进行分

32、析和论证。A、管理技术B、技术方案C、风险技术D、关键技术E、技术体系参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 7、信息表达的形式有：图像、( )A、报告B、报表C、文字D、声音E、数字参考答案：C、D、E 文字解析：图像、文字、数字和声音都是信息表达的形式。 8、职业伤害事故的分类中,雷击伤害属于( )A、物体打击B、火灾C、触电D、其他伤害参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、某工程劳务分包合同仅约定采用按确定的工时计算劳务报酬。劳务分包人应( )将提供劳务的人数报承包人,由承包人确认。A、每日B、每周C、每半个月D、每月参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、建筑材料采购合同中应该明确货物的

33、验收依据。验收依据包括( )A、采购合同B、供货方提供的发货单、计量单及其他有关凭证C、合同约定的质量标准和要求D、施工技术规范E、双方封存的样品参考答案：A、B、C、E 文字解析：施工技术规范用于指导具体施工,不作为材料验收的规范。 11、固定单价合同情况下,有时也会根据估算的工程量计算一个初步合同总价,但实际工程款的支付应以( )确定。A、初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时,以金额较低者为准B、初步合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时,以金额较高者为准C、初步合同总价加各项设计变更D、实际完成工程量乘以合同单价参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、按

34、照中华人民共和国合同法相关规定,建设工程合同包括( )A、勘察合同B、设计合同C、咨询合同D、施工承包合同E、工程监理合同参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 13、工作流程组织的任务是( )A、明确工作的定义B、明确任务分配C、定义工作的流程D、划分工作流程参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、建设工程三级安全教育包括进入企业、进入( )、进入班组。A、总包单位B、分包单位C、项目D、建设单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、现场环境保护措施的制定应有对( )等方面可能造成的污染和防治的控制。A、噪声B、大气C、固体废物D、光污染E、水污染参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无

35、解析 16、项目的结构编码,依据( ),对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。A、项目建筑物用途B、项目组织结构图C、项目进度计划D、项目结构图参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、下列选项,属于设计阶段建设监理的工作任务的是( )A、监督合同的实施B、参与设计协调工作C、参与主要材料和设备的选型D、参与设计单位向施工单位的设计交底E、审核或参与审核主要材料和设备的清单参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 18、在FII新黄皮书适用于( )项目。A、发包人提供设计的房屋建筑和土木工程项目B、工程师提供设计的房屋建筑和土木工程项目C、承包人负责绝大部分设计的工程项目D、承包人负责所有

36、设计、采购和建造的项目参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、对工程施工组织设计和技术方案,监理人有( )A、审批权B、制订权C、建议权D、发布权参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、根据建设工程施工合同示范文本,确定可以顺延工期的条件包括( )A、发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时参考答案：A、B、C、D 文字解析：按照建设工程施工合同示范文本约定,如一周内非承包人原因

37、停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的,可顺延工期。 21、根据建设工程施工合同示范文本约定,发生索赔事件后,承包人应在( )内向工程师发出书面索赔意向通知。A、21天B、28天C、35天D、56天参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第362款约定。 22、职业健康安全与环境管理体系的运行中,管理评审应注意的问题包括( )A、评审中提出的问题应认真进行整改B、审查评审人员的资格C、信息输入的充分性和有效性D、评审结论应该清楚明了,表述准确E、评审过程要充分严谨参考答案：A、C、D、E 文字解析：管理评审应注意以下问题：信息输入的充分性和有效性评审过

38、程要充分严谨,应明确评审的内容和对有关信息的收集、整理,并充分进行讨论和分析；评审结论应该清楚明了,表述准确；评审中提出的问题应认真进行整改,持续改进。 23、承包人在跟踪分析发包人的工作内容时,关注重点应放在( )A、发包人是否有效协调了各类社会关系,保证工程顺利进展B、发包人是否及时并足额支付了应付的工程款C、发包人是否对专业分包人进行了管理协调,使其专业施工工程质量达到了合同约定的质量标准D、对承包人提出的工程疑难问题是否及时进行解答参考答案：B 文字解析：在合同履行过程中,承包人应重点跟踪业主是否及时、足额地支付了工程款。 24、从人的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方

39、面来看,职业健康安全问题包括( )A、人的不安全状态B、物的不安全状态C、人的不安全行为D、物的不安全行为E、组织管理不力参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 25、安全技术措施计划的范围应包括改善劳动条件、防止事故发生、预防职业病和职业中毒等内容,具体包括( )A、安全技术措施B、职业卫生措施C、安全管理措施D、辅助用房间及设施E、安全宣传教育措施参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 26、项目信息门户的数据处理属远程数据处理,它的主要特点有( )A、数据每天需要更新B、数据不需要长期保存C、用户量大D、数据量大E、旧数据必须保留,不可丢失参考答案：A、C、D、E 文字解析：项目

40、信息门户的数据处理属远程数据处理,它的主要特点是：用户量大,且其涉及的数据量大；数据每天需要更新,且更新量很大,但旧数据必须保留,不可丢失；数据需长期保存。 27、在职业健康安全与环境管理体系的实施过程中,推进体系的运行工作应重点围绕的活动有( )A、培训意识和能力B、信息交流C、学习D、监测E、记录参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 28、为了实现业主方内部、业主方与项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理,可以通过基于互联网的项目专用网站,或( )实现。A、项目信息门户B、商务平台C、网络通信协议D、现代通信技术参考答案：A 文字解析：通过基于互联网的项目

41、专用网站实现业主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理；或通过基于互联网的项目信息门户ASP模式为众多项目服务的公用信息平台实现主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理。 29、施工方项目管理的目标包括施工的( )目标。A、成本B、进度C、质量D、安全管理E、投资参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 30、在网络计划中,若某项工作的拖延时间超过总时差,那么( )A、该项工作变为关键工作B、不影响其后续工作C、将使总工期延长D、不影响紧后工作的总时差E、不影响总工期参考答案：A、C 文字解析：工作的时间拖

42、延超过总时差时,工程总工期必受影响,紧后工作也受影响,并且该工作也成为关键工作。 第四部分 公路实务1、施工单位安全生产管理三类人员是指( )A、单位负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员B、项目经理、包工头、农民工C、总工、技术主管、工人D、项目经理、项目副经理、总工参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、应急救援预案按类别分有( )几种。A、综合应急预案B、企业级应急预案C、专项应急预案D、项目级应急预案E、现场处置方案参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 3、爆破作业中,下列说法错误的是( )A、爆破时,应点清爆炸数量与装炮数量是否相符B、爆破时,确认炮响完并过5min后,方准爆破人

43、员进入爆破作业点C、爆破作业必须有专人指挥D、人工打眼时,使锤人应站在掌钎人的对面,严禁侧脸使锤参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、经辅助坑道引入的中线及水准测量,应根据辅助坑道的( )等,按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。A、类型B、长度C、方向D、坡度E、地质条件参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 5、路面工程施工中,相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型,前道工序的速度快于后道工序时选用( )搭接类型。A、开始到开始B、开始到完成C、完成到开始D、完成到完成参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、在悬索桥钢筋混凝土索塔施工中,要求断面尺寸的检测频率为( )A、每

44、5m检查2点B、每5m检查1点C、每6m检查1点D、每6m检查2点参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问,桥面铺装病害的防治措施包括( )A、加强对施工质量控制,避免主梁预拱度过大B、严格控制桥面铺装钢筋网的安装C、避免出现桥面防水混凝土层破坏D、优化桥面铺装的混凝土配合比设计E、提高后浇混凝土或填缝料的施工质量参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、下列关于喷射混凝土护

45、壁说法不正确的是( )A、一般喷护厚度为58cmB、喷护的基坑深度应按地质条件决定C、一次喷护如达不到设计厚度,应等第一次喷层初凝出现时再补喷D、喷护的基坑深度一般不宜超过10m参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、对于一般质量事故,事故发生单位应在( )天内书面上报质量监督站。A、1B、2C、3D、4参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、在钻孔灌注桩施工中,钻孔的倾斜度允许偏差为( )A、1B、2C、15D、3参考答案

46、：A 文字解析：暂无解析 12、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：根据有关规定,经检查有病的人员中可以参加高处作业的是患( )的人。A、精神病B、皮肤病C、严重关节炎D、癫痫病参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供

47、应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：根据背景资料的描述,量差节约的途径应该采取( )方式。A、节约降耗B、控制物耗C、节约材料场外运输费用D、减少材料场外搬运费E、降低材料购买价参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 14、石灰稳定土基层分层施工时,下层石灰稳定土碾压完成后,在铺筑上一层石灰稳定土前( )A、需要1d养护期B、需要7d养护期C、需要15d养护期D、不需要专门的养护期参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、在连续梁桥支架施工过程中,主要应注意控制( )A、支架基础B、拱架

48、加载C、卸架工艺D、支架沉降参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、公路工程项目从发出招标文件到开标的时间,最多不应超过( )A、一个月B、一个半月C、两个月D、三个月参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、高速公路收费系统能够完成收费站、路段分中心、省结算中心之间收费业务数据、( )、时钟等的通信。A、紧急电话B、视频会议C、费率D、办公信息参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、分为一级企

49、业和二级企业的公路工程施工企业有( )A、公路路面工程专业承包企业B、公路路基工程专业承包企业C、桥梁工程专业承包企业D、隧道工程专业承包企业E、交通工程专业承包企业参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 20、竣工后一次结算的方法适用的建筑安装工程是( )A、工期小于1年或合同价值小于100万元B、工期小于1年或合同价格大于100万元C、工期大于1年或合同价格小于100万元D、工期大于1年或合同价格大于100万元参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、复合衬砌中防水层施工应在( )后,二次衬砌施作前进行。A、围岩变形完全稳定B、初期支护完成并且围岩变形稳定C、初期支护变形基本稳定D、初期支护变

50、形完全稳定参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、马歇尔试验的技术指标包括( )A、空隙率B、稳定度C、流值D、沥青饱和度E、破碎比参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、项目经理部的技术交底工作是( )A、由项目经理组织,项目总工程师主持实施B、公路工程项目施工准备阶段技术管理由项目总工程师组织,项目经理主持实施C、由项目经理组织,技术主管主持实施D、由项目总工程师组织,技术主管主持实施参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、填隙碎石施工工艺流程顺序正确的是( )A、初压撒布填隙料振动压实摊铺粗碎石B、摊铺粗碎石振动压实撒布填隙料初压C、摊铺粗碎石初压撒布填隙料振动压实D、摊铺粗

51、碎石初压振动压实撒布填隙料参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、在软弱围岩地段施工时,应遵守的原则有( )A、短进尺B、强爆破C、早喷锚D、勤量测E、紧封闭参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 26、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是( )A、工艺试验B、原材料的验证试验C、标准试验D、构(配)件进场验证试验参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、下列关于钢筋安设、支承及固定要求描述正确的是( )A、桥面板钢筋的所有交叉点均应绑扎,以避免在浇混凝土时钢筋移位。但两个方向的钢筋中距均不小于300mm时,则可隔一个交叉点进行绑扎B、用于保证钢筋固定

52、于正确位置的预制混凝土垫块,其骨料粒径不得大于20mm,其强度应与相邻的混凝土强度一致C、钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于2mD、特殊情况下,可以用碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块参考答案：A 文字解析：B选项错,用于保证钢筋固定于正确位置的预制混凝土垫块,其骨料粒径不得大于10mm,其强度应与相邻的混凝土强度一致；C选项错,钢筋的垫块间距在纵横向均不得大于1.2m；D选项错,不得用卵石、碎石或碎砖、金属管及木块作为钢筋的垫块。 28、桥梁上部结构的主要施工技术有( )A、逐段悬臂平衡施工B、连续浇筑法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 29

53、、采用新奥法施工的隧道,其开挖方法一般为( )A、钻爆法B、沉管法C、盾构法D、盖挖法参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、安全“三宝”不包括( )A、安全帽B、安全带C、防滑鞋D、安全网参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据评标委员会和评标方法暂行规定,评标委员会成员人数为( )以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( )A、5人、13B、5人、23C、7人、13D、7人、23参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),应根据( )等因素确定导流建筑物的级别。A、保护对象B、失事后果C、使用年限D、工程

54、总工期E、导流建筑物规模参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 3、大中型水利水电工程建设征收耕地的安置补助费,按照( )计算。A、需要安置的农业人口数B、被征收的耕地数量C、平均每人占有耕地数量D、耕地的平均年产值参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、模板具有( )混凝土表面质量的作用。A、成型B、支承C、保护D、改善E、养护参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 5、灌浆泵容许工作压力应大于最大灌浆压力的( )倍。A、08B、1.0C、15D、2参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、影响边坡稳定的因素主要有( )A、地形地貌B、岩土类型和性质C、地质构造D、水E、有害气体参考答案：A、

55、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划,下列说法正确的是( )A、所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划B、防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划C、所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划D、区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划E、防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 8、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目费用包括( )A、河道工程费用B、建设征地和移民安置费用C、独立费用D、基本预备费和价差预备费E、建设期贷款利息参考答

56、案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 9、除快硬水泥以外,其他水泥存储超过( )个月应复试其各项指标,并按复试结果使用。A、05B、1C、2D、3参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、水法规定,建设水工程必须符合( )A、流域专业规划B、流域综合规划C、区域综合规划D、防洪规划参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、根据水工预应力锚固施工规范(SL4694),预应力锚束永久性防护涂层材料必须满足的要求有( )A、对预应力钢材具有防腐蚀作用B、与预应力钢材具有牢固的粘结性,且无有害反应C、能与预应力钢材同步变形,在高应力状态下不脱壳、不脆裂D、具有较好的化学稳定性,在强碱条件下不降低其耐久性

57、E、具有较好的抗冻性和耐酸性参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、某土石坎填筑土料的击实最大干密度为1879c3,设计压实度为098,则设计最大干密度为( )93。A、191B、183C、187D、198参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、水土保持的措施分为防冲措施和( )A、保护措施B、储存措施C、覆耕措施D、利用措施E、植物措施参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 14、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-1所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为( )万元。A、64B、62C、60D、58参考答案：

58、D 文字解析：暂无解析 15、可与截流戗堤结合,利用开挖弃渣,并可直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化快速施工,我国应用最广泛的围堰形式是( )A、草土围堰B、纵向围堰C、不过水围堰D、土石围堰参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、施工单位在工程报价中应当包括( )所需费用。A、安全作业环境及安全施工措施B、劳动环境及安全作业环境C、劳动环境及安全施工措施D、安全作业环境及施工环境保护参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),建筑及安装工程费中的直接费包括( )A、直接工程费B、其他直接工程费C、基本直接费D

59、、其他直接费E、税金参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 18、在紧急防汛期,防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要,有权决定采取的紧急措施有( )A、取土占地B、爆破堤防C、砍伐林木D、清除阻水障碍物E、拆除拦河闸参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 19、组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作的单位是( )A、项目法人B、勘察设计单位C、监理单位D、总承包单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、有关行政监督部门对招标投标活动实施监督是依据( )A、刑事诉讼法B、招标投标法C、行政处罚法D、行政法参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、下列关于监理单位在监理过程中的质量责任和义务的描述正确

60、的有( )A、不得超越本单位资质等级承揽业务B、不得转让监理业务C、允许分包非主体工程的监理业务D、未经总监理工程师签字不得进行下一道工序施工E、可以采取巡视的监理形式参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 22、项目后评价的三个层次是( )A、施工单位自评、项目法人评价、主管部门评价B、监理单位评价、项目法人评价、主管部门评价C、设计单位评价、项目法人评价、主管部门评价D、项目法人自评、项目行业评价、主管部门评价参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、移民安置规划大纲编制的依据是( )A、工程占地和淹没区实物调查结果B、移民区、移民安置区经济社会情况C、移民生产安置任务和方式D、移民安置的