钢筋制安工程劳务分包合同

1、中建四局第一建筑工程有限公司 合同编号： （项目名称）钢筋制安工程劳务分包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 签订时间地点 ： 年 月 日 签订于 省 市（项目名称）钢筋制安工程劳务分包合同发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 经甲乙双方充分协商一致，甲方同意将 项目钢筋制安工程由乙方承包。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的现场与地质等具体情况，签订本合同，双方共同遵守：1、本合同中所涉及的有关词语定义1.1、业主：指本工程的建设单位。1.2、总价：完成承包范围内所有合格工程的实体、费用、税费、市场风

2、险等的固定总价。1.3、单价：完成承包范围内合格单项工程的实体、费用、税费、市场风险等的固定综合单价。2、发包情况2.1、发包工程名称： 项目的 工程2.2、发包工程地点： 2.3、本承包范围内工程采用乙方包施工、包辅助材料、包机具（含耗材）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自身收口范围内的清理工作、包二次搬运、包验收通过、包成品保护、包管理费用、包利润等一切费用进行承包。2.4、料具供应2.4.1、本合同主要材料（钢筋、钢绞线、钢板）由甲方提供，钢筋进入施工工地，乙方应派人配合甲方进行钢筋验收，钢筋进场验收之后乙方承担保管责任。乙方按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减

3、料和浪费材料，钢筋节余用量必须5%，钢筋余料应 1 %。乙方须在甲方与建设单位结算钢筋总量的基础上节余用量5%，超出部分按4000元/吨作为惩罚性赔偿，此费用由甲方在支付乙方进度款时或结算支付时扣除。钢筋和余料的所有权属甲方。2.4.2、所有钢筋加工机械、设备和工具及所有钢筋制作安装辅材（电焊条、扎丝、砂轮切割片、材料运输用斗车、除钢板以外的后浇带所有的辅材、弯曲机、切断机、调直机、冷拉机、电焊机、对焊机、车丝机等）等均由乙方自行负责采购和承担费用。2.4.3、施工安全生产防护、劳保用品（如：电焊面罩、安全帽、安全带、绝缘手套、鞋、工作服等）均由乙方自行负责配置。2.4.4、甲方除提供现场现有

4、垂直运输机械、一、二级配电箱外，不再提供任何施工用工器具材料，其余用于施工所需的全部器具材料由乙方自行负责采购和承担费用。施工用水电甲方在各楼层设置水电接驳口，电接驳至二级配电箱，三级配电箱由乙方负责，水硬管接驳至各楼层边，其余由乙方负责。施工用水用电费用由甲方负责。特别说明：三级配电箱由乙方提出采购计划，甲方负责采购安装，费用从乙方工程款中扣减。2.4.5、乙方不得以任何理由浪费甲方提供的材料；若发生浪费材料情况，甲方对乙方处以浪费材料双倍价格的罚款，罚款从其工程款中扣除。乙方对此无异议。2.5、施工工期：按照甲方的进度网络计划进行施工，具体时间以甲方通知和要求为准。 2.5.1、乙方应根据

5、甲方安排合理进度计划工期要求，严格实施，接受甲方的检查、监督，保证按约定工期完工。工程实际进展滞后于进度计划时，乙方应按甲方要求采取补救措施，保证满足计划要求。如在甲方限定时间内仍达不到计划要求，视为乙方无按期完工能力，甲方可以单方解除合同，乙方在接通知后5日内无条件撤离现场，并承担因此给甲方造成的损失。2.5.2、非乙方原因影响工期，甲方确认同意顺延工期的，予以顺延。乙方原因造成竣工日期拖延，每延误一天向甲方支付2000元的违约金，并承担因此给甲方造成的经济损失。2.6、施工质量2.6.1、按甲方与业主合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，符合

6、省 市工程施工质量验收规范合格标准。2.6.2、工程质量必须达到约定的质量等级，质量等级依据现行的工程质量检验评定标准以工程验收权利单位（部门）评定的等级为准。2.6.3、乙方必须严格按照现行的工程质量验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及返修，直到满足质量要求。因甲方原因达不到质量标准由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准，乙方承担包括材料等返工费用，工期不予顺延。返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术和管理力，甲方可以单方解除合同，乙方在接到通知后5天内撤离现场，对于不符合质量约定部分

7、不予结算，并承担因此给甲方造成的损失。2.7、施工范围2.7.1、承包范围： 项目钢筋制安工程。2.7.2、工作内容包括但不限于钢筋制作操作平台搭设、钢筋机械进退场和安装、钢筋场内水平和垂直运输、钢筋原材料和半成品卸车堆放、钢筋制作场因场地原因的搬迁转移、现场清理；制作、绑扎（含直螺纹套筒制作连接）调直、除锈，工地内所有相关材料转运，绑扎柱墙的内架搭拆，废料的清理堆码，钢筋搭接接头(含闪光对焊、电焊、电渣压力焊、气压焊、直螺纹连接等)、钢筋塑料垫块采购、安装及养护，配合机械安拆、止水片制安、预埋插筋、后浇带除锈及后浇带止水钢板焊接或橡胶止水带条，浇砼过程中的钢筋看护就位，所有钢筋工程的文明施工

8、等。2.7.3、为完成本工程所需要的模板制安的全部工作内容和配合其他工种的工作。2.8、特别说明：如乙方如不能满足质量、工期及节点工期、安全文明施工、社会治安要求，甲方无需通知乙方直接有权对乙方的承包范围进行调整并另行委托其它单位进行施工直至解除合同，对此乙方无异议。3、合同价款3.1、合同单价3.1.1、合同综合单价包括但不限于以下费用3.1.1.1、按合同要求完成该项合格工程所需的人工费、辅材费、机械设备费、管理费、成品保护费、因施工质量不良而支出的工程维修费、保养费、现场管理人员及工人食宿费、与施工相关的财产、设备、人员的安全措施费（含安全文明施工措施费，费率执行施工期间现行政府文件）、

9、保险费、利润以及0.8%劳务管理费等全部费用。3.1.1.2、市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基限提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调、各种停工、窝工费用等因素。3.1.1.3、合同单价一经确定，不得因任何因素作任何调整（下调除外）。否则，承担合同总额20%的违约责任。3.2、暂定合同总价 小写：￥ 元 （大写：人民币 圆整）4、结算与付款4.1、结算办理4.1.1、由乙方提出劳务结算书清单（包含相关合同、有效的签证资料）一式叁份，由项目部相关人员会审，经项目经理审核后上报甲方总经理签字为最终结算；4.1.2、结算办法：以甲方现场确认的实际施工图纸和变更单为依据，

10、按合同所确定单价或补充单价乘以实际完成工程量进行结算。4.1.3、乙方于每月 号前向甲方项目部提交结算资料办理当期工程款结算，结算资料按甲方提供标准格式并完善签字并上报公司审批后，于次月支付已结算当期（每一周期为一个月）工程款的 %；乙方承包范围内所有工作完成并经甲方、(以下单位视项目具体情况而定）建设单位、监理、相关政府部门机构验收合格后，甲方向乙方支付至已结算工程款的 %。4.1.4、乙方完成的工程量按 计算。乙方按要求施工完毕，工程经甲方、(以下单位视项目具体情况而定）建设单位、监理、相关政府部门机构验收合格后双方方可办理工程决算，决算资料按甲方提供标准格式并完善项目签字后报甲方公司审批

11、确认。确认无误后，待甲方收到建设单位支付的进度款后支付至95%，剩余5%作为质量保修金，甲方承包工程竣工验收合格（该工程验收合格）满 后由乙方提出申请，扣除维修等费用（若有）后无息退还。4.2、甲方以 方式支付乙方工程款（甲方根据资金情况以银行转账方式或六个月期限的银行承兑汇票等方式支付乙方工程款，贴息费用由乙方自行承担）。乙方领款前必须先提供项目工程所在地税务机关开具的与本合同经济业务内容相符合、与甲方付款数额相等的合法有效 发票，否则甲方对该笔款项不予支付，乙方不得提出任何异议。如因乙方原因不能正常完税，由此而造成的所有损失及费用均由乙方承担。4.3、乙方指定以下账户为收款账户，工程款通过

12、该账户支付。若变更收款信息，乙方提前15天以书面形式通知甲方，由于账户信息提供错误造成资金流失的损失由乙方自行承担，与甲方无关：开户银行： 账号： 开户名称： 指定收款人一： 指定收款人二： 身份证号码：    身份证号码： 联系电话： 联系电话： 4.4、因工程停建或缓建原因造成乙方不能继续施工，按以下原则办理结算4.4.1、工程量按实际完成经甲方确认的工程量计算；4.4.2、结算单价按乙方实际完成的程度参照合同标准计取。4.5、结算办理人甲方委托： 为最终结算签字人；乙方委托： （身份证号： ；签字字样： ）为结算签字人；并加盖 项目部资料专用章（以上缺一不可）后的结算

13、书作为本工程的最终结算唯一有效依据，其它任何单据，无论经任何部门盖章和签字，均不得作为结算的依据，乙方同意不以此要求甲方支付任何款项。4.6、乙方达到付款节点时，须向甲方提交付款申请报告结算书、工程验收报告（完工时），以保证甲方及时审核确认支付款项，乙方还需于收取工程款时向甲方提供相应发票。如乙方未及时申报或未及时提供有效的付款证明文件和发票，造成工程款延期支付，由乙方承担全部责任，并不得影响任何工程进展。4.7、甲方支付劳务费，乙方编制工资表，工人必须持本人身份证（原件）签名认可（出勤人数90%以上有效）。乙方必须把工资发到工人手中。如出现拖欠劳务费而闹事者，由该闹事者所有单位或队组承担一切

14、后果，甲方优先从乙方缴纳的保证金中支付工人工资，且甲方有权予以处罚，每人次2万元罚款。4.8、乙方承诺：若业主付款滞后，则甲方付款相应滞后，乙方应给予谅解并不得因此影响施工工期和工程质量，并放弃向甲方追究任何违约责任和计取利息的要求。5、双方职责5.1、甲方职责5.1.1、甲方委派项目经理 代表甲方负责施工现场的管理。如果甲方有充分理由认为乙方常驻现场代表不能正常合格的代表乙方履行合同约定的义务，甲方有权要求乙方在3日内撤换乙方现场代表人。5.1.2、施工前 天内提供施工图（或复印） 套和提供建筑物水准、标高控制点给乙方，对乙方进行技术、质量、进度、安全和文明施工交底。5.1.3、提供现场的施

15、工垂直运输机械给乙方 偿使用， 偿提供现场施工的用水、用电。5.1.4、负责工种之间的工序交接协调、协助乙方协调与其他各班组之间的关系。5.1.5、对乙方工程质量、进度、安全、文明施工进行检查监督，并有权对乙方工作不到位地方予以处罚。5.1.6、按合同约定支付工程款。5.2、乙方职责5.2.1乙方委派 （身份证： 签字字样： ） 常驻现场代表乙方负责履行乙方职责。5.2.2、配齐专业人员（质量和安全各不少于1人）进行专职管理，负责本合同工程施工现场的技术（含施工放样、配料）、质量、进度、安全、文明施工，严格按施工图纸、规范、甲方的施工组织设计和要求精心组织施工。5.2.3、负责进场工人的技能和

16、安全培训工作，操作人员持有效证件持证上岗，搞好班前安全活动工作，承担违章作业和乙方原因造成安全事故的全部责任损失。5.2.4、自行解决进场管理人员及工人的吃住并承担相应费用。5.2.5、按政府有关规定作好劳动工人管理，制定切实可行的工资管理办法，必须按月足额发放工人工资，若发生班组长卷款潜逃，工资错发等现象，均由乙方承担责任和费用，甲方并视情节对乙方进行2-20万元的经济处罚。5.2.6、负责本合同甲供材料和自行采购材料、施工机具的保管和合理使用及维护工作；上述现场材料和机具丢失、损坏均由乙方承担责任和费用。5.2.7、严格遵守甲方的各项项目管理规定，自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，

17、搞好与现场其他班组队伍的协调配合工作，按甲方规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好文明施工、生活区管理工作，做好自身责任区的治安保卫工作。5.2.8、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生的一切损失、乙方自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。5.2.9、乙方须与其派驻现场的管理人员和工人签订书面劳动合同，并缴纳相应的社会保险、及时足额支付工资等福利待遇。若出现拖欠工资、工人闹事等劳动争议纠纷并给甲方造成损失的，乙方同意甲方从工程款中直接扣除合同总价15%作为对甲方的补偿并承担给甲方造成的一切损失。6、安全文明施工6.1、安全目标：现场杜绝重伤、死

18、亡事故的发生；负伤频率控制在万分之六以内，杜绝重大机械和火灾事故；6.2、甲、乙双方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及有关规定，严格安全标准组织施工；6.3、乙方应配合甲方建立安全保证体系，参加甲方工地的安全领导小组。加强安全教育，提高全员安全意识；认真招待安全技术规范、严守安全规则；落实安全措施，确保安全施工；6.4、甲方随时检查乙方对安全措施落实执行情况，执行甲方的有关规章制度，甲方有权对安全措施不落实的问题对乙方进行经济处罚；6.5、乙方须承担工人施工所需的安全劳保用品（如：安全帽、安全带等），其中安全帽由甲方统一购买（费用按实际从乙方首次支付工程

19、款中扣回），乙方对其现场人员的安全负一切责任。若发生安全事故，乙方应第一时间内无条件对其受伤人员承担一切费用。事后根据事故原因追究责任，若事故为乙方引起，乙方应承担对甲方造成的一切损失。对于发生人身意外伤害事故时，产生的费用在RMB10000元（含10000元）以内的，由分包方自行处理并承担，超过10000元部分，总包方配合分包方处理并且仅在建筑工程人身意外伤害保险理赔金额范围内承担责任，其余部分由分包方自行承担，上述费用包括但不限于治疗费用、误工赔偿等产生的一切费用；若处理不及时或不妥当，由此给总包方造成的一切经济损失总包方有权从工程款中予以扣除，对此乙方无异议。如果购买了工伤保险，就按工伤

20、保险流程处理；6.6、乙方应严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关部门对施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度和 级标化工地标准，确保现场管理达标，创造标化工地。6.7、按甲方的统一规划搭设临时设施，分类整齐堆放材料、机具，挂牌标识，乙方须按甲方指定地点堆放材料及布置加工场地，材料须堆放整齐，对于长短不一材料须一端对齐，否则，按每堆每天处2000元罚款。6.8、工程施工期间在乙方施工范围内的任何部分，如发生事故或故障及人力不足等其他事件，甲方代表认为采取措施补救或修理是保证正常施工或工程安全的紧急需要，乙方应积极采取措施补救，如乙方无力或不及时进行补救或修理时，甲方有权单方面安排其他人员

21、以二倍的价格从事这项工作，全部的责任和费用均由乙方承担。6.9、乙方所有进场的机械设备须符合安全验收标准，否则甲方有权要求乙方及时更换和没收，乙方不得因此延误工期。6.10、乙方违规处罚标准如下，如造成甲方或第三方损失的还需照价赔偿。违 规 处 罚 标 准序号违规事项第一次第二次第三次1未戴安全帽处罚50元处罚100元处罚150元2喝酒后上班处罚50元处罚100元清退出场3违章施工用电处罚100元处罚200元处罚500元4违章操作机械处罚100元处罚200元处罚1000元5违章私自开小灶警告1000元处罚2000元清退出场6偷盗工地财物移交公安机关并清退出场，对班组处罚10000元/次7打架斗

22、殴伤人移交公安机关并清退出场，对班组处罚3000元/次8无理取闹及煽动闹事处罚1000元5000元清退出场9故意损坏现场财物清退出场,并对班组处以3000元/次罚款6.11施工过程中乙方必须遵守各级政府及中国建筑第四工程局有限公司要求工程安全文明施工管理的其他有关规章制度。7、工程质量标准7.1、工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的施工工程质量验收规范合格标准以及甲方向业主交房的标准。7.2、工程质量必须达到约定的质量等级，质量等级依据现行的工程质量检验评定标准以工程验收权力单位（部门）评定的等级为准。7.3、乙方必须严格按照现行的工程质量验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确

23、保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及返修，直到满足质量要求。因甲方原因达不到质量标准由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准，乙方承担包括材料等返工费用，工期不予顺延。返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术和管理力，甲方可以单方解除合同，乙方在接到通知后5天内撤离现场，对于不符合质量约定部分不予结算，并承担因此给甲方造成的损失。7.4、质量违约7.4.1、因乙方原因交工验收时评定的质量等级未达约定的等级时，按结算总价的5%扣除，乙方应无条件整改，直到达到质量要求。同时在结算时扣除此次工程质量原因对甲方所造成的损失。7.4.2、在施工

24、过程中，若甲方认为乙方施工质量下降或施工质量无法达到协议要求时，甲方有权没收履约保证金且采取如下措施中的任一条或多条进行处理。乙方须无条件执行。7.4.2.1、要求乙方暂停施工，进行质量整改，达到甲方要求后再继续施工，但不免除已完成工程未达到协议质量要求的乙方责任，同时不免除因此拖延工期的乙方责任。7.4.2.2、甲方有权变更分承包商及班组，并解除协议，乙方须无条件配合，乙方人员应立即在一天内撤离现场，材料及设备须无条件供甲方安排使用，对于乙方已完成工程的结算在该工程竣工后六个月内进行，工程款支付在结算完6个月内支付完成。7.4.2.3、甲方有权对甲方认为未能达到甲方要求的乙方现场管理人员及操

25、作人员进行变更，直至满足甲方要求为止。7.5、质量检查。乙方应认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表发出的指令施工，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受甲方代表或委派人员、业主、监理现场人员和各级质检部门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检查要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的全部费用及其他责任。7.6、隐蔽工程和中间验收。乙方应在自检合格后，验收24小时前通知甲方组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因乙方原因所导致返修，全部费用由乙方承担，工期不予顺延。

26、未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方或有关单位的要求进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责任。7.7、交工验收。乙方承担任务全部完成，经初验达到约定的质量标准，待整个工程竣工后，填写交工验收报告，报请质量验收权力部门验收，经验收合格，评定质量等级。交工验收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身原因造成的全部经济损失和工期延误责任。8、违约与合同中止：8.1、乙方进场施工必须自行具备两个月工人工资的支付能力，以确保工人工资按月发放。如甲方未按合同及时支付工程

27、进度款超过 2个月及以上时，未支付款项部分按银行同期存款利率计息补偿给乙方。乙方不得以此为由，未经甲方同意擅自停工或调出施工人员或者怠工，如发生此事，视为乙方违约。8.2、如果由于乙方的施工质量、进度问题导致严重影响甲方正常生产的，甲方有权调整合同承包范围，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。乙方无权以此为借口要求任何补偿，降低施工质量和要求调整单价等，否则，视乙方违约。8.3、由于乙方原因造成的安全事故视乙方违约，由乙方承担所造成的一切损失，甲方并有权对乙方进行相应经济处罚。8.4、发生违约时，甲方有权按照甲方项目管理规定对乙方进行处罚，乙方对此没有异议。8.5、乙方在施工过程中如采取对公众构成

28、非法干扰、威胁的方式履行本合同或甲方认为乙方确实没有能力履行本合同时，甲方有权单方终止本合同履行，终止合同通知书自甲方发出时即生效。乙方收到甲方的合同终止通知书3日内，组织工人和施工机械退场，退场后 日内和甲方办理已施工完成部分的结算手续，并按实际完成工作量的60%进行结算，乙方无异议。8.6、甲方工程项目停工缓建时间超过两个月时或以上时，由甲方向乙方下达停工缓建通知书，双方签订的本工程劳务合同于通知书下达之日起终止，乙方同意不要求补偿，并按合同的价款结算规定在28天内同甲方办理完已施工完工程的结算手续 日内退场。8.7、如发生台风、地震、战争、动乱、瘟疫不可抗力时，甲、乙双方各自承担自身的损

29、失，造成本合同工程确实无法继续履行时，本合同自行终止。9、工程转包、再分包9.1、乙方未经甲方同意，不得将所承揽工程再次进行转包或分包，一经发现，甲方有权要求乙方立即无条件退场，并承担本合同暂定总价 %的违约金，款项直接从乙方的工程款中予以扣除，乙方不得以任何理由延迟和阻挠退场。10、履约保证10.1本合同签订前，乙方向甲方交纳 万元人民币作为履约保证金。作为乙方有能力完成甲方所发包工程的履约担保，在乙方质量、工期及节点工期、安全文明施工、社会治安均满足甲方要求并完成全部合同约定工作内容后，甲方全额无息退还该履约保证金。退还时间为乙方完成全部工作并退场后一个月内。10.2、如乙方不能提供履约保

30、证金，则在支付乙方的第一次付款中全部扣除。如第一次付款金额不足以全部扣除，则在随后的付款中继续扣除，直至履约保证金额全部扣完。保证金具体划分如下：工程质量保证金(占10%)工程进度保证金(占40%)安全 、文明保证(占40%)社会治安保证金(占10%) 10.3、特别说明：如乙方如不能满足质量、工期及节点工期、安全文明施工、社会治安要求，甲方无需通知乙方直接有权按上述扣除乙方相应保证金，并有权对乙方的承包范围进行调整并另行委托其它单位进行施工的权利直至解除合同，对此乙方无异议。11、不可抗力11.1、不可抗力包括战争、动乱、瘟疫、空中飞行物坠落或其他非双方责任造成的爆炸、火灾，以及十年不遇且影

31、响正常施工的风、雨、雪、洪、震等自然灾害，其标准以国家有关部门的认定为准。11.2、不可抗力事件发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况。灾害结束后，七日内报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。由于乙方原因工期延误的损失，不可抗力发生后，乙方未采取有效措施而发生的损失由乙方承担。11.3、延误的工期相应顺延。11.4、因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。12、其它12.1、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可依法向 甲方企业注册地所在地法院

32、提起诉讼。12.2、本合同一式 份；甲方 份；乙方 份，合同经双方签字并盖章后生效。12.3、乙方在签订本合同之前，已阅读充分理解甲方的项目各项管理规定，以上各项管理规定亦属本合同的组成部份，与本合同具有同等效力。12.4、补充条款12.4.1、乙方代表接甲方代表通知要求调离的人员后，立即将该人员调离现场，交回有关证件，未有甲方代表的书面许可，不可将此人员再进入工地；12.4.2、未经甲方书面准许，乙方不得擅自调整和撤走进驻工地人员；乙方现场代表必须常驻现场，同时24小时电话畅通，否则甲方按每次处以500元罚款。乙方所有进场人员必须严格遵守项目部制定的项目管理规章制度。同时乙方须每月按时发放工

33、资与工人（不管甲方是否支付工程款），如出现工人因工资问题上访或停工或聚众滋事等对甲方造成不良影响，甲方按每次处以20000元罚款。12.4.3、乙方须承担工人施工所需的安全劳保用品（如：安全帽、安全带等），其中安全帽由甲方统一购买（费用按实际从乙方首次支付工程款中扣回），乙方对其现场人员的安全负一切责任。若发生安全事故，乙方应第一时间内无条件对其受伤人员承担一切费用。事后根据事故原因追究责任，若事故为乙方引起，乙方应承担对甲方造成的一切损失。12.4.4、乙方代表对甲方代表指令持有异议，应在收到指令后的24小时内提出面报告。12.4.5、对甲方的指令（口头的和书面的）需迅速执行，如因乙方行动迟

34、缓造成业主的投诉，要承担相应的责任和经济处罚，当收到甲方催促执行的书面通知后12小时内，乙方仍未执行，甲方可另聘他人执行，并将发生的费用加20%的管理费用从应付乙方当月的款项中扣除；12.4.6、交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。参与交工验收，并负责交工验收时提出的存在缺陷进行无偿的修理，直至达到交工验收，符合约定的质量标准； 12.4.7、工程结算书应在竣工 日内报送甲方项目经理部。报送结算同时，要将相关的资料一并附上，由于上报结算不及时或资料不全造成结算缺项漏项等后果自负；12.4.8、乙方完全认可甲方与业主签订的施工合同中有关甲方向业主的承诺、业主对甲方的各项要求和

35、标准均是乙方应尽的责任和义务，乙方无条件地服从和执行甲方、业主、监理公司所提出的改进、配合要求；12.4.9、对甲方或业主指定的分包队伍，乙方应积极无条件配合，不另收取劳务费。12.4.10、乙方不能将甲方提供的图纸、变更挪作他用，应自行保管好，结算完成后应将图纸交回甲方；12.4.11、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲方提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏洞并在施工之前将发现的图纸上错漏及时通知甲方，避免造成损失；12.4.12、乙方工人进场必须带2张彩色照片、身份证复印件（核对原件）办理胸卡（出入证），甲方收取工本费用；12.4.13、乙方必须在甲方监督下主动为参与该工程的工人

36、和管理人员购买强制性保险，否则直接在工程结算款中扣除保险的所有费用由甲方代买，乙方不得有异议；12.4.14、做好施工管理人员及民工管理登记工作，并向当地派出所办理暂住证，如由甲方代办，费用由乙方承担，做好民工的思想教育、法制教育，遵纪守法、遵守各项规章制度，严禁在工地内有打架、聚赌、嫖娼等违法犯罪行为出现，一经发现，及时处罚或送公安机关处理。12.4.15、乙方施工人员按照 省 市建设行政管理部门的要求必须办理好安全信息卡，费用由乙方承担。12.4.16、乙方施工中途退场，按实际完成总价的80%予以结算，并执行本合同价格组合规定12.4.17、在工程施工过程中，甲方补充制定的有关本项目施工、

37、质量、安全、文明施工等管理规定，乙方应签字，并作为本合同的组成部分，与本同具有同等法律效力。12.4.18、若因乙方原因引起业主、监理或相关部门对甲方的罚款，则甲方双倍罚给乙方，乙方对此无异议。12.4.19、本合同有前后不一致的处罚条款时按最严者执行。13、附件：一、安全生产管理协议书二、承诺书三、授权委托书甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表（签字）： 代表（签字）：日期： 日期：附件一： 安全生产管理协议书甲方： 乙方： 为加强施工现场安全管理，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据中华人民共和国安全生产法、中

38、华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建设工程安全生产管理条例、中华人民共和国合同法和国家有关安全生产相关规定，严格执行建设部标准JGJ592011建筑安全施工检查标准等一系列标准规程,经双方协商，在承包、分包合同范围内签订本安全生产责任合同，以明确甲乙双方的安全生产责任，并共同遵守。1、承包工程项目1.1、工程名称： 1.2、工程地址： 1.3、承包内容： 1.4、承包方式：乙方以包工、包辅材、包资料、包施工机具、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包治安、包管理、包风险、包材料及成品的检测和验收、包缺陷修复、包成品保护、包设计变更的内容、包施工区内与其他分包单位的配合、包验收以及本

39、合同的相关计费的方式承接本工程，合同履行中乙方不得以任何理由要求提高单价或增加其他费用。2、管理目标2.1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生；负伤频率控制在万分之六以内；2.2、场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到 100 %，杜绝现场重大隐患、违章的出现；2.3、做好施工现场的卫生防疫和食品卫生工作，采取有效措施防止传染病和食物中毒事件发生。2.4、确保施工现场创建为 省 市文明安全样板工地；确保总包 CI 战略的要求；2.5、落实 省 市政府治理大气污染的措施，继续治理施工现场扬尘污染，共同实现治理目标。2.6、严格施工现场明火作业制度，加强监管，施工现场不发生火灾火警事故。做好施工现

40、场的保卫工作，杜绝重大刑事案件发生。3、安全生产要求和管理责任划分3.1、施工现场实行“总包统一负责，分包各负其责”的管理原则。总承包单位对施工现场的安全生产负总责，总包单位负管理工作，分包单位在其分包工程施工范围内独自承担责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担全部责任。3.2、分包在施工过程中忽视安全生产，不服从总包安全生产管理的，进行违章指挥、违章作业 或因自身安全管理不善造成人身伤害和经济损失，事故责任由分包独自承担。所有乙方施工机械及车辆在场内外造成的安全事故由乙方承担全部责任。3.3、分包必须是取得安全生产许可证和具备相应

41、资质。按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险，队伍入场应进行三级安全教育后上岗，特种作业人员应持有有效证件上岗。否则，因非法用工或未经过教育上岗而诱发的一切事故由分包承担责任。3.4、分包进入施工现场后，必须遵守总包现场安全生产各项规章制度，加强自身管理，履行己方责任，保证项目安全管理的能力，配置合格充足的安全生产专职管理人员，确保总包文明安全管理目标的实现，因分包不按总包要求组织施工造成现场管理混乱、隐患严重、影响文明安全工地整体达标和稳标的或给交叉施工作业的其他单位造成不安全行为时，总包有权对其给予经济处罚直至终止合同，清除出场，同时分包承担由此造成的经济损失和事故责任。3.5、

42、禁止分包将其承包的工程非法转包，如分包有非法转包行为，一切责任由分包承担。由此原因发生事故造成总包或第三方受到损失的由分包赔偿一切损失。3.6、分包应熟悉并能自觉遵守、执行建设部 JGJ59-2011建筑施工安全检查标准以及相关的各项规范；自觉遵守、执行贵阳市有关文明安全施工的各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。3.7、分包应遵守总包对现场的统一布置，分包在施工现场建临时库房、值班住宿、办公室等设施应提前向总包提出申请，经总包有关部门批准后方可占用，未经总包批准，分包一律不准私自搭建临时设施。3.8、分包投入到本工程中的全部机械设备及各类电动

43、、手动工具必须是检验合格，符合国家、 贵阳市安全使用标准。若因分包违反操作规程及使用不符合安全标准的各类机械设备或电动、手动工具，总包将给予收缴，在操作过程中造成的一切人身伤害和其他安全事故责任均由分 包承担。3.9、分包应按交叉施工安全管理规定负责本责任区域内的安全生产管理，并有责任维护防护设施的正常使用，不准任意移动、破坏防护设施（如电梯井门、护栏、安全网、坑道口盖板等），因施工作业必须改动时，需经双方和总包有关责任方同意并提供临时防护设施才准改动，否则分包方负一切后果责任。3.10、分包严禁进行电气焊割与油漆、喷漆、防水、木工等交叉作业。分包对此进行违章指挥、违章作业造成火灾和人身伤害事

44、故的责任和经济损失由分包方独自承担。3.11、分包必须执行下列安全管理制度：3.11.1、安全技术方案报批制度：分包必须执行总包总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包自行编制的单项作业安全防护措施，须报总包审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。3.11.2、分包必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度：并做好跟踪检查管理工作。3.11.3、分包必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度：3.11.3.1、分包项目经理、主管生产经理、技术负责人、专业安全管理人员须接受安全培训、考试合格后持有效证件方可组织施工；3.11.3.2、分包的工长、技术员、机械、物资等部门负责人须

45、接受安全培训、按规定参加安全年审考核，没按定期进行审核的视为无证上岗；3.11.3.3、分包工人入场一律接受三级安全教育，考试合格并取得“安全资格上岗证”后方准 进入现场施工，如果分包的人员需要变动，必须提出计划报告总包，按规定进行教育、考核 合格后方可上岗；3.11.3.4、分包的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件上岗；3.11.3.5、分包工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；3.11.3.6、分包必须执行周一安全活动一小时制度。3.12、安全检查制度：3.12.1、分包必须接受总包以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查， 否则造成的后果均

46、由分包方承担；3.12.2、分包必须建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；3.12.3、分包必须设立专职安全人员实施安全生产检查制度及安全巡查制度。3.13、分包必须严格执行安全检查整改消项制度，做到定人定时定措施整改。3.14、分包必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度：3.14.1、分包自带的各类施工机械设备，必须是符合质量安全技术标准，且机械性能良好、各 种安全防护装置齐全、灵敏、可靠；3.14.2、分包的中小型机械设备的安装、布置必须符合现场安全管理规定，安全防护设施搭建 完自检后报总包验收合格后方可投入使用；3.14.3、分包的大型防护

47、设施和大型机械设备，在自检的基础上申报总包，由总包组织进行专 业验收；分包必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设 施支搭（安装）方案，其方案必须满足 省 市政府有关规定。3.15、分包须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。3.16、分包必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。3.17、分包必须预防和治理职业伤害与中毒事故。3.18、分包必须严格执行职工因工伤亡报告制度：3.18.1、如果发生因工伤亡事故，分包应立即以最快捷的方式通知总包的安全部门或项目领导， 报告事故的详情。同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场。3.18.2、工人因作业受伤处理

48、约定：1）发生事故时，医疗金额在人民币20000元（含20000元）以内，由分包方自行处理，超过20000元，总包方配合分包方处理，并在保险理赔金额内承担责任，超过部分由分包方自行负责；2）若事故处理不及时或不妥当，由此给总包方造成的一切经济损失均从工程款中予以扣除，分包方对此无条件接受；3.18.3、在抢救伤员时必须移动现场设备、设施者，要注意抢救过程中的安全，并做好相应的 记录或拍照，总包为抢救提供必要的条件。3.18.4、分包要积极配合总包上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包承担。3.18.5、分包须承担因为自身的

49、原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；3.18.6、如果发生因工伤亡事故，分包应积极配合总包做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包人员的，分包应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包先行支付，因不能积极配合总包对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负；3.19、分包必须执行安全工作奖罚制度：分包要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全 管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制 度者给予处罚；3.20、分包必须执行安全防范制度：3.20.1、分包要对分包工程范围内工作人员的安全负责；3.20.2、分包必须采取一切严密的、符

50、合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；3.20.3、分包的分供商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的 相关法律或规定的安全施工条款；3.20.4、施工现场内，分包必须按总包的要求，在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时要提供手提式照明设备；3.20.5、总包有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；3.20.6、施工现场和工人操作面，必须严格按政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；3.20.7、对不符合安全规定的，总包安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；3.20.8、凡重要劳动防护用品，必须按总包指定的厂家购买。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等。分包对个人劳动防护用品发放应满足生产使用要求，并严格按规定要求配戴。否则，总包有权采取措施，若因购买伪劣产品而发生事故和造