湖南省市政中级职称考试押题附答案专业知识讲座

1、文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由( B )。 A.项目经理承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 2.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ A）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3.关于建设工程中代理的说法，正确

2、的是（ C ）。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 4.下列权利中，属于用益物权的是（ B ）。 A房屋租赁权 B建设用地使用权 C土地所有权 D船舶抵押权 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5.下列事项中，属于专利权保护对象的是( D)。 A.施工企业的名称标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 6.在工程建设中，建设

3、单位对在建工程的权利是（ A）。 A.债权 B.担保物权 C.所有权 D.用益物权 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 7.关于建设工程代理行为的说法，正确的是（ D ）。 A建设工程承包活动属于法定代理 B建筑材料设备的采购不得委托代理 C建设工程诉讼只能委托律师代理 D建设工程招标活动可以委托代理 8.某开发商一起A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于(C) A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如

4、有不当之处，请联系本人或网站删除。 9. 关于建设用地使用权的说法，正确的有（ CDE ）。 A建设用地使用权因出让合同生效而设立 B建设用地使用权只可以在地上设立 C建设用地使用权只能存在于国家所有的土地 D设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式 E住宅建设用地使用权期满自动续期 10. 债的产生根据有（ ABDE ）。 A.合同 B.侵权 C.支付价款 D.不当得利 E.无因管理 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 11. 甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发

5、送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是（B）。 A甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款 B甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款 C甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任 D甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任 12. 下列法规中，属于部门规章的是（ D ）。 A建设工程质量管理条例 B北京市建筑市场管理条例 C重庆市建设工程造价管理规定 D招标公告发布暂行办法 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站

6、删除。 13. 关于注册商标有效期的说法，正确的是（ B ）。 A10年，自申请之日起计算 B10年，自核准注册之日起计算 C20年，自申请之日起计算 D20年，自核准注册之日起计算 14. 甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（D） A 供电局向甲施工企业承担责任 B 供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任 C 乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任 D 乙公司向甲施工企业承担责任 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，

7、请联系本人或网站删除。 15. 甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。D A.甲的地役权因办理等级而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 16. 关于建设工程代理的说法，正确的是（C） A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代理关系 17. 关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（B

8、DE） A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任 C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 二、建筑许可法律法规 ?1、建筑工程施工许可 建设工程安全生产许可 建设工程许可基本要求 建筑工程施工许可证申请领取的条件和程序 违反建筑工程施工许可的法律责任 ?2、建筑工程从业资格 从事建筑活动基本条件 对从事建筑活动的从

9、业企业和从业人员要求 建筑活动从业行为规定 违反建筑活动从业行为规定的法律责任 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 1.根据建筑企业资质管理规定，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（D ）。 A、资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续 B、企业发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质 C、资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书 D、项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申

10、请和增项申请 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 2.建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（B ）。 A、20% B、30% C、40% D、50% 3.某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期证（ D ）。 A重新核验 B自行延期 C继续有效 D自行废止 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 4.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的相关人员未经安全考核不合格即从

11、事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，下列人员中，属于“相关人员”范围的是(A) A安全员 B资料员 C材料员 D标准员 5.根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是(B)。 A.国务院批准开工报告的工程 B.城镇市政基础设施工程 C.建筑面积200m2以上的工程 D.工程投资额在20万元以上的工程 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 6. 下列关于分包的说法中，正确的有( B C ) A招标人可以直接指定分包人 B经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成 C中标人和招标人可

12、以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包他人完成 D中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成 7. 下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（ AC ）。 A有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备 B管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格 C特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 D设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 8. 根

13、据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（ ACDE ）。 A总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位 B未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业 C未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 D分包单位将其承包的工程再分包 E施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 9. 下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（B） A.取得安全生产许可后

14、，发生较大安全事故的 B.转让安全生产许可证擅自进行生产的 C. 未取得安全生产许可证擅自进行生产的 D. 安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 三、建设工程安全生产法律法规 1、安全生产法律法规总则 安全生产法律法规适用范围及安全生产的方针与原则 国家对违反安全生产法律法规的法律责任追究 2、建设单位、勘察、设计单位、工程监理单位、施工图审查单位、检验检测单位的安全责任和义务 安全生产责任和义务 违反安全生产法律法规应承担的法律责任 文档来源于网络，文档所

15、提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3、施工单位的安全生产责任和义务 安全管理体系 现场安全管理 安全生产教育培训 现场安全生产职责 现场安全措施 现场安全操作 房屋拆除 报告安全生产事故和 建设工程安全保险 违反安全生产法律法规应承担的法律责任 4、安全生产监督管理 政府对安全生产监督管理的责任和义务 安全生产许可证管理 安全生产应急救援体系建设责任 政府及其有关部门主要负责人的安全责任 建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员违反安全生产法律法规应承担的法律责任 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依

16、据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 1.根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由(A)，并出具合格证明。 A.安装单位质检合格 B.建设单位检查验收 C.建设行政主管部门检查验收 D.监理单位检查验收 2.根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由(A)依法强制执行。 A人民法院 B人民政府 C建设行政主管部门 D安全生产监督管理部门 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3. 下列建

17、设工程安全生产责任中，属于工程监理单位安全职责的有( AD)。 A.审查安全技术措施或专项施工方案 B.出现安全事故，负责成立事故调查组 C.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 D.对施工安全事故隐患提出整改要求 4. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由（ B ）组织召开。 A.监理单位 B.施工总承包单位 C.建设单位 .相关专业承包单位 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5. 根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故发生后，下列说法正确的是（

18、 C ）。 A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告 B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告 C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告 D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告 6. 关于建设单位安全责任的说法，正确的有（ ACD）。 A、不得压缩合同工期 B、确保地下管线的安全 C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续 D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料 E、审查专项施工方案 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 7.根据建设工程安全生

19、产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（ A ）。 A1个月以上3个月以下 B3个月以上1年以下 C3个月以上2年以下 D6个月以上1年以下 8. 某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死3人，重伤50人，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故属于（B ）。 A特别重大事故 B重大事故 C一般事故 D较大事故 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 ?注册建筑师、注册结构工程师、注册建造师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大

20、质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。 ?注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 9. 根据建设工程安全生产管理条例，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（ B ）。 A购货发票 B检测合格证明 C产品使用说明书 D相应的质量保修书 10. 某开发商在一大型商场项目的开发

21、建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（ B ）。 A重大责任事故罪 B工程重大安全事故罪 C重大劳动安全事故罪 D危害公共安全罪 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 在建设工程领域，常见的刑事法律责任如下： 一、工程重大安全事故罪 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定， 降低工程质量标准，造成重大安全事故的造成重大安全事故的，对 直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处 5年以上10年以下有期徒刑，并

22、处罚金。 二、重大责任事故罪 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。 三、重大劳动安全事故罪 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定 ，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处 3年以上7年以下有期徒刑。 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 11. 对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（ B ）组织召开专家论证会。 A安全监督管理机构 B施工单位 C建设单位

23、 D监理单位 12. 乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（ AB ）。 A甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任 B甲公司有权请求乙施工企业或丙施工企业承担责任 C甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿 D对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 13. 施工作业人员应当享有的安全生产权利有（ABCE ）。 A获得防护用品权 B获得保险赔偿权 C拒绝违章

24、指挥权 D安全隐患报告权 E紧急避险权 14. 根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（ ABCE ）设置明显的安全警示标志。 A楼梯口 B配电箱 C塔吊 D基坑底部 E施工现场出口处 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 15. 根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（B ）。 A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的 B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的 C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的 D.安

25、全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 16.关于建设单位安全责任的说法，正确的是(D ) A,建设单位不得调整合同工期 B,需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C,建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。 D,建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如

26、有不当之处，请联系本人或网站删除。 17.根据安全生产事故报告和调查处理条例，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ D ）报告。 A业主单位负责人 B事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门 C事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门 D本单位负责人 18.根据建设工程安全生产管理条例，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（ B ）制定并公布A国务院建设行政主管部门 B国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门 C省级以上人民政府建设行政主管部门 D国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，

27、不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 四、建设工程质量法律法规 1、建设工程质量法律法规总则 建设工程质量管理法律法规适用范围 建设工程质量管理的目标 建设工程质量监督管理制度 国家对违反建设工程质量的法律责任追究 2、建设单位、勘察、设计单位、工程监理单位、施工图审查单位、检验检测单位的建设工程质量责任和义务 建设工程质量责任单位及项目负责人和注册执业人员的责任和义务 违反建设工程质量法律法规应承担的法律责任 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3、施工单位的建设工程质量责任和义务

28、 质量管理体系和质量责任制 质量教育培训 工程质量管理 施工质量控制及材料检验 建设工程质量保修制度及保修范围 违反建设工程质量法律法规应承担的法律责任 4、建设工程质量监督管理 建设工程质量监督机构的责任、权利和义务 建设工程质量监督机构或者其他有关行政管理部门及其工作人员违反建设工程质量法律法规应承担的法律责任 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 1.下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是(A) A.屋面、厕浴间使用的防水材料 B.非承重机构的钢筋及连接接头试件 C.用于防水层上保护层的商品混凝土

29、D.抹灰砂浆中使用的掺加剂 2.某工程竣工验收时发现隐蔽工程检测质量不合格，经查，是有于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是(C)。 A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担 B.承担人应负责返修，费用由承包人先行承担 C.承担人应负责返修，费用由发包人先行承担 D.由设计缺陷造成质量不合格，承包人不负责返修 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3.根据建设工程质量管理条例，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对(C)依法追究刑事责任。 A.法定代表人 B.经营负责

30、人 C.直接责任人 D.项目负责人 4.下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的(C)。 A.落实制定安全生产规章制度和操作规程 B.确保安全生产费用的有效使用 C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况 D.组织制定安全施工措施 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5. 根据建设工程质量管理条例，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（B）。 A.按照建设单位的指令确定 B.注明规格、型号性能等技术指标 C.注明生产厂、供应商 D.征求施工企业的意见 6

31、. 关于建设工程质量管理条例，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（B ）之日起算。 A、颁发施工许可证 B、工程竣工验收合格 C、工程缺陷责任期届满 D、工程法定最低保修期届满 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 7. 关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是（ A CE）。 A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任 B.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔 C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，

32、由施工企业负责维修并承担赔偿责任 D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔 E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 8. 根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（A BD）。 A、有完整的技术档案和施工管理资料 B、有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件 C、完成建设工程设计和合同约定的主要内容 D、有施工企业签署的工程保修书 E、有工程使用的全部建

33、筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告 9. 根据建设工程质量管理条例，必须实行监理的建设工程有（ ）。 A国家重点建设工程 B大中型公用事业工程 C成片开发建设的住宅小区工程 D限额以下的小型住宅工程 E利用国际组织贷款的工程 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 10. 建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。两年后，建设单位发现该工程主体结构和屋面防水出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（BCE ）。 A由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担

34、保修责任 B施工单位是否承担主体结构保修责任，还取决于建设单位是否合理使用 C承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任 D屋面防水的最低保修期限是5年，施工单位需要承担保修责任 E主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 11. 关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（A）。 A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任 B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商 C.设计单位应当就审查合格

35、的施工图设计文件向建设单位作出详细说明 D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限 12. 关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（B）。 A.建筑材料应该向建设单位采购 B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位自行招标采购建筑材料的，可以指定材料品牌 D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 13、根据建设工程质量管理条例，建设单位在申领许可证之前，应当按

36、照有关规定办理（D） A.开工报告手续 B.监理单位的委托手续 C.保证安全施工措施的审批手续 D.工程质量监督手续 14.关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（C） A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任 B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款 C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修 D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本

37、人或网站删除。 15. 关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（ACE ）。 A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计 C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计 D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期 E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 16.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求

38、按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（ B ）。 A合同无效，不应支付工程款 B合同无效，应参照合同约定支付工程款 C合同有效，应按照合同约定支付工程款 D合同有效，应参照合同约定支付工程款 17. 根据建设工程质量管理条例，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（C ）。 A监理单位和检测机构 B建设单位和检测机构 C建设单位和建设工程质量监督机构 D监理单位和建设工程质量鉴定机构 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 五、工程建设招标投标法律法规 1、工程建

39、设招标投标法律法规总则 招标投标法律法规适用范围 招标投标应遵循的原则 招标投标活动行为准则 招标范围和规模标准 国家对违反建设工程质量的法律责任追究 2、招标、投标 招标、投标概念 招标人、投标人定义 招标代理机构设立条件 工程建设项目招标应当具备的条件 招标方式及其要求 招标程序和招标文件主要内容 招标人、投标人不得行使和禁止行使的行为 无效的招标、投标活动 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3、开标、评标和中标 开标程序和开标要求 评标委员会组成 评标委员会成员不得担任的条件、不得行使和禁止行使的行为 中标

40、条件 中标人确定后的备案和合同签订要求 废标条件 否决投标条件 无效中标 4、监督管理 招标投标活动协调、监督的部门 投诉受理 政府及其所属部门不得行使的行为 5、法律责任 招标人、投标人、招标代理机构、评标委员会成员、政府及其所属部门违反招标投标法律法规应承担的法律责任 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 1.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是(B )。 A.技术复杂，有特殊要求的 B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的 C.采购人自行建设、生产或者提

41、供更为节省成本的 D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 2.关于履约保证金的说法，正确的是( D )。 A.中标人必须缴纳履约保证金 B.履约保证金不得超过中标合同金额的20% C.履约保证金是投标保证金的另一种表述 D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目 3.关于投标的说法，正确的是(A) A投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收 B投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收 C投标人逾期送达投标

42、文件的，应当向招标人作出合理说明 D联合体投标时，可以在评标委员会提出书面投标报告前更换成员 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 4.关于招标方式的说法，正确的是( C )。 A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标 C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的 D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参

43、考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5. 关于招标程序和要求的说法，正确的是(B)。 A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜 B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准 C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款 D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 6. 下列行为中，属于招标人违法行为的有( B) A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的

44、 B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的 C.招标人在投标截止时间前对已发出的招标文件进行修改 D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件 7. 依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有(ACD)。 A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择 B.施工主要技术采用不可代替的专利或者专有技术 C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 8. 在建设工程招投标活动中，关

45、于联合体投标的说法，正确的有(ABD) A联合体各方必须指定牵头人 B联合体是以非法人的名义参与投标，并签订合同 C招标人可以强制投标人组成联合体 D在资格预审前，联合体可以增加成员 9. 关于投标报价的说法，正确的是（ BC ）。 A报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 B低于成本报价是指低于投标单位个别成本报价 C报价低于成本的，评标委员会可以否决其投标 D报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 10. 关于中标人法律责任的说法，正确的是（ C ）。 A中标人将中标

46、项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照 B中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格 C中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还 D中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 11. 关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（D） A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意 B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行 C.撤回已提交的投标文件，

47、应当以书面形式通知其他投标人 D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行 （D） 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 13. 关于评标结果异议的说法，正确的是（C ）。 A、对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件 B、只有投标人有权对项目的评标结果提出异议 C、对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出 D、招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行 14. 下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（ABCD ） A.不同投标人的投标文件相互混装 B.不同投标人的投标

48、保证金从同一单位的账户转出 C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜 D.不同投标人的投标报价呈规律性差异 E.投标人之间约定中标人 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 15 某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（ A ）万元。 A80 B100 C150 D200 16. 根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ABCD ）。 A以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C要求投标人对低于标底的报价进行澄清 D在评标报

49、告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 17. 关于招标文件的说法，正确的是（C）。 A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价 B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出 C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少20日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人 文档来源于网络，文档所提供

50、的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 18. 关于投标保证金的说法，正确的是（A） A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金 C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金 D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 六、建设工程合同法律法规 1、合同的概念 当事人的法律地位、订立合同的权利 当事人订立和

51、履行合同时应当遵循的原则 当事人订立、履行合同，应当遵守的行为准则 依法成立的合同对当事人具有法律约束力，受法律保护 2、合同的形式 订立合同的方式 合同的成立 当事人在订立合同过程中违反合同法律法规应承担的赔偿责任 3、合同的效力 有效合同 无效合同 合同撤销的条件 合同无效或者被撤销后当事人应承担的责任 当事人恶意串通应承担的责任 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 4、当事人履行合同的义务、责任、权利 合同的变更、转让的条件和要求 当事人订立合同后合并和分立的合同权利行使及合同义务履行规定 5、合同的权利义务

52、终止条件 解除合同的条件 违约责任和违约金 不能履行合同的合同责任免除条件 6、合同争议的解决 合同管辖部门和权限 建设工程合同的概念 建设工程合同的形式 建设工程合同的订立 工程发包与承包、分包与转包 建设工程合同的内容 建设工程合同的履行 建设工程违约责任和赔偿责任 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 1.某施工企业一材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，给施工企业造成损失4万元，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付(B)万元。 A.

53、13 B.9 C.8 D.5 2下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是( C)。 A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁 B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼 C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请长沙仲裁委员会仲裁 D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 3. 根据合同法，合同权利义务终止的情形有( BC)。 A.债务人依法将标的物抵押 B.合同解除 C.债务相互抵消 D.债

54、权人依法将标的物提存 4. 根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有(BC) A施工在安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误 B因监理工程师发出错误指令，致使工期延误 C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加 D因迟延履行而遭遇特大洪水，导致工期延误 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 5.建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）主要由（D ）三部分组成。 A总则、通用条件、专用条件 B总则、分则、附则 C总则、正文、附件 D合同协议书、通用合同条款、专用合同条款 6.关

55、于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是（ A ）。 A合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致 B对备案的中标合同不得进行协商变更 C人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议 D招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 7. 关于合同形式的说法，正确的是（ B ）。 A书面形式合同是指纸质合同 B当事人的行为可以构成默示合同 C书面形式是主要的合同形式 D建设工程合同必须采用书面合同，否则无效 8. 关于定金的说法，正确的是

56、（D） A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款 B.订金与定金的法律效果相同 C.定金超过合同金额的20%，则定金无效 D.定金的法律性质是担保 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 9. 下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（C ）。 A工程款支付条款订立时显失公平的 B发包人对投标文件有重大误解订立的 C依法应当招标的项目中标无效后订立的 D承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的 10. 下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有( ABD )。 A乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立 B以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 C约定内部承包违约金 D以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 E重大误解，在违背真实意思的情况下订立 文档来源于网络，文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 11. 建设工程施工合中工程，承包人的主要义务有( ABC )。 A自行完成建设工程主体结构施工 B交付竣工验收合格的建设工程 C