嵊州市越剧艺校道路及明心岭路延伸改造工程-I标段监理

1、PAGE 1嵊州市越剧艺校道路及明心岭路延伸改造工程-I标段监理发包编号：DL201823003-2发包文件发 包 人：嵊州市城市建设投资发展有限公司招标代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 日 期：2018年11月嵊州市越剧艺校道路及明心岭路延伸改造工程-I标段监理发包文件发包编号：DL201823003-2招标人： 嵊州市城市建设投资发展有限公司 （盖章）法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）招标人地址： 嵊州市官河南路575号北楼 邮政编码： 312400 联系电话：传真： / 联系人： 黄武犇 招标代理机构名称： 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公

2、司（盖章）法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）地址： 嵊州市和悦时代广场1#商务楼1216-1220室 邮政编码： 312400 联系电话传真： / 联系人： 尹晓明 签发日期： 2018 年 月 日 第 页 共 33 页目 录发包公告2竞包须知4发包办法9合同协议书11竞包文件附件27 发包公告发包人：嵊州市城市建设投资发展有限公司 2、招标代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 3、项目名称：嵊州市越剧艺校道路及明心岭路延伸改造工程-I标段监理4、建设地点：嵊州市越剧艺校道路及明心岭路。5、本工程监理标准服务费（即发包价）:9.9万元。 6、发包范围及

3、内容：施工图范围内的嵊州市越剧艺校道路及明心岭路延伸改造工程-I标段工程施工全过程及缺陷责任期等监理工作。7、质量标准：合格8、服务周期：与建设期同步（建设期为30日历天），缺陷责任期：2年 。（具体以工程需要为准，监理费不得由工期延长而增加）。9.承包人资质等级要求：（1）竞包企业资质：须具备工程监理综合资质或市政公用工程专业监理丙级及以上资质的嵊州市本地企业或市外但在嵊州市设立分公司的企业，并在人员、业务技术、资金方面具有相应的能力；项目负责人（总监理工程师）资质：总监理须具备市政公用工程国家注册监理工程师资格。 （3）本次发包不接受联合体竞包。10. 报名随带资料：凡有意参加竞包者，竞包

4、单位授权委托人随带授权委托书、营业执照副本、企业资质证书、项目负责人注册证书，设立分公司的随带营业执照及税务登记证（以上资料复印件一份加盖公章，原件备查），办理报名事宜。报名时间：（1）竞包文件工本费100元，概不退还；（2）报名时间：2018年11月23日（上午9：30至11：30，下午2：00至4:00）；报名地址：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（嵊州市和悦时代广场1#商务楼1216-1220室） 11、竞包办法：采用造价下浮率竞包价法。下浮率为30%（含）-40%（含），步长0.2%。12、竞包保证金：人民币1800.00元（大写：壹仟捌佰元整），竞包保证金必须在发包日前一个工作日

5、以网上银行、电汇、汇票或转帐形式通过竞包人的基本账户汇入指定帐户，同时持相关付款凭证到浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司开具竞包保证金收据。户 名：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司嵊州分公司开户银行：招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行银行账号：575903273710501(保证金收据请投标人凭银行回单统一在2018年11月26日下午2：30-5:00统一开具）。13、履约担保的形式：通过中包人的基本帐户以网上银行、电汇、汇票或转帐形式汇入指定帐户。履约担保的金额：中包价的5%；须在中包后5个工作日内缴至发包人帐号，否则视作放弃中包。工程完工验收合格后，凭完工验收资料退还履约保证金（无息）

6、；14、发包时间： 2018 年11月27日上午9时30分。地点：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（嵊州市和悦时代广场1#商务楼1216-1220室）。15、发包联系人：黄武犇 电话代理联系人：尹晓明 电话发包时项目负责人（或授权委托人）必须到场参加。根据嵊政办2018104号文件嵊州市政府投资工程建设项目中标人约谈制度的有关规定，中标人的项目负责人应在中标公示期满后至签订合同日止接受招标人的约谈。中标人无正当理由未在规定时间参加约谈的，招标人将报行业主管部门和市公管办，由行业主管部门和公管办对中标人作出考核扣分和日常考评扣分处理。若本公

7、告内容与正式发出的发包文件不一致，以正式发出的发包文件为准。 发包人：嵊州市城市建设投资发展有限公司招标代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司2018 年11月21日第二章 竞包须知 1、工程名称、地点、招标人：（1） 工程名称：嵊州市越剧艺校道路及明心岭路延伸改造工程-I标段监理 （2） 工程地点：嵊州市越剧艺校道路及明心岭路。（3） 发 包 人：嵊州市城市建设投资发展有限公司（4） 工程概况：施工图范围内的嵊州市越剧艺校道路及明心岭路延伸改造工程-I标段工程施工全过程及缺陷责任期等监理工作。（5） 质量等级：合 格（6） 检验标准：行业标准 （7） 服务周期：与建设期同步（建设期为

8、30日历天），缺陷责任期：2年（具体以工程需要为准，监理费不得由工期延长而增加）。2、资金来源：自有资金 3、竞包人的资格要求和审查标准： （1）竞包企业资质：须具备工程监理综合资质或市政公用工程专业监理丙级及以上的嵊州市本地企业或市外但在嵊州市设立分公司的企业，并在人员、业务技术、资金方面具有相应的能力； （2）项目总监理工程师资质：市政公用工程国家注册监理工程师。 （3）本次发包不接受联合体竞包。 （4）资料核验：投标单位委托人随带授权委托书及身份证、竞包文件、投标保证金收据等（以上证明文件均为原件）。4、竞包办法：（1）采用造价下浮率竞包价法。让利幅度为30%40% ，各档之间步长为0.

9、2%。（2）由竞包人按报名顺序在摇号箱内当众摇取下浮率，由发包人当众公布，并在下浮率登记表（开标记录表）上签字确认 。前一家摇取的球号在后一家摇取前再放入摇号箱内。（3）决包：摇取的最大下浮率为中包下浮率，对应的竞包人为中包候选人，若出现并列最大下浮率，由并列的竞包人按原摇号顺序再次摇球，以摇取的数码值最大者为中包候选人，下浮率按第一次摇出的计算。中包价=发包价(1-中包下浮率）。5、竞包保证金竞包保证金：人民币1800.00元（大写：壹仟捌佰元整），竞包保证金必须在发包日前一个工作日以网上银行、电汇、汇票或转帐形式通过竞包人的基本账户汇入指定帐户，同时持相关付款凭证到浙江科信联合工程项目管理

10、咨询有限公司开具竞包保证金收据。户 名：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司嵊州分公司开户银行：招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行银行账号：575903273710501(保证金收据请投标人凭银行回单统一在2018年11月26日下午2：30-5:00统一开具）。履约保证金履约担保的形式：通过中包人的基本帐户以网上银行、电汇、汇票或转帐形式汇入指定帐户。履约担保的金额：中包价的5%；须在中包后5个工作日内缴至发包人帐号，否则视作放弃中包。工程完工验收合格后，凭完工验收资料退还履约保证金（无息）。监理费的计算方法，支付时间及支付额度合同监理费=监理收费基准价（暂以预算审核价为计费额）X（1-中标下浮

11、率）暂计，最终结算按财政部门批复的施工结算造价为计费额计算监理费（按中标下浮率下浮）。其中监理费基准价=监理收费基价*1.0复杂程度调整系数*1.0专业调整系数*1.0高程调整系数。施工监理服务费基价根据关于印发“建设工程监理与相关服务收费管理规定”的通知（发改价格【2007】670号）计算。监理进度款支付按工程施工进度款经跟踪审计审定金额按比例支付，即完成经跟踪审计审定施工合同价的50%时，支付监理合同价的30%，工程验收合格后付至跟踪审计审定金额为计算依据的监理费的70%；竣工决算经审计中心审定、财政批复后支付至审定工程结算监理费的97.5%，余款2.5%待缺陷责任期满后一个月内结清（不计

12、息）。不管任何情况造成工程延期，延期期间监理费用不增加。8、变更政府投资项目工程变更按嵊政办【2015】55号文件嵊州市人民政府办公室关于印发嵊州市政府投资项目工程变更管理办法(试行)执行。9、发包文件的澄清9.1 竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在发包会议召开之日至少前1个工作日以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求发包人对发包文件予以澄清。9.2 发包文件的澄清将在发包文件规定的竞包文件提交截止时间1天前以书面形式发给所有购买发包文件的竞包人，但不指清澄清问题的来源。如果澄清发出的

13、时间距竞包截止时间不足1天，相应延长竞包截止时间。10、发包文件的修改10.1 在竞包文件提交截止时间前1个工作日，发包人可以书面形式修改发包文件，并通知所有已购买发包文件的竞包人。如果修改发包文件的时间距发包截止时间不足1个工作日，相应延长发包截止时间。10.2 竞包人收到修改内容后当日以书面形式通知发包人，确认已收到该修改。11、竞包文件的组成 11.1竞包文件的组成主要包括下列内容：（1）竞包函（格式附后）；（2）法定代表人身份证明（格式附后）；（3）授权委托书（格式附后）； （4）竞包保证金收据复印件； （5）拟投入本合同监理人员表（格式附后）。 11.2竞包文件编制要求： （1）竞包

14、文件一式三份，其中正本一份，副本二份。 （2）竞包文件的正本和副本均需采用不褪色的材料书写或打印，字迹应清晰易于辨认，并应在竞包文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。 （3）竞包文件的封面、竞包函均应加盖竞包人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖法人印章。由委托代理人签字或盖章的,在竞包文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。 （4）竞包人按照上述条款规定对其竞包文件相关内容签字盖章后，其竞包文件所有内容均视为确认，对竞包人起约束作用。 （5）除竞包人对错误处须修改外，全套竞包文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由竞包

15、人加盖竞包人的法人印章或由其授权代表人签字或盖章。 （6）竞包函须打印填写。 11.3、竞包文件的密封： （1）竞包人应将竞包文件按要求份数装订成册，密封在一个外层包封中，并在外包封上写明：工程名称；竞包人名称并加盖竞包单位公章； （2）如果竞包人未按上述要求密封及加写标记，发包代理机构对竞包文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的竞包文件将予以拒绝，并退还给竞包人。11.4、竞包文件的递交：竞包人应按上述要求，在竞包截止时间递交竞包文件。12、本项目管理人员最低要求：岗位人员人数专业职称工作年限备注总监理工程师(国家注册监理工程师）1市政中级2自有人员专业监理工程师（省注册监理工程

16、师）1市政中级2自有人员监理员1配备市政相关专业初级2自有人员 注：请投标人在投标文件中对要求进行相应的承诺，其中1名专业监理工程师必须具备相应的工程师职称。13、未尽事宜参照行业主管部门制定的招标文件范本执行。第三章 发包办法（造价下浮率竞包价法）1、发包时间：发包人将于2018年11月27日9时30分在浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（嵊州市和悦时代广场1#商务楼1216-1220室）公开发包，所有竞包人均应派法定代表人或授权代理人或项目负责人参加（必须参加）。发包时，竞包单位需出示被授权委托人的身份证及授权委托书、竞包文件、竞包保证金收据等证明文件（以上证明文件均为原件）。若竞包人未

17、按规定派法定代表人或授权代理人或项目负责人出席发包会议，则发包人可视其为已放弃竞包。2、发包原则发包活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。3合同授予3.1中包方式: （1）采用造价下浮率竞包价法。让利幅度为30%-40%，各档之间步长为0.2%。（2）由竞包人按报名顺序在摇号箱内当众摇取下浮率，由发包人当众公布，并在下浮率登记表（开标记录表）上签字确认 。前一家摇取的球号在后一家摇取前再放入摇号箱内。（3）决包：摇取的最大下浮率为中包下浮率，对应的竞包人为中包候选人，若出现并列最大下浮率，由并列的竞包人按原摇号顺序再次摇球，以摇取的数码值最大者为中包候选人，下浮率按第一次摇出的计算。中包价=发

18、包价(1-中包下浮率）。3.2 定包方式 本发包工程的施工合同授予中包人，中包人放弃中包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中包结果的违法行为等情形，不符合中包条件的，发包人应重新发包。4、履约保证和签订合同 4.1 中包人和发包人应当自中包通知书发出之日起15天内，根据发包文件和中包人的竞包文件订立书面合同。中包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中包资格，其竞包保证金不予退还；给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，中包人还应当对超过部分予以赔偿。4.2 发出中包通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向中包人退还竞包保证金；给中包人造成损失的

19、，还应当赔偿损失。 4.3 履约担保额度为中包价的5%，中包人在收到中包通知书后5个工作日内提交履约保证金，中包人不提交履约保证金的视为放弃中包。工程完工验收合格后，凭完工验收资料退还履约保证金（无息）。5.竞包人有下列情形之一的，其竞包行为无效：（一）未按规定在发包会议召开时间前向发包人递交竞包文件的；（二）竞包文件未按要求密封的；（三）竞包人不符合发包文件载明的资格条件要求的；（四）竞包文件不符合发包文件载明的要求的；（五）未按规定递交竞包保证金的；（六）不符合发包文件明确的实质性响应条件的。6.有下列情形之一的，经发包人确定，重新发包：（一）第一次报名竞包人不足3名的；（二）发包会议确认

20、无有效竞包人或不足3名的；（三）排名第一的中包候选人放弃中包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中包结果的违法行为等情形，不符合中包条件的。7.重新发包 7.1重新发包后有效竞包人数量在2名及以上的，经现场随机抽取的方式确定下浮率，抽取最大下浮率为中包候选人； 7.2重新发包后有效人数量为1名的，直接确定为中包候选人，下浮率通过现场随机抽取的方式确定。第四章 合同条款及格式（GF-2000-0202）第一部分建设工程委托监理合同委托人嵊州市城市建设投资发展有限公司与监理人 经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）

21、概况如下：工程名称：嵊州市越剧艺校道路及明心岭路延伸改造工程-I标段监理；工程地点：嵊州市越剧艺校道路及明心岭路。 工程规模：工图范围内的嵊州市越剧艺校道路及明心岭路延伸改造工程-I标段工程施工全过程及缺陷责任期等监理工作。二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。 三、项目总监理工程师总监理工程师： ，身份证号码： ， 注册号： 。四、下列文件均为本合同的组成部分：监理投标书或中标通知书；本合同标准条件；本合同专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。五、本合同监理费： 元 （大写： ）六、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中

22、议定范围内的监理业务，同意工程监理服务期和支付监理服务报酬的办法。七、本合同计划工期：2018年 月 日始至 年 月 日止 ，质量缺陷责任期24个月。八、本合同自双方签订之日起即生效。本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。委托人：（签章） 监理人：（签章）住所： 住所：法定代表人或其委托代理人：（签章） 法定代表人或其委托代理人：（签章）开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮编： 邮编：电话： 电话： 本合同签订于： 2018 年 月 日第二部分 标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。（）“委托

23、人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。（）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。（）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。（）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。（）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。（）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。（）“工程监理的附加工作”是指：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；因增加工程量或工程造价而增加的工作。（）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天

24、开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地

25、工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。委托人义务第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理

26、工作所需要的工程资料。第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：（）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。（）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。第十五条监理现场办

27、公值班用房由施工单位提供。第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。监理人权利第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：（）选择工程总承包人的建议权。（）选择工程分包人的认可权。（）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。（）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设

28、计人更正。（）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。（）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。（）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在小时内向委托人作出书面报告。（）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

29、（）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。（）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包

30、括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。委托人权利第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。第二十四条当委托人发现监理人员不按监理

31、合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。监理人责任第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同

32、不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。委托人责任第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止第三十一条由于委托人的原因增加工程量或工程造价而使监理增加工作，完成监理业务的时间相应延

33、长，并得到相应增加工程量或工程造价的监理工作报酬。第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人增加和不能全部或部分执行监理任务时，按相应增减工程量或工程造价的支付监理工作报酬。第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。第三十五条监理人在应当获得监

34、理报酬之日起日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，按专用条款委托人支付监理报酬违约担保责任办理。第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当另行签订暂停或终止协议，双方协商确定监理报酬。第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后7日内没有收到答复，可在第一个通知发出后10日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。监理报酬第三十九条正常的监理服务期工作，按照

35、监理合同专用条件中约定方法计算，并按约定的时间和数额支付。第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，按专用条款支付监理报酬违约担保责任办理。第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。其他第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由

36、监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。争议的解决第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能

37、达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。第三部分专用条件第二条本合同适用的法律及监理依据：1、本工程设计文件及相关技术标准；2、业主与施工单位签订的施工合同及补充协议；3、现行工程预算定额及标准；4、现行国家和地方相关法律法规。第四条监理范围和监理工作内容：工程施工前后阶段的全过程全方位监理服务：1、施工质量控制；2、施工进度控制；3、施工造价控制；4、协同业主处理工程变更、无信息价材料市场考察、索赔和违约事宜；5、其他与本工程监理业务有关的事宜。第九条外部条件包括：/第十条委托人应提供的工程资料及提供时间：开工前提供工程所需资料。第十

38、一条委托人应在七天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。第十二条委托人的常驻代表为。 第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施： 由监理人自行解决 。监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：无。第十六条在监理期间，委托人免费向监理机构提供 / 名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供 / 名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。第二十六条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）：赔偿金按国家相关规定计算。第三十九条委托人同意按以下的

39、计算方法，支付时间与金额，支付监理人的报酬：1、合同监理费=监理收费基准价（暂以预算审核价为计费额）X（1-中标下浮率）暂计，最终结算按财政部门批复的施工结算造价为计费额计算监理费（按中标下浮率下浮）。其中监理费基准价=监理收费基价*1.0复杂程度调整系数*1.0专业调整系数*1.0高程调整系数。施工监理服务费基价根据关于印发“建设工程监理与相关服务收费管理规定”的通知（发改价格【2007】670号）计算。2、监理进度款支付按工程施工进度款经跟踪审计审定金额按比例支付，即完成经跟踪审计审定施工合同价的50%时，支付监理合同价的30%，工程验收合格后付至跟踪审计审定金额为计算依据的监理费的80%

40、；竣工决算经审计中心审定、财政批复后支付至审定工程结算监理费的97.5%，余款2.5%待缺陷责任期满后一个月内结清（不计息）。3、不管任何情况造成工程延期，延期期间监理费用不增加。4、政府投资项目工程变更按嵊政办【2015】55号文件嵊州市人民政府办公室关于印发嵊州市政府投资项目工程变更管理办法(试行)执行。第四十一条 双方同意用人民币支付报酬，按 / 汇率计付。第四十九条 本合同在履行过程中发生的争议，可依法向嵊州市人民法院起诉。增加专用条件五十条 招标人未按合同约定条件支付监理费用应承担的责任担保：按人民银行规定的六个月内贷款基准利率支付利息，不支付滞纳金。五十一条 施工现场总监理工程师必

41、须与中标总监理工程师一致；施工现场专业监理工程师、监理员须与投标文件中的承诺到位的人员一致 。若中标后，监理人要更换人员的，必须取得委托人的同意，并需要向行业主管部门审批备案登记，且更换人员的资格、经验不得低于原承诺到位人员。总监理工程师每更换一人次从监理费中扣罚50000元，总监理工程代表每更换一人次从监理费中扣罚40000元，现场专业监理工程师每更换一人次从监理费中扣罚30000元，监理员每更换一人次从履约保证金中扣罚10000元。总监理工程师、现场专业监理工程师每月出勤在22天以上，休假或公出必须向委托方现场授权代表清假并征得同意。总监理工程师、现场监理连续三个月或累计六个月出勤达不到要

42、求的发包人有权要求更换不到位的总监理工程师或现场监理工程师，并对监理人作出相应的处罚。总监和监理工程师每月驻工地时间不得少于22天，总监每少一天扣2000元，其他监理工程师每少一天扣800元。监理员每月驻工地时间不得少于28天，每少一天扣500元（在进度付款中扣除）。五十二条 项目监理工程师负责对施工方项目经理和项目管理五大员实施日考勤制，对项目经理及项目管理五大员到位达不到要求的，项目监理工程师应督促其到位，并按施工招标文件规定书面发出处理通知书。项目监理工程师对施工方项目经理和项目管理五大员不考勤或考勤不全或弄虚作假的，经委托方现场授权代表或建设主管部门组织检查核实，按被委托方违约论处。每

43、发生一次由被委托方支付业主0.5万元，在监理费支付时抵扣。五十三条 总监理工程师和现场监理工程师负责对项目经理及施工班子成员实施考勤制度，对于项目经理到位率达不到要求的应督促项目经理及施工班子成员到位。五十三条 违背招标文件有关条款的承诺及监管不力造成的工程施工单位被新闻单位曝光或被质监站通报批评，每次扣罚0.5万元，在监理费支付时抵扣。五十四条 监理人在合同签订后须将总监理工程师及主要监理人员的执业资格证书、注册证书等交由建设单位管理，待工程竣工验收后14日内退还。五十五条 如总监理工程师或现场监理工程师不能胜任本职工作的，委托人有权要求监理人更换，并对监理人作出相应的处罚。五十六条 中标人

44、的履约保证金将于工程竣工验收合格后14日内退还。五十七条 因监理单位履职不到位，造成工程不必要、不合理变更，工程变更造价累计增加金额超过施工合同价5%，扣除监理费的15%，每增加1个点，扣除监理费的4%，直至扣除至监理费的30%。五十八条 由于监理单位原因引起工程变更的，按嵊州市政府投资项目工程变更管理办法规定扣除相应监理费。五十九条 未尽事宜，另行签订补充协议。合同附件本合同监理服务内容：（具体由双方协商确定） (一)设计方面1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反应，重大问题向委托人做专题报告。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题

45、和优化设计进行专题讨论。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、其他相关业务。(二)采购方面1、协助委托人进行采购招标。2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。3、其他相关业务。(三)施工方面1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。6、进度控制。协助

46、委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交

47、的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。 9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。 12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。13、监督承包人执行保

48、修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。16、监理方应对以管桥施工、管道基础、泵房基础、沉井施工、混凝土浇筑等关键施工部位进行旁站。17、监理需对工程进度款进行审核，包括但不限于：完成的工程范围、完成的分部分项工程验收范围、单价审核、工程量审核、完成的进度比例等，并形成详细的审核报告。工程监理廉政责任书工程项目名称： 工程项目地址： 建设单位(单方)： 监理单位(乙方)：第一条 为加强工程建设中的廉政建设，规范工程

49、建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条 甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。(二)严格执行建设工程监理合同文件，自觉按合同办事。(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、监理的规章制度。(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行

50、为的，应及时提醒对方，情节严重 的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条 甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定： (一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。 (二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。 (四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 (五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理合同有关的监理业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。第三条 乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关监理的强制性标准和规范，并遵守以下规定： (一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。 (二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 (三)不准接受或暗示为甲