二级建造师考试工程法规练习题及答案3-2023-背题版

试题说明

本套试题共包括1套试卷

每题均显示答案和解析

二级建造师考试工程法规练习题及答案3（500题）

二级建造师考试工程法规练习题及答案3

L［单选题］下列行为中，构成重大责任事故罪的行为应是Oo

A）工地塔吊倒塌，造成临近小吃部房屋被砸塌

B）包工头单某素来与工人梁某不和，明知某行为违反安全管理的规定，可能会发生重大伤亡事故

,仍然强迫梁某实施这一行为，导致梁某死亡

C）工地安全管理人员于某，因为怕麻烦，没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安全规定，结果

因为砖墙倒塌，砸伤工人1人

D）工地施工人员不按安全生产规定，擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上，造成15人被扎伤

答案:B

解析：2021/2020版教材P41页重大责任事故罪：《刑法》（《刑法修正案（六）》）第134条规定

,在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处

3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业

,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的

,处5年以上有期徒刑。

2.［单选题］根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为（）年。

A）1

B）2

04

D）20

答案：B

解析：《民法通则》第一百三十五条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法

律另有规定的除外。

3.［单选题］某多层建筑施工过程中，于2013年5月1日发生结构局部坍塌事故，造成人员死伤事故

,施工单位将该事故在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到7具尸体，另有2人下落不

明，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

,该事件最迟的补报日期应为OO

A）2013年5月6日

B）2013年5月8日

O2013年5月150

D）2013年5月31日

答案：D

解析：2020版教材P244页自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

o道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

4.［单选题］关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。

A）企业净资产以企业申请资质前3个月合法的财务报表中净资产指标为准考核

B）企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁

C）建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包资质三个序列

D）国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理

答案：D

解析:A错误，企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法的财务报表中净资产指标为准考核。

B错误，有符合规定的技术装备。施工单位必须使用与其从事施工活动相适应的技术装备，而许多

大中型机械设备都可以采用租赁或融资租赁的方式取得。C错误，建筑业企业资质分为施工总承包

资质、专业承包、施工劳务资质三个序列。D正确，国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业

企业资质的统一监督管理。

5.［单选题］当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁协议或者合同仲裁条款、仲裁申请书及副

本。其中仲裁申请书应当载明的事项不包括（）。

A）当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所

B）仲裁请求和所依据的事实、理由

C）证据和证据来源、证人姓名和住所

D）仲裁协议或者合同仲裁条款

答案:D

解析：仲裁申请书应当载明的事项包括：（1）当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所

,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；（2）仲裁请求和所依

据的事实、理由；（3）证据和证据来源、证人姓名和住所。

6.［单选题］根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖。

A）合同签订地

B）原告住所地

C）标的物所在地

D）合同履行地

答案:D

解析：2020版教材P307地域管辖。《民事诉讼法》规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或

者合同履行地人民法院管辖。”

7.［单选题］当事人提出有关证据证明仲裁员在仲裁该案时有索贿行为，可向仲裁委员会所在地中级

人民法院申请撤销裁决，应当在收到裁决书之日起（）个月内提出。

A)1

B)2

03

D)6

答案:D

解析：当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。

8.［单选题］劳动者张某与某用人单位签订的劳动合同中约定的工资为3000元。则劳动者张某在试

用期的

工资不得低于（）元，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

A)1800

B)2100

C)1500

D)2400

答案:D

解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的

80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

9.［单选题］关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A）招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B）招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可

以另行协商确实

C）确定中标人的权利属于招标人

D）中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同

答案:C

解析:A错误，C正确，《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的

中

标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

B错误，《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的

规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投

标

文件的内容一致。

D错误，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文

件订立书面合同。

10.［单选题］某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据《生产

安全事故报告和调查处理条例》，该事故为（）。（2018.45）

A）特别重大事故

B）重大事故

C）较大事故

D）一般事故

答案:B

解析:事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤

（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人

以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经

济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤

,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡

,或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所

称的“以下”不包括本数。

11.［单选题］（2014年）以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（

）O

A）政府对市场主体的守法诚信用评价

B）社会中介信用机构的综合信用评价

C）市场主体的自我综合信用评价

D）行业协会协助政府部门的综合信用评价

答案：B

解析:社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守德、综合实力为基础进行综合评价

o政府对市场主体的守法诚信评价：政府主导，以守法为基础，根据违法行为的行政外罚记录，对

市场主体进行诚信评价。

12.［单选题］施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（）。

A）法定代表人

B）技术负责人

C）项目负责人

D）安全管理部门负责人

答案:A

解析：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里，“主要负责人”是指对

施工单位全面负责、有生产经营决策权的人，可以是法定代表人，也可以是总经理。

13.［单选题］（2015年）关于投标的说法，正确的是（）。

A）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收

B）投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收

C）投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D）联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

答案:B

解析:投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，应当否决其投标；投标人未通过资格预审、

逾期送达、不按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收。联合体投标的，资格预审后联合体增减

更换成员的，其投标无效。

14.［单选题］在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，（）应当按照合同约定及时通知

保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。

A）受益人

B）被保险人

C）投保人

D）保险代理人

答案:B

解析：本题考核的是财产保险合同。在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人

应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。

15.［单选题］根据有关法律法规有关工程返修的规定，下列说法正确的是（）。

A）对施工过程中出现质量问题的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修

B）对施工过程中出现质量问题的建设工程，无论是否施工单位原因造成的，施工单位都应负责返修

C）对竣工验收不合格的建设工程，若非施工单位原因造成的，施工单位不负责返修

D）对竣工验收不合格的建设工程，若是施工单位原因造成的，施工单位负责有偿返修

答案:B

解析:返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不

合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现质量

问题的工程，施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负

责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

16.［单选题］根据《招标投标法》的规定，在投标截止日后到投标有效期终止前，下列投标人的行为

将导致其投标保证金被没收的是Oo

A）甲投标人修改其投标文件

B）乙投标人补充其投标文件

C）丙投标人替换其投标文件

D）丁投标人撤销其投标文件

答案:D

解析：2020版教材P84投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。@##

17.［单选题］在申请之日前1年内至资质许可决定作出前，施工企业的下列行为中，一定会导致资

质升级或增项不被批准的是（）。

A）拖欠农民工工资

B）允许其他企业以本企业的名义承揽工程

C）发生过安全生产事故

D）由于工程质量纠纷被建设单位起诉到法院

答案:B

解析：企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有

下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业

资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的

;（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施

工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准

施工的；（6）恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的；（7）隐瞒或谎报、拖延报告工程质

量安全事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（8）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上

岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的；（9）未依法履行工程质量保修义务或拖

延履行保修义务的；（10）伪造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资

质证书的；（11）发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的。

18.［单选题］施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为

涉嫌触犯（）。

A）重大责任事故罪

B）重大劳动安全事故罪

C）工程重大安全事故罪

D）以其他方式危害公共安全罪

答案:C

解析：2021/2020版教材P41页工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理

单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。

19.［单选题］甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁

申请。后乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司应如何解决此纠纷（）。

A）甲公司可以依据仲裁协议重新申请仲裁

B）甲公司只能向法院提起诉讼

C）甲公司既可以向法院提起诉讼，也可以与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

D）甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序

答案:A

解析：2020版教材P336当事人申请仲裁后，可以自行和解。当事人自行达成和解协议的，可以请求仲

裁庭根据和解协议制作裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据

原仲裁协议另行申请仲裁。

20.［单选题］在保险合同订立中，按照保险合同负有支付保险费义务的是（）。

A）受益人

B）投保人

C）被保险人

D）保险人

答案:B

解析：保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合

同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或

者给付保险金责任的保险公司。故B选项正确。

21.［单选题］建设工程代理存在着两个法律关系，其中被代理人与第三人之间是（）

A）委托关系

B）信托关系

C）信任关系

D）合同关系

答案:D

解析：建设工程代理法律关系与其他代理关系一样，存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之

间的委托关系；二是被代理人与第三人的合同关系。

22.［单选题］行政诉讼中的原、被告一般是（兀

A）原告为公民、法人或其他组织，被告是国家的行政机关

B）原告是国家机关，被告是国家行政机关工作人员

C）原被告均是国家机关行政工作人员

D）原告是国家行政机关，被告是公民、法人或其他组织

答案:A

解析：本题考查行政诉讼当事人。根据《行政诉讼法》第41条的规定，原告是认为具体行政行为侵犯

其合法权益的公民、法人或者其他组织。被告应当是做出具体行政行为的行政机关。选项A正确。

23.［单选题］某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，贝M）。

A）应自事故发生之日起15日内补报

B）应自事故发生之日起30日内补报

C）应自事故发生之日起10日内补报

D）应自事故发生之日起7日内补报

答案：D

解析：一般事故：30日内补报;道路交通事故、火灾事故：7日内补报。

24.［单选题］下列使用国有资金的项目中.必须通过招标万式选择施工单位的是（）o

A）某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币

B）利用资金实行以工代赈需要使用农民工

C）某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币

D）某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术

答案:A

解析：2020版教材P73根据《必须招标的工程项目规定》中的规定，全部或者部分使用国有资金投资

或者国家融资的项目第五条本规定第二条至第四条规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理

以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（一）施工单项

合同估算价在400万元人民币以上；（二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万

元人民币以上；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同

一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购

,合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。BCD属于可以不招标的项目。

25.［单选题］政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格，并查实是承包商原因造

成，则应签发（）.

A）全部暂停施工指令单

B）临时收缴资质证书通知单

C）吊销资质证书通知单

D）质量问题整改通知单

答案:D

解析:本题考查的是：政府对施工质量监督的实施。监督机构对在施工过程发生的质量问题、质量事

故进行查处。根据质量监督检查的状况，对查实的问题可签发“质量问题整改通知单”或“局部暂

停施工指令单”，对问题严重的单位也可根据问题的性质签发“临时收缴资质证书通知书”等处理

意见。参见教材P183。

26.［单选题］根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以下属于施工企业质量不良行

为的认定标准的有（）。

A）以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

B）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

C）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

D）将承包的工程转包或违法分包的

答案:B

解析:B正确。工程质量不良行为认定标准包括：（1）在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建

筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；（2）未按照节

能设计进行施工的；（3）未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构

安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；（4）工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

,或质量保修的内容、期限违反规定的；（5）不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。ACD都是承

揽业务不良行为认定标准，承揽业务不良行为认定标准包括：（1）利用向发包单位及其工作人员行

贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标

的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚

作假，骗取中标的；（4）不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程

转包或违法分包的。

27.［单选题］当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同

意调解，此时解决争议方式应该为（）。

A）和解

B）调节

C）诉讼

D）仲裁

答案:C

解析：必须有仲裁协议才可以进行仲裁，若合同中只约定了调解，则调解不成时只能进行诉讼。

28.［单选题］根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，应当报废的起重机械是（）。

A）须大修才能达到安全技术标准的

B）超过制造厂家规定的使用年限的

C）无安全技术档案的

D）无齐全有效的安全保护装置的

答案:B

解析：原建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）规定，出租单位应

当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制

造

许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。有下

列

情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安

全

技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完

整

安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、

（3）

项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注

销

手续。

29.［单选题］下列文书中，不具有执行效力的是（）。

A）人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书

B）人民法院作出的先予执行的裁定

C）人民法院依督促程序发布的支付令

D）当事人达成的和解协议

答案:D

解析:本题考核的是执行根据。执行根据主要有：（1）人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、

裁定书以及生效的调解书等；（2）人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、

裁定书；（3）仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书；（4）公证机关依法

作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；（5）人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以

及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；（6）我国行政机关

作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定；（7）人民法院依督促程序发布的支付令等。

30.［单选题］根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定

办理（）。

A）开工报告手续

B）监理单位的委托手续

C）保证安全施工措施的审批手续

D）工程质量监督手续

答案:D

解析：本题考查的是施工许可证的法定批准条件。选项A,办理开工报告的项目，无须申领施工许可

证；B不是所有的项目均需委托监理；C只要有安全施工措施就可以，不需要办理审批手续，只需要

审查资料。

31.［单选题］根据有关规定，下列关于工程保证金使用的说法，正确的是0。

A）凡是缺陷责任期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金

B）凡是法定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金

C）凡是工程合理使用年限内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金

D）凡是合同约定保修期内出现的工程质量问题需要维修的，即可动用保证金

答案:A

解析：2020版教材P297页《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，建设工程质量保证金（（以下

简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证

承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

32.［单选题］甲施工企业准备申请安全生产许可证，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》

,其不用具备（）条件。

A）管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B）依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

C）保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D）已经为承包工程投保建筑工程一切险

答案:D

解析：本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许

可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特

点，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备

的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进

行对比。本题中，A、B、C均为安全生产许可证的法定取得条件，应选D。

33.［单选题］根据《建筑法》，下列关于工程监理的说法正确的是。。

A）工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监督一独立的第三方

B）工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包商予以改正-

-报告建设单位

C）尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一个主要依据

D）任何工程的监理工作范围和监理权限都是法律法规所决定的一合同也可约定

答案:C

解析：2020版教材P263页建设工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑

工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方卖弄，代表建设单位实施监

督。

34.［单选题］投标人的下列行为中，除。以外都属与违法行为。

A）使用伪造、变造的许可证件

B）提供虚假的财务状况或者业绩

C）与资质等级比自己高的企业联合投标

D）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

答案:C

解析：2020版教材P86投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以其他方式弄虚作假

的行为：（1）使用伪造、变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项

目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行

为。

35.［单选题］下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（）。

A）安全员李某发现工人王某违规作业未制止，结果王某从楼上掉下来摔死

B）某工地在建地下隐蔽工程时，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成

重伤

C）某工程施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤

多人的严重后果

D）工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币

答案:C

解析：2021/2020版教材P41页一、工程重大安全事故罪：《刑法》第137条规定，建设单位、设计单

位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责

任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑

,并处罚金。

36.［单选题］（2016年）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）主要由（）三部分

组成。

A）总则、分则、附则

B）总则、通用条件、专有条件

C）合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

D）总则、正文、附件

答案:C

解析：《建设工程施工合同（示范文本）》，由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组

成。

37.［单选题］关于禁止投标人以行贿的手段谋取中标，按《反不正当竞争法》规定，没有违法的行为

是（）

A）经营者采用现金贿赂交易相对方的工作人员，但接受贿赂的人员如实入帐了

B）经营者采用财物或者其他手段贿赂受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人

C）经营者采用财务或者其他手段贿赂利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人

D）经营者公开向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金

答案:D

解析：2020版教材P85《反不正当竞争法》还规定，经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相

对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应

当如实人账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。

38.［单选题］根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是。。

A）税率的确定

B）环境保护

C）历史文化保护

D）增加施工许可证的申请条件

答案:A

解析:依照2015年3月经修改后公布的《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）的规定

,下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院

和人民检察院的产生、组织和职；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度

;（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的

设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事

基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度

;（11）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。故A正确。

39.［单选题］甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定

如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院

提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。（2017）

A）请求甲双倍返还定金8万元

B）请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

C）请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

D）请求甲支付违约金6万元

答案:B

解析:考点：定金。履约方可以要求违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金，以上两个原

则只可二选一。按照最大补偿来考虑，应当选择返还定金并支付违约金，6+4=10万。参见

40.［单选题］建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是（）。

A）承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工，监理方在48小

时内未作书面答复

B）承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工

C）因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工

D）因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工

答案:B

解析：

41.［单选题］下列关于投标保证金的表述中，正确的是（）。

A）投标保证金不得超过投标报价的3%

B）投标保证金的有效期与投标有效期一致

C）实行两阶段招标的，招标人可要求投标人分两次提交投标保证金

D）招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息

答案:B

解析：

42.［单选题］关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。

A）不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B）可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理

C）可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D）不得在一级建筑业企业执业

答案:B

解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。选项A,可以同时担任同一工程相邻分段发

包的施工项目负责人；选项C,建造师既可以在施工担任项目经理，也可以在勘察、设计、监理、招

标代理、造价咨询等单位执业，但不能同时；选项D,可以执业但不得担任项目经理。

43.［单选题］某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维

修，之后施工单位应向（）主张维修费用。

A）建设单位

B）计单位

C）物业管理单位

D）大楼使用者

答案:A

解析：由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位

向设计单位索赔。

44.［单选题］根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工

程施工项目负责人，（）除外。

A）合同约定的工程尚未开工的

B）合同约定的工程验收合格的

C）合同约定的工程主体已经完成的

D）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

答案:B

解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：

（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因

致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

45.［单选题］某建筑工程竣工后未经验收，发包人提前使用，下列说法正确的是（）。

A）出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任

B）主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任

0出现任何问题承包人都需要承担保修责任

D）出现任何问题承包人都不需要承担保修责任

答案:B

解析：按照《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程

未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但

是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

46.［单选题］（2015年）某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调

解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。

A）法院调解应由审判员一人主持

B）调解书经双方当事人签收即发生法律效力

O法院调解必须邀请有关单位和个人协助

D）调解书与判决书的效力不同

答案:B

解析：本题考查的是法院调解。A选项可以由审批员一人主持，也可以由合议庭主持。C选项可以邀

请有关单位和个人协助，D选项调解书与判决书的效力相同。

47.［单选题］根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A）仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B）仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C）首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D）首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

答案:C

解析：普通程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成合议仲裁庭；简易程序审理仲裁案件，由1名仲裁员

组成独任仲裁庭。首席仲裁员可以由当事人共同选定或共同委托仲裁委员会主任指定。

48.［单选题］在工作中遭受事故伤害的张某，需要暂停工作接受工伤医疗。张某停工留薪期一般不超

过（）。

A）3个月

B）6个月

C）9个月

D）12个月

答案:D

解析：2020版教材P232页职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停

工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。

49.［单选题］由人民法院指定举证期限的，该指定的期限不得少于。，自当事人收到案件受理通知

书和应诉通知书的次日起计算。

A)7日

B)30日

0150

D)3个月

答案:C

解析：2020版教材P314页举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许。人民法院确定举证期限

,第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。

50.［单选题］如果以近5年承担过的单体工业、民用建筑工程建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符

合二级施工总承包企业资质等级法定条件的已完工程业绩要求的为（）

A）建筑面积3万平方米以上的建筑工程1项

B）建筑面积2万平方米以上的建筑工程1项

C）建筑面积6万平方米以上的建筑工程1项

D）建筑面积1万平方米以上的建筑工程1项

答案:C

解析：2020版教材P51（3）建筑面积6万平方米以上的建筑工程1项或建筑面积5万平方米建筑工程2项；

51.［单选题］建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用

评价，前者是O0

A）以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价

B）以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价

C）以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价

D）市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价

答案:B

解析：2020版教材P107页政府对市场主体的守法诚信评价政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导

,以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。

52.［单选题］某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施赛用为86

万元，

在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为（）。

A）25.8万

B）34.4万

043万

D）51.6万

答案:A

解析：《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，建设单位与施工单

位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期

在

一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50%；合同工

期

在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30%,其余费

用

应当按照施工进度支付。

53.［单选题］某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定，分包施工中出现任何安全事故，均由

分包单位承担，该约定（）0

A）因显失公平而无效

B）由于分包单位自愿签署而有效

C）仅对总承包单位和分包单位有效

D）因违反法律、法规强制性规定而无效

答案:D

解析：本题考核的是无效合同的类型。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：（1）一方以

欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益，（3）以

合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。

54.［单选题］某建设工程项目的发包方和承包商在工程款支付方面发生争议，这种争议属于（）。

A）合同纠纷

B）建筑工程行政纠纷

C）损害赔偿纠纷

D）侵权纠纷

答案:A

解析：合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所

有争议；建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组

织之间由于行政行为而引起的纠纷；损害赔偿纠纷是因造成损害需给予赔偿而产生的纠纷；侵权纠

纷，是指一方当事人不法侵害他人财产权或者人身权而产生的纠纷。故选项A正确。

55.［单选题］在施工合同中，就支付工程款而言，债权人和债务人分别是（）。

A）施工单位、建设单位

B）建设单位、施工单位

C）施工单位、监理单位

D）监理单位、施工单位

答案：A

解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和

支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相

反。

56.［单选题］为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、

限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款。

A）1倍以上3倍以下

B）3倍以上5倍以下

C）5倍以上10倍以下

D）10倍以上

答案:A

解析：2020版教材P257页《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单

位，未按安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同

价款1倍以上3倍以下的罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任。

57.［单选题］关于法人的说法，不正确的是（）。

A）法人分为营利法人、非营利法人、机关法人

B）项目经理部是是法人的常设下属机构

C）项目经理部行为的法律后果由企业法人承担

D）有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一

答案:B

解析:A正确，法人分为营利法人、非营利法人、机关法人。B错误，项目经理部是是法人的非常设下

属机构。C正确，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。D正确，法人成立的条件：（1）依法

成立；（2）应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；（3）能够独立承担民事责任

;（4）有法定代表人。

58.［单选题］下列属于行政处罚的是（）。

A）没收财产

B）罚金

C）撤职

D）责令停产停业

答案:D

解析：

59.［单选题］下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是（）。

A）烟花爆竹生产企业

B）食品加工生产企业

C）建筑施工企业

D）矿山企业

答案:B

解析:本题考核的是施工安全生产许可证制度。《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建

筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得

安全生产许可证的，不得从事生产活动。

60.［单选题］《工伤保险条例》规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出

申请。

A）省级劳动能力鉴定委员会

B）市级（设区）劳动能力鉴定委员会

C）区级劳动能力鉴定委员会

D）有资质的三甲医院

答案:B

解析：2020版教材P231页《工伤保险条例》第23条规定，劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其

近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资

料。

61.［单选题］（2017年）关于运输合同的说法，正确的是（）。

A）托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输

B）货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还

C）货物运输到达后，承运人知道收货人的，应及时通知收货人

D）联运合同中，损失发生在某一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任

答案:C

解析:D项，两个以上承运人以同一运输方式联运的，与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承

担责任。损失发生在某一运输区段的，与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担连带责任

62.［单选题］甲承建乙发包的工程，在工程实施过程中，乙要求甲完成合同以外的零星项目。对此

,甲的不适宜做法是（）。

A）在接受乙要求的10天内向乙提请施工签证

B）提请的签证事项包括了用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等

C）在乙签证后开始零星项目的施工

D）出于维系良好合作关系的考虑，在乙未签证时开始施工，并自负发生争议的责任

答案:A

解析：2020版教材P292页《建设工程价款结算暂行办法》第十四条中规定：发包人要求承包人完成合

同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使

用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生

争议的，责任由承包人自负。

63.［单选题］下列选项中，关于仲裁庭组成的正确表述有（）。

A）仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员

B）由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C）仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定1名

D）仲裁庭可以由1名仲裁员和2名陪审员组成

答案:A

解析：本题考点是仲裁庭的组成。《仲裁法》第30条规定：仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁

员组成。由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员。第31条当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应

当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同

委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应

当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。

64.［单选题］（2018年）关于和解的说法，正确的是（）。

A）和解只能发生在诉讼前

B）当事人申请仲裁后，不可以自行和解

C）和解达成协议，必须以书面形式作出

D）和解达成的协议具有合同效力

答案:D

解析：本题考查的是和解的规定。和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。和解

的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。

65.［单选题］民事责任分为违约责任和（）o

A）侵权责任

B）行政责任

C）刑事责任

D）财产责任

答案:A

解析：2021/2020版教材P39页民事责任可以分为违约责任和侵权责任法两类。

66.［单选题］场景：甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各

自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协

商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。根据场景，回答问题：下列不属于保证合同的内容

是（）。

A）保证方式

B）保证期间

C）保证担保范围

D）被保证人的其他债权

答案:D

解析：2021/2020版教材P29页保证合同包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债

务的期限；保证的方式；保证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。

67.［单选题］在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批

准。

A）县级以上人民政府

B）省级人民政府

C）国务院

D）省级文物行政部门

答案:B

解析：在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必

须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

68.［单选题］乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大

到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损

失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失（）万元。

A）1

B）2

03

D）5

答案:B

解析：

69.［单选题］某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用

,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日

期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。

A）2013年11月20日

B）2013年12月20日

02014年1月20日

D）2014年2月20日

答案:C

解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

70.［单选题］按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品

质量法所指的产品是（）。

A）购买的电气材料

B）购买的塔吊设备

C）现场制作的预制板

D）商品混凝土

答案:C

解析：【考点】考查建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备的产品属性是找出不符合《产品质

量法》规定的错误选项。《产品质量法》第2条规定：“本法所称产品是指经过加工、制作，用于销

售的产品。建设工程不适用本法规定；但是，建设工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备，属于

前款规定的产品范围的，适用本法规定”。本题的关键是对“产品”的理解，即是指“经过加工、

制作，用于销售的产品”。选项中，电气材料、塔吊设备、商品混凝土都是购买的经过加工、制作

,用于销售的产品，可见A、B、D选项都是产品，不符合题干要求；C选项现场制作的预制板，是属

于施工过程中制作的建筑材料，不用于对外销售，可见C选项符合题干要求，为正确答案。

71.［单选题］关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。

A）安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B）禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C）用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D）女职工生育享受不少于90天的产假

答案:D

解析：不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事

的劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家

规

定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检

查。

72.［单选题］关于安全生产事故应急救援预案的说法，错误的是（）。

A）应当完善事故调查处理机制

B）建立事故调查分析技术支撑体系，所有事故调查报告要设立技术和管理问题专篇

C）生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援

D）生产安全事故应急处置和应急救援结束前，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估

答案：D

解析:AB说法正确。完善事故调查处理机制。坚持问责与整改并重，充分发挥事故查处对加强和改进

安全生产工作的促进作用。建立事故调查分析技术支撑体系，所有事故调查报告要设立技术和管理

问题专篇，详细分析原因并全文发布，做好解读，回应公众关切。生产经营单位应当按照应急预案

的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用

档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。C说法正确，D说法错误。生

产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故

信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。生

产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估。

73.［单选题］下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是。。

A）初始注册

B）年检注册

C）变更注册

D）增项注册

答案:B

解析：2020版教材P64页建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。

74.［单选题］A.甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。

2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提

出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。所签的合同无效，建设

单位必须支付工程款B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款C.所签的合同无效，如果该工

程经验收合格，建设单位必须支付工程款D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

A）A

B）B

C）C

D）D

答案:C

解析:C正确，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付

工程价款的，应予以支付。如建设工程经竣工验收不合格，则要求承包人修复，修复费用由承包人

承担，修复后验收仍不合格，可以拒绝支付工程款。

75.［单选题］初始注册证书与执业印章有效期为。年。

A）1

B）2

03

D）5

答案:C

解析：2020版教材P64页初始注册证书与执业印章有效期为3年。

76.［单选题］在当事人订立合同过程中，以下（）情形给对方造成损失的不必承担损害赔偿责任。

A）假借订立合同，恶意进行磋商

B）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

C）违背诚实信用原则的行为

D）因不可抗力

答案:D

解析:本题考查的是违约责任及违约责任的免除。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响

,部分或者全部免除责任。

77.［单选题］根据《招标投标法》的规定，同一专业单位组成的联合体，应该按照（）确定资质的等级

O

A）资质等级较高的单位

B）资质等级较低的单位

C）资质等级应一致

D）有一个单位达到要求

答案:B

解析：2020版教材P81页掌握联合体投标，同一专业单位组成的联合体，应该按照资质等级较低的单

位确定资质的等级。

78.［单选题］关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之

日起算。（2017.50）

A）颁发施工许可证

B）工程竣工验收合格

C）工程缺陷责任期届满

D）工程法定最低保修期届满

答案:B

解析：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常

情况下安全使用的年限。

79.［单选题］（2014年）施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不

得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（）。

A）犯罪行为发生之日

B）刑罚执行完毕之日

C）案件移送审查之日

D）刑事判决生效之日

答案:B

解析：生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚

执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大

生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

80.［单选题］下列选项中，不属于建设工程合同的是（）

A）工程勘察合同

B）工程设计合同

C）工程施工合同

D）工程监理合同

答案:D

解析：《合同法》第二百六十九条规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合

同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

81.［单选题］实用新型专利权和外观设计专利权的期限为（）。

A）10年

B）15年

020年

D）30年

答案:A

解析：

82.［单选题］建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（）。

A）质量保证书

B）咨询评估书

C）使用说明书

D）质量保修书

答案:D

解析：2020版教材P296页建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具

质量保修书。

83.［单选题］用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应向劳动者

支付每月（）倍的工资。

A）1.2

B）l.5

C）2

D）3

答案:C

解析：

84.［单选题］（2016年）投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。

A）评标委员会

B）招标人

C）纪律检查委员会

D）有关行政监督部门

答案：B

解析：对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依

法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。对答复不服的，可以再向

有关行政监督部门进行投诉。

85.［单选题］仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另

一方可按有关规定向（）申请执行。

A）人民法院

B）仲裁委员会

C）人民检察院

D）当地人民政府

答案:A

解析：2020版教材P336页仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事

人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。

86.［单选题］（2018年）根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封

闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是（）。

A）处以20万元罚款

B）责令施工企业限期改正

C）吊销施工企业营业执照

D）降低施工企业资质等级

答案:B

解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改

正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对

直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（1）施工前未对有关安全施工的技术要求作出详

细说明的；（2）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施

工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的；（3）在尚未竣工的建筑物内设

置员工集体宿舍的；（4）施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的；（5）未对因建设工程施工

可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。

87.［单选题］下列选项中，（）是指以诉讼标的所在地、引起民事法律关系发生、变更、消灭的法律事

实所在地为标准确定的管辖。

A）一般地域管辖

B）指定管辖

C）特殊地域管辖

D）移送管辖

答案:C

解析：2020版教材P307特殊地域管辖，是指以诉讼标的所在地、引起民事法律关系发生、变更、消灭

的法律事实所在地为标准确定的管辖。我国《民事诉讼法》规定了11