GRC装饰构件购销合同

GRC装饰构件购销合同建设工程施工合同合同编号：____签订地点：____签订日期：____发包人（甲方）：____地址：____法定代表人：____联系方式：____承包人（乙方）：____地址：____法定代表人：____联系方式：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就建设工程施工相关事宜达成一致，并签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：____1.2工程地点：____1.3建筑面积：____平方米1.4结构类型：____1.5承包范围：____第二条合同工期2.1开工日期：____年____月____日2.2竣工日期：____年____月____日2.3总工期：____天2.4工期顺延情况：因不可抗力、设计变更或甲方原因导致的停工，工期相应顺延。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价：人民币____元（大写：____）3.2付款方式：预付款：合同签订后____日内支付合同总价的____%；进度款：按月支付已完工程量的____%，于次月____日前支付；结算款：工程竣工验收合格后____日内结算并付清余款。第四条工程质量与验收4.1质量标准：符合国家及地方相关施工规范和质量要求，达到____标准。4.2中间验收：隐蔽工程和分部分项工程需经甲方或监理工程师验收合格后方可进入下一道工序。4.3竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的技术资料和竣工报告；甲乙双方共同组织竣工验收，验收合格后签署《竣工验收证书》。第五条双方权利与义务5.1甲方责任：负责提供施工场地及必要条件；按时支付工程款；参与隐蔽工程和分部分项工程的验收。5.2乙方责任：按照合同约定工期完成工程施工任务；保证施工质量和安全，遵守国家相关法律法规；负责施工现场管理及文明施工。第六条安全施工与责任6.1施工期间，乙方应严格遵守安全生产规范，采取必要措施确保施工安全。6.2因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任；因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任。第七条材料设备供应7.1工程所需材料和设备由____（甲/乙）方提供，具体清单见附件____。7.2甲方提供的材料需符合质量要求，并在进场前通知乙方验收；未经乙方同意不得擅自更换或代用。第八条变更与签证8.1工程施工中若发生设计变更或工程量增减，双方应协商一致并签订书面补充协议。8.2因变更产生的额外费用由责任方承担，并相应调整合同总价和工期。第九条违约责任9.1甲方违约：未按约定支付工程款导致停工的，每逾期一日按应付金额的____%支付违约金；其他违约行为需赔偿乙方因此遭受的实际损失。9.2乙方违约：未按工期完成施工任务的，每逾期一日按合同总价的____%支付违约金；工程质量不符合要求的，返工费用由乙方承担，并赔偿甲方损失。第十条争议解决10.1履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，签字盖章后生效