联合测绘合同

1、联合测绘合同 甲 方：_ 乙 方：_ 签订时间：_联合测绘合同甲方(业主)：乙方(中介服务机构)：签订地点：项目名称:根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国测绘法以及有关法律、法规、规章的规定,为明确权利义务关系,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经充分友好协商达成如下合同条款:第一条 联合测绘范围第二条 联合测绘内容第三条 技术指标第四条 技术标准第五条 合同款额第六条 双方义务1.甲方义务(1)自本合同签订之日起_日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。(2)自接到乙方编制的技术设计书之日起_日内完成技术设计书的审定工作。(3)按本合同的约定及时为乙方办理支付报酬价款的支付手续。(

2、4)负责协调测区各种关系,确保乙方测绘队伍能顺利安全作业,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。(5) 对于乙方提供的图纸等属于乙方测绘成果的资料,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，并允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。2.乙方义务(1)自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于_日内完成技术设计书的编制,并交甲方审定。(2)自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_日内组织测绘队伍进场作业。(3)严格按本合同约定及技术设计书所确定的技术要求实施作业,并按时向甲方交付其完成的成果资料。(4)合同履行过程中,乙方应加强安全生产管

3、理,并自行承担各项安全生产责任,甲方对此不承担任何义务。(5)保守国家秘密,妥善保管成果资料。未经甲方许可,不得留存复制品及技术资料、不得以任何形式向任何第三方提供或复制成果资料。第七条 合同工期第八条 成果提交第九条 权属约定测绘成果的所有权、使用权和著作杈均归甲方所有,未经甲方许可,乙方不得向任何第三方提供测绘成果(包括中间成果)。第十条 支付方式1.计价标准。所有费用的计算和支付均以人民币为准。2.支付进度(1)自本合同签订_日内,甲方向乙方支付合同款项的_%，即(小写: _万元，大写_ )；作为该项目的定金。(2)完成联合测绘后_日内,甲方应向乙方结清剩余账款,即(小写: _万元，大写

4、_ ); 第十一条 违约责任1.甲方违约责任(1)合同签订后,乙方未进入现场工作前,由于甲方原因而造成工程停止、终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,甲方应根据乙方已完成的工作量支付相应的工程价款。(2)甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。(3)甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。(4)对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。2.乙方违约责任(1)合同生

5、效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金,并退还全部已付款项。(2)乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己承担)。(3)对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让；否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。(4)若乙方未能按本合同约定的期限向甲方交付约定数量的成果资料,应向甲方偿付延期损失费,每天的延期损

6、失费按本合同约定的工程总价款的1计算。第十二条 其它约定第十三条 不可抗力1.由于水灾、火灾、地震、暴乱、罢工、劳工运动、疾病包括传染性疾病（SARS）等不可预见、无法避免和无法控制，不因一方过失而引起的情况（不可抗力事件），致使无法履行或延迟履行本合同，双方履行期限可相应延长，且不视为违约，不对另一方就无法履行或延迟履行负责。2.受不可抗力影响的一方须及时将不可抗力的性质、影响程度通知另一方并提供证据。如果不可抗力持续或累计超过一个月，双方在所有合理情况允许下为减轻影响或制定替代安排而进行真诚的协商。第十四条 合同的变更、解除双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：1.发生不可抗力；2.自然灾害、如台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡；3.社会异常事件，如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等。第十五条 解决合同纠纷的方式在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成，均可向甲/乙方所在地人民法院提起诉讼。第十六条 附则1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和合同价款结算完成后,本合同终止。2.本合同未尽事宜,双方协商解决。经双方协商一致可签订本合同的补充合同,与本合同具有同等效力。补充合同与本合同相抵触部分,以补充合同为准。3.本合同一式_份,甲方执_份,乙方执_份,具有同等法律效