增城荔城街第三中学食堂建设工程设计

1、增城市荔城街第三中学食堂建设工程设计交易文件建 设单 位：增城市荔城街第三中学招标代理单位：广东粤能工程管理有限公司日期：二0四年八月第一章、交易须知目录错. 误 ! 未定义书签、交易须知前附表错. 误 ! 未定义书签、交易须知修改表.4.、交易须知通用条款错. 误 ! 未定义书签一）交易文件错误!未定义书签二）报名及报名资料递交错误!未定义书签三）摇珠及合同签定错误!未定义书签第二章 摇珠办法错. 误 ! 未定义书签、摇珠办法修改表错. 误 ! 未定义书签、摇珠办法错. 误!未定义书签第三章 合同条款错. 误 ! 未定义书签第四章 前期资料及工作要求1.6.第五章 设计发包价计算表1.7.第

2、一章、交易须知、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用 GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人）：增城市荔城街第三中学 招标代理（如有）：广东粤能工程管理有限公司2工程名称增城市荔城街第三中学食堂建设工程设计3建设地点增城市荔城街第三中学校园内4建设规模本项目为新建食堂1幢3层，建筑面积3600平方米，主要建设内容 为师生餐厅、售饭区、加工间和仓库等

3、，并实施给排水、供电、照明、 通风等建设内容。项目总投资1453万元,其中建设工程费用约 1097力兀。5交易范围方案修改、初步设计及概算、施工图设计、编制施工图预算、编制竣工图、现场服务、口6设计合理使用年 限按国家相关规定年限（注：设计交易需填写）7前期服务机构名称广州智捷工程顾问有限公司（注：设计交易需填写）8工期要求设计工期：承包人应在设计合冋签订后5个工作日内完成方案修改，方案确定后15工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后15工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后3工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损 害赔偿费每天为最终合同价格的0.3

4、%;误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%9资金来源财政资金10承包意向人资质 要求详见本工程交易公告11设计人员专业配 套要求（据实配备）设计项目负责人1名；各专业指定设计代表 1名，要求项目负责人具备建筑工程设计相关专业中级或以上职称。现场指导与监督人员必须是拟投入的主要设计人员中的相应人员。项目内容说明与要求12报名资料收取方 式报名时建设单位收取报名资料， 并进行资料核对，双方签字确认结果。13发包价设计发包价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为-20%，发包价暂定为人民币33.56万元。（注：本项目设计费根据工程勘查设计收费

5、标准（2002年修订本）规定计取，下浮率为 20%,具体费用以财政评审结果为准。）承包意向人填写的承包价与以上金额不符的报名文件将被拒绝。14承包意向有效期90日历天（从报名截止之日计起）15领取发包价及前期资料由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。16踏勘现场时间：自2014年8月19日起具备现场踏勘条件； 方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘； 现场详细地点：增城市荔城街第三中学校园内17报名资料组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭 证三部分组成。18报名资料份数一份。19报名的时间和地占八、收件人：增城市荔城街第三中学地点：广州公共资源交易中

6、心增城交易部（增城大道2号金河湾3栋108 室）。1.报名起始时间：网上报名时间为：2014年8月19日00时00分至2014年8月25日23时59分现场报名时间（即现场递交报名资料时间）：2014年8月26日10时00分至2014年8月26日12时00分上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。20摇珠开始时间和 地点1. 摇珠开始时间：2014年8月26日15时30分2. 地点：广州公共资源交易中心增城交易部第01开标室。3. 上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信 息。21履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的.10%22合同价款的调整 办法按照合同

7、专用条款执行、交易须知修改表声明：本交易须知使用 GZZB交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址： n）下载查阅。条款号：3.1修改类型：修改原文：3.1报名资料由资格文件、承包服务承诺及声明函、提交交易保证金 凭证三部分组成。现文：3.1报名资料由资格文件、设计服务承诺及声明函、提交交易保证金 凭证三部分组成。条款号：3.3修改类型：修改原文：承包服务承诺及声明函（格式见交易公告附件二）现文：设计服务承诺及声明函（格式见交易公告附件二）条款

8、号：3.4修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.6万元（注：交易保证金金额不超过发包价的 2%的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号：5.3 （ 1）修改类型：修改原文：（1）勘察/设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部 2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为_%，发包价为人民币 元。现文：设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算

9、，浮动幅度为-20 %，发包价为人民币 33.56万元（最终以财政评审部门核定）。条款号：5.3 （ 2）修改类型：删除原文：（2）施工图审查发包价：本项目根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格【2011】534号文）及广州市物价局转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【2011】126号文）计算，发包价为人民币 元。条款号：5.3 （3）修改类型：删除原文：（3）施工图审查发包价：本项目根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收 费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格【2011】534号文）及广州市物价局转

10、发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【2011】126号文）计算，发包价暂定为人民币 元、承包费率为。条款号：12.2修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建 设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔 偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起 30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建 设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑设计类小

11、额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承 包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：13.2修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起 15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位 将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承 包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将 解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑设计类 小额工程企业库，且依法承

12、担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异 议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件1. 交易文件的组成1.1 本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准） （另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审 阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易

13、文件的内容对建设单位和承包人双 方均有约束力。1.4 建设单位（或委托招标代理机构） 使用广东省内依法设立的电子认证服务 机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子 签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5 发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文 件、发包价。1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布， 视作已发放给所有承包 意向人。1.7 承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效 性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及 电子签章。2. 交易文件的澄清与修

14、改2.1 交易文件发出后 , 在公告截止时间 3 日前，建设单位可对交易文件进行必 要的澄清或修改。2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。 交易文件的澄 清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容 考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清 或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。(二) 报名及报名资料递交3 报名资料的组成：3.1报名资料由资格文件、设

15、计服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三 部分组成。3.2资格文件主要包括的内容：(1) 法定代表人证明书和法定代表人授权书；(2) 企业资质证书副本复印件；(3) 拟委派项目负责人的注册证书或职称证书复印件。3.3设计服务承诺及声明函(格式见交易公告附件二)3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.6万元(注：交易保证金金额不超过发包价的 2%的交易保证金。交易保证金必须从其 基本账户转出。3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4 报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格 式。4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要

16、求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核 对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5 承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1本工程的承包总报价采用交易须知前附表第 13项所规定的方式。5.2承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第 5项和合同条款所列项目 交易范围及工期的全部内容所需要的全部费用。5.3设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为-20 %发包价暂定为人民币33.56万元。5.4建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不 予调整。6报名资料的份

17、数和签署6.1 承包意向人应按交易须知前附表第 16 项规定的份数递交报名资料。6.2 除承包意向人对错误处须修改外， 全套报名资料应无涂改或增删， 报名资 料每页均需加盖承包意向人公章。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意 向人的印章。7报名资料的递交和接收7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第 17 项所规定的时间和地点向建设 单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和 法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2 若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1 在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；委托代理人提交报名资料， 未同时

18、提交本人身份证、 法定代表人证明书 原件和法定代表人授权委托证明书原件的。承包价未按规定填写的。7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人 可向交易监督机构投诉。7.4 到在报名截止时间止， 建设单位收到的报名资料少于三家的， 建设单位将 依法重新组织交易。8报名的有效性8.1 建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报 名资料。承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不 得参加摇珠。8.2 报名成功参加摇珠的承包意向人不足 3 家为交易失败。 建设单位应重新发 布交易公告。（三）摇珠及合同签定9参加摇珠会9.1 承包意向人代

19、表可按交易须知前附表第 20 项所规定的时间和地点参加摇 珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。9.2 若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。10. 摇珠办法详见第二章摇珠办法11. 发包通知书11.1确定承包人后，建设单位将就广州市小额建设工程交易管理办法规 定的内容在广州公共资源交易中心公示 3日。11.2建设单位应当自确定承包人后15日内，向交易监督机构提交交易情况的 书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。11.3承包人必须在收到发包通知书后 24小时之内以书面形式回复建设单位， 确认收到。12. 合同协议书的签订12.1建设单位与承包人应于发包通知书发

20、出之日起30日内，按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同 实质性内容的其他协议。12.2发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立 合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 房屋建筑设计 小 额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还 应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。12.3未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成 竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此 造成的一切责任由承包人承担。12.4建设单位支付工程

21、款时，承包人应提供工程所在地发票。13. 履约担保13.1在收到发包通知书后的15日内，承包人应按本须知前附表第 19项的规 定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供， 则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。13.2发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保， 建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市房屋建筑设计小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对 损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。14. 合同生效合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位

22、的公章后，合 同正式生效。15腐败与欺诈行为在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德 标准。15.1 对本条款的规定，特定义如下词汇：1)“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要 任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；2)“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位 利益的行为；也包括承包意向人之间串通(在报名之前或之后) ，人为地使交易过 程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。15.2 如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取 消承包资格。第二章摇珠办法、摇

23、珠办法修改表声明：本摇珠办法使用 GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址： n ）下载查阅。条款号：现文：修改类型：增加条款号：原文：修改类型:删除条款号：修改类型:修改原文：现文：注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）、摇珠办法16摇珠所依据的规则16.1 广州市小额建设工程交易管理办法 （穗纪字 201333 号）。17摇珠程序：17.1 将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为 摇珠时的身份对应。随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。承包意向 人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权 委托证明书原件，并出示本人身份证。17.2 承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。17.2 建设单位摇珠随机抽取 3个序号，依先后顺序确定为 1至 3名承包候选 人。18确定承包人18.1 建设单位按照交易须知前附表第 18 条规定的时间和地点组织摇珠，根 据摇珠结果，最终确定承包候选人。18.2 摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序