建筑工程施工劳务班组合同(大班组)参考模板范本

1、建筑工程施工劳务班组合同(大班组)建筑工程施工劳务班组合同(大班组)37/37建筑工程施工劳务班组合同(大班组)建筑工程施工劳务班组合同 编号:承 包 人：建筑工程有限公司 （以下简称甲方）劳务班组： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规；甲方通过考察，依据甲方内部招标的原则，选定乙方为本工程的劳务作业层，乙方在甲方的管理下，按照甲方的管理模式进行施工；本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方就本工程劳务班组事项协商一致，签订本劳务班组合同，以资共同遵守。第一条：工程概况及劳务作业内容1.1工程名称： 1.2工程地点： 省 市 区 1.3劳务班组承

2、包范围： 施工图所包含的全部内容，包括为满足施工而采取的技术措施等所有与施工相关的工作内容以及和本工程其他单位的配合工作。1.4承包方式：劳务分包范围内承包施工，包劳务人工，包各类小型机械设备工具和各类辅材料，包除钢材、商砼、木材、水泥等以外的所有主材料及周转材料、包工期、质量、文明施工、管理等。第二条：合同价款每建筑平方米 元整（不含劳务税）。其中砼砌筑 元/平米；木工 元/平米；钢筋 元/平米；脚手架 元/平米；抹灰 _元/平米。该费用已经包含了乙方按照本协议文件的规定完成各项责任与义务所需要的全部费用以及风险因素。本合同一旦签订，乙方不得就上述各项费用向甲方提出补偿要求。本合同签订后，除

3、本合同另有约定外本合同综合单价不再以诸如：人工费、材料费、机械费等费用做任何调整，乙方也不得将其实际支出的费用与合同价款做对比，从而以此为由向甲方提出补偿要求，任何此类的要求甲方将一概不予以考虑。第三条：合同文件及解释顺序合同文件由下列各项组成，并依序解释：1、本合同；2、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；3、甲方招标文件；4、乙方的投标书；5、工程劳务量清单、确定劳务报酬的工程预算书和施工图纸；6、现行建筑安装工程标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；第四条：施工前期工作4.1图纸4.1.1甲方向乙方免费提供施工图纸两套，本工程施工图纸不允许外泄。4.1.2未经甲方同意，乙方不能将

4、甲方提供的图纸挪作他用，完工时必须将图纸交回甲方。4.1.3乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，作为一个有经验的劳务作业单位，有义务指出甲方提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方未能尽职而导致的一切变更不予增加费用。4.1.4乙方对甲方所提供的设计图纸施工工艺等亦有提出合理化建议的义务，如乙方所提建议合理并被甲方采用，甲方将视甲方利润回报情况给乙方给予奖励。4.1.5乙方已在开工前踏勘了现场，并对工程特点、图纸情况有了充分了解，施工期间乙方不得因工程复杂、招标阶段图纸不全以及招标图纸和施工图纸有差别等情况提出费用补偿

5、。4.1.6乙方完全熟悉本工程的建筑图、结构图，熟悉了解本工程周边施工环境、作业条件、工序穿插，施工期间不能以不熟悉图纸、不了解作业条件等理由提出调价。4.2临时设施4.2.1乙方已在开工前踏勘了现场，并对施工现场的临时设施情况有了充分了解。甲方将按现场已具备条件提供包括水电等临时设施。根据现场情况，乙方按甲方及工程所在地有关部门的要求设置各种临时设施、消防设施并承担费用。4.2.2甲方提供水源、电源、临时用电电缆配至二级（含箱）。二级箱及二级以下配电箱、配线、楼内照明用全部材料等由乙方按甲方要求配备，费用包含在乙方的报价中。4.2.3乙方负责按甲方要求进行现场清理、工地围护，场地硬覆盖、绿化

6、，设置标牌、旗帜、标语等标化管理设施，以上工作由甲方提供主要材料，乙方负责无偿提供人工及零星材料。 4.2.4乙方现场人员的办公室、仓库、宿舍、食堂等，由乙方按照甲方现场规划总图要求搭设，甲方提供结构主要材料，乙方无偿提供人工及其它材料，费用已包含在工程款中。4.3甲方提供现场水准点与坐标控制点，乙方负责完成自行施工内容内的测量、放线（包括验收前的轴线标识），在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。4.4其它临时设施，属甲方或乙方与现场其它单位共同使用的，由甲方安排乙方按照甲方现场规划总图要求搭设，甲方提供材料，乙方无偿提供人工，费用已包含在工程款中。如乙方未按甲方安排施工，结算时按乙方完

7、成工程量（以最终结算值为准）占工程总额的比例分摊此项费用。第五条：甲方代表 5.1履行合同约定的职责。但涉及工程签证、结算、付款等经济责任和质量、工期的事务必须经甲方代表初审并经甲方公司预结算部确认后方为有效。5.2甲方代表有权反对及要求乙方调离不守行为或不称职的有关人员。5.3甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权停止乙方的工作，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。5.4甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。甲方代表在收到乙方代表的持有异议的书面报告后的24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知乙

8、方。5.5甲方代表的撤换不影响本合同的效力。第六条：乙方驻工地代表 身份证： 61乙方提供其劳务分包资质证明。乙方驻工地代表须持有乙方出具的授权委托书，代表乙方行使合同权利，履行合同义务，乙方驻工地代表签署的任何文件均视为乙方已认可。62乙方驻工地代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知均应以书面形式送交甲方，办理签收。63乙方代表应按甲方批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令、指示组织施工。在情况紧急无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方提交书面报告。64乙方代表接甲方代表通知要求调离的人员

9、后，立即将该员调离现场，交回有关证件，未有甲方代表的书面许可，此人员不可再进入工地。65未经甲方书面准许，乙方不得擅自调整和撤走进驻工地人员。乙方自行更换负责人罚款1万元/人次。66乙方代表对甲方代表指令持有异议，应在收到指令后的24小时内提出书面报告。67乙方代表人须经甲方代表书面同意并持有乙方出具的授权委托书。后任继续承担前任应负的责任。68乙方驻工地代表必须常驻施工现场，及时解决施工中出现的各种问题，协调各工种之间的工作关系。乙方驻工地代表由甲方专人负责考勤，每月考勤结果在结算时按缺勤200元/人天从当月进度款中扣除。第七条：甲方权利义务7.1负责统一规划现场所有临设、材料堆放、安全、消

10、防、文明施工设施，负责向乙方提供本合同约定的建筑材料。7.2负责组织图纸会审、审核乙方编制的工程技术交底、施工组织设计及专项施工方案，统一安排技术档案资料的收集、整理，办理交工验收。7.3随时检查乙方的施工质量，对乙方进行管理，对存在的质量问题提出书面整改通知或整改措施，督促乙方据此组织施工，对于出现严重质量问题或经甲方提出整改通知后不予执行、整改仍达不到标准的，甲方项目部有权按照相关规定进行处罚。如有必要，甲方可责令乙方停工整改，此期间工期不予顺延，乙方承担给甲方造成的损失。7.4随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反

11、规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修，并根据甲方项目部奖罚规定给予相应的处罚。7.5负责审核乙方编制的施工劳务预算及材料计划、进度计划等各种报表，并办理拨款。7.6负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作关系，协调现场有关单位的关系。7.7甲方有权对乙方的用工登记备案、劳资档案管理、劳务用工协议、工资的发放情况实施监督，有权在乙方拖欠工人工资时直接将报酬付给登记备案的劳务职工，并将此项付款按实际发生在结算中扣除。7.8甲方有权对乙方不履行本协议及相关附件约定义务的行为予以处罚。第八条：乙方权利义务8.1必须配备完全胜任本工程各项要求的各工种管理人员、熟练工人投入工作，并具

12、有相应资格证书，持证上岗，服从甲方的管理，负责对工程进度、质量、劳动力调配、安全及职工生活安排等具体事项的具体管理。对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方授权不得擅自与业主、监理及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包和再分包。由乙方组织的所有人员与甲方无任何劳动合同关系。8.2乙方在开工前向甲方提供施工管理人员组织机构，管理人员名单及现场班子成员履历表、施工人员花名册、中小型机械设备表、施工进度表、提供所有进场工人的务工手续（上岗证、身份证等劳务用工协议）。乙方保证管理人员每人每月在现场施工25天以上，乙方现场管理人员由甲方专人负责考勤，每月考勤结果在

13、结算时按缺勤200元/人天从当月进度款中扣除。乙方派驻本工程的项目管理团队不得更换。乙方未经甲方允许，乙方擅自更换项目经理，自愿承担5万元/人/次的处罚，擅自更换管理人员，自愿承担1万元/人/次的处罚，如乙方派驻的管理人员不胜任本工程的工作，甲方有权直接开除此人，乙方必须在3日内补充甲方认可的称职人员到场施工。应甲方要求更换的人员，不减轻乙方按以上约定接受甲方处罚。出现三次及以上上述情况，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同。8.3在甲方组织下，参加甲方或业主主持的图纸会审；严格按施工图纸、设计说明、国家及当地有关标准和规范、建筑工程质量检验评定标准施工。8.4遵守国家、当地政府的法律、法规及甲

14、方下发的有关施工现场管理的各项规章制度，按规定办理当地政府所规定的各项手续。接受甲方、业主及有关部门的管理、检查和监督，与现场各单位搞好协调配合。8.5负责完成施工劳务的有关技术、安全措施的编制，报甲方批准后严格实施。接到图纸后7天内提出施工劳务预算（含材料设备用量），劳务预算不含变更签证、图纸会审。8.6根据施工图纸及现行国家及当地有关标准和规范编制施工组织设计、专项施工方案、技术交底及总进度计划要求，一周内提交，每月20日前提交下月施工劳务计划材料需求计划确保总工期的要求。8.7必须严格按照合同要求、国家现行施工规范及设计图纸组织施工，因乙方原因出现质量问题，乙方必须无偿采取补救措施完善质

15、量标准，如出现严重的质量问题，甲方有权终止合同并追究赔偿责任。施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位对工程质量的检查、验收，服从质量处罚的决定。8.8根据甲方提供的标高、定位的基准点线，具体负责承包范围内的测量、放线、定位工作，并将有关资料交甲方检查。乙方应根据具体施工面积要求，配置足够的合格的测量放线人员。配合甲方建立现场控制网，完成自有工程的测量放线工作，甲方有权提出更换乙方不合格测量人员。8.9根据甲方要求，自备混凝土试模并派专人负责材料的试件、试块的制作，保管、养护及送试工作，并承担人工费用。8.10对甲方的指令（口头的和书面的）需迅速执行，如因乙方行动迟缓造成业主的投诉，要承担

16、相应的责任和经济处罚，当收到甲方催促执行的书面通知后24小时内，乙方仍未执行，甲方可另聘他人执行，并将发生的费用以双倍的形式从应付乙方当月的款项中扣除。8.11认真做好承担的劳务所涉及的施工日志和隐蔽工程等原始记录，及时、完整、清晰、详细准确的形成各项记录和积累资料，及时将有关经济技术资料完整的提供给甲方，并配合甲方进行整理归档工作。8.12做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如因乙方原因造成损坏，乙方承担由此造成的一切经济损失（包括罚款）。暂停施工期间对所涉施工部位妥善进行保护。8.13确保工作面及施工现场的整洁，做到日清。负责结构施工期间洞口、临边安全防护，达到当地文明安全

17、的要求。8.14负责施工现场范围内的垃圾清理、堆放、人工配合装车工作，做到工完场地清，每天固定4人以上清扫现场，道路，办公区卫生等，甲方在楼层设置移动卫生设施，乙方负责清洁、移位等工作。以上工作乙方不单独计取费用，报价中已包括此部分费用。8.15工程完工后，清理所做工程项目的标志、污斑、指印和其他油污和脏物，清运自用工具、机械和设备，达到交工前的清理标准。8.16交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。参与交工验收，并负责对交工验收时提出的由于乙方造成的缺陷进行无偿的修理，直至达到交工验收，符合约定的质量标准。8.17乙方认可施工合同中有关甲方向业主做出的工程质量、工期、安全等

18、有关工程本身的承诺，业主对甲方的各项要求和标准同样是乙方应该做到的和应尽的义务，同样是乙方向甲方的承诺，必须无条件的遵守。无条件服从和执行甲方、业主、监理公司所提出的改进存在的缺陷、需要相互间的配合，以及要求参与的一些工作任务，并做到对方满意。甲方与业主签订的总包合同作为本合同的附件，乙方必须严格遵守总包合同内的相关条款和处罚。8.18如乙方认为甲方违约，因在事件发生24小时内向甲方提出书面报告，逾期视为乙方放弃。8.19负责对防台、防汛、防寒的准备工作，随时承担抢险任务；甲方承担材料费用，乙方承担劳务费用。8.20乙方应设置专职或兼职劳资管理员，建立健全劳资档案，根据劳动法的要求与职工签订劳

19、动合同，保证合法用工；按劳动合同要求及时支付劳动报酬，发放的工资表必须由乙方负责人签字，工资表报甲方存档一份，年终或每月由乙方按用工协议支付劳务工人全年或当月应发工资，造表后在甲方监督下发放；避免劳资纠纷的发生，乙方承担由于劳资纠纷引起的赔偿、补偿责任、违约责任、经济纠纷、司法诉讼等造成的一切后果以及给甲方带来的一切损失；乙方随时接受甲方监督上述工作的执行情况。 8.21乙方每月25日前上报当月已完工程月报表，经甲方审核后，作为支付进度款的依据，乙方必须保证报量的及时、准确。在甲方需要时，乙方有义务协助甲方办理和业主的结算。8.22甲方制定的现场各种管理制度和措施，乙方必须严格遵守。如有违犯，

20、按甲方现场相关规定进行处罚。8.23 乙方应保证进场工人100签订劳动合同，且为每个工人交纳工伤保险及医疗保险，并报项目部备案。8.24 因乙方自身原因造成业主或政府部门对甲方的罚款，乙方应当赔偿损失，并向甲方支付不低于罚款额2倍的违约金。8.25 乙方负责办理在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用机械设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用视为已含在合同价款中。发生保险事故，相关保险公司承担保险责任不足以支付损失的，不足部分由乙方承担。乙方确认，在施工期间，其人员自身出现或造成他人的人身、财产损失及机械、材料毁损灭失，均由乙方自行承担，如甲方因此承担连带责任的，甲方有权向乙方追偿，并要求乙

21、方承担合同总价款10%的违约金。 8.26乙方应保障施工人员、设备充足，如甲方发现其提供的人员、设备不能满足工程进度，可采用人员、设备支援方式，帮助乙方完成工程。甲方可直接在工程款中扣除因此所发生的费用。 8.27本合同中的所有处罚，甲方只针对乙方单位，不针对乙方个人，乙方须对乙方人员的过失和处罚承担全部责任。8.28严格执行发包方公司企业标准之规定。第九条 劳务报酬及财务付款9.1乙方自行办理相关税务报验登记手续，乙方按工程所在地税务管理部门规定开具合法有效劳务发票，甲方见发票付款。发票开具及税金缴纳事宜按工程当地税收管理政策执行。如乙方向甲方出具虚假发票，一经发现，乙方应向甲方支付虚假发票

22、票面金额的10%的违约金（违约金不足5000元的按5000元计算）；同时，乙方须按税法规定予以更换虚假发票，在更换虚假发票前，甲方对乙方停止所有款项的支付。乙方因发票违法行为造成甲方的一切损失，均由乙方承担，乙方提供虚假发票行为构成犯罪的，移交司法机关处理。9.2工程进度款：本工程无预付款，乙方于每月25日向甲方提交当月已完工程量报告。甲方在确认工程量后15日内按审核后已完工作量的 20% 支付，工程结束后支付50%以下，支付时扣除当期违约金、罚款和应扣款。9.3年度结算款：按乙方提交的年度劳务结算报甲方审核，在达到甲方要求的各项指标的情况下，年度付款总额不超过经甲方结算审核后当年已完工程量的

23、 70% 。 9.4完工结算款：乙方承担施工劳务全部完成，并已办理交工验收，劳务结算定案，结清往来账务后，春节前付至90%以下，扣除保修金 5% ，在质保期满后，若无问题发生3个月内一次支付给乙方（无息返还）。 9.5付款程序：由甲方现场项目经理根据资金计划出具支付审批表、项目经理会签意见后，送甲方公司相关部门审核完毕后，由财务部办理付款。9.6乙方负责自有工人和管理人员的工资发放。甲方支付的工程款，乙方优先支付乙方工人和管理人员工资。甲方未支付工程款时，乙方应自筹资金保证工资按时发放，由于乙方不按时发放工资导致的一切问题均由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的损失。9.7乙方承诺当甲方每月支付乙

24、方劳务报酬当日，乙方必须支付完毕劳务人员的工资；同时保证乙方劳务人员及相关管理人员不得以任何理由到甲方场所闹事。9.8甲方有证据证明业主拖欠甲方工程款导致甲方不能及时向乙方付款的，乙方予以体谅，不视为甲方违约。第十条 预、结算10.1乙方在接到施工图纸后15天内编制施工图预算，按照本合同价款的计算方法和现行定额的计算规则以及甲方的要求编制并报送甲方审核，经双方确认的施工图预算将作为甲方支付工程款的依据，若乙方不按时报送，由此造成支付工程进度款的延误等一切责任由乙方承担，每延误一天，向甲方支付违约金500元人民币。乙方有义务与甲方预算员对材料预算量进行核对，若乙方以各种理由不核对或拖延核对，甲方

25、有权单方进行材料结算，由此造成的材料超用等一切责任由乙方承担。10.2工程结算书应在主体竣工前10日报送甲方项目经理部。报送结算同时，要附全部变更签证，再发生的签证另编结算。结算书一式三份，结算的编制要将施工图和变更签证分开，不得将图纸量和变更签证工程量混在一起。变更签证要求按时间顺序编制并有编号。由于资料不全造成结算缺项漏项后果自负。若乙方不按时报送结算书，甲方向乙方发送劳务结算催办函，甲方发送劳务结算催办函后14天内，乙方仍不向甲方报送结算书，视为乙方放弃与甲方办理结算的权利，则结算值以甲方编制的结算值为准。乙方结算人员需持有效的授权委托书与甲方办理结算，否则甲方不予办理结算。结算程序：乙

26、方编制劳务结算书，由甲方现场项目经理、技术负责人、施工员、技术员、材料员根据现场实际情况确定施工范围（部位），并签署意见，由项目预算员初审后，送甲方公司审算部审核，审核完毕，送统计部汇总报总经理审批，最后送财务部办理付款。10.3 结算的计算方式10.3.1. 建筑工程：结算时以实际施工完成的建筑面积综合单价；施工期间综合单价不因任何理由和市场价格变动而调整。综合单价为 元/平方米建筑面积。10.3.2上述综合单价中已包括的费用内容：人工费、机械费、工具使用费、小型设备及小型材料费，措施费（模板、脚手、垂直运输、文明施工、临时设施、检测费）、其它(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以

27、及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、利润、税金等，即除材料费以外的其它一切费用。应由乙方承担的费用还包括（但不限于）以下费用：劳保用品费、生产工具费、医疗费、酷热天气施工费、成品保护费、超高层施工费、二次搬运、技术措施费、扰民调停费、赶工费、现场冬雨季施工增加费（含人工费、材料费、小型机械费，不含混凝土防冻外加剂）、治安保卫费、临时设施维护、测量试验配合费、夜间施工增加费、垃圾清至现场指定地点、竣工清理费、环境保护费、职业安全卫生、远征施工增加费、调迁费、甲方提供材料的卸车费、保管费、大型机械安拆人工配合费；工程超高的人工降效、机械降效、加压水泵费、人工垂直运输费用；采用竹胶板

28、的天棚，未达到清水标准所打磨、刮浆等处理费用；预留洞、施工洞、管道井等所有洞口的吊模封堵施工费用；乙方人员、机具、从事危险作业人员意外伤害险等保险费用；甲方代交时，在工程结算时扣除，按乙方完成工程量占工程总额的比例分摊。与其他分包方的配合照管费用等。各种手持工具、机具、测量工具、对讲机（含塔吊、电梯等机械用和混凝土施工生产使用）；10.3.3工程设计变更：因甲方原因引起的设计变更、工程内容增减、工程量清单缺项等因素造成工程造价的增减，其价款按下列原则调整：1）投标工程量清单报价表中已有的项目，按已有的综合单价计算；2）投标工程量清单中未列的项目：甲方投标报价中有类似综合单价的，参照类似单价计算

29、。3）投标工程量清单报价中无类似项目：执行 2008年工程预算定额相应子目的人工含量，技工100元/定额工，力工80元/定额工（含小型机械等费用）。10.4劳务费调整的范围，条件及方法：10.4.1停缓建：非因甲方原因导致，甲方不向乙方承担任何责任。如因业主及其它非甲、乙方双方原因导致工程停缓建，如业主或其他责任方向甲方承担此项费用，则甲方可视业主或其他责任方承担情况承担乙方的机械停滞损失、现场保卫人员工资等费用，如甲方未收到此项费用的，则乙方无权主张。无论如何，乙方按甲方要求做好人员、机具的撤场工作，安排人员做好现场的清理、保卫工作。10.4.2停窝工：非甲方原因导致工程停窝工，甲方不承担相

30、关责任。如因甲方原因导致，工期顺延，乙方承诺配合甲方施工安排，并不主张任何费用；因乙方原因导致停窝工，损失由乙方承担，工期不予顺延。10.5 生活水电费：乙方承担生活用水、电费。10.6乙方提供与其它专业工程、分部、分项工程的施工衔接、配合，均属正常配合内容，不计取配合费。但由于设计原因造成的返工，费用按实签证；由于其它劳务分包单位施工质量造成的返工或修补费用，必须有该劳务分包单位的有效签字确认或者甲方项目部经理有效签字确认方可办理签证，否则甲方不予认可。10.7其它费用：上述已考虑到的和未考虑到的费用，甲方认为乙方已考虑在乙方单价中，发生时不再额外考虑。10.8设计变更、会议纪要、通知等不直

31、接作为结算依据，乙方必须在变更完成后7天内按照甲方要求和格式提出签证，经甲方批准后予以结算。工程签证的批准权限在甲方公司预结算部。甲方对每月25日前已实施完毕的现场签证进行确认，并进行封存，当月未封存的签证视为无效签证，以后不再确认。乙方不得以签证还未批准为理由而不执行甲方设计变更、会议纪要、通知等要求的工作。甲方项目部安排的非设计变更原因用工，单次签证金额在2000元以内，视为包含在乙方的综合单价中，不再单独计取。10.9零星签证用工：力工单价 12.5 元/小时，技工综合单价 20.0元/小时。10.10签证办理程序：乙方必须在变更完成后7天内按照甲方要求和格式提出费用签证，经甲方现场项目

32、经理、技术负责人、施工员根据现场实际情况确定返工范围（部位）及工程量，并签署意见，由项目预算负责人初审后，送甲方公司预结算部审核，审核完毕返回项目，乙方结算时加入。10.11乙方报送结算书误差控制在 5 以内，最终结算值按甲方审定为准；若误差超过 5 ，乙方应按照甲方审定值的基础上按照超过5部分为标准支付违约金。（签证总数量的控制条款，应控制在总体工程量的10%左右，超出部分不予以确认）第十一条 工期11.1合同工期： 天11.1.1开工日期： 年 月 日 ，竣工日期： 年 月 日 。工期以甲方项目部下发的工期计划执行。11.1.2由乙方原因引起的延误，乙方承担甲方需向发包人支付的违约金及给甲

33、方造成的其它损失，包括但不限于向第三方赔偿。11.2开工及延期开工11.2.1当不可抗力、规模扩大、标准提高、结构重大修改、承包范围调整等对工期有实质性影响的情况时，事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延或调整。11.2.2因甲方原因不能按时开工，在开工日期3日前通知乙方，工期相应顺延，乙方应给予充分的谅解，并不会以此向甲方提出索赔。11.2.3非上述原因不能按时开工，乙方承担违约责任，以及对甲方造成的其它损失。11.3工期延误11.3.1乙方根据工期及甲方施工总进度计划要求，周密安排进度计划，报经甲方批准后严格实施，接受甲方的检查、监督。施工实际进度与计划不符时，乙方应

34、积极采取相应补救措施按甲方要求工期赶工，保证按时完工。如补救无效连续三次仍达不到计划要求，视为乙方无按期完工的能力。甲方有权解除合同，乙方接到通知5日内无条件撤离现场，并承担由此给甲方造成的损失。11.3.2 因乙方原因造成工期（包含甲方向业主承诺的节点工期）延误，乙方承担建设单位对甲方的工期罚款，以及对甲方造成的其它损失，并且处以2万元/天的罚款，总工期延误处以10万元/天的罚款。逾期超过五天或无故停工超过三天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同暂定总价5%的违约金，乙方并应赔偿给甲方造成的直接及间接损失。11.3.3乙方现场施工人员必须满足工程需要，具体人员配置以项目部要求为准。乙方需提

35、供有效的管理人员组织机构名单（如需更换需提供有效手续）、劳务人员名单及特殊工种人员名单、证件复印件。若乙方擅自停工或人员不能满足施工需要，造成甲方工期滞后，乙方自愿承担50万元及给甲方造成的其他损失。第十二条 劳务施工质量12.1质量等级：依据国家工程质量检验评定标准，本劳务合同作业范围内分部工程必须确保质量一次性达到合格。工程质量以业主、监理方验收认定为准，主体结构合格标准以权威部门出具的验收报告为依据。12.2乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，一经发现，甲方可以要求乙方返工，乙方应按甲方要求及时返修，直到

36、满足质量要求。因甲方原因达不到质量标准，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准，乙方承担返工费用，工期不予顺延，同时，乙方应向甲方支付5000元罚款。返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，按每一个分部10万元进行罚款，同时甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后5日内撤离现场，并承担因此给甲方造成的所有损失。因乙方的原因导致工程质量最终达不到合格，乙方自愿承担 50万元违约金及给甲方造成的所有损失；为达到上述标准，投标人采取各种措施的费用已包含于中标价中，不再增加任何费用向甲方支付违约金。12.3 主体结构几何尺寸达不到验收规范质量标准而发

37、生砌筑抹灰材料超用及凿打用工，或影响其他专业施工而需整改，所有工作及费用均由乙方承担，并赔偿由此给甲方造成的直接损失的2倍。12.4双方对工程质量有异议，由工程所在地工程质量监督部门裁决，裁决费用及因此造成的损失，由失利方承担。 第十三条 质量检查与工程验收13.1 质量检查：乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检查、检验提供便利条件，随时接受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。13.2 隐蔽工程验收：乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经

38、验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求进行剥露和开口，负责恢复并承担因此发生的费用及损失。13.3 中间验收：按施工规范要求，基础工程、主体结构工程施工完成后，须经验收合格后方可进行下道工序或交付其他施工单位接管。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收，直到质量验收合格为止。乙方承担因此发生的一切费用及损失。 13.4 交工验收：乙方承担任务全部完成，经初验达到约定的质量标准后，由甲

39、方约请业主（或业主委托的其他单位）验收，经验收合格，评定质量等级。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济责任和工期延误责任。13.5甲方质量管理体系有关文件的要求对乙方同样适用，乙方承担由于违反有关规定所造成的一切后果。第十四条 安全施工14.1甲、乙双方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及有关规定，严格按安全标准、规范组织施工。14.2乙方应配合甲方建立安全保证体系，参加甲方工地的安全领导小组。乙方应成立自身的安

40、全领导小组，由乙方驻工地代表任组长，配备足够数量的专职安全员并持证上岗，证件于进场前一周内报项目安全管理部门备案，每迟到一天罚款1000元，班组同时设立兼职安全员，形成安全管理网络。乙方施工人员中的所有特种作业人员必须全部持有效证件上岗，在进场前一周内乙方将特种作业人员上岗证原件报甲方审核，报复印件加盖本单位公章留甲方项目部备查；特别整个结构施工期间，都有大型设备配合吊装运输，乙方应派出持证的塔吊指挥、司索人员，数量满足工程需要。制定安全施工责任制度、明确安全岗位职责；加强安全教育，提高全员安全意识；认真执行安全技术规范、严守安全规则；落实安全措施，确保安全施工。14.3乙方施工人员使用的劳保

41、用品，乙方可自行采购，但必须达到相关标准及甲方现场要求。乙方须按规定投入安全生产、文明施工的足额经费。14.4甲方随时检查乙方对安全措施落实执行情况、并按照甲方制定的有关规定，对检查出的问题进行经济处罚。14.5乙方应严格执行甲方的安全规章制度和有关指令，按有关规定严格采取有效的安全措施，落实到人。如在本工程中发生安全事故，应立即向甲方报告。一旦发生事故，乙方应采取紧急措施防止事态扩大，并全力组织抢救，保护好事故现场。如需抢救伤者或必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。双方约定：由于乙方自身原因发生的安全事故及造成第三方的伤亡事故，事故的全部责任及经济损失（包括各项罚款）由乙方承担，甲方无任

42、何连带责任。如乙方处理善后而影响甲方的社会信誉或甲方因此承担民事赔偿或行政处罚的，甲方支出的全部费用、给甲方造成的经济损失全部由乙方承担。同时，乙方因其违约行为，应向甲方支付合同总价款10%的违约金。14.6安全目标：杜绝死亡和重伤事故，轻伤频率不大于1.2，杜绝重大机械和火灾事故。甲方有权按照甲方公司的有关安全奖罚规定处罚乙方。14.7进场施工的劳务人员必须提供人员名单及特殊工种人员名单、证书复印件。14.8环境目标：杜绝重大环境污染事故。第十五条 紧急补救无论工程施工期间或保修期内，由于乙方劳动力不够、机械设备数量不足，材料供应不足、管理不善或发生事故等原因造成工期延误时，或不及时进行补救

43、工作或修理时，甲方有权采取劳动力支援、机械设备支援、管理人员支援等补救措施来保证本工程工期控制点的完成，由此所发生的一切费用均由乙方负责，并在甲方应付给乙方的工程款中双倍直接扣除。第十六条 现场管理乙方应严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关部门对施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度和标准化工地标准，确保现场管理达标，创造标化工地。161按甲方的统一规划搭设临时设施，分类整齐堆放材料、机具，挂牌标识。甲方负责材料费，乙方负责自身技术范围内安装人工及保管回收。162按标化工地要求完成场地硬覆盖，设置标牌，搞好现场美化，做到每天工完场清，保持现场整洁。163乙方在现场必须配备至少2名专职维

44、护、清扫人员，每天清扫施工现场及施工道路等，以保证现场持续保持整洁卫生。164乙方施工现场人员服装，由甲方统一提供样式，或由甲方统一订制，费用由乙方承担。乙方应搞好生活区管理，做好自身责任区的治安保卫工作。165按甲方要求设置消防设置，负责自用部分消防设施的费用。消防器材符合甲方和当地机关部门要求，乙方不得自制。公共使用品，由乙方负责维护、保管，损坏照价赔偿。166甲方企业环境管理体系文件中各种要求对乙方同样具有约束力，乙方承担由于违反有关规定所造成的一切后果。167如乙方文明施工、标化工地达不到要求，应根据甲方或有关部门的要求进行整改，接受相应的处罚，承担全部责任。标化设施费用，甲方供应主要

45、材料，乙方无偿提供人工。168甲方项目经理部制定的本项目现场管理规定为本合同的一部分。乙方应严格管理施工人员，确保现场不出现工人闹事事件，如出现管理人员或工人闹事，甲方视影响程度要求乙方支付违约金：乙方人员发生到甲方项目部闹事，每出现一起，乙方按500元/人次支付违约金，乙方人员发生到业主处闹事，每出现一起，乙方按1000元/人次支付违约金，乙方人员发生到社会闹事，每出现一起，乙方按2000元/人次支付违约金，乙方人员发生到政府部门闹事，每出现一起，乙方按20000元/人次支付违约金。16.9本工程采用竹胶板、大钢模板，要求达到清水混凝土的施工要求，因乙方的原因未达到清水混凝土的施工要求，由此

46、造成的费用增加由乙方承担。第十七条 材料、设备供应与保管171 材料均由甲方负责供应，乙方负责人工配合装卸，并不计取包括保管费、装卸费等任何费用（包括甲供材料检验不合格时等特殊情况下的外运装卸、场地狭窄材料二次倒运费用等），为了方便使用，甲方供应的材料，货到后乙方即办理领用手续，由乙方自行保管使用，如有毁损责任自负。172 甲方供应的材料由甲方按 2008年实物量消耗定额含量限量供应，乙方领取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料。按甲供材料整体审核后施工节余部份（不含周转材料），双方按5：5比例分成（即甲方50，乙方50）；超过定额消耗部份，按采购价的1

47、20，由乙方承担。173 甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳务作业范围以内的工程专用。乙方不得挪作它用或擅自处理（包括边角余料）。施工节余材料、废旧材料、边角余料由乙方负责回收，归甲方所有，未经甲方许可，乙方不得变卖，不得将已领取的材料带离施工场外。未经甲方许可，乙方私自变卖甲方供应的各种材料，每出现一次，按乙方变卖材料价值的十倍支付违约金。174 非工程用材料、措施材料、低值易耗品（生活用具用料、刷子、临时水管、临时电线、临时电缆、临时灯具、闸刀、漏电保护器等）等均由乙方负责提供并承担费用。如乙方不能及时采购，甲方可代为采购，按购入价的120，由乙方承担。175 乙方对自购材料的质量负责

48、，根据技术要求和有关规定，需要合格证、质量保证书及准用证等证件的，证件必须随货同行，货到后将有关证件提交给甲方，据以进行质量验收，证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品，乙方负责运出现场调换合格品并承担因材料不能及时到位所造成的损失。176 工程材料由乙方按进度计划提前10天提报材料进场计划，甲方按审定的计划供应，因计划不及时、不准确，造成的乙方停、窝工责任由乙方承担并不顺延工期。材料供应不及时，工期可顺延，但甲方不予支付窝工费.177 在浇注混凝土时，甲方指定工程师及乙方指定人员负责签收混凝土搅拌站人员小票，且每月25日与甲方核对当月混凝土浇筑数量。乙方有义务协助甲方现场

49、人员检查混凝土罐车是否足量，若发现单车数量不足时，应马上与甲方人员沟通，并协助解决。第十八条 施工机械设备及周转材料供应18.1 大型机具（塔吊、电梯、龙门吊、砼输送泵、大型土石方工程机械）、料具（钢管、扣件、模板、爬模、U形卡、跳板、木方）均由甲方提供并承担费用。18.2 甲方交由乙方人员操作的料具，乙方办理接管手续并负责日常保养、保管、维修并承担相应的费用。乙方要严格执行操作规程，加强管理，保证设备经常保持良好状态，充分发挥作用。施工任务完成后进行盘点、清理、刷油，使其以完好的状态交还甲方。如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏，乙方负责修理或照原价赔偿。18.3 混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、

50、钢筋切断机、钢筋调直机、电焊机、电渣焊机、对焊机、直螺纹套丝机、砂浆机、布料机（不分型号）、木工圆锯、打夯机、振动器、试模、架子车、手推车、灰斗、水桶、刮杠、靠尺、灰扳条、镐、锤、锹、水箱、料斗、安全帽、安全带等小型机械、料具、用具及工人手头工具均由乙方自带并承担费用,按甲方项目部具体规定执行。此费用已包含在承包单价内。18.4 甲方提供的钢管、扣件、山型件、模板，乙方办理领用手续，妥善保管并按计划合理使用。乙方不得将其改变用途或用于其他工程，未经甲方同意不得擅自截割、改制，如有发生，一经发现，每次给以乙方200-2000元的罚款，同时乙方已截割、改制部分按甲方赔偿价格弥补甲方损失。用完后修复

51、、刷油、清理干净后完好交还甲方。如因乙方保管不善、使用不当，造成丢失、损坏（正常损坏导致的损耗不计，钢管损坏率0.5，扣件损坏率1），要照价赔偿并承担丢失料具自进场之日至最后一批料具出场之日的租赁费用。18.5 甲方供应的竹胶板、成品木方按周转料具管理，乙方施工完成，必须保证竹胶板回收率 25 ，木方回收率 50 ，达不到回收指标的，乙方按市场价承担费用。废料归甲方所有，乙方不得私自处理。 第十九条 工程保修19.1 工程质量保修范围和内容：乙方承担施工的范围和内容。19.2 质量保修期：质量保修期从甲方整体工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据

52、国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：19.2.1 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；19.2.2 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；19.2.3 其它约定：国家无规定的，保修期为2年。19.3 质量保修责任19.3.1保修期间乙方必须在接到修理通知书起3日内派人修理，否则甲方安排其他人员进行修理，费用从保修金内支付，不足部分由乙方支付。甲方可不必另行通知乙方另行安排他人维修。19.3.2在国家规定的工程合理使用期限内,乙方确保地基基础工程和主体结构工程的质量；因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应

53、承担损害赔偿责任。19.3.3乙方出现下列情况之一的视为违约，每出现一次甲方有权扣质保金总额5%的违约金。 (1)维修人员到场连续超时二次（含）以上，或因超时一次造成经济损失的； (2)同一故障位维修二次（含）以上仍不合格的； (3)乙方延误维修或二次维修（含）不合格的，甲方有权委托第三方进行维修，费用从质保金中扣除；经过重新维修的，质保期从维修完毕之日起重新计算。 19.4 联络方式：甲方可采用电话通知或发短信通知的方式通知乙方进行维修维护，进行短信通知的，以发送到乙方手机 ，电子邮箱： 传真： 处为通知达到地，信息、邮件、传真发出即为乙方收到，乙方应保证该手机处于24小时可接听状态。19.

54、5质量保修金的支付：本工程约定的工程质量保修金为乙方竣工结算值的5%。19.6质量保修金的返还：甲方在质量保修期满（两年）、业主支付保修金后3个月内将剩余的保修金无息返还乙方。如业主未按时支付质保金的，甲方支付时间顺延，乙方同意不向甲方主张违约责任。第二十条 工程停建或缓建 由于政策变化、不可抗力以及业主与甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自带机械和人员撤出施工现场；如需继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位。甲方应为乙方撤出现场提供必要的条件，按业主支付款项情况，支付以上的经济支出

55、，并按合同规定支付已完工程的劳务费，按业主赔偿情况赔偿乙方的有关损失。 乙方采购的材料已订货的，自行负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方按业主确认情况承担并接收已购材料，甲方未确认部分由乙方自行承担。未及时退货造成的损失由责任方承担。第二十一条 不可抗力 不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况。灾害结束后，10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用。灾害继续发生，乙方应每隔10日报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。不可抗力发生后乙方未采取有效措施后发生的损失由乙方承担。 因灾害

56、发生的费用由双方分别承担：工程本身的损失由甲方负责转业主承担；若出现人员伤亡情况，经甲乙双方友好协商确认后，一切责任由乙方自行负责，甲方不承担任何相应责任及费用。造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失，由乙方承担；所需清理修复的劳务费用，业主不承担部分由乙方承担。 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。不可抗力的自然灾害认定标准：以国家有关部门的认定标准为准。第二十二条施工配合乙方为本工程的主要劳务作业单位，免费承担现场所有劳务、分包单位施工现场的综合管理、协调义务，具体内容包括：221根据甲方提供的配电箱和水源接头，按甲方施工组织设计要求负责将以上

57、管线引入各作业层。规范各劳务、分包单位的水电接线，确保临时水电设施的敷设符合甲方的统一要求。乙方现场配备的二级配电箱，在不影响自身使用的情况下，应提供给其它劳务、分包单位共同使用。222检查各劳务、分包单位的用水、用电情况，对违反规定的通报甲方现场项目经理部，由甲方按规定进行处罚。223负责现场所有建筑垃圾的统一堆放管理，各劳务、分包单位负责自行产生垃圾的清理，并运输堆放到现场统一指定场所，甲方负责现场所有垃圾的外运、装卸工作，乙方人工配合。224负责工地围护、现场清理、安全保卫工作，在现场设置专门清扫人员，确保现场清洁。225临时现场宿舍、仓库、卫生间等临时设施的搭设工作。临时设施供其它劳务

58、、分包单位使用的，费用按实由其承担；现场共同使用的，费用由乙方承担。226负责甲方现场图牌、标语、旗子等文明施工设施的设置，消防设施的配备、设置，和使用管理；安全设施的设置。227负责其它公用设施的管理。228所有的安全防护施工，所有CI现场布置人工配合；塔吊、电梯安拆的全程配合；对于预埋件的支模配合；配合所有电梯井道内安装电梯所 需之脚手架的搭拆。第二十三条 争议双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成报请双方上级主管部门调解。调解不成，可诉至工程所在地人民法院诉讼解决。第二十四条 违约24.1乙方不能按合同工期完成施工，施工质量达不到设计和规范要求以及合同约定的等

59、级，安全及现场管理达不到有关规定与合同约定要求，配备管理及施工人员不能达到合同约定的或发生其他使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止，或另有合同解除的规定，违约方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同。24.2因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除合同，除合同另有规定外，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，违约责任由违约方承担。24.3 本合同经双方签字生效后，乙方不得因资金原因或付款时间原因而影响正常施工，若发生工人闹事（含消极怠工）时，乙方应承担由此所造成的一切责任和经济损失，并向甲方承担至少5万元/次

60、的违约金；如因乙方违约导致甲方决定解除合同，而乙方拒不撤场的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付工程总价款5的违约金，同时限乙方于解约通知下达之日起3日内对乙方及其工人在工程现场内工具、物品等撤出，清理完毕，否则甲方有权视未撤出物品为废弃物，任意处置，而不负任何责任。24.4乙方应当保证有能力完成本协议约定之工程，甲方不允许乙方再将此工程转包或分包给第三人完成，否则甲方可立即解除合同，乙方应按总工程款的20%向甲方支付违约金。24.5乙方违反本合同义务，如无具体违约责任时，甲方有权要求乙方支付2万元至10万元不等的违约金。24.6本合同另有约定的，执行相应条款。第二十五条 其它本合同乙方提供履约