最新水利水电工程常考题3319

1、最新水利水电工程常考题单选题1、根据水利水电建设工程验收规程(SL2231999) 的规定，分部工程验收签证由 () 负责填写。填写时不得使用铅笔或圆珠笔。A质量监督单位B运行管理单位C项目法人或监理单位D承包单位单选题2、工程管理的核心是 () 。A质量管理B合同管理C安全管理D技术管理单选题3、施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经() 或者其他有关部门考核合格后方可任职。A安全生产管理机构B建设行政主管部门C监察机构D劳动保障机构单选题4、施工单位必须接受水利工程() 对其施工资质等级以及质量保证体系的监督检查。A项目法人 ( 建设单位 )B监理单位C质量监督单位D

2、主管部门多选题5、根据我国仲裁法的规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产纠纷，可以仲裁解决。下列各项中，符合我国仲裁法规定，可以申请仲裁解决的是() 。A甲某与其任职的公司之间的劳动纠纷B甲企业与银行间签订的贷款合同纠纷C甲、乙两人的继承遗产纠纷D甲建设单位与乙施工企业之间的建筑工程承包合同纠纷单选题6、定额计价是以概预算定额、各种费用定额为基础依据，按照规定的计算程序确定工程造价的特殊计价方法， 利用工程建设定额计算工程造价就价格形成而言，属于（）。A国家指导价B国家调控价C介于国家定价和国家指导价之间D介于国家指导价和国家调控价之间单选题7、() 模式由“项目法人

3、”采用招标投标方式选定一个工程管理单位作为“代建单位”，与“代建单位”( 受托方 ) 签订“代建合同”。A代建制合同B委托代理合同CCM合同D委托合同单选题8、建设工程项目质量的形成过程中() 担负着对整个建设工程项目质量总目标的策划、决策和实施监控的任务。A承包商的项目管理B业主方的项目管理C建设工程项目各参与方D项目法人的项目管理简答题9、某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供：由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200 元/台班，人工补偿费为 50 元/ 日工；总工期为 120d；竣工时间提前奖励为3000 元/d ，误期损失赔偿费为5

4、000 元/d 。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示 ( 单位： d)施工过程中发生如下事件：事件一：工程进行中， 建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验， 以验证设计参数的正确性。 该试验需修建两间临时试验用房， 施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。 建设单位认为， 该试验费属建筑安装工程检验试验费， 试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费， 该两项费用已包含在施工合同价中。事件二：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后， 在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费； 由于建筑

5、材料需要进行二次搬运， 建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件三：由于建设单位要求对 B 工作的施工图纸进行修改，致使 B 工作停工 3d( 每停一天影响 30 工日， 10 台班 ) ；由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场， 使 C工作的施工暂停5d( 每停一天影响 40 工日， 10 台班 ) ；由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E 工作停工 6d( 每停一天影响20工日，5 台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件四：在工程竣工验收时， 为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单

6、位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122d。问题分析施工单位应获得工期提前奖励， 还是应该支付误期损失赔偿费， 金额是多少？多选题10、施工质量控制依据中的专门技术法规性依据包括() 。A设计修改和技术变更B国家和政府有关部门颁布的与质量管理有关的法律和法规性文件C有关新工艺、新技术、新材料、新设备的质量规定和鉴定意见D设计文件E工程建设项目质量检验评定标准单选题11、在建设项目施工阶段，项目管理单位不负责() 。A编制并发布工程施工应统一遵循的标准、规范和规定B签订有关合同C对承包商进行全面管理D配合建设项目业主进行生产准备单选题12、承包人应按合同约定对材料、 工程设备以

7、及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制() ，报送监理人审查。A质量检查人员组成名单B质量检查实施细则C质量检查流程表D工程质量报表单选题13、在某工程项目建设过程中，发生了下列事件，其中符合消防法规定的是() 。A将工地食堂建在木模板仓库的一个角落里B因工期紧张，让从未接触过电焊工作的王某和其他工人一起焊接钢梁C组织防火检查时，指派维修工李某更换灭火器中的化学药品D对工人进行消防安全知识培训和考核，并将考核不合格的工人赵某辞退单选题14、建设工程施工合同（示范文本） 规定，实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工

8、后按约定的时间和比例逐次扣回，预付时间应不迟于约定的开工日期前（）天。A5B7C14D24单选题15、开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是() 。A中华人民共和国建筑法B建设工程质量管理条例C建设工程监理范围和规模标准规定D建设工程监理企业资质管理规定单选题16、根据建设工程安全生产管理条例 ，工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和（）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。A工程监理合同B建设工程合同C设计文件D工程建设强制性标准单选题17、根据建设工程质量管理条例的规定，() 必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。A监

9、理单位B施工单位C建设单位D勘察单位多选题18、 背景材料 某建筑企业， 企业经理为法定代表人， 设有现场安全生产管理负责人。该企业在其注册地的某项工程施工过程中，一班队长在指挥组装塔吊时， 没有严格按规定把塔吊吊臂的防滑板装入燕尾槽中并用螺栓固定，而是用电焊将防滑板点焊住。某日一班作业过程中发生吊臂防滑板开焊、吊臂折断脱落事故，造成4 人死亡、6 人重伤。这次事故造成的损失包括： 医疗费用 ( 含护理费用 )55 万元，丧葬及抚恤等费用 80 万元，处理事故和现场抢救费用 35 万元，设备损失 200 万元，停产损失 280 万元。根据以上场景，回答下列问题：根据企业职工伤亡事故调查分析规则

10、的规定，该起事故的直接原因包括() 。A私自改装，使用不牢固的设施B塔吊司机作业时未加注意C现场安全生产管理不到位D塔吊吊臂防滑板开焊E安全生产责任制不健全单选题19、根据煤矿安全监察条例的规定，关于安全设施设计审查的表述中，错误的是() 。A煤矿建设工程设计必须符合煤矿安全规程和企业技术规范的要求B煤矿建设工程安全设施设计必须经煤矿安全监察机构审查同意C煤矿安全监察机构审查煤矿建设工程安全设施设计，应当自收到申请审查的设计资料之日起30 日内审查完毕，签署同意或者不同意的意见，并书面答复D未经审查同意的，不得施工单选题20、下列选项中，不属于建筑法规定的申请领取施工许可证具备的条件是() 。

11、A建设资金已经落实B需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求C已经办理施工合同备案手续D有保证工程质量和安全的具体措施-1- 答案： C暂无解析2- 答案： B工程管理的核心是合同管理， 即按业主与承包商签订的合同文件规定对工程项目的进度、质量和费用进行控制和管理。3- 答案： B暂无解析4- 答案： C暂无解析5- 答案： B,D 解析 本题考核仲裁法的适用范围。根据规定，银行与企业之间、建设单位与施工企业之间是属于平等的民事主体，发生的合同纠纷属于我国仲裁法调整的范围。6- 答案： D暂无解析7- 答案： B暂无解析8- 答案： B 考点 1Z204021 掌握建设工程项目质量的形成过程9- 答案：由于非施工单位原因使B 工作和 E 工作停工，造成总工期延长4d，工期提前 120+4-122=2(d) ，施工单位应获得工期提前奖励，应得金额=2d3000元 /d=6000 元。暂无解析10- 答案： C,D暂无解析11- 答案： B暂无解析12- 答案： D暂无解析13- 答案： D 解析 根据消防法的规定对工人进行消防安全知识培训和考核，并将考核不合格的工人辞退是符合规定的。14- 答案： B暂无解析15- 答案： B 解析 “中华人民共和国建筑法”属于法律，“建设工程监理范围和规模标准规定、建设工程监理企业资质管