《工程合同模板集合8篇》_2_第1页
《工程合同模板集合8篇》_2_第2页
《工程合同模板集合8篇》_2_第3页
《工程合同模板集合8篇》_2_第4页
《工程合同模板集合8篇》_2_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、工程合同模板集合8篇 工程合同 篇1 发包方(甲方):_承包方(乙方):_根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,签订本合同。第一条 工程项目(一)工程名称:_。(二)工程地点:_。(三)工程内容:_层栋,建筑面积_平方米,其它_。(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:_。(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必须另签合同。(六)承包方式:_。第二条 工程造价(预算或概算)人民币大写:_万元,其中土建_万元,安装_万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复,逾期视作同意,并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条 工期(一)按定标规

2、定工期为_天(日历天),自_年_月_日至_年_月_日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文,办妥城监标牌,送达乙方之日起天内起计,并以双方现场管理代表签字为准。(二)开工前_天,在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书,每个单项工程工期的起止日期为_。在履约过程中,根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期,经甲、乙双方签证认可后调整,以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_。第四条 工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_。(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为一年,其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条 材料

3、设备供应(一)工程所需:材料及设备由_方采购供应至_场地(仓库)。(二)工程所需:材料及设备_由方采购供应至_场地(仓库)。(三)材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议,应进行检验。如检验合格,检验费用由持有异议一方负责,否则由采购方承担。(四)工程材料和设备差价的处理办法:_。(五)施工中,由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方需按材料设备的实际采购价格,回收全部不适用的材料和设备,或经乙方同意,由甲方给予适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条 工程款支付和结算(一)甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户:_;帐号:_。(二)根据中国人民建设银行有关规定

4、,甲方在合同生效后天内,按以下规定额度向乙方预付备料款:1、建筑工程按当年计划工作量35;2、安装工程(包括设备安装,水电安装)按当年计划工作量(扣除设备价值)的40;3、_。(三)工程款支付方式:1、工程进度达到50以前(保括50),按每月完成工程量付(收)进度款;当工程进度累计超过50时,每次按当月完成工程工作量的_付(收)款。2、工程累计进度达到_时,按合同工程量付(收)款_;进度达到_时付(收)款_;进度达到_时付(收)款_;进度达到_时付(收)款_,其余工程进度款由备料款抵充,余额_待验收后结算,_万元待保修期满后_天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经

5、办的银行审查后_天内支付,如到期未提出书面异议,则视作同意,乙方可根据建设银行审定的数额,请求办理支付进度款或结算款。第七条 双方责任(一)甲方责任:1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_天完成“三通一平”,接水、电源,同时向乙方提供施工图纸_份,机电设备安装图_份及有关资料_份,地质勘探报告_份,(其中包括竣工用图_套)。2、开工前_天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3、审核乙方编制的工程预算计划,并在接到预算之日起的三十天内(特殊工程六十天内)回复乙方,以此审定的工程预算为调整合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度

6、款的依据。4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用(包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失)由甲方承担,并调整合同造价。5、委派_为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲

7、方负责。(二)乙方责任:1、收图后,在开工前_天内完成施工图会审,在_天内编制工程预算送甲方审查,编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同3、委派_为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证

8、书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。4、做好施工原始记录。每月(季)度施工计划和完工报表,如不按时报送,甲方不予支付工程进度款。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_住所:_ 住所:_甲方代表(签字):_ 乙方代表(签字):_电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_邮政编码:_ 邮政编码:_签订地点:_ 签订地点:_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇2 甲方:乙方:本工程项目由甲、乙双方共同协商,为保证工程施工顺利实施,保质保量,安全文明按期完工,双方达成如下条款,望共同信守。一、工程项目名称大门改造工程。二、工程施工工期自 年 月 日至 年 月 日,工期为 天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外

9、)。三、承包方式由乙方以包工包料的形式以总价进行承包。改造大门预算总资金为 万元。(金额大写):四、工程质量严格按照甲方要求及建筑工程铝合金门窗结构质量验收标准进行验收。五、工程付款方式该工程完工后,由 组织专人进行验收。验收合格后,甲方付给乙方工程款按工程总价的 %,其余工程款完工满一年后付清。六、施工方法和维护1、施工时,乙方必须按照甲方要求拆除大门需要改造的部分,但不能破坏其它整体设施。2、乙方必须严格按照图纸施工,按照甲方的要求进行改造,采用先进的工艺进行施工。3、保修期为 壹 年,在保修期内如出现任何质量问题,由乙方负责维修,直至甲方满意。4、所用材料必须符合国标要求,严禁使用劣质产

10、品,所采用材料的名称、规格、型号必须经甲方认可七、安全文明施工1、乙方在施工时,严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求进行施工。2、甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料。3、乙方在施工期间,严格采取安全施工保护措施,如措施不当,造成施工人员及有关人员的人身伤害伤亡、由乙方承担全部责任,并赔偿经济损失,与甲方无关。4、乙方在施工期间,必须服从甲方的安排,保证甲方正常的工作秩序,必须保证甲方办公用品和公共财产的安全,若造成财产损失的,由乙方赔偿全部经济损失。5、乙方在施工完工后,负责施工现场的垃圾清除,保持施工场地的清洁卫生。八、双方责任甲方:1、提供相应施工设施(水、电)和工程项目具体施工规范

11、标准及要求。2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。乙方:1、严格按照国家颁布的建筑工程施工验收规范和质量检验标准,把好工程质量关。2、如出现工程质量问题,造成重新返工,工期延误等损失,由乙方承担。3、如乙方人为的工期延误,每拖延一日,按工程总造价的5%进行罚款,并承担相应的违约金。九、未涉及条款,由甲乙双方协商解决。十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方负责人签字盖章之日起生效。甲方:_ 乙方:_代表人:_ 代表人:_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇3 发包方(甲方):承包方(乙方):根据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况

12、,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称:;2、工程地点:;3、工程范围和内容:。第二条 甲方权利和义务1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;2、提供必要的施工条件;3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6、按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条 乙方权利和义务1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并xxxxx公司xx分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相

13、关资料;2、应编制工程施工概、预算,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;7、严格按设计文件及gb/t50312-20xx、本地网通信线路工程验收规范yd5051-97等规范要求施工;8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对

14、材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;10、线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在

15、施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。第五条 竣工验收1、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按xx网建200xxx号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2、甲方收到乙方提供的全套

16、竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3、验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条 质量保证1、保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;2、保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。第七条 工程考核1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程

17、最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。2、除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。3、不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。4、未按期按xx网建200xx号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款x%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1、本工程

18、采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为。2、工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按xx省物价局x价服20xxxxx号文件执行。3、工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成:(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按xx计建200xx号文的规定调整相关费率后下浮 %。4、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付

19、工程最终结算价款的x%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1、双方协商同意可解除本合同。2、未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。4、有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:()因不可抗力致使合同无法履行;()因一方严重违约致使合同无法履行。5、一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已

20、完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1、乙方确认其完全了解本合同中所述xxx公司的相关文件内容;2、本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;3、本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。甲方(盖章):法定代表人:委托代理人:签约日期: 年 月 日乙方(盖章):法定代表人:委托代理人:签约日期: 年 月 日通信建设工程施工合同范本/格式/样本/样式/协议作者:正文:通信建

21、设工程施工合同通信建设工程施工合同合同编号:_发包方(甲方):_承包方(乙方):_根据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程概况1工程名称:_2工程地点:_3工程范围和内容:_第二条 甲方权利和义务1组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;2提供必要的施工条件;3负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;4指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条 乙方权利和义务1必须

22、具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2应编制工程施工概、预算,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;5精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;7严格按设计文件及gb/t50312-20xx、本地网通信线路工程验收规范y

23、d5051-97等规范要求施工;8做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;9服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和

24、继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任;10线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。第四条 工程期限本工程开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。第五条 竣工验收1工程竣工后,乙方应向甲方提

25、交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。2甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。第六条 质量保证1保修期限:工程竣工验收通过后十二个月;2保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。第

26、七条 工程考核1乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款_%的.违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。2除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。3不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款_%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。4未按期按铁通网建20xx32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件的,

27、每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条 工程价款的结算与支付1本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为_。2工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服20xx262号文件执行。3工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以

28、外的部分),乙方同意按浙铁通计建20xx303号文的规定调整相关费率后下浮_ %。4乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。第九条 合同解除1双方协商同意可解除本合同。2未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。3乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。4 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方严重违约致使合同无法履行。

29、5 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条 争议解决方式在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条 其他1乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容;2本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;3本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。甲方(盖章)_地址:_法定代表人:_委托代理人:_开户银行:

30、_帐号:_电话:_邮政编码:_乙方(盖章)_地址:_法定代表人:_委托代理人:_开户银行:_帐号:_电话:_邮政编码:_签约日期:_签约地点:_通信建设工程施工合同 工程合同 篇4 办公楼维修工程合同发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂因老旧,严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公、用餐、住宿环境,提高效能建设,进一步规范标准化建设,甲方决定将中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂进行维修。现依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例,结合本工程具体情况,经双方协商,在自愿的基础上订立以下施

31、工合同,以便共同遵守,明确责任。一、工程地点:金川电力学院南门西100米路南山海羊绒院内二、维修内容及造价维修内容:1、刮腻子8元/;2、水暖维修更换,每人每天400元;3、厨房接三相电,办公楼接热水器,维修线路,更换开关和灯;4、安装厨房排风设备;5、更换地砖,维修道牙子,办公楼、宿舍楼外墙维修;6、清理办公楼、宿舍楼、餐厅垃圾,擦玻璃;维修价格:1、以实际工程量进行结算;三、承包方式:包工四、施工期限:自20xx年 8 月 28 日至 9 月 8 日止,共计 12 日。如遇不可抗力原因,经双方确认后可顺延。五、工程质量要求1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工,未达到标准的要立即整改,以确保

32、工程质量。六、甲方工作1、及时提供具备开工条件的施工场地,协调乙方进场、施工用水、电问题;2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作。七、乙方工作1、明确项目负责人负责现场施工,严格按规范施工,完成工程的全部内容,乙方尽可能克服现场施工遇到的困难,以确保按期完工;2、施工时发生的一切安全责任与甲方无关,由乙方负责;八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的,应有批准手续或书面通知书,由此产生的费用和工期问题,双方商定后按实增减。九、违约责任1、乙方在施工期内不按规定作业,甲方可要求整改;2、甲方不得无故拖欠乙方维修款。十、此协议一式三份,甲乙双方各持一份、存档一

33、份。十一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决。本合同在履行过程中甲乙发生争议,可由双方协商解决,协商一致不成的,可以诉讼解决。在协商或诉讼期间,不涉及争议的部分条款应继续履行;十二、本合同自双方签字之日起生效,工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止。甲方: 乙方:签字盖章: 签字盖章:20xx年8月26日20xx年8月26日 工程合同 篇5 发包方: (以下简称甲方) 合同编号:签定地点:承包方: (以下简称乙方) 签定时间: 年 月 日根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑工程质量管理条例及有关规定,结合本工程的具体情况, 经甲、乙双方协商一致,签订本协议,以资共同遵守。第一条

34、 工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程内容:4.工程造价:暂估 万元。第二条 工程期限1.工期为 天。2.开工日期: 年 月 日3.完工日期: 年 月 日4.如遇下列情况者,工期顺延:(1)遇人力不可抗拒的因素,而影响工程进度。(2)遇甲方连续停水停电24小时以上而影响工程进度。(3)因甲方变更建设计划或施工方案,而不能继续施工。第三条 工程承包方式及工程价款的结算(一)本工程承包采用总价包干方式:包干价为 元(大写: )。(二)本工程承包采用预结算方式:工程量由甲、乙双方现场施工员办理签证。第四条 材料供应1.乙方按照设计规范,自行采购此工程需要的材料,并提供产品合格证明,对材料进行

35、现场抽检。乙方送检合格后经甲方现场代表签字认可方能使用。如违反本条规定, 每次支付 元的违约金,并拆除未经甲方认可的材料,损失由乙方自负。2.材料价格执行曲靖市工程建设材料价格信息 期。3.所有材料必须具有出厂证明和合格证。第五条 付款办法本工程待工程验收合格后, 按实际审定结算造价, 扣留总价的 %的保修金后,由甲方一次付清,保修期为 年。待保修期满后工程无质量问题,乙方履行完毕保修义务,甲方将保修金无息返还乙方。第六条 工程质量和检查验收工程竣工验收,应以施工验收规范和质量检验标准进行质量评定和验收,确保验收一次达到_(合格、优良、优质)。如因乙方的原因致使工程质量不合格,甲方有权要求乙方

36、在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理、改建后,造成逾期交付的,乙方应承担本协议规定的逾期完工的违约责任。第七条 双方责任甲方责任1.派驻现场施工代表负责验收、签证、协调、监督等工作。2.承担有关文件规定的甲方应承担的责任和义务。乙方责任1.严格按国家有关规范、规定进行施工,保证工程质量和安全施工,若发生安全事故由乙方自理,甲方概不负责。2.按协议规定的工期完成施工任务。如逾期完工,每拖延一天应向甲方支付违约金元。3.乙方在整个施工过程中,保持材料堆放整齐,现场清洁,工程完工后应及时清运建筑垃圾,做到物尽场清,如违反,应向甲方支付违约金 元。4.因乙方的原因致使工程在合理使用期限内造成人

37、身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。第八条 变更合同必须经甲、乙双方协商一致方能变更,任何一方不得擅自变更合同。变更合同应当采用书面形式,否则变更无效。任何一方应承担擅自变更合同和无效变更合同给双方造成的经济损失。第九条 解决争议的方式因履行本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成,依法向建设项目所在地人民法院起诉。第十条 其它其它未言明事项,一律按中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑工程质量管理条例规定执行。第十一条 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。第十二条 本协议共 份,甲方持 份,乙方持 份,均具同等法律效力。 发 包 方: 承 包 方:法定代表人: 法定代表人:

38、委托代理人: 委托代理人:项目负责人:电 话: 电 话:开户银行: 开户银行:帐 号: 帐 号:邮政编码: 邮政编码:年月日: 工程合同 篇6 一、建设工程承包合同的特点1、经济法律关系的多元性。在一份合同签订和实施过程中,都有许多方面需要被考虑:比如发包单位所进行的工程监理等合同;承包单位则是会进行专业领域的分包、劳务分包、提供原材料和租借建筑设备、以及打理银行、保险之间的复杂关系。只有通过经济合同的签订才能切实的体现这种种的关系,因此,建设工程承包合同才能成为整个系统必不可少的中心。2、合同签订双方连续的履行合同方式和长时间段的屡行周期。这是由建设工程的特殊性决定的。由于建设项目周期过长,

39、只能一点一点的向前进行着,因此履约的方式也会表现出两方面的特性:连续性和渐进性。为了保证合同的顺利实施,我们需要选取许多的管理人员根据实际情况依靠合同来进行切实有效的管理。3、合同的多变性。由于项目所表现出来的不确定性,设计临时改变和合同条款的修改也经常会发生,因此,项目管理人员对变更的应变以及合同的管理需要逐渐加强,以此来作为改变计划或终止合同的重要凭证。二、关于承包合同的选择对于建设某一工程的质量、进度、投资等进行控制的主要依据就叫做建筑工程施工合同。通常我们根据相关合同计价方式之间的差别将合同分为总价合同、单价合同以及成本加酬金合同三种。由于合同使用的常用性,在这里我们只讨论常用的两种合

40、同类型,即总价合同和单价合同。1总价合同总价合同是指业主向承包此项目者统一支付一个确定的报酬,即所付款总额保持不变。只要进行施工招标是双方所确立的合同条件不会发生改变,业主仍支付给承包商与原来金额相同的价款。利用这种合同也会使承包商更容易确定自己的底线价格。在支付控制方面也更加便捷。2.单价合同单价合同的意思是根据所投标的工程的量来确定每一段工程的单独费用。此种合同的优点在于适用范围广,可以与业主平分风险,还可以用来督促承包商提高工作效率,并因此获得更高的利润。此种方式的前提是双方对于单价及工作方式拥有一个统一的标准。对于一个建设工程项目而言,采用何种合同形式不是固定的,更重要的是根据不同现实

41、情况做不同考虑,比如承包方是否能承受此项工程,使双方能够共同接受此合同类型。三、合同的订立建设工程合同属于最所有合同中重要的合同之一,而建设工程合同的订立与效力,是建设工程合同其中的一项的重要内容。同样的,建设工程合同的订立也需要经过两个阶段:要约与承诺。对于勘察合同和设计合同,一般情况下,由发包人与勘察者或设计人员直接签订协议即可。但是对建设工程合同的施工合同,由于直接关系到人民的生命财产安全,国家为了对建筑工程质量控制,除了特殊工程外,应当通过招标投标的形式确定承包人。四、关于工程项目合同的实施合同管理的作用主要有:(1)合同是一项建设项目管理的重中之重,双方可以以此来共同监测合同的运行情

42、况。(2)合同可以成为解决在实际操作中产生各种纠纷的一种证据。由于建设项目自身的独特情况,一些争论与纠纷变得无法避免。这时,就需要合同中的条款来调解这些争端,所以,合同是处理项目在实施过程中产生的问题的必不可少的一部分。五、工程项目合同管理中存在的问题及应对对策1.存在的问题(1)少数合同有失公正。合同双方之间会产生权益不对等等现象。(2)合同文本不规范。许多建设项目为了逃避自身义务,采用一些不标准的文本进行签约。(3“)阴阳合同”数量过多,大大的影响了建筑市场的规矩。(4)许多建筑施工合同不履行,更有许许多多的违约问题一直存在。(5)合同索赔工作难以实现。(6)不遵守规定转包、分包的合同始终

43、存在。(7)对合同管理体系和制度建设的忽视。(8)专业人才缺乏。(9)合同进行统一入档管理缺乏,管理的信息化程度很低、方式落后。2.解决的对策(1)提高对合同和合同管理的重视,完善一个通用的制度体系。(2)开始推行合同管理人员持证上岗制度,使合同管理变得更加的专业化,合理化。(3)借助国际上的例子在中国推广适应国情的合同范本。(4)选择合适的方式对建设工程施工合同进行动态管理(5)认真策划并开展建设工程施工合同履行情况评价工作。六、结束语在当今的社会,越来越多的人开始意识到一项承包合同的重要性。可是,如何正确的选择真正适合的合同以及签订时所注意的问题却变成了许多人签订合同时所面临的重要问题。我们应该合理的运用管理合同的方法,借鉴已经取得的经验,并不断探索工程合同的管理经验,提高对于合同的管理成效。 工程合同 篇7 甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平诚信的原则,为互相制约、协

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论