[二级建造师考试密押资料]建设工程法规及相关知识模拟246

1、二级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识模拟246二级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识模拟246建设工程法规及相关知识模拟246一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 甲供货单位与乙采购单位于2015年1月1日订立水泥供货合同。约定水泥价格为每吨140元，2015年3月1日交货，但是由于乙自身的原因，实际乙的提货时间为2015年4月1日。2015年3月1日水泥市场价格为每吨140元，2015年4月1日水泥市场价格为每吨160元，则乙最终应付总款为每吨_元。A.130B.150C.160D.180答案:C解析 合同法第六十三条规定，执行政府定价或者政府指导价的

2、，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物的或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。本题中，乙逾期提货，遇价格上涨后，应按照新价格执行，即每吨160元。问题:2. 2015年3月，甲公司与乙公司签订了一份80万元的钢材买卖合同，甲如约交付钢材后，乙公司不支付货款。5月份，甲公司向市人民法院提起诉讼。一审法院判决乙公司3个月内即2015年11月31日前支付完毕。在判决作出后，乙公司没有上诉，但是直到12月12日，乙公司也没有支付。甲公司准备根据生效判决书

3、向法院申请强制执行。执行开始后，甲公司与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将80万元债务减少至70万元，协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙公司并未履行协议约定。下列做法中正确的是_。A.甲就乙违反协议的行为，向乙住所地法院提起民事诉讼B.由法院执行和解协议C.由法院依职权恢复原判决的执行D.甲向法院申请恢复原判决的执行答案:D解析 民事诉讼法第二百三十条规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容记入笔录，由双方当事人签名或者盖章。一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。故本案中，甲应向法院申请恢复原判决的执

4、行。问题:3. 根据节约能源法的规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是_。A.利用状况分析B.分类计量C.包费制D.分类统计答案:C解析 节约能源法规定，用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。问题:4. 注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行_。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册答案:C解析 注册建

5、造师管理规定第十三条第一款规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。问题:5. 甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位_。A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝答案:A解析 招标投标法规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。建筑法规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包

6、协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。问题:6. 甲将自己所有的房屋出租给乙居住，双方口头约定租期为两年，但未签订书面合同。乙居住一年之后，甲因故决定收回房屋给家人居住，遂提前一个月通知乙搬出，则_。A.该合同无效，乙应该在甲给定的期限内搬离B.该合同有效，甲无权要求乙提前搬离C.该合同有效，乙应该在甲给定的期限内搬离D.该合同是定期租赁合同

7、答案:C解析 合同法第二百一十五条规定，租赁期限在6个月以上的，应当采用书面形式，否则视为不定期租赁。不定期租赁中，任何一方当事人有权随时解除合同，但出租人解除合同时应当在合理期限之前通知承租人。问题:7. 2015年3月20日，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司向甲公司提供砂石5000m3，单价200元/m3，由乙公司在2015年4月20日之前将货物运至甲公司在市区某工程项目的工地内，货到后付款。合同签订后，由于乙公司与运输公司就运费问题很难达成一致，直到4月25日，第一批货物1000m3的砂石才运至目的地。而在4月28日乙公司所在地山洪暴发，堆放在厂区的4

8、000余立方米砂石全被冲走，通往市区的公路也被冲毁，乙公司无法履行合同。下列对于本案的违约责任承担的表述中，正确的是_。A.乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任B.乙公司应当向甲公司承担无法交付合同全部标的的违约责任C.乙公司应当向甲公司承担无法交付合同部分标的的违约责任D.乙公司和运输公司应当对甲公司承担连带责任答案:C解析 合同法第一百一十七条第一款规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题中，乙在遭遇不可抗力时已经构成迟延履行，故不能免除其违约责任。问题:8. 王某与某银行签订一份贷款

9、合同，银行要求王某提供保证人，依照担保法的规定，下列主体可以作为保证人的是_。A.某大学教授B.某企业办公室C.某医院D.某街道办事处答案:A解析 具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人：国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。问题:9. 2015年9月10日，甲以自有房屋一套与债权人乙签订了抵押合同，甲为抵押人，乙为抵押权人，并

10、办理了抵押登记。10月10日，甲又以该房屋为债权人丙设定抵押，双方也签订了抵押合同，但一直没有办理抵押登记。下列关于该房屋的抵押权的说法中，正确的是_。A.甲乙之间的抵押权和甲丙之间的抵押权都有效B.甲乙之间的抵押权有效，甲丙之间的抵押权无效C.甲乙之间的抵押权无效，甲丙之间的抵押权有效D.甲乙之间的抵押权和甲丙之间的抵押权都无效答案:B解析 物权法第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：建筑物和其他土地附着物；建设用地使用权；以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；生产设备、原材料、半成品、产品；正在建造的建筑物、船舶、航空器；交通运输工具；法律、行政法

11、规未禁止抵押的其他财产。以上类财产或者正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。问题:10. 某公司以一栋价值400万元的办公楼作抵押分别向A银行和B银行贷款200万元，与A银行签订的抵押合同在2015年3月13日签订，20日办理登记手续；与B银行签订的抵押合同在2015年3月16日签订，并在当日办理登记手续。后来该公司无力还债，A银行和B银行行使抵押权将抵押物拍卖，得款360万元，则_。A.A银行和B银行各得180万元B.A银行得款200万元，B银行得款160万元C.A银行得款160万元，B银行得款200万元D.由该公司指定A银行和B银行各得多少答案:C解析 同一财产向两

12、个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。本题中，B银行的抵押权先于A银行登记，故B银行对抵押物拍卖所得价款能够优先受偿。问题:11. 某项目设计费用为300万元，合同中约定定金为设计费用的15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时承包方应该返还给发包方_费用。A.10万元B.40万元C.90万元D.依据发包方损失而定答案:C解析 担保法规定，当事

13、人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。本案中，承包方应该返还的金额为：30015%2=90(万元)。问题:12. 下列合同中，属于依法应当采用书面形式的是_。A.货物运输合同B.施工合同C.租赁合同D.买卖合同答案:B解析 合同法第二百七十条规定，建设工程合同应当采用书面形式。建设工程合同可分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。问题:13. 甲单位要建设一栋办公楼，乙建设公司中标。双方约定由乙公司垫付5000万元进行施工，

14、工程竣工后一年内甲单位返还垫付款，合同中未约定垫资的利息。工程竣工验收后，乙公司未收到甲单位返还的垫付款，遂上诉到法院，要求甲公司返还垫付款，并按同期银行存款利率支付利息。依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，_。A.工程合同有效，乙公司可以得到欠款和利息B.工程合同无效，乙公司不能得到欠款和利息C.工程合同有效，乙公司可以得到欠款，但不能得到利息D.工程合同无效，乙公司可以得到欠款，但不能得到利息答案:C解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但

15、是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。问题:14. 依据合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是_。A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误答案:C解析 合同法第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并

16、不能克服的客观情况。C项，“传染病流行导致施工暂停”属于不可抗力事件，发包人依法可以不赔偿承包人损失。问题:15. 仲裁过程中，被申请人经书面通知，无正当理由不到庭的，应_。A.视为放弃胜诉权B.撤回仲裁申请C.视为不应诉行为D.按缺席裁决答案:D解析 仲裁法第四十二条规定，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。问题:16. 当事人一方申请证据保全，仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的_。A.基层人民法院B.上级人民法院C.基层人民政府D.上级人民政府答案:A

17、解析 仲裁法第四十六条规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以申请证据保全。当事人申请证据保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请提交证据所在地的基层人民法院。问题:17. 丁某是甲施工单位的工人，在一次施工过程中，被另一工人张某不慎碰撞而坠楼，造成脑震荡和左腿损伤，共花去医疗费10万元，丁某向甲施工单位要求赔偿，单位以张某是直接责任人为由拒绝赔偿，并认为丁的身体状况已经不适合工人要求，开除了丁某。走投无路的丁某只好向法院起诉，对于本案的管辖权，下列说法正确的是_。A.此案应由丁某住所地基层人民法院管辖B.此案应由张某住所地基层人民法院管辖C.此案应由甲施工单位住所地中级人民法院管

18、辖D.此案应由甲施工单位住所地基层人民法院管辖答案:D解析 一般地域管辖，是以当事人与法院的隶属关系来确定诉讼管辖，通常实行“原告就被告”原则，即以被告住所地作为确定管辖的标准。本案属于一般侵权案件，不属于中级人民法院级别管辖的案件，只能由甲施工单位住所地的基层人民法院管辖。问题:18. 下列有关诉讼代理人的表述中，不正确的是_。A.民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人B.法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人C.法定代理人可以作为委托人D.当事人的近亲属不能成为委托诉讼代理人答案:D解析 诉讼代理人是指根据法律规定或当事人的委托，代理当事人进行民事诉讼活动的人。通常可分为法

19、定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人。民事诉讼法规定，当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人：律师、基层法律服务工作者；当事人的近亲属或工作人员；当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。问题:19. 各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交_讨论决定。A.上级法院院长B.本院审判委员会C.首席仲裁员D.高级法院审判委员会答案:B解析 民事诉讼法第一百九十八条第一款规定，各级人民法院院长对本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解书，发现确有错误，认为需要再审的，应当提交本院审判委员会讨论决定

20、。问题:20. 下列关于法庭调查顺序的说法中，正确的是_。 (1)告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言； (2)当事人陈述； (3)宣读勘验笔录； (4)出示书证、物证、视听资料和电子数据； (5)宣读鉴定意见。 A.(1)(2)(3)(4)(5)B.(2)(1)(4)(5)(3)C.(1)(3)(4)(2)(5)D.(2)(3)(4)(1)(5)答案:B解析 民事诉讼法第一百三十八条规定，法庭调查按照下列顺序进行：当事人陈述；告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言；出示书证、物证、视听资料和电子数据；宣读鉴定意见；宣读勘验笔录。问题:21. 施工企业购买材料设备之后

21、由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是_。A.抵押权B.质权C.留置权D.用益物权答案:C解析 留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。担保法规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。问题:22. 施工单位与供货商因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法正确的是_。A.双方依仲裁协议申请仲裁后，

22、不可以和解B.双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议作出的裁决书具有 强制执行力 C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行答案:B解析 AC两项，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解；D项，在执行中，双方当事人自行和解达成协议后，一方当事人不履行该和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。问题:23. 下列行为中，_所引发的争议不属于行政诉讼的受案范围。A.行政机关对某企业采取的吊销生产许可证的

23、处罚B.行政机关不履行法定职责C.行政机关对行政机关工作人员的任免决定D.对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服答案:C解析 C项，行政诉讼法第十三条规定，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：国防、外交等国家行为；行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。问题:24. 下列关于仲裁开庭的表述中，不正确的是_。A.当事人可以要求对出示的证据进行质证，并有权进行辩论B.当事人自愿调解的，仲裁庭不需要制作调解书C.当事人自行和解的，可以撤回仲裁申请D.当事人在签收调解

24、书之前反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决答案:B解析 仲裁法第五十一条规定，当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。问题:25. 下列关于行政诉讼的表述，错误的是_。A.行政诉讼是公民、法人或其他组织依法请求法院对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并依法裁判的法律制度B.行政诉讼的被告和原告并不确定，可以为自然人、法人或其他组织C.除法律、法规规定必须先申请行政复议的以外，行政纠纷当事人可以自主选择申请行政复议还是提起行政诉讼D.行政纠纷当事人对行政复议决定不服的，除法律规定

25、行政复议决定为最终裁决的以外，可以向人民法院提起行政诉讼答案:B解析 B项，行政诉讼的被告与原告是恒定的，即被告只能是行政机关，原告则是作为行政行为相对人的公民、法人或其他组织。问题:26. 依据建设工程安全生产管理条例的规定，下列关于设计单位安全责任的说法不正确的是_。A.设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产事故的发生B.设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，对防范安全生产事故提出指导意见C.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，施工单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全

26、和预防生产安全事故的措施建议D.设计单位(不包括注册建筑师等注册执业人员)应当对其设计负责答案:C解析 C项，建设工程安全生产管理条例第十三条第三款规定，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。问题:27. 刑事处罚的形式包括_。A.行政处罚和行政处分B.主刑和附加刑C.拘留和劳动教养D.刑事赔偿和民事赔偿答案:B解析 刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括：管制；拘役；有期徒刑；无期徒刑；死刑。附加刑包括：罚金；剥夺政治权利；没收财产；驱逐出境。问题:28. 某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，

27、造成3000万元直接经济损失，应当认定为_。A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪答案:B解析 工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。问题:29. 工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，将处以_。A.合同约定的监理酬金1倍的罚款B.合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款C.合同约定的监理酬金2倍以上3倍以下的罚款D.合同约定的监理酬金3倍的罚款答案:B解析 建设工程质量管理条例第六十条规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对

28、勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。问题:30. 在招标人的下列行为中，影响中标结果导致中标无效的是_。A.对潜在投标人实行歧视待遇B.以不合理的条件限制潜在投标人C.强制要求投标人组成联合体投标D.向他人透露标底答案:D解析 招标投标法第五十二条规定，依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处

29、一万元以上十万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)问题:1. 下列各项中，属于申请领取施工许可证应当具备的条件的有_。A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.建设工期不足一年的，银行出具的到位资金证明达到工程合同价款的30%C.经公安机关消防机构依法审查工程消防设计合格D.施工单位编制的施工组织设计中有根据工程特点制定的保证工程质量、安全的措施E.需要拆迁的，其拆迁进度符合建设工程开工的要求 A B C D E答案:AC

30、D解析 建筑法第八条第一款规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：已经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。问题:2. 依据建筑法的规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件包括_。A.有符合要求的业绩及信誉B.有符合国家规定的注册资本C.有固定经营场所D.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员E.有从事相关建筑活动所应有的技

31、术装备 A B C D E答案:BDE解析 建筑法第十二条规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件包括：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律、行政法规规定的其他条件。问题:3. 总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，认可的方式包括_。A.在总承包合同中规定分包的内容B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约C.总承包合同没有规定分包内容的，事先征得建设单位的同意D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认E.由建设单位向总承包单位推荐分

32、包人，总承包人不能拒绝 A B C D E答案:AC解析 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法规定，总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式：在总承包合同中规定分包的内容；在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。但是，劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。问题:4. 依据招标投标法及其相关规定，下列关于标底的说法正确的有_。A.标底通常是评标的一个关键指标B.每个招标项目都必须编制一个标底C.标底必须保密D.一个工程只能编制一个标底E.标底可以由招标人自行编制，也

33、可以委托中介机构编制 A B C D E答案:ACDE解析 A项，评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。B项，根据招标投标法及有关规定，编制标底并不是强制性的，招标人可以不设标底，进行无标底招标。C项，招标人设有标底的，标底必须保密。招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。D项，招标投标法第四十一条规定，中标人的投标应当符合：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。E项，标底也可以由招标代理机构在其资格等级范围内承担

34、编制。问题:5. 根据建设部绿色施工导则的规定，下列对于扬尘控制的说法正确的有_。A.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路B.构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划C.土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于2米D.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米E.在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物(TSP)月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.05毫克/立方米 A B C D E答案:ABD解析 C项，土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米，不扩散到场区外；E项，在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物(

35、TSP)月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08毫克/立方米。问题:6. 根据我国法律的有关规定，有权认定招标代理机构的资格的政府部门有_。A.国务院主管部门B.省人民政府的建设行政主管部门C.自治区建设行政主管部门D.直辖市建设行政主管部门E.县级人民政府的建设行政主管部门 A B C D E答案:ABCD解析 招标投标法第十四条第一款规定，从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。具体办法由国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制定。从事其他招标代理业务的招标代理机构，其资格认定的主管部门由国务院规定。问题:7. 下

36、列关于从业人员安全生产权利的表述，正确的有_。A.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告B.从业人员对本单位的安全工作的知情权，是指清楚安全生产经费的使用状况C.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业D.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准的劳动保护用品E.发现事故隐患后立即将情况报告安全生产管理人员，是从业人员的危险报告权 A B C D E答案:ACD解析 B项，从业人员对本单位的安全工作的知情权，是指生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议；E项，发现事故隐患后立即将情况报告安全生产管理人员，体现的是从业人员的危险报告义务，而不是权利。问题:8. 关于仲裁调解的说法，正确的有_。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉B.仲裁调解必须在裁决作出前进行C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的D.仲裁调解书一经作出即发生法律效力E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点 A B C D E答案:BCE解析 B项，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。调解可以在仲裁程序中进行，即在征得当事人同意后，