2020年度江口镇松材线虫病防控处理项目

1、第 PAGE 2 页2020年度江口镇松材线虫病防控处理项目 简单低价法招标文件招 标 编 号： 厦高诚信莆招字2020001号 项 目 名 称：2020年度江口镇松材线虫病防控处理项目招 标 人：莆田市涵江区江口镇人民政府 （盖章）招标代理人；厦门高诚信工程技术有限公司 （盖章） 日期： 2020年 1月第 PAGE 12 页目 录第一章 招标文件 投标须知前附表 投标须知总则招标文件投标文件开标、评标及定标评标授予合同标后管理第二章 合同条款（格式）第三章 投标文件格式第四章 银行保函格式 第一章 招标文件投标须知前附表项号条款号内容说明与要求1.1项目业主莆田市涵江区江口镇人民政府1.1

2、工程名称2020年度江口镇松材线虫病防控处理项目1.1招标编号厦高诚信莆招字2020001号 1.1建设地点涵江区江口镇1.1建设规模约75万元，松枯死木清理，约1万亩2.1招标内容、范围1、松枯死木清理，2020年3月底之前，全镇范围内清理并经验收合格，约1万亩。相关技术标准按照国家林草局新修订的松材线虫病防治技术方案（林生发2018）110号中的烧毁处理、钢丝网罩处理两种方式执行，具体方式根据实际需求。2.2周期要求2020年3月底之前完成3.1资金来源财政拨款4.1投标人资质等级要求投标人具有独立法人资格；投标人企业营业执照证书上经营范围须包含林业有害生物防治或森林病虫害防治。4.2合格

3、投标人条件具备有效的营业执照；2、本项目不允许联合体参加投标。5.1踏勘现场和标前答疑会时间地点招标人不举行招标预备会（答疑会）和踏勘项目现场，投标申请人认为有必要的可自行踏勘现场，投标人对招标文件等存有异议的，可于2020年1月19 日17:00时前向招标人在莆田市公共资源交易电子平台上提出疑问，招标人于2020年1月21日17:00时前在莆田市公共资源交易电子平台上公布修改内容。6.1投标有效期为：投标截止期后90日历天。7.1投标保证金提交方式和金额详见招标文件投标须知16款8.1投标文件提交地点及截止时间投标文件的提交地点：莆田市涵江区涵城领域A座2楼开标室收件人：厦门高诚信工程技术有

4、限公司投标文件提交截止时间：2020年2月5日15时30分（北京时间）。9.1开标开标时间：2020年2月5日15时30分（北京时间）地点：莆田市涵江区涵城领域A座2楼开标室10.1评标办法简单低价中标法11.1合同签订中标人必须于领取中标通知书后3日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程承包合同双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。12.1经济补偿未中标投标人不予经济补偿。项目实施重点综合防御技术实施到位，管理规范。备注1、开标后，若中标人因投诉或其他原因而被取消中标资格的，招标人将重新组织招标；2、中标人若存在下列情况招标人将没收其投标保证金并另外赔偿

5、重新招标造成的中标价差价损失及招标过程所产生的费用：a在中标公示期间经检察院发现中标人的企业、法定代表人或项目负责人存在行贿犯罪档案记录的；b中标人因被投诉或其他原因而被取消中标资格的；3、中标人应向工程交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告（闽价通告【2018】9号文件）、2018年7月23日莆田市工程交易中心关于下浮建设工程交易服务收费的通知文件。4、投标单位在制作电子投标文件时，须按招标文件的要求将证书证件等扫描件制作在投标文件中。5、中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版4份，当纸

6、质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。注：投标须知前附表为投标须知的摘要，二者如有矛盾，以前附表为准。投标须知总 则工程说明本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）。鉴于莆田市涵江区江口镇人民政府作为2020年度江口镇松材线虫病防控处理项目的招标人，根据中华人民共和国招标投标法、招标投标实施条例、福建省招标投标条例等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，且已有用于该招标工程项目的相应资金或资金来源已经落实。招标内容和范围、实施周期本次工程招标的内容和范围见投标须知前附表所述；2.2.本工程实施周期要求见前附表所述；资金来源本工程资金来

7、源详见前附表。合格的投标人为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是独立法人，须满足前附表所要求的资质等级； 为具有被授予合同的资格，投标人所提交的投标文件中应包括前附表所列的投标人资格证明材料和辅助资料。5.3 投标人不得存在下列情形之一:(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； (2)为本项目(标段)的代建人；(3)为本项目(标段)提供招标代理服务的；(4)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；(5)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；(6)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构

8、公司级领导相互任职或工作的；(7)被责令停业的；(8)被暂停或取消投标资格的；(9)财产被接管或冻结的；(10)企业法人、拟派出主要项目负责人员被县区级以上建设行政主管部门按照关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法(闽建法200715号)的规定建立其违规违法档案的；(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。(12)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市发展服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。投标费用投标人应承担投标文件编制、提交等参加本招标活动所涉及的一切费用。踏勘现场招标人不举行招标

9、预备会（答疑会）和踏勘项目现场，投标申请人认为有必要的可自行对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署实施设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。分包本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。（二） 招标文件8. 招标文件的组成内容本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。9.获取招标

10、文件方式投标人可从莆田市公共资源交易电子平台上（/）下载招标文件。10.招标文件的制定依据本招标文件依据现行的有关法律、法规和规章，以及莆田市人民政府莆政综201355号等文件制定。11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2020年1月19日 17：00 前直接向招标人在莆田市公共资源交易电子平台上提出疑问。11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条

11、款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。11.3招标人将在 2020年1月21日 17：00 前，在莆田市公共资源交易电子平台发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。（三） 投标文件12. 投标文件的组成投标文件由下列内容组成。12.1、投标承诺函12.2、企业营业执照12.3、项目负责人身份证扫描件12.4、投标保证金有关单据扫描件12.5、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）1）法定代表人资格证明书2）法定代表人授权委托书13.投标有效期本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。14.投标报价14.1投标人应根据招标文件的要

12、求自行报价，最高限价75万元14.2在合同实施期间，工程费用不再进行调整。15.投标和支付所使用的货币15.1本工程费用实施时以人民币支付；16.投标保证金16.1本工程投标保证金为人民币壹万伍仟元整（￥15000元）,请采取以下方式提交：（1）在截标前将投标保证金汇入招标文件指定银行帐户， 开户银行帐户名称：莆田市涵江区江口镇人民政府，开户行：建行江口支行，帐号：35001636136052500153。采用现金缴纳投标保证金的投标保证金应当通过投标人开户行基本账户转入招标人指定的银行专户，并写明投标项目名称或编号(即招标文件上注明的招标项目名称或编号)。缴交时间确认以招标文件指定银行在截标

13、时出具的对账单为准。当对账单上没有体现投标人、投标项目名称或编号的，而投标保证金缴交凭证原件上有投标人、投标项目名称或编号的可以给予开标。未按期足额缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。（2 ）以银行保函方式：银行保函格式及内容应满足招标文件第四章提供的投标保证金银行保函（格式），内容要求（如：招标人名称、项目名称、招标编号、投标保函额度、查验保函网址等）。开标签到时，须将银行保函原件交给本项目招标人，否则视为未提交投标保证金。未中标人的投标保函原件将在评标结束后当场退还；中标人的投标保函原件，在中标人合同签订后退还。（3）电子保函形式。投标人须将投标保证金有

14、关单据的扫描件（加盖投标人电子单位公章）作为投标文件的组成部分。投标保证金有效期：与投标有效期一致。未按规定缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。16.2投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的； (2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；(5)中标人放弃中标的；(6)法律、法规规定的其他情形。17.投标文件的编制、密封及标记17.1投标文件应按照招标文件第三章“

15、投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。17.2招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。17.3投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标实施周期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。17.4招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，按投标须知第17.5条要求密封、标记)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审，特殊情况

16、下由莆田市公共资源交易平台交易系统服务商提供系统故障书面证明，由招标人决定是否启用电子版投标文件进行开、评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。在核对投标人及其代表的身份时须提交书面法定代表人授权委托书（须按招标文件第三章格式编制并按要求签字、盖章）、身份证原件及已激活的本企业福建数字CA证书。17.5备用电子版投标文件(如光盘、U盘等)应用信封密封，信封上应写明招标人名称、招标项目名称及投标人名称，并在封口上加盖投标人单位公章。投标人应对所提交的电子版投标文件的完整性负责,招标人在开标会上不查验电子版投标文件包封的完整性。评标结束后未开启的电子版投标文件予

17、以退还。18.投标文件的递交18.1投标文件的递交截止时间是： 2020年2月5日15时30分。网上投标操作见网上投标操作指南 （网址:8082/pthy/DownLoad/投标操作手册.doc）。 若有疑问，可向网上投标系统开发公司江苏国泰新点软件公司咨询。技术支持电话： 400-998-000018.2 备用电子版投标文件的提交地点、时间：同开标地点、时间。投标人没有提交备用电子版投标文件的不作废标处理，但由此可能给投标人造成的损失由投标人自行承担。18.3投标单位递交投标文件时必须随身携带本企业已激活的福建数字CA证书。18.4逾期提交的网上投标文件、逾期送达

18、或未送达指定地点的备用电子版投标文件，招标人将拒绝接收。18.5至截标时间止，若递交投标文件的投标人不足3家或只有一家，招标人将继续组织开标、评标。19.投标文件的补充、修改与撤回 19.1投标截止时间之前投标人均可自行修改，投标截止时间之后则不允许投标人修改。 19.2从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，除非不可抗力因素，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将不予退还；在此段时间内，若投标人宣布放弃中标权利或放弃中标均视为撤回投标处理。 (四)开标、评标及定标 20.开标：20.1开标会定于2020年2月5日15时30分在 莆田市涵江区涵城领域A座2楼开标室 进行，开标会

19、由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。20.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书以及已激活的本企业福建数字CA证书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书以及已激活的本企业福建数字CA证书。20.3资格审查委员会20.3.1 资格审查委员会由招标人代表和招标代理机构3人组成。20.3.2资格审查委员会负责对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。20.4开标程序：(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；(2)主持人宣布开标纪律；20.5 查验投标人及其

20、代表的身份。存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序： 1)投标人代表未按投标须知第20.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的。2)法定代表人授权委托书未按招标文件第三章格式编制或未按要求签字、盖章的；20.6宣布进入资格审查程序的投标人名单。20.7宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、实施周期、实施质量、项目负责人姓名及其它必要的内容。 21. 评标委员会评标工作评标委员会组成招标人按照有关法律、法规、规章和规定组建评标委员会，负责评标活动。 22.评标过程保密 22.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标

21、候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应泄露。 22.2投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动或授予合同的行动，都可能导致其投标被拒绝。 22.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。 23.投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。24.投标文件的符合性和响应性审查资格审查委员会审查投标

22、文件，确定进入简单低价法中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理： 24.1投标人资质、资格不符合招标文件要求的；24.2投标文件未按照招标文件规定的格式编制、填写内容的；24.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的； 24.4不能满足完成投标项目规定的要求；24.5投标文件附有招标人不能接受的条件；24.6拟担任本项目人员的注册单位与投标人不符的；24.7投标报价高于最高限价或者低于最低限价。25.评标办法本次招标以简单低价中标法.26.确定中标人招标人会同有关部门组成资格审核小组，审核各投标人递交的投标文件，以符合招标文件要求的最低报价者确定为最终中标人；最低报价

23、者有两家或两家以上时，采取抽签方式确定。26.1 中标通知在评标结束后3日内，招标人应将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理姓名，在莆田市公共资源交易电子平台（/）公示。26.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内发出中标通知书。授予合同27 签订合同27.1 中标人必须于领取中标通知书后3日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订工程承包合同双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。27.2中标人应在签订工程承包合同后十五日内将承包合同原件提交相关行政监督部门备案。27.3中标单位逾期不与建设单位签订建设工程承包合同的，取消中标单位的中标资

24、格，投标保证金不予退还。28 履约担保28.1中标人在签定承包合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10 %。履约保证金应采用 (现金) 的方式提交。履约保证金有效期至项目实施期限完成后。中标人完成合同约定的项目7天内无息返回履约保证金。(六)标后管理29.标后管理29.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。29.2上述第29.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知(莆政综2009115号)文件、莆田

25、市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知(莆政综201355号)、莆田市住房和城乡建设局、莆田市交通运输局、莆田市水利局、莆田市财政局、莆田市招投标市场管理委员会办公室关于废止建设工程质量保证金制度的通知(莆建管20141号)。 第 PAGE 25 页 第二章 合 同 条 款（格式）合同的一般和特殊条款合同号：甲方： 乙方： 根据_项目（项目编号：）招标结果，确定乙方为中标人，为了明确双方的权利和义务，分工协作，紧密配合，在遵循“中华人民共和国合同法”和“建筑工程承包合同条例”的原则基础上，并结合本工程具体情况达成如下条款，共同遵守。一、工程概况11

26、 工程名称： 工程地点： 工程承包内容：12 开工和竣工日期： 总日历日期： 13 合同总额 本工程施工总费用为 元。二、合同文件21 合同文件组成如下：合同正本；工程价目清单；工程进度表；工程招标文件，包括产品设备、施工及验收技术规范书、乙方投标书；甲、乙双方认可的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。企业资质证书。22 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。三、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律31 合同语言： 本合同文件使用汉语。32 适用法律法规： 适用本合同文件的法律是中华人民共和国有关法律法规。33 适用标准、规范： 按国家标准规范及本

27、工程技术规范和设计要求四、保密条款本工程竣工资料，设备清单及调查资料等一切由甲方提供的文件，未经甲方同意，乙方不得向第三方出示。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。五、甲、乙双方均应派驻工地代表六、甲方工作61 向乙方提供必要的基础资料、文件。62 协助乙方处理施工中发生的有关问题。63 负责随工检查施工质量。七、乙方工作71及时做好施工准备工作，对施工专用设备的组织、配套必须抓紧实施。72组织强有力的领导班子，配备施工经验丰富的专业技术人员，精心施工确保工程质量及工期。7.3 在施工阶段向甲方提供工程日报和周报（包括工程进度、质量、安全）。7.4工程竣工后，向甲方提供

28、完整的竣工资料6份。八、进度计划81乙方提供施工组织设计和进度计划时间，在开工前20天将施工组织设计和进度计划交甲方认可。82 批准的时间：甲方应在收到上述资料后，10天内予以批准或提出修改意见、逾期未批复，可视为该施工组织设计和进度计划已经批准。九、延期工程乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在5天内答复乙方。甲方同意延期要求或5天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延，按违约条款承担违约责任。十、暂停施工在施工过程

29、中，甲方在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完成的工程，实施甲方处理意见后向其提出复工要求。甲方批准后继续施工。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。如果停工责任在甲方，由甲方承担工程停工期间发生的相应费用，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担工程停工期间发生的相应费用，工期不得顺延。十一、工程延误对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工期相应顺延。1.工程量变化和设计变更；2.不可抗力；3.合同中约定或甲方同意给予顺延的情况。乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内

30、容向甲方提出报告，甲方在收到报告后5天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。十二、检查和返工乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方及委派人员的检查返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正引起的经济支出甲方负责。因第三方原因引起的经济支出，由甲、乙双方协商解决。十三、合同价款及调整131 调整的条件：合同价款在合同条款内约定后，任何一方不得擅自变更，合同条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。1.

31、甲方确认的由于设计变更而引起的工程量的增减；2.由于不可抗力原因造成工程延误而引起的工程量增减。132 调整的方式：乙方应在上述情况发生后5天内，将调整的原因，金额以书面形式通知甲方，甲方批准后通知经办银行和乙方。甲方收到乙方通知后5天内给予答复。十四、工程款支付141乙方在合同签订前向甲方交纳合同金额10%的履约保证金。142 待整体工程（竣工、完工）验收合格后，付清工程合同总价的100%。143 项目验收合格后，履约保证金可申请无息退还。十五、竣工验收151 工程验收时间：甲方收到乙方竣工文件十五天内，组织工程初步验收。十六、争议的解决 161 双方如就本合同的效力，解释或者履行发生争议，

32、应首先通过友好协商解决。协商解决不成，任何一方均有权向本方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。16.2 争议的解决方式：发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完成工程：1.合同确已无法履行；2.双方协议停止施工；3.调解要求停止施工，且为双方接受；4.法院要求停止施工；十七、违约责任和违约的处理17. 1违约责任乙方承包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的，视损失情况，乙方应予赔偿。同时应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或

33、解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按项目招标金额0.1%的逾期违约金，上限为5%。甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。172违约的处理甲方不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，工期相应顺延；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工，施工

34、质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，甲方可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，有违约方承担违约责任。十八、安全施工在施工工程中，乙方须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门通知甲方。十九、不可抗力191 不可抗力的自然灾害认定标准：

35、指战争或其它非甲、乙方造成的爆炸、火灾、洪水、地震等造成的工程损坏。在发生上述不可抗力的情况下，本协议各项业务的执行时间应合理顺延。二十、保险本工程乙方投入的施工人员、交通工具、机械设备由乙方自己负责保险。二十一、合同条款的修改、变更、调整均应由双方有权代表签字有效。二十二、合同的生效、终止及其它本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效，在工程竣工交工验收合格，保修期结束后终止。本合同正本一式陆份，甲、乙双方各执贰份。甲方： 乙方：法人代表/委托代理人： 法人代表/委托代理人：地址： 地址：电话： 电话： 开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：签约时间： 签约时间：第三章

36、投标文件格式2020年度江口镇松材线虫病防控处理项目投标文件招标项目名称： 招 标 编 号： 招 标 人: 投 标 人： (盖单位电子章)法定代表人委托代理人： （姓名或盖章）编制日期： 年 月 日投标文件目录1、投标承诺函2、企业营业执照3、项目负责人身份证扫描件4、投标保证金有关单据扫描件5、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）1）法定代表人资格证明书2）法定代表人授权委托书1、投 标 承 诺 函致： 招标人名称 1、根据招标编号为 招标编号 的 招标工程项目名称 招标文件，按照莆田市建设工程施工招标评标管理规定等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求等相关资料及其他有关文件后，我方愿以 作为中标价和签约合同价，并按上述招标文件要求承包上述虫害防治任务及相关服务等后续服务工作。 2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的情况。 3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件要求“招标人不得存在情形之一”规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。 4、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按要求完成虫害防治任务，施工周期为： 。 5、一旦我方中标，我