工程分包协议(协议样本)

1、编号:WD-HT-0857工程分包协议（协议样本）-协议书一AGREEMENT DOCUMENT甲方：乙方：日期：协议系列文字均可修改-协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE建设工程施工合同工程分包协议（恢议样本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署协议，在协议期限内按照协议约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方;协议编号;法定代表人：签订地址：乙方：签订日期：年一月_ 日身份证号码：为明确甲乙双方的权利义务关系，保障各方的合法权益，甲、乙 双方本着互惠互利的原那么，经过友好协商，根据中华人民共和国合 同法

2、及有关规定，就工程分包事宜，达成以下协议,共同遵守。第一条分包工程.工程名称：O.工程地点：O.分包范围：o.施工内容：o第二条分包方式协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同分包方式为 O第三条分包工程造价分包工程总造价人民币元整（大写：），工程量及材料单价（略）0第四条工程款支付方法.乙方自带资金进场施工，铺设完成 后，甲方付给乙方人民币元整（大写：）O.灯饰、电箱及附件安装后,甲方付给乙方人民币元整（大 写：）。.此项工程完成验收合格后付人民币元整（大写：）0.工程总造价的余款作为保修保证金，于保修期届满之日起 天内付清。第五条工期个工作日，从年月日起至年月日

3、止。第六条质量要求工程质量应到达：0第七条工程保修保修期为验收合格之日起个月。保修期间的维修及费用由乙方承 担，甲方或业主故意破坏引起的维修除外。第八条双方的责任 协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同.施工期间内，由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一 切损失和后果，由甲方负责。.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。.施工期间，施工及生活用水、电按工程造价比例分摊。.乙方所进材料，必须到达质量标准，甲方认定后方可施工。.双方必须保证施工平安,员工造成的工伤事故由员工所属单位承当全部责任。.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失，那么另一方有权要求该方予以赔

4、偿。第九条保密一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不 得向有关第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方 书面同意的除外。第十条陈述和保证.甲方向乙方陈述和保证如下:(1)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；(2)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。.乙方向甲方陈述和保证如下：协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同(1 )其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司 行为授权签订和履行本协议；(2)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十一条不可抗力.在本协议履行过程中,如因不可

5、抗力导致活动终止或带来损 失，甲乙双方各自承当自己损失，互不承当违约责任。.任何一方因遇到不可抗力致使全部或局部不能履行或迟延履 行本协议的，应自不可抗力事件发生之日起日内，将不可抗力情况以 书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起日内，向另一方提交 导致其全部或局部不能履行或迟延履行的证明。第十二条权利的保存任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行 动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放 弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对 对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。第十三条法律适用与纠纷解决方式.本协议适用中华人

6、民共和国有关法律，受中华人民共和国法 律管辖。.本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 建设工程施工合同 应按有关法律法规规定及时协商处理。.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议 时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的 一切争议,当和解或调解不成时，选择以下第一种方式解决：（1）将争议提交一仲裁委员会仲裁；（2 ）依法向人民法院提起诉讼。第十四条附那么.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补 充协议，与协议具有相同法律效力。.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字 盖章之日起生效。.本协议一式份，各方当事人各执份，具有相同法律效力。甲方（盖章）：乙方（签字）：授权代理人：（签字）授权代理人：（签字）单位地址：单位地址:邮政编码：邮政编码：协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE建设工程施工合同