律师公证制度与实务教学实践案例共60张课件

1、律师实务与公证课程教学案例戴建庭浙江师范大学法政公管学院第一部分 民事纠纷案例案例1(侵权纠纷)： 2019年9月16日（星期六），某高校数学教育01级学生和汉语言文学01级同学进行足球友谊赛，但未报告学校。李某担任数学教育01级队的守门员，饶某担任汉语言文学01级队的前锋。当比赛进行到上半场15分钟时，饶某射门，球击中李某的眼睛，致李某双眼受伤。李某住院治疗10天，出院后视力下降，经法医鉴定，李某眼睛损伤已构成九级伤残。事后经校方组织双方学生家长调解，调解不成。李某向法院起诉，要求法院判令饶某和学校共同赔偿经济损失23000元。请问：1、铙某和某高校应否承担赔偿责任？为什么？2、本案应如何处

2、理？依据：侵权责任法第24条 ：受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，可以根据实际情况，由双方分担损失。 法学原理：公平原则案例2(买卖合同纠纷)： 2019年2月10日，甲公司与乙公司签订一份购买1000台A型微波炉的合同，约定由乙公司3月10日前办理托运手续，货到付款。乙公司如期办理了托运手续，但装货时多装了50台B型微波炉。 甲公司于3月13日与丙公司签订合同，将处于运输途中的前述合同项下的1000台A型微波炉转卖给丙公司，约定货物质量检验期为货到后10天内。 3月15日，上述货物在运输途中突遇山洪爆发，致使100台A型微波炉受损报废。 3月20日货到丙公司。4月15日丙公司以部分货物

3、质量不符合约定为由拒付货款，并要求退货。 顾客张三从丙公司处购买了一台B型微波炉，在正常使用过程中微波炉发生爆炸，致张三右臂受伤，花去医药费1200元。问题：1如乙公司在办理完托运手续后即请求甲公司付款，甲公司应否付款？为什么？ 2乙公司办理完托运手续后，货物的所有权归谁？为什么？3对因山洪爆发报废的100台微波炉，应当由谁承担风险损失？为什么？ 4对于乙公司多装的50台B型微波炉，应当如何处理？为什么？ 5丙公司能否拒付货款和要求退货？为什么？ 6张三可向谁提出损害赔偿请求？为什么？ 依据：侵权责任法第41条 因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。第42条 因销售者的过错使产

4、品存在缺陷，造成他人损害的，销售者应当承担侵权责任。销售者不能指明缺陷产品的生产者也不能指明缺陷产品的供货者的，销售者应当承担侵权责任。第43条 因产品存在缺陷造成损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。第44条 因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。第45条 因产品缺陷危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求生产者、销售者承担排除妨碍、消除危险等侵权责任。案例3(侵权损

5、害赔偿和证据规则): 2019年5月24日，受雇于刘某(车主)的张某驾车运货，途经一木桥时，桥断裂，连车带人掉入河中。张某摔伤后自费看病支付医疗费上万元。刘某多次找到该桥所有人南河公司索赔，无果。刘某于2019年1月25日将其诉至法院，要求赔偿汽车修理费、停运损失费共计13.5万元。 法院适用简易程序审理此案，指定了15日的举证期限，在此期间刘某向法院提供了汽车产权证、购车发票等证据。一审开庭时，刘某又向法院提供了修车发票。庭审调查中，被告南河公司主张该证据已超过举证期限，而刘某则解释说，迟延提出证据是因工作忙，未能及时索取发票，最后法官仍安排双方对该证据进行质证。经双方同意，法庭主持该案调解

6、。在调解中，被告承认确有工作疏漏，未及时发布木桥弃用的公告；原告也承认，知道该木桥已弃用，但没想到会断裂。双方最终未能达成调解协议。 2019年3月16日，法院依据双方在调解中陈述的事实和情况，认定被告承担主要责任，原告承担次要责任；并根据相关证据判决被告赔偿原告汽车修理费、停运损失费共计8万元。刘某当即表示将提起上诉。 2019年3月29日刘某因病去世。刘某之子小刘于2019年4月5日向法院提起上诉；同时提出相关证明材料，要求法院确认其当事人的诉讼地位，并顺延上诉期限，法院受理了小刘的上诉并同意顺延上诉期限。 2019年7月3日二审法院作出判决：原审原告提供的汽车修理费的证据中数额不实，依据

7、新的事实证据，被上诉人赔偿上诉人汽车修理费、停运损失费共计4.5万元。 问题：1请指出一审法院在审理中存在的问题，并说明理由。2小刘的上诉是否成立？为什么？ 3请评价二审法院的判决，并说明理由。 4如张某就自己的医疗费索赔可以向谁主张？为什么？ 案例4(诉讼主体):杨国成投资开办了“稻花香”饭店，在工商部门登记为个体工商户。2019年9月1日，杨国成将饭店的房屋出租给高建清，并将“稻花香”饭店的营业执照出借给高建清使用，同时双方约定：经营期间发生的一切纠纷均由高建清自负。2019年1月20日，史某到饭店就餐，进入包箱时，因饭店地面湿滑，史某不慎摔途伤。经医院治疗共花去医疗费2149.26元，经

8、鉴定史某构成十级伤残。因赔偿问题与高建清、杨国成达不成协议，史某逐将高建清、杨国成诉绪法院，要求二人承担医疗费、误工费、精神抚慰金、误工费等合计5.2万元。请问：本案应如何处理？案例5(交通事故人身损害赔偿纠纷)： 张浩自有桑塔纳小车一辆，2019年3月9日，张浩因要购买新车，与李自力签订了车辆买卖协议，将桑塔纳小车以5万元的价格出卖给李自力。当日李自力将5万元人民币支付给张浩，张浩也将车交付给李自力，但未到车管所办理过户手续。3月16日，李自力在驾驶该车到S市途中，因遇紧急情况采取措施不当，发生交通事故，致一路人A死亡，李自力对这次事故负全责。因损失赔偿达不成协议，A的继承人向法院起诉，要求

9、李自力承担赔偿责任，法定车主张浩承担连带责任。请问：A继承人的诉讼请求是否正确，为什么？案例6(租赁合同纠纷)： 2019年12月，原告上海天马汽车维修中心与被告上海星星无线电有限公司签订了一份房屋租赁协议。据此，原告租赁无线电电有限公司厂房及场地约1500平方米，用途为汽车修理、机修和仓库；租赁期为20年，自2019年1月1日至2023年12月31日止。2019年初，无线电有限公司与上海A公司签订了房地产买卖合同，无线电有限公司将已租赁给维修中心的房屋及场地全部卖给A公司，A公司于2019年5月取得所购房产的房权证。A公司取得上述房产后，为改变用途，要求维修中心搬出租赁房屋，终止租赁协议，但

10、均被维修中心拒绝。在产生纠纷后，维修中心从多种途径得知，被告已将上述房地产出卖给A公司。请问：1、A公司能否要求维修中心终止租赁协议？为什么？2、无线电厂与A公司签订的协议是否有效？为什么？3、如维修中心要向法院起诉，你作为代理人，你认为维修中心的诉讼请求应当是什么？案例7（房屋租赁合同纠纷）李某多年在外经商，拥有海滨房屋一套，价值200万元。因为自己不经常居住，于2019年6月将其租给张某，双方签订了书面租赁合同，租期为3年。2000年6月，因经营需要贷款，李某用这套房屋作抵押，向某商业银行贷款200万元，双方签订了房屋抵押合同，并到房产部门办理了抵押登记手续，贷款期限为1年。2000年12

11、月，李某决定出卖该房屋，问张某是否购买，因其经济上的原因，张某没有买下该房屋，李某于是以180万元的价格将该房屋卖给了王某，并对王某说明房屋出租和抵押的情况，双方签订了书面买卖合同，并到房产机关办理了登记手续。对此次买卖，某商业银行并不知情。2019年6月，贷款到期，李某没有偿还债务，某商业银行将该房屋拍卖，被刘某买得。为此，当事人之间房屋的租赁权、抵押权及所有权发生纠纷。问：张某能否继续租赁该房屋？为什么？李某与王某签订的买卖合同是否有效？为什么？某商业银行能否依法行驶抵押权，取得优先受偿权？为什 么？这套房子的所有权到底属于谁？请说明理由。案例8(买卖合同纠纷)： 金华市某装饰公司（简称甲

12、方）于2000年11月3日与义乌某大酒店有限公司（简称乙方）签订了一份购销合同。合同约定：甲方于2000年12月3日前供给乙方“立邦”永得丽外墙涂料（18L）300桶，800元桶，价值24万；交货方式为：乙方自提；付款方式为签订合同时乙方预付定金2.4万元；乙方收到全部涂料后付至总货款的50；余款在工程竣工验收合格后十天内付清等等。合同签订时，乙方支付给甲方定金2.4万元；并在期限内提取了价值24万元的涂料，但此后乙方只支付了货款4.8万元；其余应付款一直未付。经甲方多次催讨未果。且由于乙方与外国投资方发生纠纷，工程至今未办理竣工验收手续。请问：1、你认为该合同是否有瑕疵？2、现甲方委托你作为

13、代理人，要求提起诉讼，收回全部货款，你认为有否具备起诉的条件？3、如提起诉讼，本案的诉讼请求有哪一些？案例9(物权登记): 李某与陈某是一对年轻夫妻，想要买一套房子。这 时正好某房产商推出一个楼盘，其中推介，如具有教师 资格证书，可获得九五折优惠。因为陈某的母亲王某是 教师，于是他们拿了王某的教师证以王某的名义购得了 一套房子，并在房地产证上以王某的名义登记。后来李 某与陈某闹离婚，要分割财产。这时岳母王某出来主张 房子是她的，并有房地产证书为证。于是李某拿出购房 时银行付款的单证，以及多年来居住该房子的事实主张 该房子实际上是属于李某与陈某的夫妻共同财产。问：1、讼争房产是否属李某与陈某的夫

14、妻共同财产？2、如果在诉讼期间，王某将房子卖给袁某，并办理了房产登记手续，该房子的所有权该归谁？3、李某有什么办法去防范呢？ 案例10(建设工程承包合同纠纷)： 2019年2月，泰跃房地产公司与市建筑公司签定一份建筑工程施工合同，合同约定：由市建筑公司承建由泰跃房地产公司开发的欣欣家园1期与2期各六栋商品住宅楼，泰跃房地产公司按照市建筑公司的要求支付一定的工程进度款，不超过工程总造价10%的工程尾款与工程建设费于工程竣工验收后十日内付清，施工期为一年。合同签定后，市建筑公司按时开工，泰跃房地产公司按时根据市建筑公司的要求支付工程进度款，1期六栋商品住宅楼顺利建成并封顶。在2期住宅楼建筑过程中，

15、泰跃房地产公司因资金困难，与市建设银行签定贷款合同，约定由市建设银行为泰跃房地产公司提供贷款8000万，泰跃房地产公司以1期的4号楼、5号楼与6号楼作为抵押。 工程完工后，因市建筑公司未按时进行工程的竣工验收，泰跃房地产公司拒绝支付工程建设费，市建筑公司于2019年4月诉至区法院要求泰跃房地产公司支付拖欠的工程建设费1200万元。区法院经过审理认为市建筑公司未按合同约定履行竣工验收义务违约在先，判决责令泰跃房地产公司支付工程建设费900万元。市建筑公司不服提出上诉。在市中级法院二审过程中，市建筑公司提出要求泰跃房地产公司按照合同支付违约金96万元的请求，市中级法院组成合议庭后，经过阅卷直接以上

16、诉请求不成立为由径行判决驳回上诉，维持原判决。判决生效后一年内，市建筑公司以生效判决认定民事责任缺乏证据证明为由向高级法院申请再审，高级法院裁定再审后，经过审理维持原判决。请根据案情回答下列问题：1在本案一审诉讼中，市建筑公司能否申请区法院在判决前责令泰跃房地产公司预先支付一部分工程建设费？为什么？提出该请求需要具备哪些条件？2市中级法院径行判决的做法其程序是否正确？为什么？3市中级法院可如何处理市建筑公司要求支付违约金96万元的诉讼请求？为什么？4市建筑公司申请再审的做法是否符合法律规定？为什么？5高级法院裁定再审案件后，从程序上可以如何处理该案件？如果市建筑公司在再审中再次提出要求泰跃房地

17、产公司支付96万元违约金的诉讼请求，再审法院是否应将市建筑公司的这一诉讼请求纳入再审的范围？为什么？6如果泰跃房地产公司拒绝履行生效判决的义务，市建筑公司可以向哪些法院申请执行？在执行程序中，如果市建筑公司要求执行泰跃房地产公司欣欣家园1期的5号楼，市建设银行能否提出案外人异议？如果法院裁定驳回市建设银行的异议，其可以寻求何种法律救济？案例11（承租人优先权） 张某欲寻找一处瑜珈授课的场所，遂与甲公司于2019年4月12日签订了房屋租赁合同。根据该合同，甲公司将其沿街二层楼房出租给张某，租赁期限为10年，自甲公司交付楼房的次日开始计算。每年租金为10万元，张某于甲公司交付楼房的次日付清第一年的

18、房租，以后每一年的同一日付清该年度房租，若遇节假日则付款日期为节假日后的第一日。2019年5月12日甲公司交付楼房给张某，5月13日张某付清第一年度的租金。2019年6月5日，甲公司通知张某称：因资金紧张欲出卖楼房，如果张某有购买意向，则在2019年7月5日前一次性付清房款250万元，并可以扣除张某交付的2019年度的租金10万元。张某对甲公司的通知提出异议，要求该公司履行合同。2019年7月8日，甲公司以250万元的价款将楼房卖给乙公司，根据双方的约定乙公司一次性付清全部购房款250万元。在乙公司办理房屋过户登记的时候，发现已登记有两个抵押权。其一，2019年6月6日，甲公司将该楼房抵押给丙

19、公司，为丁公司所欠丙公司货款200万元提供担保；其二，2019年12月6日就自己欠戊公司的货款150万元又设定了抵押。经评估，该楼房的实际价值300万元。问题：1张某与甲公司之间关于租赁期限的约定是否有效？应如何处理？2就甲公司与乙公司签订的买卖合同，张某可以提出何种主张？3如果甲公司2019年6月5日通知张某3个月后要出卖该楼房，但张某表示无论如何都不购买。3个月后甲公司将楼房卖与李某。交付后，李某要求张某搬出楼房。针对该情形，张某可以提出何种主张？4如果丙公司因为丁公司不履行还款义务，于2019年7月6日依法行使抵押权，经法院将该楼房拍卖，己公司买得。该事实对张某的租赁权是否有影响？5如果

20、戊公司因为甲公司不履行义务，于2019年2月6日依法行使抵押权，经法院将该楼房拍卖，庚公司买得。该事实对张某的租赁权是否有影响？案例12（商品房买卖合同纠纷） 2019年3月，王先生向海口仲裁委提交的申请书称：2019年，他和海口一家房地产公司签合同，决定购买由其开发的一套住宅。双方约定：开发商应于2019年5月30日前，将验收合格的房屋交付其使用，随后90天内，办理好房产证。合同签订后，王先生拿出自己的所有积蓄，交完了房款。但时至2019年3月31日，开发商仍未取得验收合格证，亦未办好房产证。 王先生认为，作为房屋开发商，在明知自己违约的情况下，没有积极向他作出合理解释，说明违约的原因及应采

21、取的补救措施，故要求其赔偿违约金。 开发商在答辩书中强调，合同明确约定，出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。实际上，他们已于2019年6月17日将房屋交付王先生使用，就表明他已放弃了约定的拒绝交房的权利。在已经交房2年后，王先生仍要求交付违约金，无事实与法律依据。 同样，合同也并没有约定办理房产证的具体时间，也没有约定出卖人违反此款的责任。如因出卖人的责任，导致买受人不能在规定期限内取得房产证，也只有在退房的前提下，才给予1的赔偿。如不退房，什么也不可能得到。海口仲裁委经过审理后认为，依合同约定，房地产公司应于2019年5月31日前

22、将王先生所购房屋交其使用，但房地产公司实际交付时间为2019年6月15日，逾期15天，属违约行为。而且房地产公司未按时办理房产证，亦违反了合同的约定。依据有关规定，应向王先生支付逾期办理房产证的违约金8881元。 仲裁庭同时认为，房地产公司未按合同约定的房屋交付条件交付房屋，也未将办理权属登记的相关资料报产权登记机关备案，同样违约。但因没有合同的约定，也没有法律依据，王先生关于违约金的请求，仲裁庭不予认可。问题：1.交了钥匙算不算交房？2.房屋交付使用条件？违约责任由哪方承担？3.怎样避免此类纠纷产生？案例13(诉讼时效): 2019年2月5日，王海花（女，时年53岁）的朋友张天祥（男，时年4

23、5岁）因经营需要，向王海花借款20万元，并出具借条一份，言明借期一个月，如到期不还，按月息2%计息。但到期后张天祥未归还借款，王海花考虑是朋友关系，未及时向期催讨。2019年1月15日，王海花听熟人说张天祥举家迁移到某市去经商了，王海花非常焦急，多次联系张天祥，但均无结果。后到张天祥原居住地的街道办事处查询张天祥的行踪，街道办事处领导称，张天祥临走时曾说过要回家过春节，并称如张天祥与王海花有债务纠纷，王海花可申请街道办事处下设的调解委员调解，街道调解委员会在张天祥回家过春节时即可组织调解。王海花于是即在2019年2月10日向街道调解委员会递交了调解申请书，街道调解委员会正式受了申请，但张天祥并

24、未回家过春节，街道调解委员会调解未成。2019年一整年王海花都在追寻张天祥的下落，但均无结果。万般无耐之下， 2019年12月5日，王海花以张天祥涉嫌诈骗为由向公安机关报案，请求公安机关立案侦查，以追回其经济损失。公安机关经审查后认为属民事纠纷，于2019年3月3日通知王海花不予立案。为了查找张天祥，王海花于2019年8月8日，在某全国性法制报上登载了一则公告，主要内容为因久寻张天祥都无法联系到，请张看到公告后十天内将借款的本息都归还给王海花，但王海花的努力也无结果。2019年5月12日，王海花在他人的指点下向其住所地人民法院提起了民事诉讼，法院受理后，刚好碰到张天祥因与他人有合同纠纷，要到法

25、院应诉，故顺利地将起诉状等诉讼文书送达给张天祥。但在庭审阶段张天祥以借款早已过诉讼时效抗辩，并要求法院驳回王海花的起诉。请分析王海花起诉张天祥有否超过诉讼时效？并说明理由。案例14(婚姻法婚姻的效力)： 吴某2019年在Y市打工时与自称为金某的云南籍女青年认识，在交往过程中两人恋爱并同居，其间吴某与金某一起游玩、购物共花去2、3千元。2019年2月双方到吴某户籍地L市办理结婚登记手续。在前往办理结婚登记手续时，金某称自己外出打工多年，一直未办理过身份证，但有其嫂子彭某的身份证，且彭某的身份证照片与金某相象。于是双方商定就将金某称为彭某，以彭某的身份证办理结婚登记手续。办婚礼及为金某购物，吴某共

26、花去4、5千元。后金某怀孕，在办理准生证和签订计划生育合同书时，金某都以彭某的名义办理。2019年5、6月份，金某要求重回Y市打工，吴某同意。后应当地政府计划生育检查的要求，吴某要金某回L市检查，却发现金某已堕胎并又与当地一美容厅老板刘某结婚。吴某气愤至极，要求与金某离婚。金某却说她与吴某未结过婚，与吴某结婚的是她嫂子彭某。她的名字也不是金某，而是李某，并向吴某出示了她的身份证和与刘某的结婚证。在金某的美容厅门口，吴某又撞见了带着6岁的儿子前来寻找妻子李某的张某，原来早在七年前，李某未到法定婚龄时，张某就与李某举行过婚礼并生有一子，但双方一直未办理结婚登记手续,现吴某要求离婚.请问：1，现吴某

27、要求离婚，并请你作为代理人，你该怎么办？2，本案对李某与李某、李某与刘某的婚姻如何定性？3，本案对李某的行为应如何定性？案例15(债务纠纷)： 2019年4月8日，某市残疾人联合会向工商部门申请成立市福利彩印厂，李庆云担任厂法定代表人。2000年8月30日，该厂从市印刷物资有限公司购进了价值23618元的纸品，未支付货款，由李庆云出具给物资公司欠条一张，载明：“今欠市物资公司货款23618元，福利彩印厂李庆云。”但未盖福利彩印厂公章。2019年4月，李庆云不幸去世。2019年8月，因福利彩印厂未年检而被工商行政管理局依法吊销。另外，李庆云有妻子冯雪梅，并有二室一厅房屋一套。物资公司想向法院起诉

28、，要回货款。请问：1，如物资公司委托你担任本案代理人，请你谈谈代理思想路。2，某市残联是否应对原包装厂的债务承担责任？冯雪梅呢？3，如作为市残联的代理人，请谈谈你的代理观点。案例16(建设工程承包合同纠纷)：2000年7月，钱明和谭振华与B镇人民政府商定由两人垫资承建该镇工业园区的两幢标准厂房，因两人无资质，故与镇政府商定挂靠施工。于是，钱明和谭振华以A市建设工程公司的名义与B镇人民政府签订了一份建设工程承包合同。合同约定由工程公司承建B镇工业园区的两幢标准厂房，工程负责人为钱明和谭振华。2000年6月，该工程竣工，经决算，B镇政府应付工程款为141万元，除已付钱明和谭振华项工程款20万元外，

29、余款121万元B镇政府未支付，但B镇政府与钱明和谭振华签订了一份付款协议，约定所欠工程款121元分三期付清，其中第一期于2019年8月底前支付30万元；第二期于2019年11月底前支付30万元，余款于2019年2月底前付清。如逾期支付，则按逾期额的每天5计算违约金。2019年8月底，B镇政府未按规定支付工程款。2019年9月底，因行政区划调整，B镇与C镇合并。钱、谭两人多次向C镇镇府催讨，但均无结果。现钱、谭两人想委托律师向法院起诉，要求C镇政府支付全部工程款。请问：1，如你作为钱、谭两人的代理人，请谈谈你的代理思路和代理观点。2，如你作为C镇政府的代理人，谈谈你的代理思路代理观点。案例17（

30、建设工程承包合同纠纷）A公司为修建一座综合楼，经过一系列的招标、投标，最后选定B公司作为承包方，并与2000年8月10日签订一份合同。合同约定，B公司与10月10日开始施工，施工前一个月内，A公司提供技术资料和设计图，并且在正式开工前一个月将工程用电用水等问题解决；工程造价800万，A公司先行支付200万的前期资金，余款在工程验收合格后由A公司一次性付清；B公司在2019年12月20日前交楼，工程保修期为3年。合同签订后A公司依约将有关图纸，资料交给了建筑公司，供水问题也得到解决，但直至11月20日，A公司仍未能解决工地用水问题，导致B公司被迫停工，造成了将近5万的损失。2019年12月，工程

31、的主体建筑基本完成。由于开工前延误工期为了尽早交楼，B公司经过A公司的同意，将该工程的室内工程转包给C公司，C公司又将该工程的门窗安装分包给了D公司。A公司在工程验收时发现，该室内装修工程质量和门窗安装质量均没有达到合同约定的标准。因此要求扣除B公司的工程款50万。双方发生纠纷，A公司以公司违约为由向法院提起诉讼。问、对公司的损失，公司是否应该承担赔偿责任、公司的转包行为，公司的分包行为是否有效、室内工程不合格，谁应向公司承担赔偿责任、对于不合格的室内工程公司可以采取哪些措施5、如果工程验收合格后，公司经催告仍不按约定付款，公司可以怎么做？6、若大楼使用年后，因工程质量问题导致部分楼梯坍塌，给

32、公司造成重大损失，对此，公司是否应当承担赔偿责任案例18(继承纠纷):郑文胜以金苑公司的名义，于2019年3月24日、4月16日分两次向林奕亮借款20万元，约定5月24日还清，第二此借款10万元，约定同年5月16日还清。两次借款的借据都有郑文胜的签名和公司的公章。还款期限届满后，金苑公司没有还款。2019年9月3日，郑文胜在境外乘坐越南航空公司的航班前往柬埔寨途中发生空难死亡。詹亦华作为郑文胜的妻子继承了郑文胜的遗产，并委托汕头市经贸律师事务所律师张潮生律师向越南航空公司索赔，获得赔偿金67206美元。詹亦华与郑文胜2019年8月23日结婚，郑文胜的父亲郑友卿于2019年7月27日死亡，其母林

33、春花于1979年死亡。林奕亮向法院起诉，索要30万元欠款并利息。问题：1. 死亡赔偿金的性质？2. 死亡赔偿金究竟赔偿的是什么?3. 死亡赔偿金能否作为遗产？案例19(继承纠纷): 刘某之子张信于2019年病故，其妻史某于2000年秋与被告张家华结婚，并带10岁儿子张成共同生活。2019年1月，史与刘对张信的遗产处理达成协议，约定：1、张信的全部遗产由张成继承，他人无权处分。2、房屋暂借张文居住，由其看管房屋和林木。2019年秋，史去世，张成仍与张家华生活。2019年秋，张家华将张信继承的遗产中的房屋出卖给他人，得价款30000元（已付）。刘某得知后，于2019年元旦诉至法院，要求宣告张家华的

34、卖房行为无效。问：张家华能否处分张信所遗房产？刘某是否有权向法院起诉？案例20：(物业管理纠纷)： 2000年3月，甲公司开始建造住宅商品房。12月，房屋建成，开始做广告售楼，广告中有“将为本楼住户提供地下停车场的停车车位”的内容。潘某等人看到此广告后，遂与甲公司签订了商品房预售合同，合同规定：甲公司为本楼住户提供地下停车场的停车车位。2019年6月，在潘某等人搬入该楼后，发现甲公司已经将地下停车场卖给了乙公司。乙公司在取得地下停车场的所有权后，向潘某等人收取高额停车费。潘某等人找到甲公司，要求其无偿提供该地下停车场。但甲公司认为商品房预售合同并未规定甲公司无偿提供停车场。双方为此发生纠纷。潘

35、某等人遂起诉至人民法院，请求法院确认甲公司和乙公司的停车场买卖合同无效，并要求甲公司无偿为其提供停车场的停车车位。问题：1、开发商广告声称“提供车位”，则业主可以免费使用停车场吗？2、潘某等人使用地下停车场的停车车位，是有偿的还是无偿的？3、潘某等人的合法权利应得到怎样的救济？案例21(可撤销和可变更的民事行为)： 2019年12月，肖女士到某商场购买冬衣，在商场的名牌时装区看中了一件标价为180000元的貂皮大衣，经讨价还价因价格相差太大未成交。过了三天，肖女士再次到某商场购物，在顺便去看上次讨价还价过的皮大衣时，发现商品标价签上的标价已为1800.00元。肖女士大喜，当即向服务员付了价款，

36、高高兴兴地离柜而去，但未出商场大门即被商场经理拦住，并要求肖女士要么付足余款178200元，要么由商场退还已付购衣款1800元。原来该名牌貂皮大衣根本未降价处理，其本身的价值即近180000元，价格标签为1800.00元完全是被他人恶作剧加了标点所致，且买衣服时为肖女士提供服务的服务员是当天刚报到上班新服务员，事先根本不知道该大衣的价格。问：肖女士能取得该大衣吗？商场能要回该大衣吗？案例22(消费者权益保护)：某市解放路百货商场在国庆期间处理一批滞销电器，在该商场的销售告示中称，本次处理销售的滞销电器质量不实行“三包”，出现质量事故商家概不负责。李大娘在这次活动中购买了电吹风器一台，并由商场开

37、具了一张销售发票。回家后其女儿王美丽即拆开使用，不料吹风器漏电，发生触电事故，致王美丽身体重伤，共花去医疗费39000元，并致右手十级伤残。王美丽要求解放路百货商场赔偿损失，但解放路百货商场以销售的是滞销电器，价格便宜且已在告示中申明出现质量事故商家概不负责。故拒绝赔偿。解放路百货商场应否赔偿损失？案例23(商品房买卖合同纠纷): 2019年5月，温州人赵先生与W县的天涯房地产有限公司签订了一份房屋买卖合同，约定赵先生购买天涯房地产有限公司开发的绿茵广场面积82平方的108号营业房，房屋单价为24800元/平方。合同约定：1、交房时间为2019年8月30日前。2、房屋交付时房屋面积误差在3%之

38、内的，双方按实际面积结算房款；如面积在3%以上的，买受人可选择退房，并由出卖人退还已支付人本金和同期银行贷款利息；如买受人不退房，则面积大于3%以上部分归买受人所有。合同还对其他事项进行了约定。合同签订后，房地产公司按期将房屋交付给赵先生，在结算房款时，赵先生发现原定82平方的108号营业房，面积达89.88平方之多，房产公司要求赵先生支付多出部分面积的房款，赵先生拒付，并要求退房。后房产公司同意赵先生只支付超面积3%的房款其余全无偿赠送，但赵先生仍有要求退房，房地产公司不同意，于是发生诉讼。请问：赵先生的退房请求是否合理？为什么？案例24(债权时效): A公司与B公司于90年发生过业务往来，

39、自91年起至2019年12月，双方再无任何来往。2019年12月底，A公司派两名业务员持介绍信前往B公司对帐，B公司财务人员在其介绍信回执上签字盖章并将介绍信复印留存。A公司业务员回去后，在B公司已签字盖章的介绍信上添加了几行字，大意是“截止某年某月某日，B公司共欠款50万元，利息10万元，请及时予以偿还”。后A公司起诉B公司，B公司提交了介绍信的复印件，此复印件和A公司提交的介绍信原件相比，除了前面引号里的那几行字外，其余内容一模一样。庭审中B公司称其在介绍信上签字盖章时并没有引号里的那几行字，有复印件可以证明。A公司称B公司的介绍信系复印件，对其真实性不予认可。后经对比，A公司提交的介绍信

40、原件上的印章有引号内的文字覆盖，而B公司提交的介绍信复印件上的印章却很清晰并无文字覆盖。问：凭A公司提交的介绍信原件能直接认定B公司重新对债权债务关系进行了确认吗?案例25(诉讼时效) 2000年4月，某鞋业公司与某机械公司开始发生橡胶履带买卖业务，机械公司陆续向鞋业公司购买橡胶履带。2019年2月2日，双方签订购销合同一份，对产品数量、交货地点、方式、货款总价、交提货时间及结算方式与期限等进行了约定。合同签订后，双方按约履行，至2019年12月，鞋业公司累计交货达到260余万元。期间，因部分履带出现质量问题，双方发生过交涉。2019年1月10日，机械公司最后一次向鞋业公司支付货款13万元，尚

41、欠货款19.9万余元。此后，双方中断了业务往来，也无其他联系。2019年1月，机械公司因上市的需要，根据会计师审计准则的规定，向鞋业公司发出了往来询证函，询证双方的往来账项。该函第2条写明：“本函仅为复核账目之用，并非催款结算。”后鞋业公司以屡次催讨货款未果为由，诉至法院，请求判令机械公司付清欠款并支付逾期付款损失。 请问:鞋业公司能否胜诉?为什么?案例26(土地使用权转让合同纠纷)： 2019年，某地因建设大型市场的需要，将市场规划范围内的A村全部折迁。为了解决村民的居住问题，某市政府决定在市场周边划定一区域，按A村折迁时的人口数及分户情况，每户75平方分配建房用地指标，用地的性质为行政划拔

42、土地。黄某家因在决定折迁前，将三个成年子女都单独立户，加上已分户的母亲，故分到了五宗建房用地指标。为了筹资建造房屋，黄某与母亲及子女商议转让母亲名下的一宗土地指标。温州人温某得知黄某要转让土地指标，便与黄某母亲签订了一份土地绝卖契约，以150万元的价格买得黄某母亲名下的75平方建房用地指标。不料市场动工建设后， A村所分配的建房用地全在市场正大门的对面，位置极佳，建房用地价格暴涨，黄某及母亲反悔，在建房用地放样时对温某不配合，致使温某一直不能确定建房用地位置。考虑再生，温某决定起诉黄某母亲，要其履行土地绝卖契约中约定的配合确定和交付土地使用权的义务。请思考：1、温某与黄某母亲签订的土地绝卖契约

43、是否有效？为什么？2、如黄某母亲配合温某确定建房用地的位置并建造了房屋，则温某在怎样的条件下才能将土地使用权和房屋所有权过户到自己名下？案例27(国有建设用地使用权制度): 某市国有性质的M石油公司,以划拔方式拥有ABC三宗国有土地使用权,用途为工业,A土地上建有厂房.现M企业经营困难,急需资金,决定将A 土地上的厂房抵押贷款.数年后,M石油公司因严重资不抵债,导致破产.请问：1、M石油公司是否可以通过划拔方式取得土地使用权？为什么？2、M石油公司是否可以将A土地上的厂房单独抵押贷款？为什么？3、M石油公司将划拔的A土地及其上的厂区房作抵押，其行为是否一定无效？4、M石油公司破产后，ABC三宗

44、国有土地使用权如何处理？案例28(土地使用权转让纠纷):王某通过合法程序受让了一宗国有建设用地的使用权,并缴清了房款,吴某发现王某受让的该宗土地有巨大的升值空间,在王某未进行开发前,即以高价与王某签订了一份国有土地使用权转让合同,但一直没有办理过户登记手续。过了一年王某发现该土地已大大升值，于是要求吴某退还土地使用权，于是又方发生纽纷，诉诸法院。请问：1王某能否将该块土地使用权转让给吴某？2该土地使用权转让合同的效力如何？是否发生了物权变动？案例29(土地使用权转让纠纷):吴某和罗某共同出资,通过合法程序取得一块国有建设用地使用权,准备建设一个大型超市.超市建到50%时,吴某的债权人曾某要求吴

45、某偿还到期的欠款,吴某无力还款,便与曾某签订转让该国有建设用地使用权的协议.由于了取得国有建设用地使用权时登记的名字为吴某,所以,曾某很顺利地变更了登记.罗某知晓后,发生纠纷,故诉至法院。请问：1、吴某和曾某签订的协议是否有效？2、曾某能否善意取得该国有建设用地使用权？3、罗某的合法权益如何救济？刑法和刑事诉讼法案例案例1：2019年5月14日晚23时许，被害人赵德祥（已死亡）与其朋友在内江市东兴区“味中乐”餐馆吃饭后。凌晨零时左右，赵德祥为躲避喝酒，到与餐馆相邻的“好运来”歌舞厅看小姐搓麻将。被告人陈善义（男，1966年12月14日出生，聋哑人，无业）、黄笑（男，1983年1月20日出生，无

46、业）此时也到桌前观看。被告人陈善义认为赵将口水吐到他面前，遂动手打赵，黄笑见状，前去帮忙。被人劝止后，被害人赵德祥回到餐馆。二被告人仍不解气，冲进餐馆追打赵，黄笑抓起桌上一只啤酒杯将赵的头部打伤，被人劝止。但二被告仍不服气，陈拿一把猎刀给黄，自己又拿了把长刀，再次冲进餐馆追打赵。赵在逃离餐馆时，因地滑摔倒在地，二被告人趁机用刀向赵臀部、背部、腿部及面部乱刺数刀后，逃离现场。被害人赵德祥因左腿股动静脉横断、大出血死亡。四川省内江市人民检察院以陈善义、黄笑犯故意杀人罪，向内江市中级人民法院提起公诉。另外，被害人赵德祥有妻子向南英，36岁，女儿赵丹，13岁，父亲赵光万，69岁。案发后，陈善义兄弟为陈

47、善义交纳赔偿款5000元，黄笑父亲交纳赔偿款5000元。请问：1、如由你作为陈善义的辩护人，你将从哪些方面组织辩护观点？ 2、如由你作为黄笑的辩护人，你的辩护观点怎样？ 3、如由你作为被害人的附带民事诉讼代理人，你应做哪些工作？ 4、如本案两被告人亲属未委托辩护人，法院应否为其指定辩护人？应怎样办手续？案例2：2019年11月1日晚6时左右，施某夫妇从J市区卖菜回家，骑自行车经过迎宾大道边路时（未通车），紧跟其后骑摩托车的张某想超越施某时，不幸与施某的自行车相撞，施某连人带车当即倒地，施某倒地时，后脑着地，当即昏迷。在送往医院抢救途中, 施某死亡。后经交警现场勘察，询问证人等，认为本起事故为非

48、交通事故，并书面告知施某妻子向人民法院提起诉讼。施某今年48岁。施某有妻子王某，今年47岁，多病。大女儿19岁，在某中专学校读书。小女儿14岁，在某中学读初二。请问：1、如王某要委托你作为代理人，你的代理思路怎样？2、如提起诉讼，本案应调查、收集哪些证据？3、起诉时，如何确定本案的赔偿范围及数额？4、作为王某一方的代理人，在庭审中，应从哪些方面发表代理意见？5、作为张某一方的代理人，应从哪些方面发表代理或辩护意见？案例3：田某和苗某是前后院邻居，田某家新建的房子挡住了苗某家的采光。苗某多次交涉无果，双方为此发生冲突，田某将苗某打成重伤，田某被捕。在刑事诉讼过程中，苗某提起刑事附带民事诉讼，并委

49、托胡某作为诉讼代理人。胡律师接受委托后，为苗某写了如下诉状：刑事附带民事起诉状原告：苗某，男，34岁，汉族，公司职员，家住本市四方区花家胡同20号。诉讼代理人：胡某，ZJ有为律师事务所律师。被告：田某，男，36岁，汉族，公司职员，家住本市四方区花家胡同21号。请求事项：请求法院依法判处被告赔偿全部医疗费、误工损失费和伤残补助费；请求法院依法判处被告拆除影响原告家采光的非法建筑；请求法院依法判处被告赔偿原告精神损失费40000元。本案诉讼费用由被告承担。事实和理由被告和原告系前后院邻居。今年3月，被告在房屋改建过程中，不顾邻里关系，加造部分的房屋离原告家的前窗只有半米，严重影响了原告家房屋的采光

50、。原告多次向被告交涉，被告均置之不理。5月3日，原告再次找被告交涉时，被告态度更为恶劣，不但不听原告交涉，反而拿起铁铲殴打原告，致右脚跟肌踺被铲断，虽经住院治疗30天，仍留下残疾，行走不便，经鉴定为三级伤残。以上事实有证人的证言，医院的诊断证明书，以及司法鉴定室的鉴定报告为证。被告的上述行为，严重侵害了原告的合法权益，给原告的身心健康造成了极大的伤害。为此，原告特提起刑事附带民事诉讼，请求法院依法判处。具状人：胡2019年5月4日问题：请根据刑事附带民事诉讼的法律规定和基本理论，从对执业律师法律文书规范化角度，指出刑事附带民事诉状存在哪些问题，并简要说明理由。案例4陈飞和李元是高中同学，大学毕

51、业后，陈飞在某工商银行工作，李元由于单位效益不好，遂辞职开了一家个体家电维修店。后来由于经营不善资金周转不开，便向陈飞借款2万元。一年后，陈飞因买房装修，要求李元还钱，李元以种种借口拖欠不还。一日，陈飞在某建筑工地附近遇到李元，于是抓住他索要欠款，李元矢口否认借过钱，并当众辱骂陈飞。陈飞忍无可忍，于是顺手拿起旁边一根铁棍，将李元头部打伤，李元当即倒地昏迷。陈飞将其送往医院，经抢救苏醒，但已经导致轻伤。李元向县公安局控告，县公安局认为本案属于自诉案件，不予立案。李元向县人民法院提起诉讼，县人民法院审查后，认为证据不足，可由公安机关受理，于是移送县公安局，县公安局立案侦查。经侦查终结后，认为陈飞犯

52、罪事实清楚、证据确实充分，依法应当追究刑事责任，遂移送县人民检察院审查起诉。审查起诉过程中，陈飞委托其任县人大常委会委员的朋友刘江担任辩护人。县人民检察院经讯问陈飞，听取李元的意见，并对案件材料进行审查后，认为符合提起公诉的条件，即决定向县人民法院提起公诉。在递交起诉书的同时，向县人民法院移送证据目录、证人名单、主要证据复印件和照片，并口头建议适用简易程序。县人民法院经审查，认为符合适用简易程序的条件，在收到起诉书后第5日按照简易程序予以受理。在向陈飞送达起诉书副本的同时，告知该案适用简易程序审理。开庭审判前，县人民法院将开庭的时间、地点以电话的方式通知了县检察院、李元、陈飞，并记录在卷。在庭

53、审中刘江未出庭，但在庭审前将口头辩护意见告知了独任审判员。陈飞在最后陈述中翻供，否认指控的犯罪事实，提出自己无罪的意见，县人民法院决定延期审理，按照公诉案件的第一审普通程序重新审理，经公开开庭审理，依法判处陈飞有期徒刑1年缓期2年执行。一审判决书送达双方当事人后，被告人陈飞在收到判决书第3日通过县人民法院向二审法院提交上诉状，上诉期满后又请求撤回上诉，县人民法院裁定准许撤回上诉，裁定书送达陈飞之日起，第一审判决、裁定生效。县人民法院将陈飞交付监狱执行，并将相关法律文书一并送达监狱。问：本案诉讼程序有何不当之处？并说明理由。案例5（拘禁.绑架.结果加重犯.转化犯）田某因为刘某欠30万元购车款久拖

54、不还，便许诺12万元酬谢，请万某等四人将刘某从延安绑架到四川。万某等人携带“冬眠灵”针剂。7月5日，田某在西安租得1辆桑塔纳轿车，将刘某带上车后，往四川方向驶去。刘某询问干什么，万某等拿出刀子威胁刘不许闹，田某称去西安把事情说清楚，不会对刘进行伤害。车开出延安后，田某害怕刘某闹，停下车在刘的右臂注射“冬眠灵”两支，致刘睡着，次日早5时许在西安境内刘某醒后.田某让万某给刘注射“冬眠灵”1支，刘又睡着。车驶入四川境内刘醒后，又给刘注射1支“冬眠灵”。当车要过四川剑门关时，田某害怕交警查车，再次让万某给刘注射 “冬眠灵”1支。到达四川省新都县某村，四人将刘抬到相识的范某家地下室，此时，刘已气息微弱。

55、7月8日中午12时许，田某等人到地下室发现刘某死亡。为避免被人发现，田等将刘某碎尸后装入桶内沉人河底，将刘的衣服烧毁。田某等构成何罪？行政法和行政诉讼法案例案例1原告徐建峰、徐惠英二人系夫妇关系，向他人租得某市大唐轻纺市场辅助性营业用房一间，为袜子生产者进行包装并兼作生活用房。1994年5月3日下午，某市场工商所人员来原告处检查，认为原告无营业执照属违法经营，必须立即去工商所申办执照。原告提出自己只负责包装袜子，按双取酬，无须营业执照，双方发生言词争吵。工商所工作人员要将房内6箱袜子搬至工商所，但未出具扣留凭证。双方为争夺袜子发生争执，情急下原告徐建峰拿起一把菜刀，即被他人夺下。被告工作人员随

56、即将徐建峰扭送到市场管理办公室，由经济民警用手铐将其铐在窗铁栅上。继而，徐惠英赶到，见丈夫被铐，便责骂工商所人员，亦被带到另一屋内铐上手铐，滞留时间2小时左右。工商所人员又将原告租用房屋强行上锁。次日，工商所将6箱袜子发还原告，变更为扣押现金500元，出具了暂扣凭证。二原告当晚到医院诊治，诊断为手臂外伤，花去医药费95.10元。原告诉至法院，请求撤销被告的具体行政行为并赔偿损失。被告辩称：原告在市场内进行加工业务，不依法申领营业执照，依法应予查处。被告扣押财产、查封非法经营场所属依法行使职权。原告意图暴力抗拒，市场保卫人员采取必要措施防范，并无不当。被告依法管理市场的行为应予维护，请求驳回原告

57、的诉讼请求。原告无照经营的违法事实清楚。被告依据国家工商局工商行政管理机关行政处罚程序规定（试行）的有关规定，依法查扣了6箱袜子，后原告愿以现金抵押，d变更为暂扣500元，出具了暂扣凭证，主体合格，程序合法。被告查封的营业房产权属被告所有，原租给个体户蒋章标经营，租赁协议规定不得擅自转让。在出现违约事实后，被告收回该房，属行使民事权利，不属行政行为。因原告抗拒执行公务，由保卫人员采取治安措施，该行为不属被告所为，更不应由被告承担法律后果。（1）本案的被告应当是谁？（2）本案审理的对象是什么？（3）被告扣留原告加工的袜子，是否合法？为什么？（4）被告查封房屋是行使民事权利行为还是具体行政行为？（

58、5）被告扣留现金和限制人身自由是否行政侵权行为？为什么？保卫人员采取治安措施，其行为应由谁承担责任？（6）法院应当如何判决？案例2孙甲与孙乙乃兄弟，孙甲18岁，孙乙16岁。二人某日到舞厅跳舞，孙甲与张某发生口角并打了起来，孙乙帮其兄孙甲打张某。派出所对孙甲、孙乙每人处以罚款50元的处罚。张某不服，向县公安局申诉，县公安局改处各拘留5日，孙兄弟俩不服。现问： （1）孙兄弟俩可否不经上级公安机关复议直接对县公安局的决定提起行政诉讼？其依据是什么？ （2）如孙兄弟俩依法提起行政诉讼，他们兄弟俩、张某、派出所、公安局在诉讼中各处于什么地位？ （3）孙乙可否委托其兄甲为诉讼代理人？ （4）本案如可提起行政诉讼，应否公开审理？ （5）如果一审法院判决撤销对孙二人的处罚，张某可否上诉？ （6）如果县公安局撤销了派出所对孙二人的处罚，张某可否提起行政诉讼？如可以，怎样确定不氏兄