版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、Word 建设工程施工合同 建设工程施工合同 在人们越来越信任法律的社会中,合同起到的作用越来越大,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同书的格式,你把握了吗?下面是我为大家收集的建设工程施工合同,盼望能够关心到大家。 建设工程施工合同1 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商全都,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 4、承包方式: 5、合同价款:合同总价每公里万。单位造价每平方米元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。 二、技术要求 1、路面为cm厚水泥混凝土路面,宽米。 2、自然
2、 级配砂砾石垫层,厚度cm自然 级配砂砾石,宽度6M。 3、cm厚灰土垫层。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上,对凹凸不平路段,采纳推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。 2、严格掌握路面材料质量,垫层必需夯实,否则返工。 四、双方权利和义务 1、发包人的权利和义务 发包人委派的业主代表: 姓名:职务; 职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与掌握、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 2、发包人主要工作: 负责场地三通一平; 3、承包人的权利和义务 项目负责人姓名: 项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 4、承包人主要工作:
3、负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施,担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,协作发包人和监理单位进行质量检查: 五、工程价款的支付 本合同签订之日付%,工程竣工验收完后分阶段视状况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。 六、平安文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,细心组织、文明平安施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。 承包
4、人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七、竣工验收 承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后准时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内赐予认可或提出整改看法。承包人按要求整改,并担当自身缘由造成的整改费用。 八、本合同一式两份 甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。 发包人:(签章) 承包人:(签章) _年_月_日 建设工程施工合同2 托付方(甲方):_ 身份证号:_ 承接方(乙方):_ 身份证号:_ 工程项目:_。 甲、乙双方经友好洽谈
5、和协商,甲方打算托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行,依据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同),以便共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程地址:_。 2、施工内容:_。 3、托付方式:_。 5、工程开工日期:_年_月_日 6、工程竣工日期:_年_月_日 工程总天数:_天 其次条:工程价款 工程价款(金额大写)_元 第三条:保修期 保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为_个月。 第四条:违约责任 1、合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。 2、在保修期内乙
6、方应保证在甲方电话或书面通知其修理起24小时内上门服务,如有违约应按合同总金额_%支付违约金。 第五条:争议解决 1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。 2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以根据本合同商定向武昌区人民法院提起诉讼。 第六条:合同生效 1、本合同双方盖章,签字后生效。 2、本合同甲乙双方各执_份。 甲方(签字/盖章):_ 乙方(签字/盖章):_ _年_月_日 建设工程施工合同3 发包方(以下称甲方):_ 承包方(以下称乙方):_ 依据中国合同法和中国建筑法及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务
7、,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 1、工程名称:_. 2、工程地点:_. 3、承包方式:_. 其次条工程期限 合同工期总日历天数_天。 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算,经双方商定,光伏板安装工程按每组_元/组(一组_块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。 3、工程量的确认,全部工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。 4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行平安检查,保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行爱护,如现场发生破损,乙方需无条件进行修理。 第五条平安施工 乙方必需留意平安事项,保证安装前对其相关人员进行平安教育。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。 第六条奖惩责任 1、如_月_日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=_元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024-2030年全球及中国美学植入物行业市场现状供需分析及市场深度研究发展前景及规划可行性分析研究报告
- 2024-2030年全球及中国社会营销管理软件行业市场现状供需分析及市场深度研究发展前景及规划可行性分析研究报告
- 2024-2030年全球及中国柜式生物X射线照射机行业营销趋势与未来发展监测研究报告
- 2024-2030年全球及中国对话人工智能平台行业市场现状供需分析及市场深度研究发展前景及规划可行性分析研究报告
- 办公楼建设工程工程承包合同
- 在线商品配送合同三篇
- 展览馆吊顶施工合同
- 印刷品物流合同样本
- 洗浴中心水电安装施工合同
- 别墅买卖租赁合同
- ISTA 3A(中文版)运输 试验标准
- 电子课件机械基础(第六版)完全版
- 31答复一通意见陈述书正文
- 【课件】物理新教材2019选择性必修2教材解读
- 英文版世界银行采购指南
- DB43∕519-2010 煤矿井下作业劳保服
- 教研《My clothes Let's talk》评课稿6月
- 反强迫劳动反歧视反骚扰培训演示文稿课件
- 130t/h燃煤注汽锅炉安装技术交底课件
- 人员定位矿用井口唯一性检测系统
- 主题班会:拍卖会ppt课件
评论
0/150
提交评论