油站建设合同协议

油站建设合同协议甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设[油站名称]，并委托乙方承担该油站的建设工作，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就油站建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.油站建设内容乙方负责[油站名称]的整体建设工作，包括但不限于油站的土建工程、设备安装工程、电气系统工程、消防系统工程、管道铺设工程以及其他与油站正常运营相关的附属设施建设。具体建设内容应符合国家及地方有关加油站建设的规范和标准，满足行业主管部门的要求。2.油站设计要求油站的设计应满足甲方的经营需求，具备合理的布局和功能分区，包括加油区、储油区、便利店、办公区等。设计方案应符合国家现行的消防安全、环境保护、建筑工程等相关规范和标准，确保油站的安全性和可靠性。乙方应根据甲方提供的基础资料和要求，完成油站的初步设计、施工图设计，并提交甲方审核确认。设计变更需经甲方书面同意。3.设备及材料供应乙方负责提供油站建设所需的全部设备及材料，设备及材料的质量应符合国家相关标准和行业规范，具备良好的性能和可靠性。设备及材料的品牌、规格、型号等应在合同附件中详细列出，乙方应确保所提供的设备及材料与附件一致。如因特殊原因需要更换设备及材料，必须提前书面通知甲方，并经甲方同意。4.工程质量标准油站建设工程应达到国家现行的施工质量验收规范合格标准，并满足行业主管部门的验收要求。乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。工程竣工后，乙方应提交工程质量验收报告，并协助甲方组织相关部门进行验收。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿整改，直至达到验收标准。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对油站建设工程的进度、质量、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成油站建设工程。有权审查乙方提交的工程设计文件、施工方案、工程进度报告等相关资料。2.义务向乙方提供油站建设所需的相关资料，包括但不限于土地使用证、规划许可证、地形图等，并确保资料的真实性和完整性。按照合同约定的时间和方式支付工程款项。协助乙方办理油站建设过程中所需的各类审批手续，提供必要的支持和配合。在油站建设工程竣工后，及时组织相关部门进行验收，并按照验收意见督促乙方整改。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。有权根据工程实际情况，合理调整施工计划和方案，但应提前书面通知甲方。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。2.义务按照国家及地方有关加油站建设的规范和标准，以及合同约定的要求，组织实施油站建设工程。编制详细的施工组织设计和工程进度计划，并提交甲方审核备案。按照审核后的计划组织施工，确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的人员和财产安全。如发生安全事故，应承担相应的法律责任。负责油站建设工程的环境保护工作，采取有效措施减少施工过程中的扬尘、噪声、废水等污染，确保施工符合环保要求。负责办理油站建设过程中所需的各类施工许可证、资质证书等相关手续，并承担相应的费用。工程竣工后，负责清理施工现场，拆除临时设施，做到工完场清。按照合同约定的质量标准完成油站建设工程，并在工程竣工后提交完整的工程资料，包括工程竣工图、设备清单、质量验收报告等。三、工程款项支付1.合同总价本合同油站建设工程的总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，除因不可抗力或甲方提出的设计变更等原因外，不再调整。2.支付方式预付款：合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[x]%作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方按照施工进度计划完成相应工程量后，向甲方提交工程进度报告及付款申请。甲方在收到报告和申请后的[x]个工作日内进行审核，并支付已完工程量价款的[x]%。竣工验收款：油站建设工程竣工并通过验收后，乙方提交竣工结算报告及相关资料。甲方在收到报告和资料后的[x]个工作日内完成结算审核，并支付至合同总价的[x]%。质量保证金：合同总价的[x]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[x]年后，如无质量问题，甲方在[x]个工作日内无息支付给乙方。3.乙方应提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限1.开工日期本油站建设工程的开工日期为[具体日期]，以甲方下达的书面开工通知为准。2.竣工日期本油站建设工程的竣工日期为开工日期起[x]个日历天内，乙方应确保工程按时竣工。如因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在不可抗力事件结束后[x]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价的[x]%向甲方支付违约金；延误超过[x]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价[x]%的违约金。3.乙方应制定详细的工程进度计划，并提交甲方审核备案。如实际工程进度与计划不符，乙方应及时采取措施调整，确保工程按时竣工。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金。若甲方因提供的资料不真实、不完整或未及时协助乙方办理审批手续等原因，导致工程延误或无法正常施工的，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准完成油站建设工程，乙方应负责无偿整改，直至达到验收标准。如因整改导致工程逾期竣工的，乙方应按照本合同关于工期延误的约定承担违约责任。如乙方整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价的[x]%向甲方支付违约金。若乙方未按照合同约定的时间完成油站建设工程，每逾期一天，应按照合同总价的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价[x]%的违约金。若乙方擅自更换合同约定的设备及材料品牌、规格、型号等，甲方有权要求乙方更换回符合要求的设备及材料，并承担因此产生的费用。如乙方拒绝更换，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价[x]%的违约金。若乙方在施工过程中发生安全事故或环境污染事故，乙方应承担全部法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。如因事故导致甲方被相关部门处罚或承担其他法律责任的，乙方应负责消除影响，并赔偿甲方的全部损失。3.双方应严格履行本合同约定的各项义务，如一方违约给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任。六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。七、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章