版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第PAGE13页共NUMPAGES13页2022年钢网架安装施工合同合同编号:工程名称:建设单位:钢网架工程定制作安装合同(建设)委托单位:(以下简称甲方)(制作)施工单位:(以下简称乙方)一、概况:1.1工程项目名称:;1.2工程项目面积:;1.3甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程,经双方协商,签订网架制作、安装合同,以资共同执行。二、网架定制作、施工依据:2.1甲方应提供资料:(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求;(1)土建总平面图;2.2网架面积:;2.3网格尺寸:;2.4网架矢高:;2.5网架型式:正放四角锥;2.6支承方式:;2.7、施工依据1网架结构设计与施工规程j
2、gj791;2.8、施工依据2网架结构工程质量检验评定标准jgj7891;2.9、施工依据3钢结构工程施工质量验收规范gb50205_2.、江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298_施工依据4;2.、施工依据5建筑钢结构焊接技术规程jgj81_三、荷载:3.1、上弦球节点荷载:kg/,3.2、下弦球节点荷载;kg/,3.3、其他荷载:四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用:制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额45678合同总价(大写)备注:1)此费用不包安装网架时的脚手架费;2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准;3)五、工程款支付方法:付款方式:1汇票;2现金
3、;注:在支付现金时,必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付六、质量标准、施工及验收6.1乙方按照、网架结构设计与施工规程jgj791网架结构工程质量检验评定标准jgj7891、钢结构工程施工质量验收规范gb50205_及有关法律、法规与标准、规范精心制作,确保工程质量;6.2甲方依据、网架结构设计与施工规程jgj791网架结构工程质量检验评定标准jgj7891、钢结构工程施工质量验收规范、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收;gb50205_6.3甲乙双方按照相关国家法律、法规,规范施工,质量达到合格;6.4、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起,甲方在天内未组织验收的,则甲乙双方视
4、为该工程项目已验收合格。七、工期要求7.1甲方预埋件和脚手架必须于完成;7.2乙方构件制作必须于完成;工程总工期为天;7.3甲方按合同约定的时间预付工程款及完成预埋件、脚手架的情况下,乙方方能确保施工工期要求;7.4如遇不可抗力的因素影响工程进度,则由甲乙双方共同协商解决。八、双方协作、责任与配合8.1如甲方设计变更应及时通知乙方,由于设计变更而造成乙方的经济损失由甲方全面承担;8.2甲方土建单位在放置网架支座预埋件时应按乙方提供的预埋件位置图上的相关规定放置,搭建安装网架的脚手架必须按乙方提出的详细图纸及尺寸要求施工,预埋件和脚手架搭好后,经乙方派专人验收合格后,乙方才进场安装网架;8.3甲
5、方必须按照合同要求的约定时间支付乙方的工程款;8.4甲方在接到乙方竣工验收报告半个月内应组织有关部门进行验收8.5甲方应尽最大能力提供乙方现场施工中的方便以确保工程顺利竣工;8.6甲方应提供水、电源,并且工具房一间,提供住宿便利;8.7乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师的监督检查指导,完善相关的工程报验资料;8.8乙方必须服从甲方总承包单位的现场管理制度,包括文明施工管理、安全管理等制度,一切的安全责任均由乙方自行负责;8.9乙方将指定为项目经理,并成立工程施工项目经理部。九、供货方法:由乙方自行负责,垂直运输由甲方协助乙方利用现场总包单位的吊车进行垂直运输至脚手架上,如现场没有吊车,则垂
6、直运输费用由甲方负责。十、违约责任.1、违约方承担另一方的所有经济损失;.2、甲乙双方如有违反合同约定责任的行为,则另一方有权要求对方限期整改,否则,另一方有权要求暂时终止合同,并有权要求对方承担合同相应金额同等的罚款;.3、甲乙双方因自己的原因而延误工程工期的,应承担由此给对方造成的损失;.4、未尽事宜由双方共同协商解决;十一、其他.1、本合同如在履行中发生争议,可提请当地仲裁庭或人民法院仲裁;.2、本合同签字盖章后生效至竣工验收完毕最后一次工程款结清时终止;.3、本合同一式贰份,双方各执壹份;十一、签约单位、时间和签约地点。2022年钢网架安装施工合同(二)买方:(下称甲方)地址:邮编:电
7、话:传真:电子邮箱:卖方:(下称乙方)地址:邮编:电话:传真:电子邮箱:甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。第一条 名称、品种、规格和质量风险提示:标的物信息买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。1、名称、品种、规格:_(应注明产品的牌号或商标)。2、质量,按下列第_项执行:(1)按照_标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。(2)按样本,样本作为
8、合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。(3)按双方商定要求执行,具体为:_(应具体约定产品质量要求)。第二条 数量和计量单位、计量方法1、数量:_。2、计量单位和方法:_。3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:_。第三条 包装方式和包装品的处理:_(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用的负担。)第四条 交货方式风险提示:履行期限、地点和方式履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会
9、严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。1、自本合同生效之日起,一般送货时间为两个工作日或以订单甲方要求时间为准,如遇采购方有急用商品订单,则当日以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。2、货到甲方后,甲方按送货单内容收货,确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认,月末结款时以验收单上产品数量价格为准,对于更换的产品需
10、在验收单上注明,对于增加产品或价格有变动的产品,需另外填写验收单。3、乙方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品,质量要符合报价单中规定的标准,如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵,有权要求乙方进行换货。风险提示:交货地点对于“交货地点”应当明确约定,因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一般情况下,标的物的所有权自交付时转移,风险承担随之转移。如:在合同中约定交货地点为卖方的仓库,则意味着该货物一旦出库,其毁损、灭失的风险则转移到买方处,因此,在签订合同时,对于交货地点的选择上,应慎重对待。第五条 验收1、验收时间:_。2、验收方式:_(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法
11、和比例)。3、验收如发生争议,由_检验机构按_检验标准和方法,对产品进行检验。第六条 价格与货款支付风险提示:价款支付在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。1、单价:_ 。总价:_(明确币种及大写)。2、货款支付:货款的支付时间:_。货款的支付方式:_。运杂费和其它费用的支付时间及方
12、式:_。3、预付货款:_(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。第七条 提出异议的时间和方法1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后_日内向乙方提出书面异议。在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。3、乙方在接到甲方书面异议后,应在_日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。风险提示:违约责任违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有
13、效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金_万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。第八条 甲方违约责任(1)甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的_违约金。(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之_计算,向乙方支付违约金。如_日内仍不能提供
14、的,按中途退货处理。(3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之_计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。(4)甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之_计算,向乙方支付逾期付款的违约金。(5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。(6)甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。(7)其它约定:_。第九条 乙方的违约责任(1)乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款_的违约金。(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方
15、同意利用,应按质论价。甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。(3)乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。(4)乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之_计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过_日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。(5)乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量
16、不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。(6)货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。(7)乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款。合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任。甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后_日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。(8)其它:_。第十条 不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能
17、履行合同时,应在不可抗力事件结束后_日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。风险提示:争议解决方式合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。第十一条 争议解决凡因本合同引
18、起的或与本合同有关的任何争议,协商不成时均向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。风险提示:证据保留注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。第十二条 其它事项1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后_日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。2、约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年共同商业运营合作合同一
- 2024乙方与丙方签订城市公共交通设施更新改造合同
- 2024年企业标准劳动合同3篇
- 2024年度服务行业标准劳动协议模板版B版
- 2024年新款车型按揭贷款抵押权合同一
- 2024年个体养猪户劳务承揽合同3篇
- 2024年度农产品电商运营与物流合同3篇
- 二零二四年度进出口贸易合同标的及结算方式2篇
- 2024年座套生产商广告分成协议3篇
- 2024年专业招聘中介服务协议范例版A版
- 大学教师职业生涯规划书
- 成本管理培训课件 网盘
- 植物与病原体的互作关系
- 初中物理八年级上册第三章《声现象》教材分析
- 某高校学生公寓投标书
- 供热公司税务风险评估报告
- 民宿项目的融资计划书
- 2020国际贸易术语解释规则全文
- 学前特殊需要儿童融合教育实用手册
- 五育融通的德育课程体系
- 2024年新旅游时代的探索和突破
评论
0/150
提交评论