工程合同模板10篇_2

1、工程合同模板10篇 工程合同 篇1 发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)本工程于x年x月x日邀请投标确定承包人承建。 依照中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法，及其其他相关法律法规，规章和建设部与国家工程管理局， 建设工程施工合同(示范文本)并结合当地有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致订立本协议一、工程概况工程名称：xxxx小区景观绿化工程工程地点：xxxxxxx工程内容：景观绿化资金自筹二、工程承包范围次本招标发包工程范围为小区道路绿化工程全小区主要构(建)筑物一览表详见投标须知。以小区绿化工程

2、投标书、澄清函告、投标书以及经发包方确认的上述承包范围内的课作为正式施工的施工图纸，包含的工作内容作为补充。三、合同工期开工日期：合同签订后一个月一内交付日期：xx年xx月xx日竣工日期：xxx四、质量标准工程质量标准：按照国家验收标准达到合格工程技术标准：符合国家有关设计及施工规范标准五、合同价款含工程款在内的所有费用金额(大写)：￥： 万元六、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币_元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同

3、规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。七、双方在施工中的几项规定1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前_天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。5、乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配

4、合，要求应用书面联系。6、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。八、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇2 以下简称甲方; ，以下简称乙方。经双方协商，由甲方委托乙方承担*建设项目申请报告的编制工作，特订立本合同。第一条 甲方在合同签订后应及时向乙方提供所有与项目前期研究工作有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。第二条 乙方应在20xx年8月25日以前，向甲方提交*建设项目申请报告文本伍份。甲方如在合同期间对本项目提出重大变更，或者原始资料、数据

5、有重大变动，有可能导致可研报告修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。增加任务或变更合同不得另行增加相关费用。第三条 费用支付条款本项目申请报告编制费用为人民币捌万元整(80000.00)。费用支付方式。双方签订合同时，甲方支付乙方项目编制费 万元整。余款在提交*建设项目申请报告评审合格后付清。第四条 违约罚金1. 乙方不按合同规定的日期提交报告时，每拖期一天，扣除其所应得报酬的5，作为违约罚金。2. 因甲方提供资料不详实，造成的项目报告重大修改，或返工重作，应另行适当增加乙方工本费用，其数额由双方商定。3. 甲方超过合同规定日期付款时，应偿付给乙方逾期

6、违约罚金，以每逾期一天按合同规定报酬的5计算。第五条 合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，做出修改或补充合同。修改或补充合同与本合同具有同等效力。本合同自签订之日起生效，自乙方交付可研报告文本后，本合同效力终止。第六条 本合同正本一式两份，双方各执一份。甲方：(盖章签字)年 月 日乙方： (盖章签字)年 月 日 工程合同 篇3 发包方：天津市武清区林业局 （以下简称甲方） 承包方：江苏华夏园林建设有限公司（以下简称乙方）第三届中国绿化博览会天津展园建设工程，根据甲方整体工程范围进一步完善和要求，在原设计确定的工程项目以外进行变更，新增加部分工程项目，通过甲方对新增工程预算和严格审核，将工程项目

7、进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议，并签订增加工程项目协议书。请双方共同遵守执行。一、增项变更工程内容如下：1、对天津展园内部分苗木、草花进行调整，增加苗木品种及规格。2、将原设计塑石制作假山改成真石堆叠。3、对主入口花坛、面层进行调整。4、对园路、景墙、水系进行深化设计，做部分调整，增加展园效果。5、在展园内增加座椅、垃圾桶、指示牌、树木标志牌、林业成就展示画等附属设施。以上增加工程项目必须按照监理人员要求施工，确保工程质量。二、增加工程造价增加工程造价为： 叁佰柒拾陆万贰仟壹佰柒拾柒 元（大写） 。三、合同工期：开工日期：20xx年2月1日竣工日期：20xx年5月31日增加工程量将在天

8、津展园合同期内全面完工。四、付款方式工程完成70%工程量，支付50%增项合同价，待工程全部竣工并通过有关部门验收合格后，一次性支付增项工程合同价全款。五、组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。3、区财政评审价格，建设、施工、设计、监理验收签字。 本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：负责人： 负责人：月日 年月日 工程合同 篇4 甲方：乙方：甲方愿将_零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议：一、承包内容：-_二、承包价格：承包价格参考现代城零星项目价目表。_三、结算方式：乙方施

9、工完毕验收合格7天后方可结算。四、付款方式：所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。五、质量要求：必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一切工费由乙方负责。六、工期要求：工程总工期为 天，即施工时段为 年 月 日至 年 月 日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。七、其他要求1.施工期间，坚决杜绝一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。2.施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概

10、不负责，合同另签他人。4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇5 工程地址工程造价发包方（甲方）承包方（乙方）河南省建设厅监制家庭居室装饰装修工程施工合同甲方（房主）：乙方（施工方）：按

11、照中华人民共和国经济合同法和河南省建筑市场管理条例的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议：一、合同主要内容：1、甲方将自己位于区（县）小区（街道）楼门号室厅住宅的室内装饰工程以形式交给乙方承做。2、工程总造价（大写）：其中设计费（大写）：3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款时间付款百分比金额第一次签合同之日500元第二次开工日前三天60%第三次工程日期过半35%第四次验收合格三日内5%5、工程保修期：一年6、甲方代表：7、乙方代表：8、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准（附表一）。9、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表（附表二）。10、工艺

12、做法详见工艺质量说明（附表三）。11、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同、否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。9、奖励和违约责任（1）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1；甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1支付滞纳金。（2）由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额1的违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1，作为奖励。（3）甲方未办理任何手续，擅自

13、同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。（4）未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。（5）未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。（6）因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。10、争议或纠纷处理（1）本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。（2）当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。11、其它约定12、附则（1）

14、本合同正、副本各贰份，甲方、乙方各执一份。（2）本合同履行完成后自动终止。签字（章）生效。13、附件（1）施工图纸（含家俱图纸）或作法说明（2）工程预算书（附表一）（3）甲方提供材料、设备清单（附表二）（4）工艺及质量说明（附表三，应注明材料的型号、规格、等级、品牌或质量标准）（5）设计变更单（附表四）（6）工程验收单（附表五）（7）工程结算单（附表六）（8）工程保修单（附表七）（9）其他甲方：代表人：家庭地址：邮政编码：签章：电话：年月日乙方：法人代表：代理人：单位地址：签章：邮政编码：年月日电话：4）由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担

15、由此引发的一切经济损失。 工程合同 篇6 甲 方：乙 方：甲方因需要购置一批窗帘，根据合同法及有关法律法规，在审核乙方的有关资料质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：1、工程慨况及内容：。承包方式；包工包料，不得转包、分包。承包内容：祥见附表。工期：年 月 日至 年 月 日。2、质量标准：保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起 年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。3、造价：工程总价为人民币_15427元整，大写（壹万伍仟肆佰贰拾柒元整）。4、付款方式：工程完工验收合格后30天内全

16、额付清。5、甲方责任：5、违约责任1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；2）由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。3）由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金，乙方工期延误不得超过天（含 天），否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。6、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2）向合同签订地人民法院起诉。7、其他具体规定1）因执行

17、本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。2）执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。3）执行合同时间为不分周一至周日。4）因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表（签字）： 代表（签字）：签约地点：签约日期：年 月 日 工程合同 篇7 1

18、建设工程施工合同 (gf19990201) 合同编号: 字号 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 制定目 录第一部分协 议 书 . 1第二部分通用条款 . 4一、词语定义及合同文件 . 41.词语定义 . 42.合同文件及解释顺序 . 53.语言文字和适用法律、标准及规范 . 64.图纸 . 7二、双方一般权利和义务 . 75.工程师 . 76.工程师的委派和指令 . 87.项目经理 . 98.发包人工作. 99.承包人工作. 10三、施工组织设计和工期 . 1110.进度计划 . 1111.开工及延期开工. 1112.暂停施工 . 1213.工期延误 . 1214.工程竣工 . 12四

19、、质量与检验 . 1315.工程质量 . 1316.检查和返工 . 1317.隐蔽工程和中间验收 . 1318.重新检验 . 1419.工程试车 . 14五、安全施工 . 1520.安全施工与检查. 1521.安全防护 . 1522.事故处理 . 16六、合同价款及支付 . 1623.合同价款及调整. 1624.工程预付款 . 17 125.工程量的确认 . 1726.工程款（进度款）支付. 17七、材料设备供应 . 1827.发包人供应材料设备 . 1828.承包人采购材料设备 . 19八.工程变更 . 1929.工程设计变更 . 1930.其他变更 . 2031.确定变更价款 . 20九、

20、竣工验收与结算 . 2132.竣工验收 . 2133.竣工结算 . 2134.质量保修 . 22十、违约、索赔和争议 . 2335.违约. 2336.索赔. 2337.争议. 24十一、其他 . 2538.工程分包 . 2539.不可抗力 . 2540.保险. 2641.担保. 2642.专利技术及特殊工艺 . 2643.文物和地下障碍物 . 2744.合同解除 . 2745.合同生效与终止 . 2846.合同份数 . 2847.补充条款 . 28第三部分专用条款.29一、词语定义及合同文件 . 292、合同文件及解释顺序 . 293、语言文字和适用法律、标准及规范 . 294、图纸. 29二

21、、双方一般权利和义务 . 295、工程师 . 2927、项目经理 . 308、发包人工作 . 309、承包人工作 . 31三、施工组织设计和工期 . 3110、进度计划. 3113、工期延误. 32四、质量与验收 . 3217、隐蔽工程和中间验收. 3219、工程试车. 32五、安全施工 . 32六、合同价款与支付 . 3223、合同价款及调整 . 3224、工程预付款 . 3325、工程量确认 . 3326、工程款（进度款）支付 . 33七、材料设备供应 . 3327、发包人供应材料设备. 3328、承包人采购材料设备. 33八、工程变更 . 33九、竣工验收与结算 . 3432、竣工验收.

22、 3433.竣工结算 . 34十、违约、索赔 . 3435、违约 . 3437、争议 . 34十一、其他 . 3538、工程分包. 3539、不可抗力. 3540、保险 . 3541、担保 . 3546、合同份数. 3547、补充条款. 36承包人承揽工程项目一览表 . 37发包人供应材料设备一览表 . 38建筑工程质量保修书. 39 3 工程合同 篇8 承租方：_ （以下简称甲方）出租方：_ （以下简称乙方）为保证工程质量、进度及安全。本着平等互利、公平公正的原则，按照中华人民共和国经济合同法及劳动法等相关规定，经双方多次协商，现乙方将 出租给甲方使用，特拟定如下条款以共同遵守：一、 租用机

23、械名称：二、 作业地点：三、 租赁时间从_ 年 _月 _日起计算，通知出场时间为最终时间，若中途因特殊原因停机，则以现场管理人员通知为准，在工作日历时间段内给予扣除。四、 该机械月租金为大写金额： 人民币，每月工作累计时间以甲方签证认可时间为准。每月只允许修机二天，超出修机时间部分应将工作日历天数在次月顺延，若因乙方机械故障严重影响甲方施工进度，甲方有权要求乙方另找机械代替，由乙方支付代替费用。本机械进出场：1、施工期限在 个月内甲方支付全额进出场费；2、若施工期限在个月甲方支付一半进出场费；3、若施工期限超出 个月甲方不支付进出场费。五、 乙方必须服从甲方统一工作安排，不得无故推脱，不得将机

24、械私自开出工地，不能干与工地无关的事，若不听从甲方安排则甲方有权扣款（造成的所有经济损失由乙方负责赔偿）且终止合同。每天作业完毕后，机械必须由甲方现场管理人员指定地点，自行安排人员看管机械，否则，由此造成的经济损失概由乙方负责。六、 施工质量：乙方在施工过程中必须严格按照设计图及施工质量验收规范施工。业主、监理、甲方监督其工程质量，其结果必须符合要求。严禁机手私改边坡坡度、标高、轴线、桩号及里程，否则，由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。七、 施工安全：乙方在施工中必须坚决贯彻以“安全第一，预防为主”的原则，做到“高高兴兴上班，平平安安回家”。严格遵守安全操作规程及公司各项规章制度，杜绝大小

25、安全事故的发生，将一切安全隐患消除在萌牙状态。乙方在施工过程中必须保证现场作业人员和施工机械（机手）以及外来人员的安全，否则，由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。八、 施工进度：乙方在施工过程中必须严格按照甲方的月、旬、周、日进度计划进行施工。若因抢工期或抢险救灾必须无条件服从甲方要求及现场管理人员指挥。否则，由此而造成的经济损失概由乙方负责赔偿。九、 在租期内甲方只提供主燃油（0#柴油），乙方自理辅助燃油和润滑油等及各项维护修理费用。十、 工程款支付方式：机械进场第一个月 ，从第二个月开始支付 ，工程完工后一个月内结清余款。十一、 本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。十二、 本合同一式

26、三份，甲方执二份，乙方执一份，双方共同签字生效，工程完工并结清余款后合同自动终止。甲方代表（签字）：_ 甲方代表（签字）：_联系电话：_ 联系电话：_ 工程合同 篇9 甲方：_乙方：_为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、参照国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务协议的同时，经协商一致，签订本协议。一、承包工程项目（1）工程项目名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kv配电工程（2）工程地址：攀枝花市盐边县安宁园区（3）承包内

27、容：新立电杆5基，电杆采用230×15米，电杆基础采用c20砼浇筑；架设10kv线路0.310公里（导线采用架空绝缘导线jklyj-10kv-240），安装智能远程费控表1只、专变采集终端1台；安装10kv成套配电柜5面、400v配电柜9面、直流屏1面；安装10kv组合式高压计量箱，安装500kva变压器一台，低压配电柜安装，安装800kva变压器一台（利用原有800kva变压器，将原变压器及低压配电柜移位新建配电房内），制作户外电缆头1套，制作户内电缆头2套，项目涉及的各内标识制作安装，空洞封堵、设备接地制作安装遥测，负责将高压线安装至低压配电柜。（4）工程项目期限：自年月日至 年

28、月日。二、合同价款及付款方式（1）劳务包干价：13000元（大写：壹万叁仟元整）（2）付款方式：待工程竣工验收合格后，7个工作日内付清工程劳务款。4. 甲方的安全文明施工权利和义务（1）对乙方的安全、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查，对核查材料复印件存档保管；乙方人员、技术不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。（2）组织乙方作业人员进行入场安全教育，安全考试合格并按照现场管理规定。（3）有权制止乙方违章作业、野蛮施工等不安全行为，督促其及时改正，必要时可终止其工作。对因乙方责任造成的事故和损失，有权按规定扣除安全风险抵押金。（4）严格执行工作票、安全施工作业票、动火工作票制度，

29、负责乙方的办票工作，督促乙方按票执行。（5）施工所有材料除混凝土外，其余材料由甲方运到施工现场。5. 乙方的安全文明施工权利和义务（1）落实本劳务作业相关的防火、防坍塌、等安全防范措施。（2）按约定为作业人员配备合格、规范的劳动防护用品；定期对安全帽、安全带等劳动防护用品进行检验试验和更新；执行电气安全工器具、起重、电动工器具等安全管理措。（3）临近带电设备作业，应保持安全距离，做好安全隔离措施，必须指定专人监护。（4）动火制度，落实相应的安全措施和防火措施。在已受电、投运区域施工，落实设备防护和人身安全措施。（5）工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施

30、工过程的设备、人身及危害他人的设备、人身安全负完全责任，(包括误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；（6）应每天检查工器具检测日期是否过期，过期的工器具由乙方自检，如不按照规章制度要求，使用过期工器具被上级领导检查违规使用工器具和罚款等损失，由乙方负责；（7）严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；（8）工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；（9）负责工程竣工验收，如不按照施工图纸施工造成返工的一切损失由乙方承担；甲方不承担任何责任；（10）施工过程中，所发生的安全事故由乙方自行承担；7. 需要补

31、充协议内容：三、附则（1）本协议约定的各项条款，经双方签字后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。（4）其他未尽事宜可另行约定。（5）本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方：身份证号码：电话：乙方： 身份证号码： 电话： 工程合同 篇10 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）兹因甲方委托乙方承接下述工程，为明确双方权利和义务，加强协作，相互配合，经双方协商，订立本合同，共同遵守。一、工程项目名称： 外墙涂料分项工程。二、工程项目地点： 。三、工程内容：腻子找平施工、底漆涂饰、面漆涂饰、保护与清理等工作。四、工程量工程量约 ，