2025年版建筑工程国内施工合同条款

2025年版建筑工程国内施工合同通用条款正文一、合同主体发包人（以下简称“甲方”）：单位名称：法定代表人（或授权代表）：地址：联系方式：承包人（以下简称“乙方”）：单位名称：法定代表人（或授权代表）：地址：联系方式：二、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程内容：三、工期开工日期：年月日竣工日期：年月日总工期：天延期开工：乙方不得擅自延期开工，如因甲方原因导致延期，双方另行协商工期顺延。四、质量要求质量标准：本工程按照标准（或规范）执行，具体要求见附件。质量保证期：自工程竣工验收合格之日起年。质量验收：工程验收按照国家相关法律法规及双方约定的验收标准执行。五、合同价款合同总价：人民币元（大写：）。付款方式：（1）预付款：人民币元，于合同签订后日内支付；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付节点为；（3）结算款：工程竣工验收合格后日内支付剩余款项；价款调整：因设计变更、材料价格波动等原因，双方协商调整合同价款。六、材料设备由甲方提供的材料设备：（1）材料设备清单：见附件；（2）甲方提供的材料设备到货时间：；由乙方提供的材料设备：（1）乙方提供的材料设备须符合国家相关标准及合同约定；（2）乙方采购材料设备的验收：。七、施工要求施工图纸：乙方须严格按照甲方提供的施工图纸进行施工。施工方案：乙方须在进场前提交施工方案，经甲方审核后方可实施。施工安全：乙方须遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程安全。八、工程验收验收标准：按照国家相关标准和合同约定执行。验收程序：（1）隐蔽工程验收：每道工序完成后，乙方通知甲方验收；（2）竣工验收：工程完工后，乙方申请甲方组织竣工验收；验收不合格处理：验收不合格的，乙方须在规定时间内整改并复验。九、工程结算与支付结算依据：以双方确认的工程量、合同约定单价及签证单为依据。结算时间：竣工验收合格后日内完成结算。支付方式：结算完成后，双方按约定方式支付剩余款项。十、工程变更与索赔工程变更：（1）因设计变更或甲方需求变更，双方协商签订补充协议；（2）变更引起的费用增加由甲方承担，工期相应顺延。索赔：（1）因甲方原因导致的停工或窝工，乙方有权索赔；（2）索赔金额及工期顺延由双方协商确定。十一、安全责任乙方责任：乙方须对施工过程中的安全事故承担全部责任。事故处理：发生安全事故后，乙方须立即通知甲方，并负责处理善后事宜。十二、保险工程保险：乙方须为本工程办理险，保险金额为元。承包人保险：乙方须为其施工人员办理意外伤害险。十三、违约责任甲方违约：（1）未按约定支付款项，每日支付应付款的‰作为违约金；（2）因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求赔偿。乙方违约：（1）未按工期完成工程，每日支付合同总价的‰作为违约金；（2）因乙方原因导致工程质量问题，乙方负责返工并承担相关费用。十四、争议解决协商解决：本合同履行过程中发生争议，双方协商解决；诉讼解决：协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。十五、补充条款双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十六、其他条款合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份。合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：乙