防-水-施-工-合-同_第1页
防-水-施-工-合-同_第2页
防-水-施-工-合-同_第3页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、防水施工合同合同编号:甲方:乙方:签订地点:签订日期:防水施工合同发包人全称:以下简称甲方承包人全称:以下简称乙方依据VV中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法 及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、老实守信的原那么。双 方就本建设工程屋面、卫生间、空调板防水施工事项协商一致,结合本工程具体情况,双方特签定如下协议。一、工程概况1、工程地点:2、工程名称:3、工程内容:甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的防水工程。二、承包范围及方式:总承包管理范围的专业分包。工程承包范围: 乙方承当所施工工程的人工、机械防水工程所用工具材料费用及 完成该工程所需的其它费用、并承当本工程的工期、质量、

2、平安等全 部责任和风险。三、主材选用及工程价款等:1、选用材质有:“:1.2厚聚氨酯防水涂料 :3.0厚SBS改 性沥青防水卷材+2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜 ,:2厚的JS防 水涂料;乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材 料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格前方可进场开 工;2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、去除运离施工现 场;3、施工厚度要求:见施工图及设计变更4、 全部包工包料,单价为元/平方; 元/平方;:2厚的JS防水涂料元/平方;其它。6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。四、工期:按甲方工程部所安排的进度施工。五、工程

3、质量:1工程质量标准:合格工程质量标准。2承包人施工质量必须到达国家现行标准、标准、图集和设计图纸 的规定。并符合发包人的要求,且满足无锡市质监站验收要求包括 女儿墙收边。防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测 报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送指定检测部门检 测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不 合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。六、合同价款与支付方式1、按承包人实际完成的、且到达质量标准的工程量,每平方米铺贴 面积计价,该铺贴面积仅指铺贴完成的外外表积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、 附加层的施工、 施工缝和后浇

4、带的处理等均 不再计算工程量,不再另计任何费用。 在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费 材料等 均有承包人 承当,不再另计任何费用。2、达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的, 应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发 包人另外组织施工单位进行施工, 承包人已经施工的工程量, 发包人 可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法:1、本工程无预付款。工程完工后并经甲方、监理、建设方、质监 部门验收合格后, 乙方提交全部竣工资料且结算完成, 甲方支付乙方 工程款至合同总价的 50%。整体验收合格后,甲方支付乙方工程款至 合同暂定总价的 70%

5、。竣工验收合格后支付至结算价的 97%。预留 3% 的工程款作为保修金,在保修期满一个月后 无息 支付。2、在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册, 不得私自挪用人工工资, 如发现承包人挪用人工工资, 由乙方自行承 担一切责任。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、 竣工并在质量保修 期内承当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 十、隐蔽工程和中间验收所有分局部项工程、工序的施工,必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后,方可进入下道工序的施工。十一、平安施工文明施工平安生产,文明施工由承包人负责并承当其费

6、用;施工开始前,发包 人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人 和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔 金额的差额由承包人承当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者, 发包人 最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高 封顶数额,其余由承包人承当。十二、工程变更施工过程中,承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发 包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的,双方另行协商, 签订补充协议。十三、工程转包和分包本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不

7、予支付。十四、不可抗力双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发 生不可抗力,双方的损失分别由各自承当自身的损失。十五、保险 承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤 害保险、承包人的财物保险等。十六、关于意外停工的约定 因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工 的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用 资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出, 发包人一概 不予补偿;却因特殊原因, 停工时间可能相对较长时,经承发包双方 协商同意并在确定再次复工的时间后, 承包人可采取人员、 机械退场 的措施、并保护好已完工程

8、,此费用均由承包人承当。 十七、工程质量保修 本防水工程的保修期为五年; 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双 方约定,承当本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的工程,承 包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。承包人不在约定期 限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修; 质量保修完 成后,由发包人组织验收。十八、违约责任:1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切平安措失,如发生任何安 全事故均由乙方承当一切责任。2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须到达国家标准要 求,否那么一经

9、发现所造成的损失由乙方承当, 甲方可单方面解除合同 且不需支付乙方工程款, 乙方必须向甲方支付合同总款 20%的违约金。3、乙方必须按照合同的品牌及工程部所要求的施工工序及材料厚度 严格施工,不得偷工减料。否那么,一经发现,甲方可拒付乙方工程款 并可单方面解除合同, 且乙方必须向甲方支付合同总价款 2 倍的违约 金。4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否那么必须 向甲方支付合同总款 20%的违约金。5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方工程部的管理,不得有 任何偷盗行为或损坏现场成品行为, 否那么一经发现, 所造成的损失由 乙方承当, 所损失的金额以甲方确认的为准, 且此款甲

10、方有权直接在 乙方工程款中扣除。6、乙方必须按照合同所规定的时间完工,否那么每延误一天,乙方必 须向甲方支付合同总款 1%的违约金,如超过三天仍未满足施工要求 的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的损 失由乙方自行承当。7、在保修期间保修期为五年 ,如发生任何质量问题,乙方必须 在接甲方 通知 24 小时进行维修。 否那么甲方有权自行修复, 所发生 的费用费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准 甲方有权直接在 乙方工程质保金中扣除,缺乏部份可向乙方追索。8、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料, 否那么甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。9、工程全

11、部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否 那么甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承 担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除, 所损失的金额以甲方确认的为准。 十九、争议1、双方约定,在履行合同过程中产生争议时: 1甲乙双方先协商解决。 2当事人不愿和解、调解,或者和解、调解不成的,双方可以 用“A形式选择以下一种方式解决争议: 第一种解决方式:向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。 第二种解决方式:向合同签订地人民法院起诉。2、合同生效与终止:本合同双方签字盖章后生效;乙方向甲方交 付竣工工程,竣工结算价款支付完毕后终止。 除第 9 条有关保修条 款。3、合同未

12、尽事宜,双方另行签订补充协议,与本合同具有同等 效力4、合同份数:一式三份,甲方二份,乙方一份。5、条 附件:15.1 工程质量保修书乙方乙方负甲方盖章:盖章: 甲方负责人签字:责人签字:月日附件1:工程质量保修书以下简称甲方发包人全称:龙船浜四期工程部承包人全称:以下简称乙方年月日为保证工程在合理使用期限内正常使用, 发包人承包人协商一致 签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双 方约定承当工程质量保修责任。第1条 工程质量保修范围和内容质量保修范围包括图纸范围内及甲方现场指定由乙方所施工的保温工程的全部工程。第2条质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。双方根据国家

13、有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:自竣工验收合格之日起2年。第3条质量保修责任3.1属于保修范围和内容的工程,承包人应在接到甲方通知之日后3天内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修,发包人可委托其他 人员修理,维修费用从质量保修金内扣除。3.2发生须紧急抢修事故,承包人接到事故通知后,应立即到达事故 现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承当。3.3 在国家规定的工程合理使用期限内,因承包人原因致使工程在合 理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承当损害赔偿责任。3.4 保修范围内的工程因人为因素或使用不当造成的损坏,不在保修 范围内,但承包人应积极配合发包人进行

14、修复, 费用参照市当月信息 指导价。第 4 条 质量保修金的支付 本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3。第 5 条 质量保修金的返还发包人在质量保修期内无任何问题那么第 5 年满后一个月内无息 返还承包人。第 6条 其他6.1 双方约定的其他工程质量保修事项:有规定按规定,无规定双方 协商解决。6.2 本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人 双方共同签署承包人 公章 :发包人 公章:法人或委托人 签字 :法人或委托人 签字 屋面防水工程班组平安生产管理责任书发包人全称: 龙船浜四期工程部 以下简称甲方 承包人全称:以下简称乙方为了贯彻执行中华人民共和国?平安生产法?

15、认真落实平安第一、预防为主的方针,真正做到平安生产、人人有责。根据有关安 全生产的规定和谁主管、谁负责的原那么,为加强施工现场的平安生 产管理工作,给劳动者提供平安文明的工作环境,确保平安生产,杜 绝和控制各类重特大事故的发生,为明确甲、乙双方责任,特订本责 任书。一、平安管理目标1、乙方对所承当的单项从开工至竣工期间不得发生重伤、死亡事故 为零,轻伤频率不超过5%。2、乙方应积极配合支持甲方参加工程部临时安排的各项平安任务, 合格率到达100%。二、平安管理责任1、凡进入施工现场的乙方施工人员要保证无违法犯 罪人员,必须服从工程部与甲方的各项管理制度,遵守双方签订的 合同以及有关平安生产的规

16、定。2、乙方班组必须配制专兼职平安人员,负责监督本班组的平安 生产执 行 情 况 , 并 把 兼 职 人 员 名单 提 供 应 甲 方 现 场 管 理 员, 以便 工作中相 互衔接。3、按谁施工、谁负责的原那么,乙方对所属的作业环境施工区域 要认真检查,一旦发现问题和隐患,立即停止施工,并落实整改,如 本班组无能力整改,应向甲方反映,甲、乙双方协调,严禁带隐患施 工作业。4、特种作业人员必须持证上岗。凡违章指挥、违章操作或无证 操作机械、设备,由此造成的事故由乙方自行负责。三、平安管理要求 1、乙方所有人必须严格遵守施工现场平安纪律,正确佩戴好平安帽, 高 处、悬空、临边作业必须正确系好平安带

17、,严格按各工种的操作规程 作业,严禁私自撤除一切防护设施,严禁从窗口传递或抛物。 2、接受甲方的平安监督检查和违章处分管理,凡违章作业的人员, 甲方将给予违章作业人员 50-500 元的处分,对违章指挥、违章作业或 蛮干所造成的施工现场内外人员的伤亡事故由肇事者班组负责, 同时 按“四不放过的原那么进行调查处理。3、由甲方工程部提供给电源,须符合?施工现场临时用电技术标准? 中的各项要求,不得有违章现象,严禁无插头直接搭电源使用 ,电动 机具的负荷必须采用多股铜芯电缆,并不得有接头或随地拉接。所有电动机具 必须执行“一机一闸一漏 制,严禁用铜、铁、铝丝代表保 险 丝,应 采用合 格并与负荷相 匹配的保险丝 ,严禁 保护零线与工 作 领 衔混合使用,严禁私拉乱接。违反者由甲方安监部门给予50

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论