2025混凝土承包合同简易范本

2025混凝土承包合同简易范本正文本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国省市签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方需要进行工程的混凝土施工，并决定将该工程承包给乙方；乙方具备相应的资质、技术和能力，愿意承接该工程。根据《中华人民共和国民法典》《建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条总则1.1本合同为混凝土承包合同，适用于甲方将工程的混凝土施工任务发包给乙方的情形。1.2乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，确保混凝土施工质量，按时完成施工任务。1.3本合同的签订、履行、解释和争议解决，均适用中华人民共和国法律。第二条工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程内容：乙方负责工程的混凝土施工，具体包括但不限于：。第三条承包内容3.1乙方的承包范围包括但不限于以下内容：（1）混凝土的拌制、运输、浇筑、振捣、养护等施工环节；（2）所需机械设备的提供与操作；（3）施工过程中所需材料的采购（如甲方提供材料除外）；（4）施工技术的指导与质量控制；（5）工程资料的编制与提交。3.2乙方应确保所供应的混凝土符合设计要求和相关质量标准，包括但不限于强度等级、坍落度、凝结时间等指标。第四条工期4.1工程总工期为天，自年月日开始，至年月日结束。4.2乙方应按照甲方合理的进度要求，科学安排施工计划，确保工程按时完成。4.3因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元。4.4因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，双方另行协商具体顺延时间。第五条质量要求5.1乙方应严格遵守国家混凝土施工质量验收标准，确保工程达到设计要求和验收标准。5.2乙方应提供混凝土的试验报告、合格证书等相关质量证明文件，并保证其真实有效。5.3甲方有权对乙方的施工过程进行监督，如发现质量问题，甲方有权要求乙方整改或返工，由此产生的费用由乙方承担。5.4因乙方原因导致的质量问题，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。第六条结算与支付6.1工程款结算方式：（如：按月结算、按节点结算、竣工后一次性支付等）。6.2工程款支付时间：（如：每月日前支付上月工程款，工程竣工验收合格后日内支付剩余工程款）。6.3工程款支付比例：%。6.4乙方应向甲方提供合法有效的发票，甲方在收到发票后按约定支付工程款。6.5因甲方原因未能按时支付工程款的，甲方应向乙方支付逾期利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算。第七条双方责任与义务7.1甲方的责任与义务：（1）负责提供工程所需的施工场地、水源、电源等必要条件；（2）负责协调施工现场的各方关系，确保乙方施工顺利进行；（3）及时审核乙方提交的工程资料，按时支付工程款；（4）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，提出合理建议。7.2乙方的责任与义务：（1）严格遵守国家法律法规和行业标准，确保施工质量和安全；（2）按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务；（3）乙方应为其施工人员购买相应的人身保险，并承担施工现场的安全责任；（4）乙方应保证施工过程中不对外泄露甲方的商业秘密和技术资料。第八条变更与索赔8.1工程施工过程中，如需进行设计变更或工程量增加，双方应另行协商达成书面补充协议。8.2因甲方要求变更导致的额外费用，由甲方承担；因乙方要求变更导致的费用增加，由乙方承担。8.3乙方因施工条件变化或甲方原因导致的停工、窝工等，甲方应承担相应损失，具体损失金额由双方协商确定。第九条违约责任9.1任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。9.2因乙方原因导致工程质量问题的，甲方有权要求乙方免费返工或赔偿损失。9.3因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元。9.4任何一方不得擅自终止合同，否则需向另一方支付合同总金额%的违约金。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的解除11.1本合同在下列情形下可以解除：（1）双方协商一致同意解除；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方严重违约，导致合同目的无法实现。11.2合同解除后，双方应结算已完工程的工程款，乙方应退还未使用的材料及设备。第十二条补充协议12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2本合同的任何修改或补充应以书面形式进行，经双方签字盖章后方可生效。第十三条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。第十四条合同签订地点本合同在中华人民共和国省市签订。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：