建造师继续教育选修课答案课件

1、 1.原建设部于（ ）年8月颁发了关于建筑业1994、1995年和“九五”期间推广应用10项新技术的通知是我国政府要求建筑行业推广应用新技术的第一个正式文件。正确答案：A A.1994 B.1995 C.1996 D.1997 2.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。（ ）正确答案：正确 正确 错误 3.国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响，好中选优、优中选精、精中选特。（ ）正确答案：正确 正确 错误 4.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的（ ）。正确答案：A、C、D A.先进性 B.实用性 C.适用性 D.有效性 E.

2、合理性 5.下列属于工法开发过程的实施阶段的有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.围绕关键技术的工艺流程和操作要点，紧扣安全、质量、经济、环保等关键指标 B.注重检查操作的严密性和管理的科学性 C.收集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进 D.保证工程资料的准确、齐全、及时、有效 E.颁布文件，纳入企业施工管理的规程、标准 6.国家一级工法和二级工法的主要区别在于（ ）。正确答案：A、B、C、D A.关键技术水平在国内领先的程度 B.是成套还是单项工法 C.工法的效能大小 D.工法的效能大小 E.关键技术水平在国际领先的程度 7.在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工

3、管理的综合水平，可分为（ ）三级。正确答案：A、B、C A.国家级工法 B.省、部级工法 C.企业级工法 D.市级工法 E.区域级工法 8.工法按专业范畴可分为（ ）三个类别。正确答案：C、D、E A.水利工程 B.市政工程 C.房屋建筑工程 D.土木工程 E.工业安装工程 9.工法的特点有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.先进性 B.科学性 C.效能性 D.可操作性 E.经济合理性 10.根据当前建筑业技术发展的情况，规定国家级工法有效期（ ）年。正确答案：D A.3 B.4 C.5 D.6 1.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或操作规

4、程。( )正确答案：错误 正确 错误 2.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。（ ）正确答案：正确 正确 错误 3.评价工艺的先进性，就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。（ ）正确答案：正确 正确 错误 4.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（ ）等所有用水正确答案：A、C、D、E A.消防 B.防尘 C.降尘 D.厕所冲洗 E.基坑支护用水 5.基坑施工封闭降水技术的特点有（ ）。正确答案：B、C、D、E A.抽水量多 B.抽水量多 C.对周边环境不影响 D.不污染周边水源 E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价 6.工法把先进技术和科学管理结合起来，科

5、学管理主要体现在（ ）等方面。正确答案：A、B、C、D A.劳动组织 B.资源配置 C.现场制度 D.规范规程 E.施工图设计 7.工法以工艺为核心有以下三个方面的内容：（ ）。正确答案：A、B、D A.施工中所采用的关键技术的工艺原理 B.施工工艺流程 C.施工图设计 D.施工操作要点 E.施工技术 8.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进行计量。（ ）正确答案：正确 正确 错误 9.防水技术主要包括（ ）等正确答案：A、B、C、D A.防水卷材机械固定施工技术 B.地下工程预铺反粘防水技术 C.遇水膨胀止水胶施工技术 D.预备注浆系统施工技术 E.硬泡聚氨酯技术 10.基坑施工封闭降水技

6、术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（ ）。正确答案：D A.地下连续墙 B.深层搅拌桩防水帷幕 C.高压摆喷墙 D.降水帷幕 1.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（ ）。正确答案：A、B、D、E A.保护屋面防水层 B.防止屋面渗透 C.上下水管保温，最好放置室外减少热损 D.防雷、防风措施，消除安全隐患 E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施 2.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。（ ）正确答案：正确 正确 错误 3.硬泡聚氨酯的技术特点有（ ）。正确答案：A、B、D、E A.聚氨酯具有很高的自黏结强度 B.聚氨酯对混对混凝土

7、、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性 C.需要机械锚固件辅助连接 D.施工具有连续性 E.整个保温层无接缝 4.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿基面上施工。（ ）正确答案：正确 正确 错误 5.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材。（ ）正确答案：正确 正确 错误 6.深基坑施工监测方法可分为（ ）。正确答案：A、B A.基准线法 B.坐标法 C.指标法 D.分析法 E.因素法 7.建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范项目必须大于50KW，即需要至少（ ）平方米的面积。正确答

8、案：C A.200 B.300 C.400 D.500 8.信息化应用技术包括（ ）。正确答案：A、B、D、E A.虚拟仿真施工技术 B.高精度自动测量控制技术 C.混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术 D.工程量自动计算技术 E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术 9.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温（ ）摄氏度。正确答案：B A.100 B.120 C.150 D.180 10.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。（ ）正确答案：正确 正确 错误 1.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系

9、数较小的封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少地下水的浪费。（ ）正确答案：错误 正确 错误 2.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和砌筑砂浆的选择。（ ）正确答案：正确 正确 错误 3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。（ ）正确答案：正确 正确 错误 4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（ ）等项目的检验结果。正确答案：B、C、D、E A.亲水率 B.压缩强度 C.憎水率 D.酸度系数 E.质量吸

10、湿率 5.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（ ）等所有用水。正确答案：A、C、D、E A.消防 B.防尘 C.降尘 D.厕所冲洗 E.基坑支护用水 6.聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（ ）两种类型。正确答案：A、B、C A.甲组分 B.乙组分 C.丙组分 D.单组分 E.双组分 7.基坑施工封闭降水技术的特点有（ ）。正确答案：B、C、D、E A.抽水量多 B.抽水量少 C.对周边环境不影响 D.不污染周边水源 E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价 8.下列属于绿色施工技术的有（ ）。正确答案：A、B、C A.基坑施工封闭降水技术 B.施工过程水回收利用技

11、术 C.预拌砂浆技术 D.非金属复合板风管施工技术 E.大型复杂膜结构施工技术 9.处理不好外墙自保温体系可能会出现（ ）。正确答案：B A.泛碱 B.冷桥 C.破裂 D.生锈 10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（ ）。正确答案：D A.地下连续墙 B.深层搅拌桩防水帷幕 C.高压摆喷墙 D.降水帷幕 1.聚氨酯防水涂料可采用喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。施工时需分多层进行涂覆，每层厚度不应大于（ ）mm。正确答案：A A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 2.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采用在计算

12、机控制下，通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。（ ）正确答案：正确 正确 错误 3.“管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。（ ）正确答案：正确 正确 错误 4.预分支电缆由（ ）三部分组成。正确答案：A、B、C A.主干电缆 B.分支线 C.起吊装置 D.普通分支线 E.耐火型分之电缆 5.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.图纸深化 B.现场测量 C.绘制单线图 D.绘制加工图 E.运输配送 6.目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。（ ）正确答案：正确 正确 错误 7.组装

13、式大模板技术的适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。（ ）正确答案：错误 正确 错误 8.机械密封式连接的种类主要有（ ）。正确答案：A、B A.钢管机械密封式连接 B.薄壁不锈钢管机械密封式连接 C.焊接 D.粘结 E.铆接 9.盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程，以容许荷载法设计架体。（ ）正确答案：正确 正确 错误 10.电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。（ ）正确答案：正确 正确 错误 1.变风量空调系统运行成功与否，取决于（ ）。正确答案：A、B、C A.空调系统设计是否合理 B.变风量末端装置的性能

14、优劣 C.控制系统调试 D.电量的大小 E.空调系统的完备情况 2.钢结构技术具体包括（ ）。正确答案：B、C、D、E A.钢结构安装工程施工 B.深化设计技术 C.厚钢板焊接技术 D.大型钢结构滑移安装施工技术 E.钢与混凝土组合结构技术 3.在管线综合布置设计时，要遵循六大原则包括（ ）。正确答案：A、B、C、D A.小管让大管，越大越优先 B.有压管道让无压管道 C.一般性管道让动力性管道 D.强电、弱点分开设置 E.同等情况下造价高的让造价低的 4.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（ ）正确答案：A、B、C、D A.建筑结构 B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统 C.装修工程

15、 D.钢结构安装工程施工 E. 5.机电安装工程技术包括（ ）。正确答案：A、B、C、D A.管线综合布置技术 B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术 C.变风量空调技术 D.非金属复合板风管施工技术 E.大型复杂膜结构施工技术 6.组装式大模板技术具有（ ）等特点。正确答案：A、B、C、D A.单块面积较大 B.完整的使用功能 C.工业化程度高 D.机械化程度高 E.造价高 7.在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采用带有（ ）根钢丝绳、并配吊装圆盘的电缆。正确答案：C A.1 B.2 C.3 D.4 8.变风量空调系统运行成功与否的关键是（ ）。正确答案：B A.空调系统设计是否合理 B.变

16、风量末端装置的性能优劣 C.控制系统调试 D.电量的大小 9.整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的核心筒结构施工，满足平均（ ）d一层的工期要求，保证全过程施工安全和施工质量。正确答案：B A.2 B.3 C.4 D.5 10.（ ）技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台结构材料，也解决了仓顶空间钢结构安装难题。正确答案：D A.附着升降脚手架 B.组装式大模板 C.插接式钢管脚手架及支撑架 D.贮仓筒壁滑模拖带仓顶空间钢结构整体安装施工 1.附着升降脚手架技术只需搭设（ ）层的脚手架，随主体结构施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。正确答案：A A.4-5 B.5-6

17、C.6-7 D.7-8 2.预制混凝土装配整体式结构施工技术是一种在工厂用专门的焊网机焊接成型的网状钢筋制品。（ ）正确答案：错误 正确 错误 3.大直径钢筋直螺纹连接技术目前主要采用滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方式。（ ）正确答案：正确 正确 错误 4.钢筋焊接网应用技术目前主要采用CRB550级冷轧带肋钢筋和HRB400级热轧带肋钢筋制作焊接网。（ ）正确答案：正确 正确 错误 5.高强钢筋是指屈服强度为（ ）MPa和（ ）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。正确答案：A、B A.400 B.500 C.600 D.700 E.800 6.钢筋及预应力技术包括（ ）。正确答案：

18、A、B、C、D A.高强钢筋应用技术 B.大直径钢筋直螺纹连接技术 C.有粘结预应力技术 D.无粘结预应力技术 E.混凝土制备技术 7.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（ ）等。正确答案：A、B、C、D A.混凝土制备技术 B.泵送参数计算 C.泵送机械选定与调试 D.泵管布设 E.预制混凝土 8.预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（ ）等优点。正确答案：A、B、C、D A.建造速度快 B.质量好 C.减少现场湿作业 D.低碳环保 E.节约造价 9.（ ）已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。正确答案：B A.复合土钉墙支护 B.超高泵送混凝土技术 C.钢筋及预应力技术 D.预制混凝土

19、装配整体式结构施工技术 10.超高泵送混凝土技术是指泵送高度超过（ ）m的现代混凝土泵送技术。正确答案：B A.100 B.200 C.300 D.400 1.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗透的功能。（ ）正确答案：正确 正确 错误 2.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩施工，由于不需要泥浆护壁，无泥皮，无沉渣，无泥浆污染，施工速度快，造价较低。（ ）正确答案：正确 正确 错误 3.复合土钉墙支护具有（ ）特点。正确答案：A、B、C、D A.针对性强 B.机动灵活 C.支护能力强 D.轻型 E.造价较高 4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（ ）等特点

20、。正确答案：B、C、D A.承载力提高幅度小 B.承载力提高幅度大 C.地基变形小 D.适用范围广 E.地基变形大 5.水泥粉煤灰碎石桩是由（ ）加水拌合形成的高粘结强度桩。正确答案：A、B、C、D A.水泥 B.粉煤灰 C.碎石 D.砂 E.土工织物 6.（ ）是建筑基坑支护的一种施工技术，它通过合理利用建（构）筑物地下结构自身的抗力，达到支护基坑的目的。正确答案：D A.复合土钉墙支护 B.钢筋及预应力技术 C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基 D.逆作法 7.长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高，利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出，边压灌混凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门振动装置将

21、钢筋笼（ ）插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。正确答案：A A.一次 B.两次 C.三次 D.分次 8.爆破挤淤泥法技术不属于地基基础和地下空间工程技术。（ ）正确答案：错误 正确 错误 9.2010版与2005版建筑业10项新技术相比较拓宽了覆盖面。（ ）正确答案：正确 正确 错误 10.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少在一个典型工程得到实际应用，对新技术安全可靠性、经济适用性有良好的评价。（ ）正确答案：正确 正确 错误 1.为适应当前建筑业技术迅速发展的形势，加快推广应用促进建筑业结构升级和可持续发展的共性技术和关键技术，住建部对建筑业10项新技术（2005）又进行了修订。（

22、 ）正确答案：正确 正确 错误 2.地基基础和地下空间工程技术具体表现在（ ）。正确答案：A、B、C、D A.灌注桩后注浆技术 B.长螺旋钻孔压灌桩技术 C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术 D.真空预压法加固软土地基技术 E.高效钢筋和预应力混凝土技术 3.编制建筑业10项新技术（）的基本思路包括（）。正确答案：A、B、C、D A.保持稳定性 B.保证权威性 C.突出创新性 D.保持口径协调性 E.保证可行性 4.2010版10项新技术的内容包括（ ）。正确答案：A、B、C A.混凝土技术 B.钢筋及预应力技术 C.钢结构技术 D.建筑节能技术 E.高效钢筋和预应力混凝土技术 5.关于建筑业19

23、94、1995年和“九五”;期间推广应用10项新技术的通知中的“建筑业10项新技术”包括（ ）。 ?个正式文件。正确答案：A、B、C、D A.商品混泥土和散装水泥应用技术 B.高强混凝土技术 C.建筑节能技术 D.高效钢筋和预应力混凝土技术 E.钢结构技术 6.2010版10项新技术的内容不包括（ ）。正确答案：D A.混凝土技术 B.钢筋及预应力技术 C.钢结构技术 D.建筑节能技术 7.甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运送过程中，由于刘某的过失发生交通事故，导致建筑材料受损。乙公司未及时收到建筑材料而受到损失，则乙

24、公司只能向甲公司要求赔偿损失。（ ）正确答案：正确 正确 错误 8.合同中免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款。 （ ）。正确答案：正确 正确 错误 9.下面属于自行招标应具备的条件有（ ）。正确答案：A、B、C A.具有项目法人资格 B.熟悉和掌握招标投标法及有关规定 C.有从事同类工程建设项目招标的经验 D.有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员 E.其它 10.下列合同中，（ ）属于可变更或可撤销的合同。正确答案：A、D A.小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同 B.承包商某甲购买走私钢材的合同 C.15岁的小明购买笔记本电脑的合同 D.订立合同时显失公

25、平的合同 E.其它 1.下列情况下，（ ）违反了担保法关于保证人资格的规定。正确答案：A、B、D A.某中学为校长的私人借款作保证人 B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人 C.某中学校长为该校的借款作保证人 D.某医院为院长的私人借款作保证人 E.其它 2.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（ ）。正确答案：B A.承包人 B.雇主 C.国家 D.国家 3.对于协议书工期的填写不正确的是（ ）。正确答案：A A.合同工期：三个月 B.开工日期：签订合同后第45日 C.竣工日期：签订合同后第365日 D.开工日期：2013年4月24日 4.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔

26、记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（ ）内予以追认。正确答案：C A.10日 B.15日 C.一个月 D.三个月 5.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（ ）。正确答案：C A.承诺是法律行为 B.承诺不能撤回 C.要约是法律行为 D.要约可以撤回 6.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。 （ ）正确答案：正确 正确 错误 7.合同解除包括约定解除和法定解除。（ ）正确答案：正确 正确 错误 8.对于下列对于责任的认定正确的有（ ）。正确答案：C、D A.

27、工程师有权免除承包人的责任 B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责 C.雇主有权免除承包人的责任 D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任 E.其它 9.下列选项中，（ ）属于我国担保法规定的担保形式。正确答案：B、C、D A.订金 B.保证 C.抵押 D.质押 E.合同 10.下面关于仲裁的说法正确的有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担 B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁 C.仲裁是一种法律制度 D.仲裁与诉讼只可选其一 E.其它 1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）日前，以书面形式通

28、知所有招标文件的收受人。正确答案：A A.15 B.20 C.30 D.10 2.下列说法正确的有（ ）。正确答案：B A.已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务 B.国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册 C.监理工程师岗位证书终身有效 D.监理工程师-书终身有效 3.根据合同法的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（ ）。正确答案：A A.承诺可以撤销 B.承诺须由受要约人向要约人作出 C.承诺人必须在承诺期限内作出承诺 D.承诺的内容应当与要约的内容完全一致 4.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（ ）。正确答案：B A.动乱 B.建设项目

29、依据国家计划被取消 C.战争 D.协议条款内约定等级以上的地震 5.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，下面说法正确的是（ ）。正确答案：B A.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定 B.监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标 C.如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标 D.所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标 6.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。（ ）正确答案：错误 正确

30、 错误 7.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。（ ）正确答案：错误 正确 错误 8.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.履行期限 B.违约责任 C.价款或者报酬 D.标的 E.其它 9.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（ ）。正确答案：B、D A.建筑公司可以自己的名义行使代位权 B.建筑公司必须向法院请求行使代位权 C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权 D.建筑公

31、司只能以自己的名义行使代位权 E.其它 10.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（ ）作为合同纠纷的管辖法院。正确答案：A、B、C、D A.建筑材料买卖合同签订地人民法院 B.东方建材公司住所地人民法院 C.正大建筑公司住所地人民法院 D.建筑材料买卖合同履行地人民法院 E.其它 1.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（ ）。正确答案：B A.承包人 B.雇主 C.国家 D.挖掘人 2.对于协议书工期的填写不正确的是（ ）。正确答案：A A.合同工期：三个月 B.开工日期：签订合同后第45日 C.竣工日期：签订合同后第365日 D.开工日期：20

32、03年4月24日 3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（ ）内予以追认。正确答案：C A.10日 B.15日 C.一个月 D.三个月 4.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（ ）。正确答案：C A.承诺是法律行为 B.承诺不能撤回 C.要约是法律行为 D.要约可以撤回 5.某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（ ）。正确答案：C A.甲方赔偿

33、乙方1万元损失 B.甲方赔偿乙方4.2万元损失 C.甲方赔偿乙方3万元损失 D.甲方赔偿乙方4万元损失 6.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。正确答案：正确 正确 错误 7.下列事项中，（ ）属于邀约邀请的范畴。正确答案：A、B、C、D A.招标公告 B.拍卖公告 C.招股说明书 D.寄送价目表 E.其它 8.施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。正确答案：A、C、D A.设计变更 B.承包人采购的材料供货商未能按时交货 C.发包人延误移交施工现场 D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 E.其它 9.下

34、列情况下，承包人有权延长工期的有（ ）。正确答案：A、B、C、D A.由于雇主责任造成的干* B.非承包人责任的其他特殊情况 C.恶劣的气候条件 D.额外或附加工程 E.其它 10.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（ ）的特点。正确答案：A、C、D A.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议 B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院 C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院 D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的 E.

35、当事人对仲裁庭的组成有权选定 1.FIDIC合同条件内规定， 承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（ ）。正确答案：B A.应经业主批准后才能运出工地 B.经监理工程师批准后才能运出工地 C.可自行运出工地 D.不能运出工地 2.某承包商甲与某建材供应商*订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商*订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（ ）承担违约责任。正确答案：C A.承包商乙、丙 B.承包商乙、丙 C.承包商甲 D.承包商丙 3.根据FIDIC条件对索赔程序的

36、规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（ ）中列明。正确答案：B A.最终详细索赔报告 B.竣工报表 C.最终报表 D.详细索赔报告 4.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（ ）。正确答案：C A.某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务 B.某丙必须以某甲名义行使某甲的债权 C.某丙可以行使代位权，代*某甲向某乙主张债权 D.某丙可以行使不安抗辩权 5.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（

37、）。正确答案：C A.30% B.25% C.20% D.10% 6.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。（ ）正确答案：正确 正确 错误 7.索赔意向通知应该包括的内容有（ ）。正确答案：A、C、D A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述 B.索赔的依据和理由 C.索赔事件的发展动态 D.索赔工期的网络分析 E.索赔费用的计算 8.下列各项资料，可作为索赔依据的有（ ）。正确答案：A、B、C A.工程各项会议纪要 B.中标通知书 C.工程建设惯例 D.监理工程师的意见 E.法律法规 9.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付

38、款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是（ ）。正确答案：A A.卖方信贷 B.买方信贷 C.商业发票 D.商业汇票 10.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（ ）。正确答案：A A.不可撤销的信用证 B.可撤销的信用证 C.不可撤销的商业保函 D.可撤销的商业保函 1.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（ ）。正确答案：C A.乙方仍应设法继续施工 B.乙方如停止施工则应承担违约责任 C.乙方可停止施工，甲方承担违约责任 D.乙方可停止施工，由双方共同承担责任 2.当某单项工

39、程竣工结算报告金额为1500 万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（ ）天。正确答案：B A.20 B.30 C.45 D.60 3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15 天内汇总，送业主后（ ）天内审查完成。正确答案：D A.20 B.45 C.60 D.30 4.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45 天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（ ）。正确答案：C A.500 万元以下 B.500 万2000 万元 C.2000 万5000 万元 D.5000 万以上 5.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主

40、递交完整的结算资料和（ ）。正确答案：D A.竣工验收资料 B.造价对比资料 C.工程竣工图 D.竣工结算报告 6.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件。（ ）正确答案：错误 正确 错误 7.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。（ ）正确答案：正确 正确 错误 8.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（ ）。正确答案：A、B、D、E A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费 B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费 C.由于承包商的原因工程进度落后，工

41、程师警告没有改进，业主没收履约保函 D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔 E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费 9.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，（ ）可以提出索赔。正确答案：A、D A.承包人向发包人 B.承包人向勘察单位 C.分包人向发包人 D.分包人向承包人 E.发包人向监理 10.常见的建设工程施工索赔有（ ）。正确答案：A、C、D、E A.因合同文件引起的索赔 B.有关工程设计方案的索赔 C.关于价款、工期和财务

42、费用补偿方面的索赔 D.关于工程暂停、终止合同的索赔 E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔 1.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（ ）编制。正确答案：C A.业主 B.承包商 C.总承包商 D.监理咨询机构 2.竣工结算的方式不包括（ ）。正确答案：D A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.建设项目竣工总结算 D.分部分项工程竣工结束 3.根据建设工程价款结算暂行办法的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（ ）。正确答案：B A.业主 B.承包商 C.总承包商 D.监理咨询机构 4.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款

43、的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（ ）天起计算应付款的利息。正确答案：C A.14 B.28 C.15 D.30 5.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（ ）向承包商支付工程进度款。正确答案：B A.30%60% B.60%90% C.10%90% D.30%90% 6.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。（ ）正确答案：正确 正确 错误 7.建设工程施工分包包括专

44、业工程分包和劳务作业分包两种。（ ）正确答案：正确 正确 错误 8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（ ）。正确答案：A、B A.卖方信贷 B.买方信贷 C.商业发票 D.商业信用 E.商业汇票 9.专制机械设备的结算一般分为（ ）阶段。正确答案：A、B、C A.预付款 B.阶段付款 C.最终付款 D.进度付款 E.竣工付款 10.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（ ）。正确答案：C A.按实际计量 B.按图纸计量 C.不予计量 D.双方协商计量 1.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业

45、主）提出支付工程进度款申请，监理（业主）应在（ ）天内向承包商支付工程进度款。正确答案：C A.7 B.10 C.14 D.28 2.在工程进度款结算过程中，除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量，监理不予计量之外，还包括（ ）。正确答案：B A.因发包人原因造成返工的工程量 B.因承包商原因造成返工的工程量 C.因不可抗力造成返工的工程量 D.因不利施工条件造成返工的工程量 3.承包商应当按照合同约定的方法和时间，向监理（业主）提交已完工程量的报告。监理（业主）接到报告后（ ）天内核实已完工程量，如未及时核实完，则承包商报告中的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定

46、的，按合同执行。正确答案：C A.7 B.10 C.14 D.28 4.合同双方应该在合同专用条款第26 条中选定两种结算方式中的一种，作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和（ ）。正确答案：C A.按季结算与支付 B.按年结算与支付 C.分段结算与支付 D.目标结算与支付 5.在工程进度款结算于支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（ ）。正确答案：B A.因业主提出的设计变更而增加的工程量 B.因业主提出的设计变更而增加的工程量 C.因延期开工造成施工机械台班数量增加 D.因地质原因需要加固处理增加的工程量 6.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。（ ）正确答案：正确 正确 错误 7.承包商提出的工程变更，应该交由发包商审查并批准。（ ）正确答案：错误 正确 错误 8.工程竣工结算的审核一般从以下（ ）入手。正确答案：A、B、C、E A.核对合同条款 B.落实设计变更签证 C.按图核实工程数量 D.严格按决算约定计价 E.注意各项费用计取 9.竣工结算编制的依据包括（ ）。正确答案：A、B、C、D A.全套竣工图纸 B.材料价格或材料、设备购物凭证 C.双方共同签署的工程合同有关条款 D.业主提出的设计变更通知单