实用的工程工程合同范文汇总九篇_第1页
实用的工程工程合同范文汇总九篇_第2页
实用的工程工程合同范文汇总九篇_第3页
实用的工程工程合同范文汇总九篇_第4页
实用的工程工程合同范文汇总九篇_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、实用的工程工程合同范文汇总九篇 工程工程合同 篇1 一、合同签订前应注意的事项在合同签订前,应对业主(发包人)及工程本身情况要做详尽的调查。比如工程的真实 性、可靠性以及业主的资信情况,工程审批手续是否完备等等。只有在工程业主资信可靠、 工程合法、手续完备的条件下,与之签订合同,施工方的合同权利才能得到充分的保障。1.对发包商主要应了解两个方面的内容:一是主体资格,即建设工程相关手续是否齐全 。例如,建设用地是否批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招 标 等。二是履约能力,即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。在签订合同前 对发 包方主体资格的审查是签约的一项重要的

2、准备工作,将不合格的主体排斥在合同的大门之外 ,为将来合同能够及时、正确地实施奠定一个良好的基础。2.如果施工方施工的是分包工程,要严格审查发包人的项目是否是依法批准的合法项 目,发包人是否依法取得企业法人营业执照,取得了相应的经营资格和等级证书,审查发包 人签约代表人的资格,审查工程发包人的履约信用等。3.对施工方的分包商主要了解的内容有:资质情况,施工能力,社会信誉,财务情况等 。二、合同签订阶段应注意的事项1.合同价款约定清楚。(1)协议书中“合同价款”的填写,应根据合同工程是属于招标工程还是议标工程,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定,非招标工程合

3、同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是双方共同约定的条款,第一,要协议;第二,要确定。暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。(3)应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。(4)对于风险范围内以外的风险费用,应约定调整方法。(5)在施工过程中,会出现设计变更等情况,合同双方都会签订补充条款,重新约定 合同价款。所以补充条款中一定要约定一句话:“此补充合同与主合同具有同等效力。”(6)甲方签署的工程量确认单十分重要,在合同纠纷中,法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款。2.工

4、期、质量、造价的约定,是施工合同最重要的内容。(1)实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生。开工日期有“ 破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说,竣工日期有“验收合格之日”、“ 交付使用之日”、“申请验收之日”之说。无论采用哪种,均应在合同中予以明确约定,并约定开工、竣工应办理哪些手续,签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法做出约定。(2)目前在工程质量验收中,工程质量监督部门不再是工程质量评定的主体,竣工验 收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此,合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理

5、办法等。 (3)建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程 中都不可避免有设计变更、现场签证和材料差价的发生,所以均难 “一次性包死,不作调整”。合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的 签发、确认做出明确规定。如果是单价合同,必须明确单价所包含的工程量内容的清单。3.对工程预付款、进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨付,需报何种文件 ,如何审核确定拨款数额以及双方对进度款认识不一致时如何处理,往往缺少详细的合同规 定,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不

6、利操作。因此,合同中应特别注重工程拨款和结算的程序约定。 (1)填写约定工程预付款的额度,应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。(2)应准确填写发包人向承包人拨付款的具体时间或相对时间。 (3)应填写约定扣回工程款时间和比例。 (4)工程进度款的支付时间与支付方式,以形象进度可选择:按月计算、分段结算、 竣工后一次结算(小工程)及其他结算方式。 (5)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依 据计算。合同中对工程预付款、进度款应明确约定,发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例。若发包人不按约定的时间和比例执行,引起的工期顺延可不 追

7、究承包方的责任。承包方可以要求由于进度款或预付款付款不及时带来的损失。4.总包合同中应具体规定发包方、总包方、分包方各自的责任和相互关系。尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原则性的规定,但实践中仍常常发生分包方不 接受总包方监督,和发包方直接向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象。因此,在总包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。以上的行为时有发生,会造成资金管理混乱,三者的资金往来出现交叉,在工程竣工结 算时出现纠纷。如果发包方将工程款直接拨入分包方账号中,总包方可以追认此款项,发包方必须将

8、工程款拨入总包方账号。如发包方不执行,总包方可起诉法院,请求法院强制执行 ,将工程款追回。但是一般情况下,以上情况很少出现,因为在合同履行过程中,都是合同双方之间有资 金往来和工作关系,只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可。5.明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。建设工程在工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参与与生产管理的工程技术人员 和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由此造成双方不必要的纠纷和 损失。合同中应明确列出对方派出的管理人员名单,明确其各自职责和权限,特别应将具有 变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止

9、其他 人员随意签字,在最终结算时,双方不认可,引起纠纷,给施工方造成损失。6.材料设备供应应约定清楚。(1)应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供 的时间和地点。(2)应约定供应方承担的具体责任。(3)双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其 他方法)。施工合同规定是甲方供料,合同条款中必须约定材料的具体内容、品种、规格、数量、 单价、质量等级提供的.时间和地点以及验货方式。如果没有约定,工程质量由于甲方的供料 出现问题,会导致法律纠纷。虽然在法院审理中,法院会依据事实判定甲方的原因影响工程 质量,但是也让施工方消耗时间,影响企业的

10、效益。7.不可抗力要量化。施工合同通用条款对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详 细规定,施工方在签订合同时都认为不可抗力的内容就是这些了。于是,在专用条款上 用“”或填上“无约定”比比皆是。国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少,较常 见的是风、雨、雷、震等自然灾害,达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力,通 用条款未明确,实践中双方难以达到共识,双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雷 、震等自然灾害程度应予以量化。8.运用担保条件、降低风险系数。在签订建设工程施工合同时,可以运用法律资源中的担保制度来防范或减少合同条 款所带来的风险。

11、如施工方在向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工方提供工程款 支付担保。业主工程款支付担保,是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人 为业主向承包商提供的,保证业主支付工程款的担保。业主支付担保的担保金额应与承包商 履约担保的担保金额相等,且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额,最低担保金 额不得低于合同金额的10%。如果没有约定担保条款,一旦工程款不能及时拨付,会给承包 方带来损失。9.违约条款就应注意:(1)在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应承担的具体违约责任。(2)违约金与赔偿应约定具体数额和具体计算方式,要越具体越好,具有可操作行、 以

12、防止事后争议。约定违约金是防止违约条款发生时,双方发生纠纷。但是,双方签订中约定了违约金条 款,但根据我国合同法第114条第2款:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以 请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人 民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定,双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍 ,明显高于实际损失,应当根据本案情况适当减少。10.争议应注意事项。填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意 见。有的工程选择上级仲裁方式,有的工程选择诉讼的方式,但尽可能选择对施工方有利的 法院(有管辖的法院)。 工程工程合

13、同 篇2 发包方(全称): (以下简称甲方)承包方(全称): (以下简称乙方) 依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将负责施工的南昌居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致,特订立本施工承包合同,以资共同遵守,具体条款如下:一、工程概况1、工程名称: 。2、工程地点: 。3.建设单位: 。二、工程承包方式、范围和内容1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。2、工程承包范围为甲方负责施工的xx居住主题公园香榭丽居市政工程施

14、工,具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。工程承包内容为xx居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。三、工程工期1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下,组织充足的作业人员,与各相关工种密切配合,按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期,由于乙方原因造成停工,延期施工,则每延误一天按500元处罚,罚款最多不超过其工程包清工价款造价的5%。2、遇人力不可抗拒因素,工期按监理、业主签证累计工期顺延,乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内,就延误时间、内容和因

15、此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告,由甲方转报建设单位、监理并协助签证。四、工程质量甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收,必须确保一次性合格,且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求,不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其施工质量问题,导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯,除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外,甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚,乙方应无条件接受甲方的质量处罚。五、甲乙双方责任1、甲方责任(1)全面履行合同,确保乙方正常施工。(2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。(3)及时协助乙方做好有

16、关工程量签证工作。(4)负责办好施工手续,需乙方协助的工作乙方无条件配合。(5)督促乙方做好安全管理,文明施工。(6)向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。(7)甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电,乙方员工住宿由甲方负责,施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、水费、电费等由甲方负责承担。(8)负责向乙方做好安全教育,签订劳务合同和安全责任书,做好施工技术交底和放样测量工作。(9)协调乙方内外施工环境,为乙方施工做好后勤服务。2、乙方责任(1)全面履行施工合同,严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工,工期的合同要求,确保正常施工。(2)服

17、从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。(3)服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。(4)负责其施工机具、设备和人员调配,乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要,人员调配投入计划必须征得甲方同意,现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。(5)因乙方原因造成的质量事故,乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格,并承担由此产生的全部施工增加费用。(6)进场后,按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。(7)全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。(8)工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。(9)乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场,工

18、地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可,并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。(10)严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲,一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。(11)施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,甲方不予承担任何责任和经济费用。(12)乙方还必须和甲方签订劳务合同,员工工资按劳务合

19、同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工,必须进行三级安全教育,严格执行安全规章制度,一旦发生安全事故,查清原因如属乙方责任,按事故的实际损失由乙方自负外,同时追究相关责任,并视责任轻重采取重罚措施。(13)发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报甲方,严禁隐瞒事故不报。(14)积极配合甲方工作,做好上情下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。(15)乙方本合同经济责任人,为甲乙双方约定的市政工程施工安全的第一责任人,应带头遵纪守法,不准违章指挥,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,保证全员安全,施工顺利进行。(16)积极配合项目部组织的安全知识学习,宣传及

20、业余上课,并落实到每个职工,真正做到安全第一、预防为主,增强以人为本的现场安全气氛。(17)乙方必须确保其专职管理人员的到位(规定必须至少有1名专职管理人员满勤在现场),并严格履行职责,如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100元的处罚。(18)乙方作业所需的安全帽、工作服、雨衣等与甲方协商后,按照甲方管理要求,统一由甲方采购供应,做到全员配合,其发生的购备费用由乙方自行负责承担。六、安全生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理,遵守安全生产操作规程,设置专职安全员,并采取必要的安全防护措施,以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方负全部责任和承担全

21、部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。七、材料供应本工程甲乙双方约定的市政施工所用的材料由甲方负责及时供应到位。八、质量验收工程具备质量验收条件,乙方在按现行相关标准、规范、规程等要求组织其承包范围内的质量验收,乙方自检合格后,报请甲方验收,甲方在接到乙方质量验收通知后,积极配合乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容,乙方应无条件配合。九、工程价款支付1.乙方在订立合同时自愿交纳2万元人民币作为工程施工作业人员到位、质量、安全、文明施工保证金,乙方施工承包范围内工作完成后退还,不计任何利息。2、乙方工程量计算以建设单位和甲方认定的施工

22、图、联系单、签证单和甲乙双方认定的签证单、联系单等为依据,工程包清工价款的结算按双方合同有关约定条款计算工程包清工价款。3、每月工程包清工价款结算,工程施工质量合格的基础上,办理好劳务、安全教育等手续的工人,当月出勤率不少于25个工日的,经市政项目部管理人员认可后,于下月18日至20日发放每月每人600元整的生活费,如缝年关发至工资总额的80%,编制工人工资表,随同出勤表上交项目部统一发放生活费。4、乙方施工承包范围内的工作内容完成后两个月内,甲方应付清全部包清工价款。5、如由于乙方原因,乙方中途退场停止施工,甲方和乙方的价款结算,按已完成的工程量的70%结算,乙方保证金由甲方视情处理。十、附

23、则1、乙方必须有效组织施工人员、机具,必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要,严禁转包,一旦发现乙方有转包现象,甲方有权单方面终止双方施工合同,乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。2、乙方应服从甲方的指挥和管理,严格执行项目部、公司的所有规章制度,自觉遵守有关法律、行政法规,乙方在施工过程中如因管理混乱,质量、安全、工期不符合本合同要求,甲方有权单方面终止双方施工合同,另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后,余款结算给乙方,对此乙方不得以任何理由加以拒绝。3.在履行合同过程中发生纠纷,双方应协商解决或请有关部门调解,一方不愿协商、调解或调解不成,向甲

24、方企业所在地人民法院起诉。4、本合同一式四份,甲方、乙方各执壹份,报送甲方劳务公司、分公司各壹份。5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效,工程价款结算之日失效。6.本合同于 年 月 日订立。甲方经济责任人(签字): 乙方经济责任人(签字):盖 章:盖 章:电 话:电 话:手 机:手 机: 工程工程合同 篇3 甲方:_电话:_乙方:_电话:_根据节电改造工程试装测试和验收的情况,甲、乙双方对此项节电改造感到满意,现正式签订节电改造工程合同书对位于_的全部用电设备进行全面的节电改造。一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量用电设备名称数量所需节电设备型号数量单价总值扶手电梯空调照明

25、合计二、经双方协商,乙方采取一次买断节电设备方式。具体的付款方式如下:于合同书签订之日起,三日内支付节电设备总货款的30%给甲方,甲方收款后,立即组织节电设备的生产。在_日内,保证将设备运到安装地点,并且组织工程技术人员开始安装。完成整个节电改造工程总工程量的50%时,乙方再支付总工程款的30%给甲方,余款40%待整个节电改造工程全部完成并验收合格以后一次性付给甲方。三、验收的标准和方法按照试装协议书第_款中明确的标准和方法。四、双方的权利和义务1甲方: 生产的节电设备必须符合国家产品质量要求及技术指标,对合同中的全部设备,两年内实行免费保修、保养。并免费为乙方提供亮晟节电设备使用及维护的专业

26、指导及咨询,免费提供相关功能及软件的升级服务;两年后如设备出现故障,仍然负责维修,但材料费应由乙方负责。 设备在运行中出现故障,甲方接到乙方通知后24小时内派人赶到现场处理。 节电设备安装运行以后,不得对乙方的用电设备造成任何的损害,否则,承担一切经济损失。2乙方: 指派专人协助节电改造工程的工作,为甲方工程技术人员提供便利的工作环境。 不得擅自增加用电设备,致使节电设备的负载超过一定的容量,造成不必要的损失。确需增加用电设备,应通知甲方,相应增加节电设备。 有义务维护好所安装的节电设备,不得有人为的破坏。五、本合同未尽事宜,双方本着平等友好的原则协商解决。六、本合同一式_份,甲、乙双方各执_

27、份,具有同等效力。甲方:_(盖章)乙方:_(盖章)代表:_(签名)代表:_(签名)_年_月_日_年_月_日 工程工程合同 篇4 发包方(以下简称甲方):_委托处理人(姓名):_单位:_住所地址:_联系电话:_bp机号:_承包方(以下简称乙方):_单位名称:_营业执照号:_注册地址:_法定代表人:_委托代表人:_本工程设计人:_施工队负责人:_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条 工程概况11 工程地点:_12 工程内容及做

28、法(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)13 工程承包方式,双方商定采取下列第_种承包方式:(1)乙方包工、包全部材料(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表,附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表)。14 工程期限_天;开工日期_天_月_日;竣工日期_天_月_日;15 合同价款:本合同工程造价为(人民币)_元金额大写:_(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)第二条 工程监理若本工程实行工程监理

29、,甲方与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_种方式提供:1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸);2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费_元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。第四条 甲方工作41 开工前_天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;42 提供施工期间的水

30、源、电源;43 负责协调施工队与邻里之间的关系;44 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;45 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;46 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。第五条 乙方工作51 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;52 严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;53 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;54 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。第六条 工程变更工程项目或施

31、工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。第七条 材料供应71 按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;72 按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。第八条 工期延误81 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:1、工程量变化或设计变更;2、不可抗力;3、甲方同意工期顺延的其他情况。82 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,

32、工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。83 甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。84 因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程质量按下列第_项标准执行:(1)北京市家庭装饰工程质量验收规定(2)其它规定:_施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。第十条 工程验收和保修101 双方约定在施

33、工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:1、_2、_3、_乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单);102 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表八:工程验收单)。在工程款结清后,办理移手续(见附表九:工程结算单);103 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表十:工程保修单)。第十一条 工程款支付方式111 双方约定按下列第_种方式支付工程款:1、此合同签订地为:本市_家庭装饰装修市场,工程款分两次支付:第一次于开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额

34、的60%,即_元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的40%,即_元,由市场的有关管理部门负责代收。(注:此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用,合同需经市场有关管理部门认证)2、合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款;支付次数 支付时间 支付金额(元)第一次 开工前三日第二次 工程进度过半第三次 双方验收合格3、其它支付方式:_;112 工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。114 工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正

35、式统一发票。第十二条 违约责任;121 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;122 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;123 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;124 甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_元;125 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;126 由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对

36、方支付违约金_元;第十三条 合同争议的解决方式;双方发生争议协商解决不成时,按下列第_种方式解决;1、向_仲裁委员会申请仲裁;2、向_人民法院起诉。第十四条 几项具体规定;141 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_元(此费用不在工程价款内);142 施工期间,甲方将外屋门钥匙_把,交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_把,由乙方当场负责安装交付使用。143 施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。第十五条 附则;151 本合同经甲、乙双方签字(盖章

37、)后生效。152 本合同签订后工程不得转包。153 甲、乙双方直拉签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。154 凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。155 合同履行完后自动终止。156 本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。合同附件:附件一:装饰装修工程施工项目确认表。附件二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。附件三:家庭居室装饰装修工程报价表。附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。附件五:乙方提供装饰装修材料明细表。附件六:家庭居室装饰装修

38、工程设计图纸。附件七:装饰装修工程变更单。附件八:工程验收单。附件九:工程结算单。附件十:工程保修单。第十六条 其它约定条款_。甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_委托代理人(签字):_ 委托代理人(签字):_签订地点:_ 签订地点:_年_月_日 _年_月_日家庭装饰装修市场合同认证意见(市场合同认证章:)委托代理人(签字):_联系电话:_年_月_日工商行政管理机关签证意见:_经办人:_年_月_日 工程工程合同 篇5 委托方(以下简称甲方)监理方(以下简称乙方) 张美琼甲方委托乙方监理装饰装修工程,双方经协商一致,同意签订以下合同:一、服务内容、方式

39、和要求1、服务内容:工程名称: 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊工程规模:室内工程建筑面积 合计约 1000 m2。 监理范围: 装饰装修图纸内部分 。服务范围如下:(1)前期监理审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。(2)中期监理根据图纸及物料表对各节点的材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐蔽项目的质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更的,与施工单位对接确认变更签证;(3)后期监理工程结算审核;对施工单位的增减项及工程竣工时行结算审核。2、服

40、务方式:施工前期,乙方配合甲方完成监理审核工作.施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。施工后期,乙方进行工程结算审核,协助甲方签订工程质量保修合同。3、服务承诺:乙方在工程监理过程中,根据工程实际情况为甲方提供相关的合理化建议。乙方以主动、认真、负责、公正的服务态度为甲方提供监理服务。 乙方对工程各施工重要环节进行详细监控,确保工程质量达到预期目标。二、委托方提供如下条件:为乙方提供已使用的与本工程有关的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关的协作单位、配合单位名录。三、授权范围甲方在委托的工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利:1、对选用材料和施工质量的检

41、验权。2、施工工艺变更权,需经甲方同意。3、对施工单位的处罚建议权。4、对施工单位人员的调整建议权,对现场文明施工的管理权。5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程 1款项的管理权。7、对工程质量、进度、费用的监控权,施工日期(提前或超期的)签认权。11、与协作单位组织协调的主持权。四、合同期限:从签订合同之日起,即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。五、监理费用及支付方式:1、本次装修监理费用为捌万元。监理工期限三个月,如果工程超期一个月以上,则监理费用应在原来的基数上增加百分之十作为补偿

42、2、支付方式:合同期间分两次支付,第一次支付50,¥40,000(大写:肆万元正)。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%,¥40,000(大写:肆万元正)。六、违约责任:1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成了经济损失,甲方有权从乙方的监理费用中扣除相应的损失费用。2、因甲方不履行授予乙方的权限,造成的损失,乙方不予承担。3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应承担合同价款5的违约金。七、争议和解决办法:1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时,以乙方的具体监理工作 行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。22、如有工程监理责任不能认定的,

43、甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。3、因违约或终止合同引起的损失和经济赔偿,双方协商解决,如未能达成一致,提交相关仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。八、本合同一式两份,双方各执两份,签字后生效,工程结束后,自动作废。甲方单位(章): 乙方(章):委托代理人(签字)委托代理人(签字): 甲方地址:乙方地址:联系电话:联系电话:年月日 年 月 日 工程工程合同 篇6 甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,经甲乙双方协商一致签订本合同。一、 工程概况1、 工程名称:2、 工程地点:3、 乙方承包范

44、围:整栋楼砖砌体、内墙外墙抹灰及外墙贴瓷砖等工序。二、 承包方式甲方以单做工的方式承包给乙方,施工中甲方只提供合格的材料,乙方施工中产生的任何工具由乙方提供。三、 承包单价1、 砌体单价按每块砖元/块计算,双方现场清点为准。2、 内墙抹灰每平米除,由甲乙双方现场测量为准。3、 外墙抹灰打底和贴砖所有工序在内每平方米41元,所有洞口面积扣除,由甲乙双方现场测量为准。四、 质量要求乙方应该严格把好质量关,保证一次验收合格,因施工质量不合格造成返工、材料及人工费由乙方承担,甲方只提供技术指导。内墙抹灰要求垂3cm、平5cm,外墙垂5cm、平8cm.五、 工期要求在45天完成,即合同签定之日起,除停电

45、、停水等原因工期顺延。正常情况延期一天罚500元/天,提前一天奖励200元/天。六、 文明施工与安全乙方必须严格把好安全生产关,采取安全施工的防护措施,杜绝事故发生,施工中的发生大小事故均由乙方负责。乙方必须每天保持现场清爽,不能有任何材料浪费现象。如经发现,甲方可根据浪费材料的原价加倍罚款,乙方在施工中应与甲方和其他施工组团结相处,不能在工地上和任何人发生争吵、打架事件。七、 验收结算支付方式本工程竣工后,甲乙双方组织相关部门人员在一个星期内进行验收,20天内进行结算,在一个月之内付工程款的95%,保质期6个月后付5%,施工期间乙方不得以任何借口要求拨工程款。本合同一式二份,甲乙双方各持一份

46、,双方签字盖章后生效。甲方:乙方:日期:日期: 工程工程合同 篇7 甲方:乙方:丙方:甲、乙、丙三方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下: 双方确认,甲方欠乙方中堡子村综合改造工程栏杆、百叶工程款人民币_元,以宏府鲲翔九天项目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。 乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下。经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:一、以房抵款金额及方式:1款 399136元,工程质保金不在抵扣范围内。2、抵付方式为乙方开出所

47、欠工程款全部发票,甲乙双方协助丙方办理房屋手续,欠付款项价款应与商品房预售合同中规定的房款一致,如房款超过399136元,超出部分由丙方自行向宏府项目的开发商缴纳。3、本协议签订后,即表示甲方已按施工合同约定履行了元(大写人民币为: 399136元整)的工程款付款义务。二、房屋有关状况:1.具体房号以丙方与开发商签订的购房合同。2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化。按政府相关文件执行,所发生费用由丙方自行承担。3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。(具体标准参照商品房预售合同)。

48、产生费用均由丙方自行承担。三、原合同工程结算、付款约定:因乙方承揽甲方的工程的原合同除抵房款项之外,其余款项由甲乙双方根据双方原合同执行。四、承诺:1、乙方同意甲方在商品房预售合同中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。2、因房屋质量产生任何问题,由丙方直接与开发商联系,甲乙双方不因房屋质量问题直接与丙方产生任何关联。且协议签订后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索赔等要求。3、丙方同意按与开发商签订商品房预售合同规定承担房屋其它相关费用。4、丙方签订此合同时,该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时,均由丙方与开发商直接联系。五、本协议签订后,丙方与开

49、发商签订商品房买卖合同后,即为甲乙双方抵付行为完成。六、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。七、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方北京市石景山区人民法院诉讼解决。八、本协议自三分签字盖章之日起生效。本协议一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。甲方: 乙方: 丙方:年月日: 工程工程合同 篇8 甲方:乙方:根据工程建设需要,甲、乙双方就福鑫星域商业广场 工程 内墙与外墙漆 单项工程承包事宜,达成协议如下:一、工程名称:福鑫星域商业广场工程二、工程地点:福建省三、承包范围及内容:四、承包价格:单价、内墙包工包料8.5

50、元每平方、外墙包工包料每平方45元。五、质量及工期要求:1、乙方必须按照设计要求进行施工,工程质量等级必须达到合格标准;并保证各项工序质量验收合格,否则,因此返工造成的一切损失由乙方负责。2、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工,不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量,严重影响其它工序施工,乙方必须采取赶工措施,赶工费用由乙方负责;否则,甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工,乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。六、安全要求:乙方必须严格按照操作规程施工、安全文明施工,随时做好安全教育和安全检查,发现安全隐患和违章作业,应立即停止作业和纠正。以

51、自己违反操作规程所造成的大小安全事故负全部经济及法律责任,以确保工程进度和工程质量。七、付款方式:甲方根据乙方完成的工程量进度情况向乙方支付工程款,经双方 内墙67000平方、外墙真石漆6000平方协商,甲方向乙方支付工程款的进度如下:从进场之日起次月的五至十号拨80%的进度款、余下15%在工程经甲、乙双方约定,工程完工后,乙方应留 5 %的工程款作为保修金。保修期为 壹 年,保修期满,甲方结清余款给乙方。八、其它事项:1、乙方进场后,甲方应指定专人对施工过程中质量及进度进行监督与乙方配合办理工程阶段验收和竣工验收,及时审核乙方申报的工程拨款请求,及时配合乙方协调,处理施工中遇到的必须要甲方协调解决的问题。2、甲方施工场地应具备水、电条件供乙方无偿接驳使用。3、甲方对乙方安全教育,乙方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论