建设工程竣工环境保护验收调查委托合同

1、建设工程竣工环境保护验收调查委托合同 （1） 建设工程竣工环境保护验收调查委托合同委托方（甲方）：受托方（乙方）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国环境保护法建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法规规章的规定，甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目的环境保护竣工验收技术咨询服务。双方经协商一致，订立本合同一、工作内容乙方应按照合同约定完成以下各项工作：1、按照国家有关法律法规开展输变电工程的生态、电磁、声、水环境及其他影响调查工作。2、开展环境风险事故防范及应急措施调查，检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效果。3、开展与项目有关的环境保护验收公示和公众调查。4、按国规范开展

2、输变电工程电磁环境和声环境等监测。5、编制符合国家规范的建设建设项目竣工环境保护验收调查 报告（表）。6、协助甲方填写相关行政部门规定格式的建设项目竣工环境 保护验收申请报告（表）。7、负责办理工程竣工环境保护验收（行政验收）相关手续，并 对委托范围内的工作成果文件的完整性、准确性负责。8、负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作，并承担所有 费用。9、负责工程环境保护行政验收相关协调工作，协助申办、取得 环境保护行政主管部门验收正式批复文件。10、甲方委托的其他工作。二、工作期限、地点、进度1、工作期限：自合同签订之日起至工程环境保护验收合格、取 得环境保护行政主管部门验收批复为止。2、工作

3、地点：项目建设地（具体地点） 。2.3工作进度： 。_三、双方义务1、甲方义务（1）协助配合乙方开展有关工作，及时向乙方提供开展本合同 工作所需的工程材料。（ 2）按照本合同规定及时向乙方支付相关费用。（ 3）负责组织、协调有关单位对工程环境保护竣工验收有关问 题进行及时消缺、整改，满足有关规程、规范等要求。2、乙方义务（1）及时向甲方通报工作进展情况，根据环境保护验收的有关 规定和合同约定的事项，及时开展现场调查、现场监测等工作，按时 提交项目竣工环境保护验收调查报告。 提交的纸质报告数为 份，并提供电子版。（ 2）按甲方要求，准备有关会议材料，参加环境保护验收审查 会议，进行解释和答疑。（

4、3）按甲方要求做好相关会议的会务及现场检查接待工作。 （ 4）在环境保护验收过程中，如出现环境保护投诉或环境保护 纠纷等情况， 乙方有责任和义务积极配合甲方进行妥善处理。 如乙方 擅自处理类似事项，应承担相应后果。（5）当发现有不合格的敏感点时，乙方应立即告知甲方并提出 相应的改进意见或建议， 积极配合甲方的相关工作。 若由于问题汇报 不及时造成验收调查报告编制延误，按合同第 8.2 条处理。（6）严格遵守国家及甲方的现场安全生产（含交通安全）有关 规定，加强对乙方现场工作人员的安全教育和培训， 配备必要的安全 防护用品，保证人身安全、设备安全和电网安全。四、合同价格及支付1、合同价格本合同价

5、格为人民币（大写）（¥）（含税），包括但不限于以下费用：（ 1）乙方进行现场调研所需的费用，含人力资源交通费用等； （ 2）有资质的辐射环境监测管理站和 / 或环境监测中心站进行测 试的费用。（ 3）验收调查报告的编写、整理出版印刷等费用； （ 4）现场检查专家差旅费、咨询费和其它费用；（ 5）项目竣工环境保护验收会会议费用，含专家差旅费、咨询费和其它会议费用；（6）乙方履行本合同义务所需的其他费用。2、支付本合同价格分三次支付：（1）合同生效后，乙方提交相应金额的合格发票，甲方支付合 同价格的 %；（2）工程竣工验收合格并投运，乙方提交相应金额的合格发票 后，甲方支付合同价格的 %

6、；（3）工程通过环境保护行政主管部门验收，取得验收批复文件 后，甲方支付剩余款项。五、知识产权1、乙方根据本合同取得的成果资料的著作权及其他相关知识产 权属甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表、使用或向任 何第三方提供上述成果资料。2、乙方所提交的成果资料不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证 甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。 如果任何第 三方向甲方提出侵权索赔， 乙方应负责与之进行交涉， 并承担由此引 起的一切责任。六、保密义务1、乙方及其工作人员应对成果资料和在合同履地过程中了解到 的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密 义务，并采取相应的保密措施。

7、 乙方应承担的保密义务包括但不限于：（1）未经甲方书面同意，不得将上述资料及信息披露给任何第 三人；（2）不得将上述资料及信息用于本合同以外的其他目的；（3）在工程通过环境保护验收后或按甲方要求，及时将相关资 料及信息返还甲方或按甲方要求作适当处理。2、上述保密义务的期限至成果资料及相关资料或信息正式向社 会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。3、乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此 遭受的全部损失。七、不可抗力1、本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免不能克服的客观 情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或 按照本条的定义构成不可抗力的其他

8、事件。2、任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不 可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。 但是 受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利 影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不 可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。3、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后 2 周内（含 本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真 等书面形式提交另一方确认。 否则，无权以不可抗力为由要求减轻或 免除合同责任。4、如果不可抗力事件的影响已达 120 天或双方预计不可抗力事 件的影响将延续 120 天以上(含本数)时，任

9、何一方有权终止本合同。 由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。八、违约责任1、乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有 权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和 /或支付违约金等违约责任。2、因乙方原因，未按合同约定时间提交符合合同要求的成果资 料的，每逾期 1 天，乙方应向甲方支付合同价格 0.2%的违约金；应 支付的违约金达到合同价格的 10%时，甲方有权单方解除合同且无需 承担任何责任，甲方解除合同并不减轻或免除乙方应承担的任何赔偿 责任。3、成果资料深度不能满足合同要求或国家相关规定的，乙方应 负责修订、补充、完善，直至通过项目环境保护验收。如果因此影响 对方对环境保护

10、验收工作的总体安排， 甲方有权要求乙方支付不超过 合同价格 10%的违约金。4、乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方催告在限定时间内 仍未纠正的，甲方有权书面通知乙方终止合同；合同提前终止的，甲 方有权要求乙方退回部分或者全部合同价款， 且乙方应向甲方支付相 当于合同价格 20%的违约金。5、乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的， 还应就差额部分向甲方进行赔偿。6、甲方逾期支付合同价款的，应就逾期部分向乙方支付按照中建设工程竣工环境保护验收调查委托合同 （1） 国人民银行规定的同期限档次贷款基准利率计算的逾期付款违约金。九、适用法律本合同的订立、 解释、履行及争议解决，均适用于中

11、华人民共和 国法律。十、争议解决1、合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用原则，通 过友好协商解决。2、若争议经协商仍无法解决的，按以下第 种方式处理：（ 1）仲裁：提交 ，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则 2 进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（2）诉讼：向 所在地人民法院提起诉讼。3、在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。 十一、合同生效 本合同自双方法定代表（负责人）或其授权代表 3 签署并加盖双 方公章或合同专用章之日起生效。十二、签订日期 合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章 的日期为准。十三、份数本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，具有同等效力。十四、特别约定 4本特别约定是对合同其他条款的修改或补