2025建筑工程项目施工合同范本协议

2025建筑工程项目施工合同范本协议本协议由下列双方于年月日在中华人民共和国（城市/地区）签订：甲方（发包方）：名称：地址：联系方式：电子邮箱：乙方（承包方）：名称：地址：联系方式：电子邮箱：鉴于甲方拟将（项目名称）建筑工程项目（以下简称“本项目”）发包给乙方，乙方同意按照本协议的条款和条件承接本项目的施工任务。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同的全称与范围1.1本合同为《（项目名称）建筑工程项目施工合同》，以下简称“本合同”。1.2本合同的施工范围包括但不限于（具体描述施工范围，如：土建工程、安装工程、装修工程等），具体以双方确认的施工图纸、工程量清单及发包方要求为准。1.3本合同的有效范围为本项目从（开工日期）至（竣工日期），具体工期以合同约定为准。1.4本合同的签订地点为中华人民共和国（城市/地区），适用中华人民共和国的相关法律法规。第二条合同依据2.1本合同的签订依据包括但不限于：《中华人民共和国合同法》；《中华人民共和国建筑法》；《建设工程质量管理条例》；《建设工程安全生产管理条例》；其他相关法律法规及行业标准。2.2本合同的履行应当遵循诚实信用原则，确保工程质量和施工安全。第三条发包方的义务3.1提供施工场地发包方应为承包方提供符合施工要求的场地，并确保场地具备施工条件（如水、电、道路等基础设施）。3.2提供相关资料发包方应向承包方提供与本项目相关的文件资料，包括但不限于设计图纸、技术规范、地质勘察报告、工程量清单等，并保证其真实、准确和完整性。3.3授权与许可发包方应授权承包方在施工过程中使用其提供的技术资料，并确保承包方在施工过程中不会因发包方的授权问题而受到任何限制或干扰。3.4及时支付工程款发包方应按照本合同约定的支付方式和时间向承包方支付工程款，不得无故拖延或减少支付。3.5协助与配合发包方应协助承包方办理与本项目相关的审批手续，并为承包方提供必要的支持和便利。第四条承包方的义务4.1按时开工承包方应在本合同约定的开工日期（具体日期）开始施工，并确保施工进度符合合同约定的工期要求。4.2工程质量承包方应严格按照设计图纸、技术规范和施工标准进行施工，确保工程质量达到国家及行业标准，并获得发包方和相关部门的验收通过。4.3技术措施承包方应采取必要的技术措施，确保施工过程中不发生重大质量事故或安全事故。4.4安全施工承包方应严格遵守安全生产规定，采取有效的安全防护措施，确保施工现场的安全性，并对施工人员进行必要的安全培训。4.5工程保护承包方应妥善保护施工现场的已有设施，避免因施工不当导致损坏。4.6遵守法律法规承包方应遵守国家及地方的相关法律法规，不得因施工行为导致任何法律纠纷。4.7人员管理承包方应确保施工人员的合法权益，并为其提供必要的劳动保护。第五条工程质量与验收5.1质量标准本项目施工质量应符合以下标准：国家及地方建筑安装工程质量检验评定标准；施工图纸及技术规范要求；双方共同确认的施工标准。5.2验收程序工程竣工后，承包方应向发包方提交完整的竣工资料，并由双方共同组织竣工验收。验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。5.3质量保修承包方应按照国家相关规定对本项目提供质量保修服务，保修期限为年，具体保修范围和内容以双方约定为准。第六条工程进度与工期6.1总工期本项目总工期为天，自年月日开工至年月日竣工。6.2开工与竣工时间承包方应按时开工，不得无故拖延。如因承包方原因导致工期延误，发包方有权要求承包方承担相应的违约责任。6.3工期顺延如因发包方原因（如设计变更、材料供应delay、不可抗力等）导致工期延误，双方可协商顺延工期。第七条工程价款与支付7.1工程造价本项目工程造价为元（大写：），含税或不含税，具体以双方确认的工程量清单为准。7.2支付方式发包方应按照以下方式支付工程款：第一期：合同签订后，支付合同总价的%作为预付款；第二期：（具体时间或条件）支付合同总价的%；第三期：（具体时间或条件）支付合同总价的%；第四期：工程竣工验收合格后，支付剩余工程款。7.3结算与签证施工过程中，双方应及时办理签证手续，确保工程款结算的准确性和及时性。7.4发票承包方应按照发包方要求提供合法有效的发票。第八条履约保证金8.1保证金金额承包方应向发包方支付履约保证金，金额为合同总价的%。8.2保证金形式履约保证金可以以银行保函、现金或双方认可的其他形式支付。8.3保证金退还工程竣工验收合格后，发包方应在日内退还承包方的履约保证金（无息）。第九条争议解决9.1协商解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。9.2调解如协商不成，双方可向（地点）的建设工程调解机构申请调解。9.3仲裁或诉讼如调解不成，双方可选择以下方式解决争议：提交（仲裁机构名称）仲裁；向（人民法院）提起诉讼。第十条其他条款10.1合同变更如需变更或补充本合同内容，双方应另行签订书面补充协议，经双方签字盖章后生效。10.2合同解除如因一方严重违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。10.3合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。10.4其他约定双方可根据实际情况另行约定其他事项。甲方（盖章）：授权代表：日期：年