建设工程施工合同

第 1 页 共 10 页 建设工程施工合同建设工程施工合同 实践中 产生纠纷最多的是 那么签订书需要 注意什么呢 以下是 xx 为大家整理的书范文 欢迎参 考阅读 书范文 1 发包人 承包方 根据 中华人民共和国合同法 及我国其他法 律法规规定 并结合工程的具体情况 为明确双方责 任 协作配合 确保工程施工质量 经甲乙双方平等 自愿协商 达成以下合同条款供双方遵照履行 第一条 工程概况 1 工程名称 2 工程建设地 3 工程规模 特征 4 工程施工任务与技术要求 须符合 建筑地 基处理技术规范 JGJ79 20XX 要求 5 预计施工工作量 6 完成施工工作量测量方式 7 质量标准 第二条 甲方应向乙方提供下列文件资料 并 第 2 页 共 10 页 对其准确性 可靠性负责 1 本工程批准文件 用地 以及施工许可等批 件复印件 2 工程施工任务委托书 技术要求和工作范围 的地形图 建筑总面积布置图 工程所需的坐标与标 高资料 第三条 合同工期 1 本工程定于于年月日竣工 总工期为 天 2 施工有效期限以合同约定的时间为准 若遇 设计图纸变更 工程量变化等特殊情况 经甲方同意 可顺延工期 第四条 计费标准及付费方式 1 本工程施工约定包干价方式计费 每平方米 固定价为 元 总价预计为元 总价款以最终施工测 量面积为准结算 2 本合同生效后日内 甲方向乙方预支约定总 工程款 30 的款项 计 元 地基基础工程完成强夯 工作量 50 时 甲方向乙方支付工程进度款 60 的 款项 计 元 剩余 10 款项待工程基础验收合格后 由甲方一次性支付 第五条 双方责任 1 甲方委托任务时 必须以书面形式明确施工 第 3 页 共 10 页 任务 并按第二条规定提供文件资料 2 甲方应为乙方提供基本的工作条件 3 乙方应按国家技术规范 标准 规程和甲方 委托书及技术要求进行工程施工技术 并按合同约定 的工期提交合格的施工成果 4 乙方施工人员应遵守安全和保密规则 对施 工过程中发生的安全事故负责 并对与本合同有关的 资料负有保密义务 第六条 违约责任 1 因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件 致使乙方停工 窝工或延误工期的 甲方应补偿乙方 停工 窝工损失 损失金额按约定总工程款的平均日 产值计算 2 因未满足技术要求 致使施工质量不能合格 验收 由此造成的经济损失均由乙方承担 3 合同履行期间 若因工程停建甲方需要解除 合同时 乙方尚未进行施工工作的 不退还甲方已付 工程款 乙方已开始进行施工的 按实际完成的工作 量进行结算 4 发包人未按合同日期拨付工程款 每超过一 日 应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约 金 第 4 页 共 10 页 5 乙方未能按期完成施工任务 每迟延一日 应减收工程款千分之一的违约金 第七条 其他事项 1 本合同未尽事项 双方可协商签订补充协议 补充协议与本合同具有同等法律效力 2 若在履行本合同时发生争议 双方及时协商 解决 协商不成 应向甲方所在地人民法院起诉 3 双方完成本合同约定的约定的义务后 本合 同终止 4 本合同一式自双方签章后生效 甲方持份 乙方持 份 甲方 乙方 法定代表人 法定代表人 年 月 日 年 月 日 书范文 2 发包人 承包人 依据 中华人民共和国合同法 中华人民 共和国建设法 及其他有关法律 行政法规 遵循平 等 自愿 公平和诚实信用的原则 为明确甲乙双发 的责任 权利 义务 保证工程顺利实施 在甲乙双 第 5 页 共 10 页 发完全自愿和完全理解本合同条款的情况下 双发就 本建设工程施工事项协商一致 签订本合同 一 工程概况 工程名称 工程地点 工程规模 结构形式 工程内容 工程立项批准文号 资金 二 工程承包范围 1 食堂建设工程施工图及该工程工程量清单所 列范围内的全部内容 2 不包括 三 合同工期 开工日期 竣工日期 合同日期总日历天数 天 四 质量标准 工程质量标准 达到国家施工验收规范合同标 准 五 合同价款 合同暂定总价为 六 组成合同的文 件 组成本合同的文件包括 1 本合同协议书 2 中标通知书 第 6 页 共 10 页 3 投标书及其附件 4 本合同专用条款 5 本合同通用条款 6 招标文件及招标过程中双方往来的书面文 件 7 现行的法律 法规 技术标准 规范和要 求 8 本工程施工图纸 9 食堂工程工程量清单 10 合同附件 本合同签订后双方履约过程中的双方有关工程 的洽商 变更等书面协议或文件及发包人驻工地总代 表有关通知及工程会议纪要均为本合同的组成部分 但其内容不得改变本合同的计价原则 其内容不能影 响本合同文件的含意 除非双方同意将它们作为本合 同的补充 上述文件互相补充和解释 如有不明确或不一 致之处 以上述组成合同的文件顺序进行解释 以合 同约定次序在先者为准 七 议书有关词语含义与本合同 通用条款 中分别赋予它们的定义相同 八 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工 第 7 页 共 10 页 竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任 九 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方 式支付合同价款及其他应当支付的款项 十 本合同双方约定廉政协议为本合同的附件 并同意中标后提交中标价款 廉政保证金 十一 合同生效 合同订立时间 年 月 日 合同订立地点 本合同双方约定协议书在承包人提供履约担保 由经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公 章后生效 全部工程完工经验收合格 在质量保修期 满后失效 本合同正式贰份 副本陆份 合同双方各执正 本壹份 乙方副本壹份 当正本与副本内容不一致时 以正本为准 甲方 乙方 法定代表人 法定代表人 年 月 日 年 月 日 书范文 3 发包人 承包人 依照 中华人民共和国合同法 中华人民 第 8 页 共 10 页 共和国建筑法 及其他有关法律 行政法规 遵循平 等 自愿 公平和诚实信用的原则 双方就本建设工 程施工事项协商一致 订立本合同 一 工程概况承包范围 工程名称 依山星苑 7 楼平基工程 工程地点 市检察院后面 工程内容 该工程的场地平基土石方工程的 开挖及破碎 保证该工程以后能达到施工条件 以及 达到建设单位的要求条件 二 合同工期 开工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日 合同工期总日历天数 日历天 三 质量标准 工程质量标准 达到发包方及建设单位的要求 条件 四 合同价款 合同价 土石方综合价每立方为 300 元 大写 叁佰元 全石头每立方叁百叁拾元 五 工程款支付 双方约定的工程款支付的方式和时间 承包方 进场工程进度达到一半时由甲方支付工程进度款的 第 9 页 共 10 页 80 作为材料费 工程余款甲方必须在工程竣工后 15 日一次性付清余款 六 其他约定 双方约定的其他工程内容 1 承包人在施工途中不能以任何理由增加合同 单价 2 承包人在施工途中不能中途退场 如果自动 不干 要求自动退场 发包人不予进行工程款的结算 并且在承包人不愿意施工后一天内必须全部清场 搬 出所有自己所有的施工机械及施工工具 用具 所产 生的一切费用由承包方自行负责 如果不搬出施工场 地 产生如工期延误 建设单位的罚款等后果一切由 承包方全部负责 七 工程质量用及施工要求 1 承包人要严格遵照发包人要求及现行国家有 关规范 规范及行业标准进行施工作业 杜绝一切违 章作业 2 施工期间的一切质量 安全责任均由承包方 全权负责 发包方不能承担任何经济及法律刑事责任 3 发包人应积极配合承包人的工程施工 如因 发包人原因造成工程