建设工程总承包合同(适用于甲方)

1、.：.；建立工程总承包合同范本第一部分 合同协议书合同协议书发包人全称：和承包人全称：经协商一致，订立本合同协议书。发包人愿将 工程工程交由承包人实施，并接受承包人递交的勘察、设计、采购、施工、开工实验、开工后实验、试运转考核及承当质量保修责任承诺的招标书。发包人承诺按合同商定支付进度款及相应款项，并结清开工结算的款项。承包人承诺按照合同商定的勘察、设计、实施过程完成工程，并在质量保修期内承当工程质量保修责任。工程总承包主要事项如下：工程工程工程工程称号： 工程工程地点： 工程工程运用功能： 工程工程规模： 由假设干单项工程组成的工程总承包工程，应附单项工程一览表，作为本合同协议书的附件。 发

2、包工程工程的资金来源： 技术及规范 技术来源： 技术专利技术、运用功能要求： 主要设计规范： 在合同中应明确的主要日期合同生效日期： 设计开工日期： 施工开工日期： 开工日期包括或不包括：开工实验： 开工后实验开场日期： 施工开工至开工的日历天数： 天四、合同价钱和付款货币中标通知书的合同价钱大写： 元，其中：人民币 大写 元，外币大写并须标明币种： 须标明货币单位。除双方在合同条款中商定的，及法律、行政法规规定的在实施过程中需求变卦、追加、调整而增减的款项外，合同价钱不得调整。五、合同的组成文件 组成合同的文件包括： .合同协议书.中标通知书.招标文件及其附件.招标文件及其附件.商务报价.合

3、同通用条款.合同公用条款.规范、规范及有关技术文件列出清单.其他相关文件列出清单.构成合同组成部分的其他文件包括：通知、会议纪要、指令、电子邮件、变卦、洽商等书面文件。六、需求附在合同协议书之后的备忘录和文件 列出备忘录及文件目录序号、清单，附：附件八、合同协议书生效 合同协议书自发包人、承包人的双方的法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同公用章之日起生效并实施。或必要时，应以下一段交换上一段经发包人和承包人商定，具备以下前提条件，并得到满足的日期内，本合同协议书生效并实施应列出协商一致的各方的前提条件、要求内容和时间。作为合同协议书的附件。假设，前提条件未能得到满足，本协议书应作废或

4、无效。此时，应退还任何有关本工程的担保。协议书订立时间：年月日协议书订立地点：发包人：签字、公章 承包人：签字、公章 工商注册住所： 工商注册住所：企业代码： 企业代码：邮政编码： 邮政编码：法定代表人： 法定代表人：授权代理人： 授权代理人：电话： 电话：传真： 传真：电子邮箱： 电子邮箱：开户银行： 开户银行：账号： 账号：第二部分 通用条款第条 普通规定.词语定义.合同，指根据国家合同法、行政法规，及招标工程规定，由合同协议书及合同协议书所规定的其他文件所构成的整体。.通用条款，是根据国家法律、行政法规规定，以及工程总承包各个阶段实施过程中合同当事人协商一致的责任、职责、义务和权益订立的

5、，并应遵守的原那么性条款。.公用条款，是合同当事人根据工程的详细情况，对通用条款进展详细补充、修正和完善，并经合同双方达成一致意见并应遵守的条款。.工程总承包，按照合同当事人商定的对工程建立工程的勘察、设计、采购、施工、开工实验、开工后实验及试运转考核，并承当质量保修责任等实施全过程的各个阶段、或设计及其他部分阶段的工程承包。.发包人，指在合同协议书中商定的，具有工程发包主体资历和付款才干的当事人、或获得该当事人资历的合法承继人。.承包人，指在合同协议书中商定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资历的当事人、或获得该当事人资历的合法承继人。.分包人，指从承包人处接受合同工程中部分工程或效力分包

6、的，并具有相应合法资历的当事人。.发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表，其详细职权由合同当事人在公用条款中商定。.监理人，指发包人委托的，代表发包人依法对工程实施监视的、具有相应资质条件的工程监理单位。其详细职权由合同当事人在公用条款中商定。.工程总监，指由监理单位法定代表人书面委托、全面担任履行监理合同的总监理工程师。其详细职权由合同当事人在公用条款中商定。.工程经理，指承包人企业的法定代表人授权担任履行并实施本合同工程的代表。其详细职权由合同当事人在公用条款中商定。.合同当事人，是指发包人和承包人双方。. 当事人或一方，根据上下文需求，或指发包人、或指承包人。 .永久性工程，指根据合

7、同商定要进展勘察、设计、施工、开工实验、开工后实验及试运转考核、交付操作或交付运用的工程。由工程和或单项工程组成。.单项工程，指在合同协议书中确定的单项工程假设有、或公用条件中列明的单项工程假设有，是永久工程的组成部分。 .暂时性工程，指为实施和完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的暂时建筑、暂时设备、暂时管网、暂时线缆、暂时道路等，并不构成永久性工程的实体。.现场或工程场地，指由发包人提供的用于承包人工程现场办公、居住、设备资料部件存放、机具存放、施工设备和实施工程所运用的场地，及发包人指定的供实施过程运用的任何其他场地。勘察根底资料，指按有关行政法规规定，发包人应为承包人提供工

8、程勘察要求的根底性数据、条件、文件和资料。.工程根底资料，指按有关行政法规规定，发包人应为承包人提供设计要求的根底性数据、条件、文件和资料。.现场妨碍资料，指按有关行政法规规定，发包人应为承包人提供施工场地地下已有的管道、线缆、构筑物；地上已有的建筑物、构筑物，以及须受维护的古建筑、古树木等坐标、方位、数据、情况的资料。.设计，指按合同协议书要求的功能、技术文件、规模、规范、工程根底资料，及相关的技术数据、技术条件、技术资料，将要求转化为图纸文件，并能有效地指点采购、施工、开工实验、开工后实验、试运转考核和运用的图纸文件。.采购，指为实施完成永久性工程，根据设计文件需求从执行组织外部获取永久性

9、工程的设备、资料、部件等货物和效力的过程。.施工，指把设计文件转化为永久性工程实体的实施过程，包括建筑、安装和开工实验。.开工实验，指工程的建筑、安装完成后不包括为开工实验和开工后实验应合理预留的施工部位，按合同商定在开工后实验开场前，应由承包商担任完成公用条款中规定的各种实验。.施工开工，指工程已按合同商定、发包人要求及设计图纸，实施完成了建筑、安装并经过了开工实验。不包括对运用、操作没有本质影响的扫尾工程和缺陷修复。.工程接纳，指承包人经过开工实验后，为保证发包人的操作人员、运用人员进入岗位进展开工后实验的预备任务，承包人与发包人须进展的工程中间交接，并颁发了接纳证书。.开工后实验，指发包

10、人接纳工程后，按合同商定，由承包人指点发包人的操作人员进展的实验和试运转，或是由发包人担任进展的实验和试运转。.试运转考核验收，指根据合同商定，在工程完成开工后实验，由发包人组织、承包人指点进展的合同目的考核所进展的实验，经发包人确认并签发了考核验收证书。 .工程开工验收，指承包人接到试运转考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，承包人按有关部门规定的内容提交了开工验收报告及开工资料、开工结算资料，结清了合同款项，发包人按有关部门规定组织的工程验收。.合同期，指合同生效之日起，至合同商定的双方应履行的义务曾经完成的日期。按总日历天数含法定节假日计算的天数，包括按合同商定并被发包人同意的任何延伸期

11、限。.设计开工日期，指合同协议书商定的，承包人开场设计任务的绝对日期、或相对日期。.采购开场日期，指初步设计同意后开场采购的日期。.施工开工日期，指合同当事人在协议书中商定的，承包人开场现场施工的绝对日期、或相对日期。.开工日期，指按照合同当事人在合同中商定的，承包人应完成开工实验的绝对日期，或相对日期。.工期，指合同双方在协议书中商定的，永久性工程施工开场之日至开工实验完成之日，按总日历天数含法定节假日计算的天数，包括按合同商定被发包人同意的任何延伸期。.工程接纳日期，指按合同商定的，承包人开工实验完成的绝对日期或相对日期，也是发包人应接纳工程的绝对日期或相对日期。.整体进度方案，指自合同生

12、效之日起，按合同商定的勘察、设计、采购、施工、开工实验、接纳工程、开工后实验至试运转考核，反映工程各主要阶段实施的时间安排。.采购进度方案，指承包人为采购永久性工程编制的进度方案，反映设备、主要资料、主要部件的采购方案编制、询价、供应商选择、订货、加工制造、监制、交货、运抵现场及合同双方验收交接的时间安排。.施工进度方案，指合同协议书商定的，永久性工程施工开工至开工实验完成之间的主要集协作业程序的时间安排。.变卦，指发包人书面指示或书面同意的，对发包人的工程要求或工程所作的任何书面更改。.合同价款，指合同当事人在协议书中商定的、或公开招招标确定的发包人用以支付承包人的勘察、技术、设计、采购、施

13、工、开工实验、开工后实验、效力等合同范围内的合同价款。.合同价款调整，指根据合同商定，及法律、行政法规规定，需求增减的费用而对合同价款进展的相应调整。 .工程质量保修责任，是指按国家法律、行政法规或国家有关工程质量保修的有关规定，承包人对交付发包人运用的工程在质量保修期内应承当的质量保修责任。.工程质量保修责任书，是指在工程开工验收之前，发包人应与承包人签署的，规定承包人需按国家法律、行政法规或国家有关工程质量保修的有关规定，对交付发包人运用的工程在质量保修期内承当质量保修责任的书面协议。质量保修责任书，作为本合同附件。.书面方式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的方式。电文包

14、括：电传、电子数据交换和电子邮件。.违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合商定所应承当的责任。 .索赔，指在合同履行过程中，并非一方的过错，而是应由另一方承当责任的情况呵斥的实践损失、损害及工期延伸，由一方向另一方提出经济补偿、或工期延伸的要求。不可抗力，指不能预见、不能防止并不能抑制的客观情况。.适用法律，指国家法律、行政法规、地方法规、行业规定等现行有效的法律规定。.合同文件及解释顺序.合同文件应能相互解释，互为阐明。除公用条款另有商定外，组本钱合同的文件及优先解释顺序如下： .合同协议书 .中标通知书.公用条款 .通用条款.招标书及其附件.规范、规范及有关技术文件 .设计

15、文件、图纸和资料.构成合同组成部分的其他文件，包括：会议纪要、指令、电子邮件、变卦、洽商等书面文件。.当合同文件的条款内容模糊不清、或不相一致时，在不影响工程正常进展的情况下，由合同当事人协商处理，也可采用监理人的解释。合同当事人经协商未能达成一致、或不接受监理人的解释，应按本通用条款.款关于争议和判决的处理方式进展处理。.言语文字合同文件的编写须以中国的汉语简体言语文本为准。如公用条款商定运用两种及以上言语时，汉语应为优先解释和阐明本合同所规定的主导言语。在少数民族地域，合同当事人可以商定运用少数民族言语编写、解释和阐明本合同文件。.适用法律本合同文件适用于中华人民共和国的法律和行政法规。需

16、求明示的适用法律，由合同当事人在相应的公用条款中商定。.规范、规范.合同当事人应在合同中商定国家规定的规范、规范的称号。.没有国家规范、规范规定的应商定适用行业的规范、规范的称号。.没有国家和行业规范、规范的，应商定适用工程所在地的地方规范、规范的称号。.发包人要求运用国外规范、规范的，发包人应担任提供原文版本和中文译本，应在公用条款中商定提供的时间和份数。.上述.款至.款所发生的为本合同购买的规范、规范费用，及翻译规范、规范的费用，由发包人承当。.没有相应规范、规范的，由发包人按公用条款中商定的时间，向承包人列明技术要求，承包人按商定的时间和要求提出实施方法，经发包人认可后执行。假设承包人对

17、实施方法需求进展研发实验的，或需求对施工人另行培训的，承包人应与发包人另行签署协议作为本合同附件，其费用应由发包人承当。.发包人不得要求承包人违反国家规定的有关规范、规范进展设计，不得要求承包人改动国家强迫性规范。承包人有权回绝发包人要求对国家强迫性规范、规范和要求的修正和变卦。.发包人有权按照合同商定的，及遵照国家法律、行政法规对本合同工程有强迫性要求的相关平安、质量、规范、环境维护和职业安康，对承包人的设计、实施提出建议、修正和变卦。第条 发包人.发包人的普通义务和权益.发包人应履行合同中商定的合同价款调整、付款、开工结算的义务。.发包人应按有关行政法规规定，办理应由发包人向国家有关部门、

18、行业有关部门、地方行政有关部门规定的答应、执照、同意和备案，及协调与地方有关单位的关系，因此给承包人呵斥的开工延误、暂停、工期延误等所添加的费用，发包人应承当赔偿责任，假设工期延误应给予延伸。.发包人应维护承包人的知识产权，并承当严密义务。未经承包人赞同不得将承包人的资料、文件和图纸擅自修正、复制和向第三方泄露、转让或用于本合同以外的工程工程。假设发生，发包人应承当由此引起的一切后果和赔偿责任。.除非因承包人的直接缘由给发包人带来的任何损失、损害和损伤，发包人有权根据本合同规定向承包人提出赔偿要求和索赔外，间接缘由所带来的任何损失、损害和损伤应由合同双方各自承当。.发包人以为必要时，有权随时向

19、承包人发出书面暂停通知。并应根据合同商定的条款对承包人呵斥的损失、损害给予赔偿，以及工期的合理延伸。.发包人应履行合同中商定的其他义务和协助义务。.发包人代表发包人应委派发包人代表，履行发包人委托的权益。发包人代表应根据本合同并在其职权范围内行使其权益，无权擅自修正合同，无权擅自终止合同。发包人代表的姓名、职务、职权和权限由发包人在公用条款内写明。假设发包人决议交换其代表，应将其姓名、职务、职权、权限和任命时间在其到任的天前以书面方式通知承包人。.监理人.适用法律允许本合同工程不实行监理，且业主未聘请监理人实施工程监理的，本.款不成立。.发包人应在监理实施前，将其委托监理人的称号，监理的范围、

20、内容、职权和权限，以书面方式通知承包人。监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限内，代表发包人对承包人实施监视。.监理人委派的工程总监，其姓名、职务、职权、权限由发包人在公用条款内写明。工程总监，应按照合同当事人在公用条款中商定的权限行使其职权，无权修正合同，无权终止合同。发包人要求工程总监在公用条款商定职权之外行使的职权，须事先书面通知承包人。工程总监在公用条款商定的职权之外，要行使的职权，须事前获得发包人的同意，并由发包人征得承包人的赞同。.发包人在公用条款内写明的工程总监的职权，不得与发包人代表的职权相重叠，假设发生重叠或不明确时，由发包人予以协调并明确，并以书面方式通知承包人。.

21、在合同履行中，合同当事人之间发生对权益或义务的分歧时，工程总监应根据本合同，并在其职权范围内应客观公正地进展处置。一方对工程总监的处置有异议时，可按本通用条款第.款关于争议和判决的处理方式进展。.除合同内有明确商定或经合同当事人同不测，工程总监无权解除本合同当事人商定的任何权益和义务。.假设发包人需交换工程总监，发包人应至少提早天以书面方式通知承包人。并应将交换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间通知承包人。.委派人员和指令 .发包人代表和或工程总监，可委派其人员行使合同公用条款中对发包人代表和或工程总监商定的职权；也可在以为必要时，撤回其委派。委派或撤回均应提早天以书面方式分别通知发包人和承

22、包人，委派书包括：被委派人员的姓名、职务和职权。委派书和撤回通知，作为本合同附件。 委派人员在其授权范围内，向承包人发出的任何书面方式的函件，与发包人代表和或工程总监发出的任何书面方式的函件具有同等效能。承包人对前述发出的任何书面方式的函件有疑问时，可将此函件提交给发包人代表和或工程总监，应给以确认；被委派人员发出的指令有失误时，发包人代表和或工程总监须给以纠正。 除发包人代表和或工程总监及其委派人员外，发包人和或监理人派驻工程的其他人员均无权向承包人发出任何指令。.发包人代表和或工程总监的指令和通知，须由其本人签字并以书面方式送达承包人委派的工程经理，工程经理须在回执上签署姓名、并签署收到的

23、日期及详细时间后，该指令生效。必要时，发包人代表和或工程总监可先发出口头指令，并应在小时内再给予书面确认，承包人方对该指令予以执行。对不能按时给予书面确认的指令，承包人应于其口头指令发出后的天内提出书面确认恳求，接到该恳求函件后的小时内不予回答，视为该口头指令已被确认。 承包人以为指令不合理，应在收到指令后小时内向发出指令的发包人代表和或工程总监提出修正指令的书面建议报告，发包人代表和或工程总监在收到报告后小时内应做出修正指令或继续执行原指令的决议，并应以书面方式通知承包人。必要时，发包人代表和或工程总监可责令承包人立刻执行指令，承包人应即执行；或承包人对指令提出异议，但发包人代表和或工程总监

24、决议仍须执行的指令，承包人应即执行。因指令错误发生的追加合同价款，及给承包人呵斥的损失须由发包人承当，延误的工期应给予延伸。.发包人代表和或工程总监，应按合同商定及时向承包人提供所需的指令、通知和同意，并履行合同中商定的其他义务。由于发包人代表和或工程总监未能按合同商定履行义务呵斥工期延误，发包人应承当延误呵斥的追加合同价款、赔偿承包人有关的损失，延误的工期应给予延伸。. 履约启动金.发包人应与承包人商定预付款的金额或按合同价钱商定预付款的百分比，作为发包人的履约启动金。发包人并应与承包人商定，从支付给承包人的工程进度款的付款中分期抵扣的时间和比例。.发包人未能按.款的商定支付履约启动保证金额

25、，承包人有权减速、暂停，呵斥的窝工、停工损失由发包人承当，延误的工期应给予顺延。.平安保证.按建筑法规定，发包人应向承包人提供与施工现场相关的已有的地下管线、线缆等资料，承包人该当采取措施加以维护，相关费用应由发包人承当。因发包人未能提供相关资料，给承包人带来的损失、损害、损伤由发包人担任其费用及相关单位要求的赔偿。因此招致的工期延伸，应给予顺延。.按建筑法规定，有以下情形之一的，发包人应按国家有关规定办理恳求同意手续，因发包人未能办理以下手续给承包人带来的损失、损害由发包人担任相应费用及相关单位要求的赔偿。因此招致开工时间延伸，发包人须给予顺延。应办理的同意手续有： .需求暂时占用规划同意范

26、围以外场地的；.能够损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设备的； .需求暂时停水、停电、中断道路交通的； .需求进展爆破作业的；.法律、法规规定需求办理报批手续的其他情形。.发包人应协调处置施工现场周围的地下、地上已有设备和临近建筑物、构筑物包括文物维护建筑、古树名木的维护任务，以维护现场周围的正常次序，并承当相关费用。.发包人工程现场临近正在运用、消费或运转的建筑物、构筑物、消费安装、设备、设备等，发包人应设置隔离设备，竖立制止入内、制止动火的明显标志，并以书面方式通知承包人应遵守的平安规定要求和位置范围。因发包人的缘由使承包人呵斥损伤、损失和损害由发包人承当。.发包人在本合同中未能商定的，

27、而在工程主体构造或工程主要安装完成后要求涉及建筑主体和承重构造变动或涉及艰苦工艺变化的装修工程，按建筑法规定，发包人应与承包人另行签署委托合同，作为本合同的附件，由承包人提出设计方案，方能施工。发包人擅自决议此类装修、或发包人与其他委托人签署的委托合同，由发包人或发包人另行委托第三方提出的设计方案及施工，所呵斥的损失、损害由发包人担任。.发包人应对其代表和工程监理人员进展平安教育，发包人代表和工程监理人员应遵守发包人工程现场的平安规定。因他们未能遵守发包人工程现场的平安规定呵斥的人身损伤、平安事故由发包人担任。 .保安责任.发包人应担任与当地有关治安部门的联络、沟通和协调，并承当相关费用。并有

28、权对承包人的保安任务实行归口指点。.发包人应与承包人在公用条款中详细商定工程实施的假设干阶段的保安责任区段划分、责任划分、时间划分，及合同双方应编制的相关保安制度、责任制度和报告制度。.按合同商定，发包人占用的区域、发包人接纳的单项工程和工程，由发包人承当相关的保安任务和责任。因此呵斥的损失、损害和损伤，由发包人担任。第条 承包人.承包人的普通义务和权益.承包人应按合同商定的，及国家法律、行政法规规定的规范、规范，完成设计、采购、施工、开工实验、开工后实验假设有，使完成的工程符合合同商定的功能、规模和工期要求。.承包人有义务按合同商定的，及国家法律、行政法规公费修复其设计、文件、设备、资料、部

29、件、施工、开工实验和开工后实验存在的缺陷和质量缺陷。.承包人有义务按合同商定的，及行政法规规定，向发包人提交相关报表。应在公用条款中详细商定。 .承包人应维护发包人的知识产权，未经发包人赞同不得将发包人的资料、文件和图纸擅自修正、复制和向第三方泄露、转让或用于本合同以外的工程工程，须承当严密义务。假设发生，承包人应承当由此引起的一切后果和赔偿责任。.承包人有根据合同商定的，及国家有关法律规定、行政法规规定的，对发包人给承包人呵斥的损失、损害提出赔偿、索赔，以及要求工期合理延伸的权益。.承包人应履行合同中商定的其他义务。.工程经理.工程经理是承包人企业法定代表人在工程总承包工程上的委托代理人。工

30、程经理经授权并代表承包人企业担任履行承包合同。 工程经理的姓名、职务、权限和义务须在公用条款内写明。.承包人根据合同须发出的通知，应以书面方式由工程经理签字后送交发包人代表和或工程总监，发包人代表和或工程总监须在回执上签署姓名和收到日期及时间后生效。.工程经理按发包人认可的整体进度方案，及发包人代表或和工程总监根据合同须发出的指令组织工程实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表和或工程总监获得联络时，工程经理有权采取必要的措施以保证人身、工程和财富的平安，但事后须在小时内向发包人代表和或工程总监送交报告。.承包人假设需改换工程经理，应至少提早天以书面方式通知发包人，并应征得发包人代表的赞同。继任

31、的工程经理应继续履行第.款规定的工程经理的权限和义务。 .发包人有权建议改换其以为不称职的工程经理。承包人应在接到改换通知后天内改换工程经理或向发包人提出书面的改良报告。假设发包人就赞同工程经理第二次提出改换的建议，承包人必需在接到第二次改换建议通知后天内改换该工程经理。.履约担保合同当事人未能商定履约担保金额的，本.款不成立。 .承包人应向发包人提供履约担保，并按合同商定履行其各项义务。承包人提供了履约担保，发包人应提供付款担保。合同当事人应在公用条款中商定履约担保的格式、内容和金额。.承包人违反合同商定并给发包人呵斥经济损失，当发包人从工程款中抵扣缺乏时，有权从履约担保中获得补偿；发包人违

32、反合同的付款商定，承包人有权从付款担保中获得补偿。.分包人.承包人应按公用条款中商定的，需求分包的勘察、设计、施工和效力，由承包人与分包人签署分包合同。未在公用条款中商定分包的，承包人不得将承包中的任何部分进展分包。.分包人应符合国家法律、行政法规规定的企业资质、资历，及承包人的招标要求，不符合的不能作为分包人。.承包人不得将承包的全部工程转包给他人，也不得将承包人的设计专业专项或施工专业专项转包给他人，也不得将承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。承包人只需经有关主管部门同意，可以对本合同工程的相关勘察、设计直接发包，包括：对采用特定的专利或专有技术的、建筑艺术外型有特殊要求的、

33、或国务院规定的其他设计工程勘察、设计。.分包人不得将其分包的设计、施工和效力再继续分包。承包人应对分包人的继续分包承当责任。.承包人应按分包合同商定，按时支付分包商工程进度价款。未经承包人赞同，发包人不得以任何方式向分包商支付任何款项。.承包人应对分包人现场派驻相应人员，实行对其平安、质量、进度方案、暂时设备、环境、卫生、捍卫、统计等的管理，以保证本合同的顺利履行。.分包人的任何违约行为或忽略，招致工程损害或给发包人呵斥的损失，及工期延伸，承包人须承当连带责任。.工程的分包不能解除承包人的任何合同责任与义务。.质量保证.承包人应获得国家规定的继续有效的适用的质量保证体系证书，建立本合同工程的质

34、量保证体系。.承包人应按合同商定的，国家法律和行政法规规定的，及强迫性规定的规范、规范进展设计、采购、加工制造、施工、开工实验和开工后实验，使完成的工程符合合同商定的功能与规模，并遵照建筑法及国家有关质量保修规定对工程进展保修。.承包人应对分包人进展质量管理、监视、检查、检验、检测和实验。.分包人应按照分包合同的商定对其分包工程的质量向承包人担任，承包人与分包人对分包工程的质量承当连带责任。分包人发现承包人的设计文件、图纸、工程设备资料有过失时，应及时提出建议和意见。.承包人应按合同商定的、设计规定的及施工技术规范，对其提供的和分包人采购的永久性工程物资进展检验、书面记录和签字，并应接受监理人

35、的监视，合格方可运用。.平安保证.承包人应担任施工开工后至发包人接纳工程之前期间的施工现场的平安责任。承包人应对现场的分包人进展平安消费管理，分包人应对承包人担任。 .承包人应按照合同商定的、并遵照建筑法、有关平安消费的法律、法规和平安规那么、技术规程和规范规范等法律规定进展工程设计，保证工程的平安性能。防止人身伤亡和其他平安事故的发生。.承包人应遵照建筑法、有关平安消费的法律、法规和平安规那么的规定，制定工程施工、开工实验、开工后实验假设有中的相关平安措施、平安消费责任制度，对专业性较强的工程编制专项的平安组织设计书，并采取平安技术措施。防止人身伤亡和其他平安事故的发生。.承包人应对施工现场

36、毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境能够呵斥的损害采取平安防护措施。否那么，由此呵斥的损害、损失、损伤、或赔偿由承包人担任。.承包人按本合同商定的装修工程，应在工程设计中防止该装修工程对建筑主体和承重构造的影响。否那么，由此呵斥的损害、损失、损伤由承包人担任。.环境维护和职业安康.承包人应按合同商定的，并遵照建筑法、环境维护法、职业安康的规定，及有关技术规程、规范规范等法律规定进展工程的环境维护设计，及职业安康维护设计，保证工程符合环境维护和职业安康的法律规定。.承包人担任工程现场实施过程中的环境维护责任，承包人应担任对分包人施工现场的环境维护管理，分包人应对承包人担任。应按合同商定的，并遵照建

37、筑法、环境维护法的规定，采取控制和处置施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。否那么，由此呵斥的损害、损失、损伤由承包人担任。合同双方应在公用条款中详细商定区域范围。.承包人担任工程现场实施过程中职业安康的维护责任，承包人应担任对分包人施工现场人员的安康维护管理，分包人应对承包人担任。应按合同商定的，职业安康规定的，采取相应维护措施，提供相关维护用品。否那么，由此呵斥的人身损伤由承包人担任。.现场保安.承包人担任自施工开工至开工实验完成，直至发包人接纳工程期间的施工现场的保安责任。并担任编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。.按合同商定，

38、在工程实施阶段中应由承包人担任保安的区域，在未被发包人接纳的单项工程和工程的区域内，由承包人承当保安责任。否那么，由此呵斥的损失、损害和损伤，由承包人担任。第条勘察、技术与设计. 勘 察合同当事人未商定工程勘察，本.款不成立。.勘察根底资料的提供。.发包人应按合同商定、国家法律和行政法规规定，提供承包人勘察任务所需求的相关勘察根底资料，应对该资料的真实、准确担任，并按双方商定的时间提供。.因发包人的方案变化、提供的勘察根底资料不准确、应提供的地下埋藏物不清、未按商定期限提供必需的根底资料，给承包人呵斥的窝工、停工、返工、修正、损失和损害，由发包人承当。.承包人有义务与发包人共同审核交接发包人提

39、供的勘察根底资料，应在接到相关资料后的天内，提出补充要求如需求。因承包人未能在商定的天内提出补充资料的要求，因此呵斥的窝工、停工和工期延误，由承包人承当。假设使工期延误，工期应顺延。.发包人无法按.款商定提供的某些勘察根底资料，可委托承包人搜集，承包人假设接受，发包人应与承包人另行签署合同。此时，承包人应对这些资料的真实、准确和商定完成时间担任，由此呵斥的窝工、停工、返工和工期延误，由承包人承当。.发包人应及时为承包人提供、并处理勘察现场的任务条件和出现的问题，并承当其费用。双方应在公用条款中详细商定各方的义务和权益。.工程勘察前，假设发包人担任提供资料，应根据承包人提出的工程用料计按时提供，

40、并附相关合格证明、承当资料费和运费。与承包人在现场办理验收交接。双方应在公用条款中详细商定各方的义务和权益。.合同双方应商定承包人勘察任务所需的暂时设备，包括：办公、宿舍、供电、供水、进场道路等详细要求、条件和完成时间，履行各自的责任、职责和义务。.承包人应按国家有关工程勘察的技术规范、规范、规程和发包人的义务委托书及技术要求，查明、分析、评价工程现场的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制勘察纲要或工程勘察组织设计文件，进展工程勘察，对其完成的勘察结果资料的质量担任。由于承包人的缘由呵斥的勘察质量缺陷，应公费修复；因勘察质量呵斥艰苦经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任扣除勘察费外，并根据

41、损失程度向发包人支付赔偿金，合同双方应在公用条款中商定按实践损失应赔偿的百分比。.工艺技术和建筑艺术.按合同商定的，由承包人担任提供消费工艺技术含专利技术、或和建筑艺术外型时，承包人应对试运转考核目的、或和运用的目的要求担任。合同双方应在公用条款中详细商定考核目的、运用功能要求的阐明。.按合同商定的，由发包人担任提供消费工艺技术含专利技术、或和建筑艺术外型时，发包人应对所提供的工艺技术数据、条件、资料、要求，和或建筑艺术外型的要求担任。发包人有义务指点、审查承包人的消费工艺设计和或建筑设计文件，并予以确认。合同双方应在公用条款中详细商定合同双方各自应承当的责任。. 保证目的 .合同双方如按.款

42、的商定，承包人应对开工后实验的试运转考核目的、或和建筑艺术外型及其运用功能担任。该考核目的、或和建筑艺术外型及其运用功能应作为.款试运转考核目的、或开工验收交付运用前的评价根据。合同双方应在公用条款中详细商定工程或和单项工程的考核目的、或和建筑艺术外型及其运用要求和描画。.合同双方如按.款的商定，合同双方应在公用条款中详细商定工程、或和单项工程各自应承当的试运转考核目的的责任、或和各自应承当的建筑艺术外型及其运用要求和描画，作为 .款试运转考核目的。.合同双方应根据.款和或.款的商定，应在公用条件中对永久性工程的设备、资料、部件、电气、仪表等主要性能规范详细商定，作为.款开工实验的检验和验收时

43、的性能评价目的。. 设计.设计的普通权益和义务.发包人的普通权益和义务发包人应按合同商定，及适用法律规定，须向承包人提供设计需求的工程根底资料，发包人应对所提供的数据、条件、资料、要求和阐明的真实性、准确性、齐全性和及时性担任。并应接受承包人对其中的缺陷、脱漏、缺乏提出的补充要求和时间要求。发包人未按商定的要求内容和时间提供、或提供的资料不准确、或发包人的方案变卦，而呵斥承包人的设计的停工、返工或修正，发包人应按承包人实践耗费的设计任务量承当其损失。假设因此使工期延误，工期应顺延。合同双方应在公用条款内详细商定工程根底资料的类别、内容和应提供的时间； 发包人对工程、单项工程及其任何组成部分的消

44、费功能、运用功能有特殊要求时，应对其提供的数据、条件、要求和功能阐明的真实性、准确性、齐全性和提供的及时性担任。因发包人缘由给承包人呵斥损失由发包人承当，假设因此使工期延误，工期应给予顺延。合同双方应在公用条款内详细商定特殊要求的内容和应提供的时间；发包人应按合同商定，及适用法律规定，在设计开场前，提供与设计相关的地下已有的管道、线缆等妨碍资料，应对其真实性、准确性、完好性和及时性担任。因发包人提供资料不真实、不准确、不完好、未能按商定时间提供，呵斥的设计停工、返工和修正，发包人应按承包人实践耗费的设计任务量承当其损失。假设因此使工期延误，工期应顺延。 承包人无法核实发包人所提供的工程根底资料

45、中的数据、条件和资料，发包人应进一步提供，或确认； 发包人须担任组织总体设计审查会议假设有、初步设计审查会议、技术设计审查会议假设有，及安排施工图审查，并承当所发生的一切费用。 .承包人的普通权益和义务承包人应按国家法律，行政法规，合同商定的设计范围、要求、工程技术、平安、环境维护和职业安康的规范、规范、规程、时间，以及工程同意文件、城市规划、国家规定的工程勘察、设计深度要求和专业规划如铁路、交通、水利等专业规划要求为根据，完成设计，并对其设计质量担任。因承包人缘由呵斥的损失、时间延误、并影响到工期延误，应由承包人承当。承包人有义务审核发包人按.款项、子项提供的设计工程根底资料的真实性、准确性

46、、齐全性，对其中的数据、条件、资料和阐明中的缺陷、脱漏、缺乏，应在收到发包人提供的工程根底资料后天内有权向发包人提出进一步要求。因承包人未能在上述商定时间内提出进一步要求，由此呵斥承包人的停工窝工损失，由承包人承当，假设使工期延误，工期不予延伸。除非合同双方另有商定。承包人应遵守.款有关分包任务的商定。 承包人应根据建筑法、行政法规规定，及合同商定的，按设计阶段进展设计，并符合发包人组织相应设计阶段审查的设计深度要求和商定的时间要求。设计阶段包括：总体设计假设有、初步设计、技术设计假设有、施工图设计。合同双方应在公用条款中商定上述设计审核阶段完成的时间、内容和要求。 设计文件中选用的设备、资料

47、、部件和构配件，该当注明其规格、型号、性能等技术目的，其质量要求必需符合国家规范。除特殊要求的建筑资料、公用设备、消费工艺外，不得指定消费厂、供应商； 承包人的设计文件中应注明承包工程的合理运用年限。 勘察、设计文件不符合质量要求的，承包人应公费修复。假设给发包人呵斥损失，承包人应担任赔偿；.规范、规范.规范、规范应按照.款适用法律规定的规范、规范、及原那么进展商定。合同双方应在公用条款中商定技术规范、规范的称号和或文号。 【草拟人】公用条款中应注明，假设承包人要求发包人提供国外规范、规范时，发包人应按商定时间，公费向承包人提供一份。.承包人的设计必需遵守国家法律、行政法规和合同商定。 工程设

48、计必需遵守平安消费、环境维护、消防、职业安康、卫生管理的规范和规范；工程设计必需遵守污染物排放的国家规范和地方规范，在实施污染物排放总量控制的区域内必需符合重点污染物排放总量控制的要求；工程设计应采用能耗小、污染物排放量少的清洁的消费工艺技术，合理利用自然资源；.发包人接纳整个工程、或按单项工程接纳，应按.款、项商定的技术规范、规范接纳。除非双方另有商定。.在合同实施过程中国家法律对规范、规范有新的规定，对强迫性的新规范、规范发包人须遵守，承包人应根据.款设计变卦内的第项商定提交变卦建议，发包人下达设计变卦通知。发包人假设要求遵守非强迫性规范、规范应按.款设计变卦内的第项的商定下达设计变卦通知

49、。 .操作维修手册。合同双方商定，由承包人指点发包人的开工后实验和试运转考核时，应由承包人编制操作维修手册。【草拟人】放公用条款中；专利商提供的工艺技术其“操作手册指南与分析手册由专利商提供。.设备资料选型。应按设计提供技术数据、技术条件，进展选型、招标选择供应商及加工制造厂家。按国家法律、行政法规规定，除非特殊的、独家消费的设备、资料、部件外，承包人和发包人不得在设计文件中、其他文件内、或以口头暗示的方式来指定供应商和加工制造厂家。.发包人要求承包人提供开工后实验所运用的某种原资料、耗费资料、备品备件、维修资料等，合同双方应在公用条件中商定其详细种类、数量和交付时间。发包人未能在招标文件中提

50、出此项招标要求的，合同双方应另行协商签署合同，作为本合同附件。.设计阶段的审查 .设计阶段审查。按国家建筑法、行政法规规定，总体设计审核假设有、初步设计审核、技术设计审核假设有、施工图设计审核，应由发包人公费组织有关部门参与审核。.承包人应向发包人提交符合总体设计假设有、初步设计、技术设计假设有、施工图设计审查要求的相关的完好的设计图纸、资料和文件，并有义务公费参与，并有义务引见、解答、解释和提供补充资料。.发包人应向承包人提供总体设计假设有、初步设计、技术设计假设有、施工图设计审查的同意文件和纪要。承包人有义务按相关的同意文件和纪要，并根据合同商定的，及国家有关法律、行政法规规定，对相关设计

51、进展修正、补充和完善。.因承包人未能按期提交完好的总体设计假设有、初步设计、技术设计假设有、施工图设计审查资料给发包人，致使相应审查任务无法进展或无法按期进展，所呵斥的工期延误，或使发包人呵斥的损失，由承包人承当。假设承包人按期提交了相关设计审查阶段的完好资料，而发包人未能按双方商定时间按时召开相关的设计阶段审核会议，使承包人呵斥损失，由发包人承当。假设使开工时间延误，工期应顺延。.承包人未能按商定的时间提交完好的总体设计假设有、初步设计、技术设计假设有、施工图设计审核资料给发包人，致使相应审核任务无法进展或无法按期进展，所呵斥的工期延误，或使发包人呵斥的损失，由承包人承当。.发包人有权在.款

52、规定的各设计阶段审查同意之前，对设计提出建议、审查和确认，但发包人的任何建议、审查和确认，并不能解除承包人的任何合同责任和合同义务。.现场设计联络.施工开工后，承包人应公费派出设计联络人员常驻现场，担任与发包人代表、工程总监，担任处置有关设计、变卦、采购和设备验收等事宜。.承包人内部的设计联络任务，及与分包人的设计联络是承包人应尽的职责和义务。.知识产权.涉及专利及专有技术.发包人提供本人拥有的消费工艺技术、技术、建筑艺术外型，涉及专利和专有技术的，应在公用条款中注明专利称号、专利恳求人和专利权人、恳求日期、恳求号、专利号，及专利权的有效期限，对其专有技术应进展描画，双方应在公用条款中商定限制

53、条件。.承包人提供本人拥有的消费工艺技术、建筑艺术外型、施工技术，涉及专利和专有技术的，应在公用条款中注明专利称号、专利恳求人和专利权人、恳求日期、恳求号、专利号，及专利权的有效期限。与专利相关的费用应纳入招标书的商务报价。对其专有技术应进展描画，双方应在公用条款中商定限制条件。.技术严密协议。必要时，合同当事人可根据.款、.款、.款对知识产权维护的商定，签署相关协议，作为本合同附件。【草拟人】纳入公用条款中：专有技术和著作权等严密范围及其期限，双方应在这用条款中商定。.技术竞争和技术提高.发包人在严密协议中赞同承包人运用其提供的技术专利和或专有技术，承包人应按严密协议规定的运用技术的范围来实

54、施专利技术和或专有技术规定的设计和工程。按合同法规定，发包人不得限制承包人的技术竞争和技术提高。.承包人在严密协议中赞同发包人运用的技术专利和或专有技术，发包人应按严密协议规定的运用范围内运用。按合同法规定，承包人不得限制发包人的技术竞争和技术提高。.后续改良成果的分享。合同当事人可按照互利原那么，商定实施专利、运用技术后续改良的技术成果的分享方法，当事人应另行签署协议，作为本合同附件。按合同法规定，没有商定分享方法或商定不明确的，一方后续改良的技术成果，另一方无权分享。.责任与后果.合同一方所提供的消费工艺技术、建筑艺术外型、施工工艺技术涉及第三方专利、专有技术知识产权的，由此而发生的索赔或

55、诉讼，由提供该技术或提供该建筑艺术外型的一方负全责，包括：被索赔的款项、诉讼费用和法律责任等。.合同一方不能将侵权责任连带到另一方。假设是发包人的缘由，给承包人带来损失，应由发包人承当其责任和损失；假设呵斥工期延伸，工期应顺延。假设是承包人的缘由，应由承包人承当其责任和损失，工期不予延伸。.进口技术和引进建筑艺术外型.从国外购买的消费工艺技术、建筑艺术外型、施工工艺技术，应按国家有关法律和行政法规规定，由提供消费工艺技术、建筑艺术外型、施工工艺技术的一方办理相关进口答应、同意，并签署相关进口合同。除非合同双方在公用条件中另有商定，或国家法律、行政法规另有规定。.发包人担任进口消费专利技术、建筑

56、艺术外型、或施工专利技术，要求承包人为此的出国费用、谈判费用、对技术专利的审查费用、外国专利技术人员对承包人的设计指点费用、及在承包人办公室的、通讯、复印、办公、接待费用等均由发包人支付；.因发包人采购国外消费工艺专利技术、建筑艺术外型、施工工艺技术的延误，使承包人的费用添加由发包人承当，假设使开工时间延误，工期应顺延。因承包人购买国外消费工艺专利技术、建筑艺术外型、施工工艺技术的延误，承包人应承当相应损失，工期不予延伸。.假设是承包人进口的专利技术，承包人应将专利技术费、专利技术运用费、专家指点费和技术窍门费等，及.款第项商定的由发包人支付的费用纳入招标报价中，作为合同价钱的组成部分。第条

57、进度方案.整体进度方案.承包人应在设计开工后的天内向发包人提交较详细的整体进度方案，并与发包人协商确认。该进度方案包括工程勘察假设有、工程和单项工程的设计阶段、采购、现场预备、土建施工、安装施工、开工实验、工程接纳和开工后实验等实施阶段的总体时间安排，应标明发包人在某些阶段中应进展的设计审查会议、征地、租地、施工图审核、进场道路、提供条件、物资交接、消费预备和主要付款等相关组织、安排、委托、预备任务。【草拟人】初步整体进度方案在报价中曾经提交。该情况在公用条款阐明。留意有勘察内容。.因承包人的缘由使整体进度方案某实施阶段的延误，将明显影响施工开工日期，承包人有义务公费采取措施调整整体进度方案，

58、赶上施工开工日期的要求；发包人也有权要求承包人公费采取措施调整整体进度方案，赶上施工开工日期的要求。因此呵斥的工期延误，工期不予延伸。.当出现以下情况时，承包人有权对整体进度方案的时间安排进展调整，.根据.款设计的普通义务中的第项中项的商定，因发包人提供的工程根底资料的不真实、不准确、不齐全和不及时，使设计任务延误；.按.款设计开工日期的商定，因发包人首期预付款的付款延误，使设计任务延误时；.按.款采购预付款的商定，因发包人采购预付款的延误，呵斥长周期加工设备订货的延误，致使工期延误时；.按.款设计审查日期的延误中的第项的商定，因发包人的缘由使初步设计审核资料提交的时间延误，使工期延伸时；.按

59、.款设计审查日期的延误中的第项的商定，因初步设计审查同意的时间推迟，使工期延伸时。.设计进度方案.设计进度方案，即，设计开工之日至施工图完成之日。设计进度方案是整体进度方案的组成部分，应与规划设计假设有、初步设计、技术设计假设有和施工图设计审核会议的安排、及采购进度方案和施工进度方案的安排相衔接。合同双方应在公用条款中详细商定：设计开工日期、提交规划设计审核假设有、初步设计审核、技术设计审核假设有文件的日期，及发包人应组织相应设计审核会议的开场和终了日期。.设计开工日期，承包人接到发包人按.款商定的首期预付款，自接到日期后的第天作为设计开工日期。该付款的延误，工期应顺延。.设计审查日期的延误.

60、因承包人的缘由使规划设计假设有、初步设计、技术设计假设有、施工图设计审核资料的提交日期延误，呵斥审查同意时间延误，使开工时间延伸，承包人应采取措施赶上工期规定。假设给发包人带来损失，应由承包人承当。 .因发包人的缘由使承包人应提交的规划设计假设有、初步设计、技术设计假设有、施工图设计的审查资料延误，呵斥审查同意的时间延误，假设使开工时间延伸，工期应顺延。假设给承包人带来窝工损失，应由发包人承当。.因规划设计假设有、初步设计、技术设计假设有和施工图设计审查部门同意时间的延伸，使开工时间延伸，工期应顺延。假设带来经济损失，合同双方应分别承当各自的损失。 . 采购进度方案.采购进度方案，承包人对永久