光纤到户施工合同

1、光纤到户施工合同篇一：光纤入户-合同光纤入户协议甲方：乙方：根据信息产业部、建设部关于进一步标准住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神信部联规XX24号.经甲、乙双方方友好协商,特就工程共同达成如下建设协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：工期：开工日期：竣工日期：具体开工日期、竣工日期时间以工程部书面通知为准.第二条工程承包范围及包干方式施工内容：乙方根据通信线路综合布线的施工方法和具体标准,负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收,采用一户一线含楼层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设备.包干方式：本工程采用包工、包料、包平安文明施工、包验

2、收且包相关通信部门验收通过的方式乙方协调红线范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可,并保证甲方不再承当任何费用,如发生费用,那么由乙方承当此项费用,合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外.第三条双方权利及义务甲方权利及义务：1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、根据审查通过的图纸实施,甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系.2、甲方在协议期内,甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA三相电源含接地点及为楼层设备提供的单相电源,通信运营商设备正式运营后的用电单独桂表计量,电费由

3、各运营商承当.3、甲方应按合同约定支付工程款.乙方权利及义务：1、乙方负责实施小区住户的下户线建设从楼层机柜始至用户室内弱电箱止,包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接头等,室内弱电箱由开发商提供并受甲方和通信联合办公室监督.2、乙方施工局部应做到标准五类线到户.3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求.4、乙方施工工程为交钥匙工程,通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间,同时提供各种通信技术效劳和相关单位的联系及手续办理等所有事务.5、在包修期内如由现质量问题,乙方接到甲方通知一日内派人前往解决问题.费用由乙方解决.第四条质量及验收标准本工程质量标

4、准为合格.根据中华人民共和国邮电部部标准?本地用户线路工程设计标准?YD5006-XX,信部规XX388号.邮电部1992年发布?全塑市话电缆施工验收标准?要求进行施工.工业与信息化部公布的相关标准、?建筑与建筑群综合布线系统工程设计验收标准?.且技术标准必须满足国家和地区及工业与信息化部颁发的最新技术标准.第五条合同价款及支付方式合同价款本工程以户为单位单价包干：按元/户包干计算.合同暂定总造价为人民币,竣工后以实际户数结算.每户包干单价包含完成乙方承包范围内的工作内容,包括但不限于：人工费、材料费、材料涨价费、机械费、场内外运费、未移交前成品保护费、试验检验费、成品保护费、平安文明施工费、

5、各种举措费、规费、治理费、利润、税金及风险费用等直至竣工验收合格的其他相关工作内容所产生付款方式甲方在签定合同进场施工之日起7个工作日内,向乙方支付合同承包总额的50峨付工程款,用于购置线材及系统设备.工程验收合格及相关资料交付物管完毕后,甲方在7个工作日内向乙方支付合同承包总额的47%E程款.合同承包总额的余款3%乍为工程质量保证金无息,待壹年质保期满后,假设本工程无质量问题那么甲方在7个工作日内一次性付给乙方质保期自竣工验收交付物管合格之日计算.乙方收款时需提供有效发票.工程质保期为工程竣工后两年,质保期内因乙方原因造成工程维修,乙方应免费维修,质保期满无质量问题甲方支付剩余保证金；如因甲

6、方原因造成工程维修,甲方应支付工程本钱费用.结算方式结算方法：结算价款=竣工实际户数*元/户.第六条材料品牌根据合同附件中的材料设备品牌进行施工,如实际现场材料设备品牌使用与合同附件不符,乙方必须无条件更换.第七条不可抗力1、在协议执行期间发生不可抗力事件指无法预见、不可防止的事件,例如地震、台风、水灾、罢工、政府禁令以及其它公认的不可抗力事件.使一方不能履行其在本协议规定的全部或局部义务,那么该遭受不可抗力的一方不承当责任或赔偿对方因之而产生的经济损失.停电日期工期相应顺延.2、遭受上述不可抗力事件的一方,应妥善处理,尽量减少损失,同时应及时将不可抗力事件情况书面形式在时间发生五日内通知对方

7、,并在一周内提供事件及不能履行其在本协议内的全部或局部义务的理由的有效槽,并由时间发生地政府主管部门或公正机构由具证实,双方应立即协商寻找合理方法,并尽一切努力减轻不可抗力的后果.根据事故对履行合同影响的程度,由双方协商解决,或者局部免除履行协议的责任,或者延期履行协议.第七条争议处理本合同在履行过程中如发生争议,双方协商解决,如解决不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼.第八条违约责任协议签署后,甲乙双方中的任何一方未经对方同意不得擅自终止本协议的执行,否那么将被视为违约而承当相应的法律责任.但因由现不可抗力情形或因协议另一方的违约行为导致协议无法履行的情况除外.乙方必须保证相关部门验收通过,

8、如相关部门验收未通过,乙方应保证未通过给甲方造成的全部损失,并承当相应责任,直至验收通过.乙方未按合同约定给予甲方合理配合,致使甲方工期延误,那么每延迟一天乙方应向甲方支付最终结算价款千分之五的违约金.第九条保密条款甲乙双方在履行本协议过程中依法负有保密责任,非因法律规定的事由并经法律规定的程序,未经一方事先书面同意,不得将双方的协议的具体内容及其相关内容披露给任何第三方.第十条、协议的生效与争议解决1、本协议有效期到除.2、本协议一式陆份,甲方执叁份、乙方执叁份,具有同等效力,由双方法人代表或授权代表签字并经加盖双方公章或合同专用章之日起生效.3、协议未尽事宜由双方另行协商解决,因履行本合同

9、发生的争议,协商未果可提交工程所在地有管辖权的人民法院起诉.以下无正文甲方：公章乙方：公章住所：住所：法定代表人：法定代表人:委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：篇二：光纤到户协议关于的小区弱电光纤到户施工协议合同编号：甲方：乙方；为进一步促进我市信息事业的开展,加快信息事业建设步伐,同时为了防止重复投资,节约投资资金,打造节约型开展模式,构建节约型经济社会,甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原那么,经友好协商,甲方同意乙方在户与室内分布及相关业务,就通信建设的相关事宜达成以下协议：第一条：使用方式乙方与小区内管道施工等相关事宜,并与开发商签订管道不得转

10、让第三方,明确管道的费用、权利和义务等相关内容,乙方施工期间必需服从甲方的安排,保证小区内各项工程的顺利实施.工程具体内容:1 .乙方负责设计建设本楼盘的光纤到户(FTTH络系统,包括建设所需的管道、设备、线缆及工程实施等所有投入；2 .乙方建设设计方案要求取得当地电信、移动、联通三家运营商共同认可的技术方案实施；管道设计建设依据为景德镇规划局批准的长虹银湖新都综合管线文本要求.3 .乙方负责小区通信信号开通工作.第二条：甲乙双方的权利和义务1、合作前提建设原那么：以国家“三融合精神及工业信息化部未来信息化开展技术标准要求为指导,双方均不允许利于各运营商之间的竞争进行垄断建设,管道及光缆施工标

11、准满足各运营商的接入需求；首期小区光纤到户建设方案应整体考虑长虹银湖新都小区规划设计.2、甲方提供场地给乙方进行通行管道建设,管道产权归乙方所有,甲方对于乙方在辖区内建设的线路管道具有优先使用权,仅限甲方自身建设使用,不得转让给第三方使用,广电单位有线电视接入效劳除外.3、管道、光纤、设备所有施工费用由乙方负责,并负责通协调运营商信号的开通工作.4、乙方应保证络建设中所使用的设备、材料均满足相关质量检验标准；5、乙方应组织和安排具有相关建设资质的队伍前往施工,并在施工过程中做到文明施工、平安施工;6、乙方应积极做好络建设完成后的清理和维护工作,为用户使用带来高效效劳；7、如因修路、建房或其它原

12、因造成管道需要改道或改建时,所涉及到的改造费用由乙方负责.8、甲方指派代表对建设工程工程进行全面协调和监督检查.第三条：违约责任1、乙方本着客户利益效劳至上的宗旨为甲方提供优质建设效劳,如果乙方未履行协议条款甲方有权终止该协议.2、本协议至签订之日起具有法律效力,甲、乙双方必须遵照执行,不得擅自取消、变更协议,否那么一切后果由违约方承当.如有纠纷,双方在调解不成的情况下,可由仲裁机关裁定执行,但在仲裁机关未作由裁定之前,双方都必须遵守本协议.第四条：其它1、本协议壹式捌份,甲方执陆份,乙方执贰份.本协议经双方的法定代表人或授权代表签字盖章后生效.2、本协议中未尽事宜,双方协商解决,协商不成,应

13、提交绵阳仲裁委员会仲裁.甲方盖章:乙方盖章:法定代表人法定代表人或授权代表签字：或授权代表签字：年月曰年月曰篇三：光纤布线施工合同篇一：综合布线工程合同书中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程合同书甲方：乙方为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务,依据国家有关的法律、法规,综合本工程的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,签定合同书如下：一、工程概况1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程.2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司3、工程性质：结构化布线系统.4、工程范围：从办公室拉到硅铁炉房二、工程进度及验收1、工程范围1屏蔽线和光纤敷设.2总配线架和交换机的

14、安装及线缆连接.3计算机到主机房电缆的连接.4各信息点的安装和连接.5utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试.三、工期：乙方施工开始日期为年月日,交工日期为年月日.四、合同报价：合同总金额不含税：人民币大写：详细清单附后.五、结算方式：1、合同签订之日,甲方向乙方预付工程总价的作为订金,即人民币大写：；2、甲方须在工程完工验收后,以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项,即人民币大写：.六、质量保证及保修：1、乙方对其购置用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保三个月包换,对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年硬件保修1年,人为损坏无质保,对保修范围内的硬件,乙方不

15、收取任何费用；2、超过保修期限后,假设硬件设备由现故障,乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案,乙方可适当收取相应的效劳费；3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的络不通或其他络故障不在保修范围,对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费.七、违约条款：1、本工程实行包工包料制,施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；2、工程完工后,甲方须在3天内进行工程验收；3、工程验收合格后,甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款每拖欠一天,甲方那么以合同总金额的千分之一补偿给乙方；4、合同自甲乙双方签定之日起生效,合同有效期自签订之日起至

16、交工之日后一年止；5、本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决；本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由当地人民法院解决.本合同一式贰份,双方各执壹份,自签署之日起生效.甲乙双方的授权代表在下面签字,表示同意本合同的所有条款及条件.附：详细清单.甲方：乙方:盖章：盖章：甲方代表签字：乙方代表签字：年月曰年月日附：详细清单篇二：弱电综合布线施工合同无线络施工合同书甲方：乙方：签约时间：XX年月曰甲方：乙方：依照?中华人民共和国合同法?以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用原那么,甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同,以便共同遵守,内容如下:一、工程名称：弱

17、电综合布线施工及无线络调试二、工程地点：三、工程范围：弱电综合布线施工及无线络调试四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减,那么增减局部按实际发生计取费用,计算标准按本合同单价执行.五：付款方式1、合同签订,乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%页付款,金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整.2、设备安装完毕经甲方验收合格,即支付到工程合同总价的95%,此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整.3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清.3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款.六、进场时间与工程进度按甲方工程进度,合同签定之日起计到月日施工结束,现场不具备施工条件包括电信

18、信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因顺延.七、甲方的责任1 .遵守本合同的付款方式.2 .甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导.在施工配合过程中,甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提由的技术要求协调施工方案的实施.3 .负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度方案,为乙方顺利实施工程提供良好的工程条件.4.为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件.5 .监督检查施工进度与质量,进行中间验收与竣工验收.6 .负责与工程相关部门的协调工作.八、乙方责任1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度.2、严格根据设计图纸、施工验收标准、有关技术要求进行施工,保证工程质量到达约

19、定的标准；承当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款.3、接受甲方及有关部门的治理、监督和检查,负责已完工程的成品保护工作,由现任何损坏及时修复,因检查不合格由现的经济损失由乙方承当.4、妥善保管,合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施.5、必须服从甲方发包人及工程师的指令.6、乙方应履行总包合同约定并与工程作业有关部门的协作、配合.7、负责乙方施工人员的证件办理并承当费用.8、乙方的债权债务由乙方自行解决,甲方不承当任何连带责任.九、平安与质量1、乙方应遵守建设工程国家及省市平安生产的有关管理规定,严格按平安生产操作规程进

20、行施工,并接受、配合行业平安检查人员依法实施的监督检查,采取必要的平安防护举措,消除事故隐患.由于乙方平安举措不利或违章操作造成的平安与质量事故和因此而发生的费用,由乙方承当.2、乙方应对施工场地的工作人员进行平安教育,并对他们的平安负责.3、因甲方各种原因而导致施工工程验收由现任何状况,与乙方无关,且甲方不应以此为理由拖欠合同款.十、事故处理发生重大伤亡及其他平安事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理.因乙方自身原因造成伤亡事故,所发生的一切费用均由乙方承当.十一、材料、设备供给1、乙方自备全部施工机具和设备.2、乙方应合理使用甲方提供的

21、材料及设备,因使用损坏或材料浪费,乙方应双倍赔偿并承当因此造成甲方的一切经济损失.十二、工程验收及保修1、工程验收；乙方在工程完工后,以书面形式向甲方通报,由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收,验收合格后双方签定系统验收报告,假设甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收,那么视为认可乙方工程验收合格.2、工程保修a、该工程免费保修期年限为壹年.保修期内,乙方接到甲方的维修通知后,3日内到场维修,国家法定节假日顺沿b、免费保修期过后,如发生络硬件设备意外的工程质量问题,乙方有义务在仅收取材料本钱费的情况下向业主提供维修效劳.十三质量标准及施工要求1.2.十四、人力不可抗拒事故如因战争、严重

22、火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故,导致工程延误,那么工程顺延,责任不在乙方,但乙方应立即通知甲方,以取得甲方认可.在上述情况下,乙方仍负有采取一切必要举措从速完工的责任.十五、解决合同纠纷的方式1、本合同执行过程中假设有争议,双方应友好协商解决,如协商不能解决,任何一方可向乙方所在地人民法院提由诉讼,诉讼所产生的一切费用包括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等由败诉方承当.工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工,由甲方验收为准.乙方在安装施工中需严格根据我国相关技术标准要求操作.2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务,乙方将在所在地法院起诉；如因甲方不如

23、积极履行付款义务,那么由公司法定代表人或保证人承当连带责任.十六、合同生效及其它约定1,本合同正本一式两份,双方各执一份,由双方法人或授权代表人签字或盖章即生效,并约定件具有同等法律效力,至全部合同条款履行完毕自动失效；2,本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力.3,本合同执行过程中,双方不得随意变更或解除,任何变更需双方签订补充协义方可生效,否那么视为违约.4 .如违反本合同的相关约定,违约方应承当5%.的违约金.5 .其它未尽事宜,双方协商解决.甲方：乙方：代表：代表：联系：联系：年月日年月日篇三：综合布线工程合同诚建檀香山综合布线工程承包合同发包方：株洲诚建房地产开发以下简称甲方承包方

24、：湖南春秋电子通讯技术以下简称乙方根据?中华人民共和国合同法?和?建筑安装工程承包合同条例?及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,结合本工程具体情况,经甲、乙双方友好协商,现就诚建檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同,以资双方信守.第一条工程概况1、工程名称：诚建檀香山综合布线系统工程2、工程地点：株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处3、承包范围：综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统,其中小区光纤通信系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱ftth光纤入户两局部含、宽带,通信机房由甲方指定专用机房,乙方建设通信机房按110

25、0户的容量配珞机柜及机柜内部所以设备,含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷处理等,机房通风及所需配珞的设备如空调等由甲方负责.有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户住宅每户两个电视信息点及信号开通.小区一期640户,每户一个多媒体信息箱规格350*300*120mm,户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱,有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧室布放两个电视点由乙方负责,多媒体信息箱至每个络信息点不在本合同范围内.小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内,由甲方负责建设.4、承包方式：包工包料、包质量、包平安、包工期、包设计、

26、包调试.第二条合同工期合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准,配合土建施工进度进行,不得影响土建施工进度.第三条合同价款及付款方式1、合同价款(1) 一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整(:640,元).每户单价为1000元/户,一期640户,以上价款包含所有的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用.二、三、四期根据工程实际数量按实结算,具体根据每期工程实际户数予以确定.(2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认,施工中如无重大设计变更,均按以上约定单价标准执行；施工期间如有重大设计变更或国家有关文件调整,那么双方另行协商确定.2、付款方式(1)

27、乙方每期工程进场施工后7个工作日内,甲方向乙方支付每期工程总价的80%.(2)每期工程安装完毕验收合格后7个工作日内,甲方向乙方支付每期工程结算总价的15%.(3)预留质保金5%,每期工程安装完毕验收合格一年后付清.(4)甲方付款前,乙方必须提供相应金额的正式有效建安税务发票.第四条权利和义务(一)甲方责任与义务1、甲方指定李建军为本工程现场代表.2、负责施工过程协调治理和竣工验收.3、按合同约定支付工程进度款.4、负责提供有关图纸及技术要求、提供工作面.5、为乙方工程施工提供一定的便利条件.6、协调乙方与其它施工单位的工作关系,并提供临时给水点和用电点各一个,所需水电费由乙方负责.7、甲方负

28、责向乙方安装的设备提供设备接入电源并免费单独装表,负责每户多媒体信息箱220v电源接入.按国家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订).(二)乙方责任与义务1、制作安装时在现场指定工程肖海鸥主要负责人,负责本工程的全面质量治理.2、现场设立创立文明、平安施工,安排专人负责文明、平安施工,严格根据文明平安施工标准进行施工.3、积极做好开工前的准备工作,按甲方要求如期开工.做好材料采购、治理工作,负责向甲方提供设计图纸和各施工材料的产品合格证.4、严格按设计图纸和现行施工技术标准、规程进行施工,保证质量,按有关规定提供竣工验收资料,参加竣工验收,办理竣工结算.5、施工过程中,乙方必须服从甲方现场

29、治理人员和监理单位及土建主体承包单位的治理并严格按施工图定点放线,保质保量的完成各项工程,如由现质量问题,将由乙方免费施工至甲方要求.6、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线,否那么,由此造成的一切损失由乙方承当.7、做好成品保护工作,不破坏及不污染产品和成品.如有破坏或污染,由乙方负责修补或清理,如不能修补或清理的,甲方可另行委托其他单位施工,由此造成的相关费用由乙方承当,且甲方有权按费用的15%向乙方收取治理费.8、做好设备自检、内部质量治理工作,接受甲方、监理方监督检查、对甲方、监理方提由的质量问题及时纠正.从进场至竣工验收,乙方必须接受总承包单位的质

30、量和进度限制治理,保证工程保质保量完成.9、在安装期间内配合好施工范围同其它工程的施工.乙方承包本项工程,保证不转包和分包.如擅自转包,甲方有权终止合同,不支付任何工程款,并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失.10、所有隐蔽工程完工,应由乙方填写隐蔽工程验收单,提前24小时通知现场监理,甲方将及时组织验收,办妥验收签证后,方可进入下一道工序.11、乙方任命的驻工地负责人,按以下要求行使合同规定的权利,履行合同约定的义务：全面负责现场施工和技术,组织施工治理人员,编制施工组织方案,监制工程质量和进度,指挥工程日常工作,并与甲方协调工作问题,以达到圆满完成工程任务.篇四：光纤入户工程合同书光纤入户

31、工程合同书甲方：乙方：为完成甲方委托乙方承接的光纤入户工程工程任务,依据国家有关的法律、法规,综合本工程的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,签定合同书如下：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：1、施工路由各层户外门口主干线盒内敷设皮线光缆到户内,其敷设长度为米.2、户外门口主干线盒内或设备皮线光缆的连接.3、皮线光缆的户内熔接.4、该皮线光缆均为明装敷设,施工内容不包含穿管,穿线槽等.注：如由现以上施工范围不包含项,当由甲乙双方另行洽商或增签协议合同二、工程进度及验收1、甲方的责任1甲方应按合同规定的时间、款额及时付款.2甲方保证提供施工场地、楼层施工用

32、电及无障碍物,并指定专人配合乙方工程范围内的工作,负责协调处理工地现场有关问题,并协调用户提供施工现场乙方专用的有平安防盗举措的仓库,以及施工现场的平安保卫采取有效举措,以保证甲乙双方能如期完本钱工程.3甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导.在施工配合过程中,甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提生的技术要求协调施工方案的实施.4甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件,并在工程验收合格后全部收回、销毁.5指派为甲方代表,认真履行合同条款,办理工程洽谈,解决应由甲方负责解决的有关事宜.2、乙方的责任1乙方负责“工程范围所有条款以及工程技术的指导,为保证工程质量,乙方工程技术人员必须具有丰富的

33、施工经验和较高的技术水平.3指派同志为乙方代表,认真履行合同条款,办理工程洽商,解决应由乙方解决的有关事宜.3、工程时间和进度自合同签定之日起,在甲方认为工地具备进场条件,经乙方认可的前提下,由甲方通知乙方进入工地现场开始施工.4、工程验收标准根据现行有关标准及标准验收.三、协议金额及付款方式1 合同价款人民币大写：小写：元每户2付款方式：自施工进场之日起每30天为施工费用结算周期,施工费用不得拖欠超过7个工作日.3结算方式：甲方以支票或者银行转账方式结算工程款,乙方只能提供国税技术效劳费发票,需另增加税赋为6%.甲方不得以未收到乙方发票为借口拖延工程款的支付.四、人力不可抗拒事故如因战争、严

34、重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故,导致工程延误,那么工程顺延,责任不在乙方,但乙方应立即通知甲方,以取得甲方认可.在上述情况下,乙方仍负有采取一切必要举措从速完工的责任.五、违约责任1、甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款,每逾期一天付款,按总金额的付给乙方违约金.2、乙方不得以各种借口延迟验收日期.假设因乙方原因造成延迟,延迟一天按总金额的付给甲方违约金.六、解决合同争议的方式本合同执行过程中假设有争议,双方应友好协商解决,如协商不能解决,可向当地人民法院提由诉讼.七、合同生效及其他约定1、本合同正本一式两份,双方各执一份,签字盖章即生效.2、本合同

35、所属的附件与本合同具有同等法律效力.3、本合同执行过程中,所有补充协议经甲乙双方协商签定,盖章之日起生效,皆属本合同的组成局部.4、本合同假设有未尽事宜,双方友好协商解决.甲方：乙方：盖章：甲方代表签字：年月日盖章：乙方代表签字：年月日篇五：光纤到户小区综合布线协议书XX年6月8日后模版光纤入户协议书甲方：乙方：中国*股份*分公司为了满足以下简称甲方在*县开发的小区用户的通迅要求,在提升小区品位和档次的根底上,将小区建设成高智能化的小区,更好地为小区业主提供超值效劳,甲方和中国*股份*分公司以下简称乙方经友好协商,就该小区的固定、络电视及宽带的建设问题达成如下协议：一、乙方负责小区楼外通信线路

36、、络电视和光纤宽带线路的设计和建设,所需材料和施工费由乙方自行解决,并负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配线箱暗内,甲方保证预留的通道畅通和平安预留通道不能小于50mm,以实现通信接入.二、甲方规划的小区楼外通信建设路由,应保证其合理性和平安性、并及时向乙方进行交底,为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步,甲方在小区具备施工条件前一个月通知乙方,以便乙方备料.甲方有义务向乙方提供小区通信建设的相关图纸,以方便乙方做线路设计时使用.在乙方进行通信建设时甲方应给予协助和支持,乙方的设计与建设要符合小区的整体规划和布局,做到整洁、标准、美观,并与小区相关设施和布局相互协调.三、按国家规

37、定,甲方负责小区楼内通信线路的建设,经双方协商,楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱暗由乙方免费提供.甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱暗和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道暗管畅通,如不通,甲方应及时维修,以免耽误穿放入户光纤.乙方提供“光纤入户智能家居布线指南供小区业主室内装潢时参考,让业主、络电视和宽带的安装使用更方便.四、根据?电信条例?和国家住建部相关文件精神,乙方有权利收取甲方相关通信建设费用,但由于双方合作,乙方不再收取甲方小区的电信建设及相关费用.五、为保护乙方投资利益,本着谁投资谁受益的原那么,乙方对甲方开发的小区内敷设的通信设施拥有使用权和所有权,甲方不得允许其

38、它任何单位使用乙方在该小区的通信设施,如使用,甲方将赔偿乙方一切投资损失.六、其它未尽事宜,双方友好协商解决.七、本协议共四份,甲、乙双方各执两份.经双方代表签字盖章后生效.甲方：乙方：授权代表：授权代表：日期：日期：用户至上用心效劳*中国*股份有FM公司*分公司光纤入户业务合作协议二0一年七月篇六：?小区光纤到户FTTH合作协议?1通信综合覆盖合作协议甲方：以下简称为甲方乙方：中国电信股份合肥分公司以下简称为乙方为适应都市信息化建设,改善住宅小区络通信需求,提升络通信整体质量和效劳水平,甲乙双方通过友好协商,甲方同意乙方在市小区内,建立电信光纤到户FTTH络覆盖分布系统.该小区共计栋楼个单元

39、,现经甲乙双方友好协商,达成如下协议：甲乙双方的权利和义务一甲方的权利和义务1、甲方同意乙方在上述位置建立中国电信光纤到户FTTH络覆盖分布系统.2、甲方为乙方施工提供便利条件,并为市内布线提供配合.3、甲方为乙方提供光纤走线的位置或弱电井通道以及缆线进楼的通道.4、因乙方设计施工需要,甲方尽可能提供小区平面图.5、在施工期间,甲方负责配合乙方安装设备及布线,并为乙方今后日常维护、扩容事宜提供方便.6、配合乙方做好消防及防盗等治安工作.该室内覆盖分布系统属大楼工程建设配套设施,无需缴纳物业治理费.二乙方的权利和义务1、室内布线设备及传输所需引入光纤电缆等通信所需设备均由乙方投资,产权归乙方所有

40、.2、乙方负责所有通信覆盖系统设备的安装、调测、开通以及日常的维护保养工作.3、乙方在工程实施时应事先告知甲方,征得甲方同意后开始施工.4、在工程施工时,尽量考虑甲方整体环境的协调及环境保护,在安装和维护设备时,遵守甲方的相关规章制度.5、开通后,乙方保证甲方该楼宇内通信质量符合信息产业部规定的通信效劳质量.二、其他约定1、本协议自双方签署之日起长期有效2、如因乙方络开展需要而撤除在甲方的设备,或甲方楼宇需拆迁,双方均应提前30日书面通知对方,双方协商解决善后事宜.3、本协议生效后,双方必需严格履行,在执行过程中发生任何争议,双方应友好协商.协商不成,可向乙方所在地人民法院提起诉讼.4、本协议以协议双方单位盖章和授权代表签字之日起生效.5、本协议壹式叁份,甲方壹份,乙方贰份.甲方盖章：乙方盖章：甲方代表签字：乙方代表签字：联系：联系：日期：年月日日期：年月日篇七：阳光里光纤合同范本福建浦建房地产开发“阳光里工程甲方发包方：乙方承包方：FTTH宽带接入新建工程施工合同福建浦建房地产开发福建省鸿达电子技术开发有限公司第一分公司甲方发包方：福建浦建房地产开发乙方承包方：福建省鸿达电子技术开发第一分公司南平分公司依照?中华人民共和国